【工程类职业资格】监理工程师建设部建设工程合同管理真题2013年及答案解析.doc

《【工程类职业资格】监理工程师建设部建设工程合同管理真题2013年及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】监理工程师建设部建设工程合同管理真题2013年及答案解析.doc（26页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、监理工程师建设部建设工程合同管理真题 2013 年及答案解析(总分：110.00，做题时间：120 分钟)一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分(总题数：50，分数：50.00)1.关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人2.关于连带责任保证的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的

2、债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任3.关于抵押的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效4.某施工企业从银行借款 1000 万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息 200 万元，违约金 200 万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款 2000 万元。银行诉讼及申请拍卖费用 50 万元，则拍卖得款的分

3、配应为（ ）。 （分数：1.00）A.全部归银行所有B.返还施工企业 550 万元C.返还施工企业 600 万元D.返还施工企业 750 万元5.关于投标保证有效期的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期6.关于合同形式的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立D.电子邮件不是合同的书面形式7.关于要约的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.要约必

4、须以缔结合同为目的B.要约的内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约8.关于要约撤销的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人9.关于承诺的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销10.关于合同效力的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同无效但仲

5、裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响11.甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立 1000 万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000 万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（ ）。 （分数：1.00）A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定12.下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。 （分数：1.00）A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B.以虚假资质签订的合同C.通过串通投标订立的合同D.在订立时显失公平的合同13.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（

6、 ）。 （分数：1.00）A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同14.关于合同终止的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权、债务同归于一人导致合同终止15.关于行使抗辩权的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更16.关于违约金的说法，正确的是（ ）

7、。 （分数：1.00）A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少17.关于定金罚则的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金18.施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（ ）。 （分数：1.00）A.申请

8、仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则19.关于必须招标项目的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为 100 万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标20.施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是（ ）。 （分数：1.00）A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历D.投标人自有施工机具的拥有量能

9、否满足招标工程的施工需要21.关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.招标人代表 2 人，专家 6 人B.招标人代表 2 人，专家 5 人C.招标人代表 2 人，专家 4 人D.招标人代表 2 人，专家 3 人22.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围23.采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标

10、价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同24.关于定标的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同25.关于设计招标的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.招标文件中应有具体的工作量B.评标时不考虑设计资历C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较D.开标时应按报价高低排定标价次序26.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件。下列工作中，不属于发包人义务的是（ ）。 （分数：

11、1.00）A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船27.根据建设工程设计合同(示范文本)，合同有效期是（ ）。 （分数：1.00）A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止28.在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.

12、00）A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责29.在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（ ）。 （分数：1.00）A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金30.某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.承包人负责拆除，供货商承担费用B.承包人负责拆除，发包人承担费用C.供货商负责拆除，发包人承

13、担费用D.供货商负责拆除，并承担费用31.某工程项目，承包人于 2012 年 5 月 1 日提交了工程竣工报告，5 月 15 日通过了工程师组织的工程预验收，5 月 25 日发包人组织工程验收，5 月 28 日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（ ）。 （分数：1.00）A.5 月 1 日B.5 月 15 日C.5 月 25 日D.5 月 28 日32.工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施 工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程

14、师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（ ）。 （分数：1.00）A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿33.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用34.在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽、工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明

15、工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（ ）。 （分数：1.00）A.承包人应获得工期顺延和费用补偿B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应适当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿35.在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（ ）。 （分数：1.00）A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工36.施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变

16、更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款37.施工合同中可约定保修期为 5 年的工程部位是（ ）。 （分数：1.00）A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道38.施工合同施工过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应（ ）。 （分数：1.00）A.单独进行工程量计量，计量结果有效B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间C.单独

17、进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效39.施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为（ ）。 （分数：1.00）A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿40.材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（ ）。 （分数：1.00）A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法41.根据 FIDIC施工合

18、同条件，关于合同工期的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和42.某工程项目是按照 FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为 1 年，A 单位工程为分部移交工程，A 单位工程竣工移交后 的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期 3 个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为（ ）。 （分数：1

19、.00）A.A 单位工程竣工日后 1 年B.A 单位工程竣工日后 1 年 3 个月C.全部工程竣工日后 1 年D.全部工程竣工日后 1 年 3 个月43.FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理44.根据 FIDIC施工合同条件中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是（ ）。 （分数：1.00）A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸

20、B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C.增加与工程相关的必要附加工作D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间45.某工程是采用 FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误 1 个月，合同应竣工月计算的调价系数 PN=1.05,实际竣工月计算的调价系数为 PN=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为 （ ）。 （分数：1.00）A.1.0B.1.05C.1.06D.1.0746.由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应（ ）。 （分数：1.00

21、）A.提交给业主B.提交给工程师C.提交给承包商D.分别提交给业主和承包商47.根据 FIDIC施工合同条件，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为（ ）。 （分数：1.00）A.承包人可自行调运到其他工地B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地48.根据 FIDIC施工合同条件，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应（ ）。 （分数：1.00）A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的 40%C.返还总额的 50%D.全部返还49.承包人在

22、投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是（ ）。 （分数：1.00）A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续50.下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是（ ）。 （分数：1.00）A.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中默示的索赔D.意外风险索赔二、多项选择题(共 30 题，每题 2 分(总题数：30，分数：60.00)51.关于代理的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代

23、理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任52.施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（ ）。 （分数：2.00）A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产53.出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（ ）。 （分数：2.00）A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同54.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公

24、司应承担赔偿责任的有（ ）。 （分数：2.00）A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害55.建设工程监理合同属于（ ）。 （分数：2.00）A.建设工程合同B.委托合同C.居间合同D.技术合同E.双务合同56.按照合同法的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有（ ）。 （分数：2.00）A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.

25、乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同57.关于格式条款的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的B.格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款C.格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款D.格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明E.格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明58.关于缔约过失责任的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E.违

26、反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任59.关于合同生效的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响60.合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行D.政府定价的

27、，应执行政府定价E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行61.关于违约赔偿损失的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用62.关于仲裁庭组成的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.可以由 3 名仲裁员组成仲裁庭B.可以由 1 名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员

28、会主任指定63.按照招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高64.关于监理招标特点的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.承担赔偿责任能力是重要的考虑因素C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较多E.监理单位的业绩在评标时不予考虑65.关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失B

29、.因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿C.因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任D.委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用E.监理人向委托人的索赔不成立时，不赔偿委托人由此产生的费用66.根据建设工程设计合同，设计人应履行的义务有（ ）。 （分数：2.00）A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.对外商提供的设备设计图样进行审查D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案E.组织并主持有关方面参加的设计交底会67.根据建设工程设计合同，设计人完成的初步设计文件的深度应满足（ ）。 （分数：2.00）A.编制招

30、标文件B.控制工程概算C.编制施工图设计D.订购主设备E.制作非标准部件68.工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有（ ）。 （分数：2.00）A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况C.核查实际进度是否滞后于计划进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行处罚69.下列义务中，属于施工合同发包人的有（ ）。 （分数：2.00）A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D.提供非夜间施工使用的照明设施E.办理因施工需中断的公共交通道

31、路的申请批准手续70.下列文件中，属于施工合同组成部分的有（ ）。 （分数：2.00）A.合同协议书B.中标意向书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件71.关于支付工程预付款的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.发包人应在发出开工通知前支付工程预付款B.发包人应在发出开工通知后支付工程预付款C.承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款D.在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变E.发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利72.按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（ ）。 （分数：2.00）A.龙卷风导致起重机倒塌B.地

32、震导致已施工主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.非发包人和承包人责任发生的火灾73.承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（ ）。 （分数：2.00）A.完成了合同约定的各项施工任务B.质量监督机构确认了工程质量C.有完整的技术档案和管理资料D.圆满地通过了试车检验E.有完整的现场同期记录74.施工合同施工过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有（ ）。 （分数：2.00）A.提前竣工时间B.发包人为赶工提供的便利条件C.承包人的赶工措施D.提前竣工所需追加的合同价款E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计

33、算方法75.某订购 50t 水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前 30d 通过铁路运输将 55t 水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使 3t 水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有（ ）。 （分数：2.00）A.接货后采购方应及时支付 50t 水泥的货款B.接货后采购方应及时支付 55t 水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付 50t 水泥的货款D.采购方可向供货方索要 55t 水泥的保管费E.供货方应承担 3t 水泥的损失76.根据 FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函索赔的有（ ）。 （分数：2.00）A.承包商的

34、施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42d 未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严重违约行为解除合同77.根据 FIDIC施工合同条件，解决合同争议的方式有（ ）。 （分数：2.00）A.提交工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.业主与承包商协商D.仲裁E.诉讼78.按照 FIDIC施工合同条件对风险责任的划分，应由业主承担的风险有（ ）。 （分数：2.00）A.社会动乱对施工的干扰B.不属于承包商原因造成的爆炸C.承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰D.业主提供

35、施工图样因设计不当造成的损失E.不可抗力造成的工程损失79.根据 FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（ ）。 （分数：2.00）A.施工作业的时间安排B.各施工阶段准备采用的施工方案C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划80.根据 FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（ ）。 （分数：2.00）A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而暂时停止的施工监理工程师建设部建设工程合同

36、管理真题 2013 年答案解析(总分：110.00，做题时间：120 分钟)一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分(总题数：50，分数：50.00)1.关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人 解析：本题考核的知识点为本题考核的知识点为保证人的资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能 作为保证人：企业法人的分支机构、职能部门，企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证;国家机关

37、，经国务院批准为使用外国政府 ?或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。2.关于连带责任保证的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任解析：本题考核的知识点为保证方式。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任

38、保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者 约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任，因此 A 项错误。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人 履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任，故 C、D 项错误。3.关于抵押的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.抵押的财产不转移占有 B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效解析：本题考核的知识点为抵押。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。抵 押

39、物是不转移占有的;土地所有权不得抵押;当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记 之日起生效。当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。4.某施工企业从银行借款 1000 万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息 200 万元，违约金 200 万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款 2000 万元。银行诉讼及申请拍卖费用 50 万元，则拍卖得款的分配应为（ ）。 （分数：1.00）A.全部归银行所有B.返还施工企业 550 万元 C.返还施工企业 600 万元D.返

40、还施工企业 750 万元解析：本题考核的知识点为抵押担保的范围。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。因此，应返还施工企业 2000100020020050550(万元)。5.关于投标保证有效期的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期解析：本题考核的知识点为施工投标保证有效期。投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止，而开标应当在招标文件确定的提交投标文件 截止时间的同一时间公开进行，因此 B 项正确。若由于评标时间过长，而

41、使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或者保证书有效期，因此投标有效期是可以延 长的。6.关于合同形式的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则B.建设工程合同可以采用口头形式 C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立D.电子邮件不是合同的书面形式解析：本题考核的知识点为合同的形式。合同法颁布前，我国有关法律对合同形式的要求是以要式为原则的。而合同法规定，当事人订立合同，有 书面形式、口头形式和其他形式。合同法规定建设工程合同应当采用书面形式，当事人不能对合同形式加以选择。合同的书面形式是指合同书、信件和数据电文 (包括电报、电传、传真、电子数据交换

42、和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。7.关于要约的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.要约必须以缔结合同为目的 B.要约的内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约解析：本题考核的知识点为要约。要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。商业广告属于要约邀请。8.关于要约撤销的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的

43、通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人解析：本题考核的知识点为要约撤销。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤 销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销; 受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作。9.关于承诺的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销 解析：本题考核的知识点为承诺

44、。承诺应具备以下条件：承诺必须由受要约人做出;承诺只能向要约人做出;承诺的内容应当与要约的内容一致;承诺必须在承诺期限内发出。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。10.关于合同效力的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同无效但仲裁条款可以有效 B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响解析：本题考核的知识点为合同效力。合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。同时，合同生 效应当具备下列条件：当事人具有相应的民事权利能力和民

45、事行为能力;意思表示真实;不违反法律或者社会公共利益。11.甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立 1000 万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000 万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（ ）。 （分数：1.00）A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定 解析：本题考核的知识点为效力待定的合同。效力待定合同的情形包括：限制民事行为能力人订立的合同;无代理权人订立的合同;表见代理人订立的合同;法定代表人、负责人越权订立的合同;无处分权人处分他人财产订立的合同。12.下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。 （分数：1.00）A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标

46、准的合同B.以虚假资质签订的合同C.通过串通投标订立的合同D.在订立时显失公平的合同 解析：本题考核的知识点为可撤销合同。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同;在订立合同时显失公平的合同;以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。13.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同 C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同解析：本题考核的知识点为可变更或可撤销合同。人民法院或者仲裁机构不得

47、主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。14.关于合同终止的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权、债务同归于一人导致合同终止 解析：本题考核的知识点为合同终止。合同终止是合同关系的消灭，不可能恢复。按照合同法的规定，有下列情形之一的，合同的权利、义务终 止：债务已经按照约定履行;合同解除;债务相互抵消;债务人依法将标的物提存;债权人免除债务;债权、债务同

48、归于一人;律规定或者当事人约 定终止的其他情形。15.关于行使抗辩权的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.行使抗辩权方仍然承认合同有效 B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更解析：本题考核的知识点为抗辩权的行使。抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应当履行自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。行使抗辩权不是解除合同的必要条件;行使抗辩权并不是本方义务的终止;行使抗辩权与合同变更无关。16.关于违约金的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定

49、的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加 C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少解析：本题考核的知识点为违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。17.关于定金罚则的说法，正确的是（ ）。 （分数：1.00）A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金 解析：本题考核的知识点为当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。18.施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是（ ）。 （分数