[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷5及答案与解析.doc

《[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷5及答案与解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷5及答案与解析.doc（30页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷 5 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 招标代理行为属于( ) 。（A）法定代理（B）指定代理（C）委托代理（D）复代理2 施工企业法人是指( ) 。（A）依法成立的路桥公司（B）公司总经理（C）公司股东大会（D）公司人事处3 由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用( )方式订立合同。（A）转让代理（B）指定代理（C）委托代理（D）法定代理4 建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。（A）行为（B）物（C）财（

2、D）智力成果5 监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求 ( )赔偿损失。（A）监理工程师（B）监理单位（C）项目经理（D）建设单位6 在下列各项中，符合代理特征的是( )。（A）代理人应仅限于代理权限内实施代理行为（B）代理人以自己的名义实施代理行为（C）代理行为的民事责任由代理人承担（D）代理人在授权范围内独立地表现自己的意志7 工程建设中，施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。（A）建设单位（B）施工企业（C）项目经理（D）施工人员8 企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于( )的法律行为。（A）法定代理（B）指定代

3、理（C）代表企业（D）代表部门9 建设单位与某设计单位就购买该设计单位设计专利签订了合同，该合同法律关系的客体是( )。（A）物（B）活动（C）行为（D）智力成果10 不属于合同法调整范围的合同是( )。（A）技术合同（B）委托合同（C）监护合同（D）买卖合同11 可以代表法人进行生产经营活动、参与招投标、签订经济合同的是( )。（A）自然人（B）法定代理人（C）法人代表（D）监护人12 经济合同的核心是( )，它是当事人双方权利和义务的焦点。（A）履行期限（B）价款（C）违约责任（D）标的13 建设工程施工合同法律关系的客体是指( )。（A）物（B）行为（C）财（D）智力成果14 某代理人超

4、越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于( ) 。（A）被代理人的拒绝权（B）不具有法律效力（C）被代理人的追认权（D）被代理人不履行委托代理人所签订的协议15 法人的法定代表人超越权限订立合同，( )。（A）该代表行为一律有效（B）该代表行为一律无效（C）除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效（D）除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效16 第三人明知代理人的行为属于没有代理权、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的( )责任。（A）道义责任（B）连带责任（C）主要责任（D）不

5、承担责任17 对于表见代理中的相对人(称为善意的第三人)，法律对其合法权益采取( )。（A）由被代理人承担全部责任（B）追究该相对人连带责任（C）由该相对人承担主要责任（D）法律保护该相对人的合法权益18 某路桥公司总经理委托该公司职工甲某去采购劣质建筑材料用于该工程建设，则对于这种代理行为产生的法律后果是( )。（A）该代理行为的后果应由第三人承担（B）该代理行为的后果应由代理人承担（C）该代理行为的后果应由被代理人承担（D）该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任19 东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代

6、理行为应认定为( )。（A）无效代理行为（B）无权代理行为（C）有效代理行为（D）无法律效力行为20 委托代理人与第三人签订合同的民事行为的法律特征表现为( )。（A）以代理人的名义与第三人谈判（B）签订的合同内应有代理人权利义务条款（C）合同生效后，委托人和代理人共同履行（D）代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求21 某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是( )。（A）这种代理属于委托代理，签字无效（B）这种代理属于法定代理，签字有效（C）这种代理属于指定代理，签字无效（D

7、）这种代理属于委托代理，签字有效22 企业法人自( ) 取得法人资格。（A）成立之日（B）注册资金到位后（C）建立组织机构后（D）经工商行政管理机关核准登记后二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。23 公路工程国内招标文件范本规定的工程一切险是为( )所投的保险。（A）永久工程（B）临时工程和设备（C）已运至施工工地用于永久工程的材料和设备（D）承包人的施工机械（E）承包人的施工人员24 公路工程国内招标文件范本规定的监理工程师签发开工预付款支

8、付证书的条件主要包括( ) 。（A）承包人提交了履约担保（B）承包人已和业主签订了合同协议书（C）承包人已按要求提供了开工预付款担保（D）承包人已提交了要求支付开工预付款的申请（E）监理工程师主持召开了第一次工地会议25 公路工程国内招标文件范本规定的监理工程师签发材料、设备预付款支付证书的条件包括( ) 。（A）材料、设备符合规范要求并经监理工程师认可（B）承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据（C）材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理工程师认为材料、设备的存储方法符合要求（D）材料、设备已用于永久工程中（E）材料、设备的数量满足要求26 公路工程国内招标文件范本规定，当发生( )情形

9、之一时，业主可以进驻现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包。（A）承包人已经违反了合同条款中关于分包的规定（B）承包人无正当理由未能按照监理工程师下达的开工令规定的时间开工（C）承包人已强制性破产、企业清理或解散（D）承包人已经违反了合同条款中关于禁止转包的规定（E）承包人已经违反了合同条款中关于按投标文件及时配备称职的关键管理与技术人员的规定27 公路工程国内招标文件范本规定，当发生( )情形之一时，投标人提交的投标担保将被没收。（A）投标人在投标文件有效期内撤回投标文件（B）投标人不接受合同规定，拒绝对其投标文件中细微偏差进行澄清或补正（C）投标人未 QB 按招标文件规定提交履约担

10、保（D）投标人未能按招标文件规定签订合同协议书（E）投标人拒绝了招标人提出的关于延长投标文件有效期的要求28 按照公路工程国内招标文件范本合同通用条件的规定，总监理工程师在行使( )职权之前，应先取得业主的专门批准。（A）审查并同意工程分包（B）发布开工令、暂时停工令或复工令（C）审查批准技术规范或设计的变更（D）确定承包人根据合同条款提出任何附加支付的索赔额（E）检验用于本工程的材料29 总监理工程师可以委托驻地监理工程师履行和行使合同授予总监理工程师的职责与职权，并可以随时撤回此委托。这种委托和撤回委托必须形成书面文件，且送达( )后才生效。（A）业主（B）质监站（C）承包人（D）上级主管

11、部门30 有关“合同 ”与“合同协议书”说法正确的有( )。（A）合同就是指合同协议书（B）合同文件就是合同协议书（C）合同文件包含有合同协议（D）合同协议书是合同文件的组成部分（E）合同协议书的效力高于合同31 公路工程国内招标文件范本规定，在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人有权同意或者拒绝；如果同意延长，则投标人应当( )。（A）在延长后的有效期内不得修改投标文件（B）同意增加投标保证金（C）保证其投标保证金在延长期内继续有效（D）具有优先中标的特权32 公路工程国内招标文件范本规定的，投标文件中存在的细微偏差包括( )等。（

12、A）投标人对招标文件中关于风险划分原则进行了修改，并提出新的风险划分办法（B）投标人在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价（C）投标人提出了与招标文件不同的工程验收、计量、支付办法（D）投标人的施工组织设计不够完善（E）投标人在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量33 公路工程国内招标文件范本规定，招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布等资料编制而成的参考资料，其性质是( )。（A）构成招标文件的组成部分（B）不构成招标文件的组成部分，却是构成合同文件的组成部分（C）既不是构成招标文件的组成部分，也不是构成合同文件的组成部分，但对投标有重要

13、的参考意义（D）仅供投标人在投标时参考，对投标没有任何意义（E）投标人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责34 在评标的详细评审中，以下( )情形，属于重大偏差。（A）投标文件中承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求（B）投标文件中提出的关键工程技术方案不可行（C）投标文件中提供的施工业绩及履约信誉证明材料虚假（D）在工程量清单中漏报了某个细目的单价（E）投标文件中所列报的投入施工的施工机具、人力资源不足35 投标人的投标报价( )。（A）不能修改（B）投标截止时间以后不能修改（C）签发中标通知书以前都可以修改（D）开标之前可以修改，但修改的通知应不迟于投标截止时间前到达招标

14、人（E）在合同签订以前均可以修改36 公路工程国内招标文件范本中有关材料预付款支付的规定包括( )。（A）这些材料的照管划归了业主（B）支付材料预付款，不应视为是对有关材料的批准（C）材料用于永久工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回（D）已支付材料预付款的这些材料的所有权划归业主（E）工程竣工时所有剩余的材料的所有权应属承包人37 在交工证书签发后，就意味着( )。（A）承包人已经完成了他的全部合同义务（B）从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期（C）除剩余的工程外，承包人不再负责对工程的照管和维护（D）承包人所完成的工程已经被批准（E）业主应退还全部保留金38 公路工程国内招标文件范本合同

15、通用条件中定义的“合同价格” 是指( )。（A）在中标通知书中写明的中标价（B）投标书中写明的投标价格（C）承包人实际得到的工程款（D）承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额39 按照公路工程国内招标文件范本规定，下列工程变更中，监理工程师有权发布变更指令的包括( ) 。（A）改变部分工程的位置或尺寸（B）改变所施工工程项目的性质或使用功能（C）增加合同约定的工程数量（D）改变施工顺序和时间安排（E）删减部分承包人工作内容交给他人完成40 在公路工程国内招标文件范本合同通用条件第 4 条规定的一般工程分包行为中，承包人需报请监理工程师审查的包括( )。（A）按照

16、合同规定采购材料、设备（B）工程中某一部分的分包（C）劳务分包（D）构件与设备的加工41 公路工程国内招标文件范本规定的在履约阶段的合同担保形式包括( )。（A）定金（B）履约保证金（C）预付款保证金（D）抵押（E）保留金、留置42 公路工程国内招标文件范本规定的( )的保险费均由承包人报价时填入工程量清单的 100 章内，作为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭单据按实支付。（A）工程一切险（B）承包人人身意外伤害险（C）第三方责任险（D）承包人的施工装备险（E）道路运输43 对于承包人运至工地的不合格材料、设备及所实施的不合格的工程，监理工程师有权( ) 。（A）要求

17、承包人在规定的时间内将不合格的材料、设备运出工地（B）要求承包人用合格的材料、设备取代不合格的材料、设备（C）要求承包人弥补缺陷（D）要求承包人返工重做（E）雇用其他承包人重做44 公路工程国内招标文件范本规定的“缺陷责任终止证书” 的法律意义包括( )。（A）工程合同履行结束（B）工程价款结算已完成（C）任何已指令进行修复的工程已完成（D）视为本合同工程已经全部完成的批准文件（E）终止本合同当事人的一切相关义务45 公路工程国内招标文件范本规定的合同纠纷处理方式有( )。（A）提交监理工程师解决（B）友好协商（C）通过双方的上级主管部门进行调解（D）通过争端解决委员会解决（E）提交仲裁三、判

18、断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。46 不可抗力是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。 ( )（A）正确（B）错误47 无效合同就是没有法律效力的合同。 ( )（A）正确（B）错误48 建设工程合同应当采用书面形式。 ( )（A）正确（B）错误49 只有人民法院才有权对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。 ( )（A）正确（B）错误50 凡是违反法律法规强制性规定的合同，应当由当事人判定该合同为无效合同。 ( )（A）正确（B）错误51 要约撤回是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。 (

19、)（A）正确（B）错误52 缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方当事人因过错而致使另一方当事人利益的损失所应承担的民事责任。 ( )（A）正确（B）错误53 合同成立后当事人发生合并或成立时，合同可以解除。 ( )（A）正确（B）错误54 留置是一种担保方式，当事人可以通过合同约定生产留置权。 ( )（A）正确（B）错误55 合同签订后必须经公证，否则无效。 ( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。56 某公路工程建设项目估算总投资 2 200 万元人民币，其中施工估算价 1000 万元人民币，设备采购估算价 1000

20、 万元人民币，勘察估算价 43 万人民币，设计估算价100 万人民币，监理估算价 57 万元人民币。在施工招标过程中，业主委托该省交通厅进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段招标。试解答以下问题：(1)按照公路工程施工招标投标管理办法规定，必须进行招标的工程项目是什么?(2)公路工程项目的勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是什么?(3)该工程项目各阶段应进行哪些招标?(4)该题目中有两处不妥，请找出来。57 某公路工程施工项目估算总投资 3 500 万元，建设工期 16 个月，工程采用公开招标方式确定施工单位，建设单位按照有关规定进行公开招标。根据该施工项目的具体情况，建设

21、单位按规定要求参加投标的施工单位的施工资质最低不得低于二级资质。拟参加此投标的 5 家单位中 A、B、D 为二级资质，C 单位为三级资质，E 单位为一级资质。而 C 单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C 单位提出准备组成联合体投标，经 C 单位的法定代表人的私下活动，建设单位同意让 C 单位与 A 单位联合投标，并明确向 A 单位暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予 B 单位。A 为了获得该工程，同意与 C 联合投标。于是 A 和 C 联合投标获得成功。试解答以下问题：(1)简述公路工程施工招标的公开招标程

22、序。(2)在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?为什么?(3)从上述材料来看， A 与 C 组成的投标联合体是否有效? 为什么?(4)通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷 5 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 C【试题解析】 招标代理是招标单位自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜，招标代理机构应当在招标单位委托的范围内办理招标事宜。因此招标代理应属于委托代理。2 【正确答案】 A【试

23、题解析】 企业法人是指依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的企业单位。因此，应选择 A。3 【正确答案】 C【试题解析】 只有法人代表才能代表法人组织签订经济合同等，但法人代表可委托代理人采用代理方式签订合同。因此，C 项符合题意。4 【正确答案】 A【试题解析】 合同法律关系的客体是合同双方当事人享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在勘察合同中，发包人的主要义务是支付勘察费，而勘察人的义务是完成勘察工作，提交勘察成果资料。双方当事人的权利、义务指向的是勘察人进行的勘察工作，属于合同法律关系客体中的行为，因此，应选择 A。5 【正确答案

24、】 D【试题解析】 监理工程师是代表建设单位对施工单位的施工实施监督管理，而且施工单位只和建设单位签订合同，与监理单位没有合同关系。因此，监理工程师的工作失误给施工单位造成的损失，施工单位应当要求建设单位赔偿损失。6 【正确答案】 D【试题解析】 代理人一般应在代理权限内实施代理，但在实际代理中，如果超出代理权限，但事后得到被代理人的追认，也是有效的代理。7 【正确答案】 B【试题解析】 项目经理是该施工企业的代理人，代理人的合法代理活动所产生的法律后果当然应该由被代理人承担。8 【正确答案】 C【试题解析】 刘经理是该企业的代理人，他是代表该企业对外签订合同。9 【正确答案】 D【试题解析】

25、 该合同的客体是设计专利，设计专利属于智力成果。10 【正确答案】 C【试题解析】 监护合同属于人身关系的合同，它不属于合同法所调整的合同。11 【正确答案】 C【试题解析】 按照有关法律规定，只有法人代表才有权代表法人进行生产经营活动，参与招投标，签订经济合同。12 【正确答案】 D【试题解析】 标的是合同双方当事人权利义务共同指向的对象，当然也就是经济合同的核心。13 【正确答案】 A【试题解析】 施工合同的客体是工程建筑物，也就是法律意义上的物。14 【正确答案】 C【试题解析】 代理人超越授权范围，事后获得了被代理人的同意，这属于被代理人的追认权。15 【正确答案】 C【试题解析】 选

26、项 C 属于表见代理。16 【正确答案】 B【试题解析】 该第三人属于非善意第三人，因此按法律规定，应负连带责任。17 【正确答案】 D【试题解析】 为了维护代理制度的诚信基础，法律保护善意第三人的合法权益，建立正常的民事流转秩序。18 【正确答案】 D【试题解析】 代理人知道被代理人行为是违法的，仍然进行代理活动，其法律后果由代理人和被代理人共同承担连带负责。19 【正确答案】 C【试题解析】 被代理人对无权代理行使追认权的，该代理是有效的。20 【正确答案】 D【试题解析】 代理特征是：代理人必须以被代理人的名义进行代理活动，所以 A错误；代理活动是为被代理人设立权利义务，所以 B 错误：

27、代理活动所产生的法律后果由被代理人承担，所以 C 错误；代理人在授权范围内独立地表现自己的意志，所以 D 正确。21 【正确答案】 A【试题解析】 该代理属于委托代理，但有效的委托代理有三个条件：一是代理人必须事先取得被代理人的书面委托授权书；二是代理人必须在授权范围内签订合同；三是代理人必须以被代理人的名义签订合同。该代理不满足第一个条件，因此无效。22 【正确答案】 D【试题解析】 按照有关法律规定，企业法人必须经过政府主管机关的核准登记后才能成立。二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，

28、本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。23 【正确答案】 A,B,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 21.1 条规定，工程一切是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。24 【正确答案】 A,B,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 60.5 条规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保 14 天内，监理工程师应按投标书附录中规定的金额签发开工预付款支付证书，并报业主审批。25 【正确答案】 A,B,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 60.7 条规定，业主应给承包人

29、支付一定比例的材料、设备预付款，以供购进将用于和安装在永久工程的各种材料、设备之用。其条件是，(1)材料、设备符合规范要求并经监理工程师认可；(2)承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；(3)材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理工程师认为材料、设备的存储方法符合要求。26 【正确答案】 C,D【试题解析】 参见公路工程国内招标文件范本合同通用条款第 63 条之规定。27 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 公路工程国内招标文件范本投标人须知总则之第 13 条规定，投标人如有下列情况，其投标担保将被没收：(1)在投标文件有效期内撤回投标文件；(2)投标人不接受依招标文件规定对其投标

30、文件中细微偏差进行澄清和补正，(3)投标人未能按招标文件的规定提交履约担保或签订合同协议书。28 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同通用条件第 2.1 条规定，总监理工程师在行使以下规定的职权之前，应先取得业主的专门批准：(1)审查并同意承包人分包本工程的某非主体部分；(2)确定承包人遇到无法预见的外界障碍或自然条件时产生的费用增加额，(3)发布开工令、暂时停工令或复工令；(4)决定工程延期；(5)审查批准技术规范或设计的变更，(6) 根据合同规定发出的变更指令，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程原合同价的 5%或累计变更超过了原合同价的 3%；(7)

31、确定承包人根据合同条款提出任何附加支付的索赔额；(8)决定有关暂定金额的使用；(9)确定特殊分包人；(10) 确定变更工程的单价或总额价。29 【正确答案】 A,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 2.3 条规定，总监理工程师可以委托总监理工程师代表(按现行公路工程施工监理规范规定，这里的总监代表即为驻地监理工程师)履行和行使合同授予总监理工程师的职责与职权，并可以随时撤回此委托。这种委托和撤回委托必须形成书面文件，且在向业主和承包人各送一份副本后才生效。30 【正确答案】 C,D【试题解析】 合同是合同文件的简称。合同文件是构成一个工程合同的若干种文件的总称。按照公路工程国

32、内招标文件范本对合同的定义，合同是指合同条款(通用和专用)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。31 【正确答案】 A,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本规定，在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延长投标文件有效期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。32 【正确答案】 B,D,E【试题解析】 公路工程国内招标文件范本规定，投标文件中的下列偏差为细微偏差：(1)在算术性复核

33、中发现的算术性差错；(2)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价，(3)在招标人给定的工程量清单中多报了某个细目的单价和合价或所报单价增加或减少了报价范围；(4)在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量； (5)除强制性标准规定之外，拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足；(6)施工组织设计不够完善。33 【正确答案】 C,E【试题解析】 在公路工程国内招标文件范本中规定的招标文件的组成中，并不包含参考资料，同时合同通用条件第 11.1 条规定，业主或其委托的设计单位根据对本合同工程的勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布等资料汇编的参考资料，作为附卷同招标文件

34、一起发行但不构成合同文件。业主或其委托的设计单位应对其提供上述资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述资料的解释或推论及应用负责。34 【正确答案】 A,B,C,【试题解析】 详细评审主要从合同条件、技术能力以及以往施工履约信誉等方面进行评审。在对合同条件评审过程中，发现有以下问题之一，则属于重大偏差：(1)投标人不接受招标文件规定的风险划分原则，提出新的风险划分办法；(2)投标人增加业主的责任范围，或减少投标人义务；(3)投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法；(4)投标人对合同纠纷、事故处理办法提出异议；(5)投标人在投标活动中有欺诈行为。在对技术能力和履约信誉评审过程中，发现有以下问

35、题之一，则属于重大偏差：(1)承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求；(2)关键工程技术方案不可行；(3) 施工业绩及履约信誉证明材料虚假。35 【正确答案】 B,D【试题解析】 按照公路工程国内招标文件范本的规定，投标人对其投标文件(当然包括投标报价) 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前(即开标前)，可以补充、修改，但补充、修改的书面应在投标截止时间前到达招标人。修改、补充的内容为投标文件的组成部分。36 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 60 条规定，业主对材料预付款的支付不应视为是对上述材料的批准。当材料已用在永久工程之中时，材

36、料预付款应从期中支付证书中扣回。已经支付材料预付款的材料的所有权属于业主，工程竣工时所有剩余的材料的所有权应属承包人。37 【正确答案】 B,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本规定，从签发交工证书之日起，工程就正式进入缺陷责任期，承包人即不再负责对本工程的照管和维护。此后工程的照管与维护责任即移交给业主。缺陷责任终止证书才是构成工程已被批准的文件，也才表明承包人与合同有关的实际义务已完成。签发缺陷责任终止证书以后才退还保留金。38 【正确答案】 A,D【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同通用条件中所指的合同价格是指在合同协议中写明的，承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的

37、修复应得到的支付价款总额。合同协议中写明的价格就是中标通知书写明的中标价。39 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同通用条件第 51 条规定，在经业主批准后，监理工程师有权指令承包人进行变更、增加或取消：(1)增加或减少本合同中的任何工程的数量；(2)取消合同中的任何单项工程；(3)改变合同中任何工作的性质、质量或种类；(4)改变本工程任何部分的高程、线形、位置和尺寸；(5)完成本工程所必需的任何种类的附加工作；(6) 改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。40 【正确答案】 B,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同通用条件第 4 条规定，事先

38、未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。对于承包人提出的劳务分配，分包人应具有相应的劳务分包资质，报经监理工程师审查并报业主核备。41 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 按照公路工程国内招标文件范本的有关规定，在履约阶段的合同担保主要有：在签订合同协议之前要求承包人提供履约担保，在签发开工预付款支付证书之前要求承包人提供开工预付款担保，在施工期间，要求承包人将其运至现场的施工设备、临时工程等为业主提供留置担保，在每月支付给承包人的工程款中按合同规定的比例和下一笔款项作为保留金，保留金其实质是对履约担保的补充。范本中没有规定定金担保和抵押担保。42 【正

39、确答案】 A,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 21 条规定，工程一切险和第三方责任险的保险费均由承包人报价时列人工程量清单 100 章内，作为单独支付细目。业主在接到保险单后，按照保险单的费用支付。43 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 公路工程国内招标文件范本规定，监理工程师有权指令承包人在规定的时间内，一次或分次将不符合合同规定的任何材料、设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备取代；不管先前是否已经过检验或期中付款，如果监理工程师认为工程任何部分由于材料、设备或操作工艺，或承包人设计的局部工程不符合合同规定时，监理工程师有权指令承包人对这些工程进行修补、修复

40、或返工，或拆除重做。44 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同通用条件第 61 条规定，只有签发了缺陷责任终止证书，写明承包人实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务已经完成，并达到合同规定的预期要求时，才能认为本合同已经结束。此缺陷责任终止证书应视为构成本合同工程已经完成的批准文件。但合同尚未终止，双方还有有关财务和管理方面的一些义务。工程价款结算是通过最后支付完成的。45 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 67 条规定了合同纠纷的处理，该条规定的合同纠纷处理的方式有，监理工程师裁定，双方友好协商，或通过双方上级主管部门

41、进行调解，提交仲裁。三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。46 【正确答案】 A【试题解析】 这是从特点出发对不可抗力所作出的解释。47 【正确答案】 B【试题解析】 无效合同是指合同虽已成立，但因违反法律法规的强制性规定，或者损害国家利益、集体利益或者第三人利益，自始就不能产生法律约束力的合同。合同无效并不影响合同中独立存在的有关解决争议条款的效力。当合同无效时，仍应当按照有关解决争议条款的规定解决争端，有过错的一方赔偿对方因此而受到的损失。48 【正确答案】 A【试题解析】 合同法规定，建设工程合同应当采用书面形式。49 【正确答案】 B【试题解析

42、】 当受损害的一方提出撤销请求时，人民法院或仲裁机构才可以判决或裁定撤销该合同。50 【正确答案】 B【试题解析】 无效合同的确认权属于人民法院或仲裁机构。51 【正确答案】 B【试题解析】 要约的撤回是指要约在发生法律效力之前，要约人欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。52 【正确答案】 A【试题解析】 缔约过失责任是发生在订立合同的过程中。53 【正确答案】 B【试题解析】 合同成立后当事人发生合并或分立时合同仍然有效，合同的权利和义务由合并或分立后的新法人或组织继承。54 【正确答案】 B【试题解析】 留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使依法设定，不能通过合同的约定产生留置权

43、。55 【正确答案】 B【试题解析】 合同的公证实行自愿原则。四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。56 【正确答案】 (1)公路工程施工招标投标管理办法要求必须进行招标的项目是：投资总额在 3000 万元人民币以上的公路工程施工项目，施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的公路工程施工项目；法律、行政法规规定应当招标的其他公路工程施工项目。(2)勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购、单项合同估算价在 50 万元人民币以上。(3)

44、该工程项目各阶段进行招标有：施工招标、设备采购招标、设计招标、施工监理招标。(4)不妥之处是：交通厅主持进行招标。业主应自行组织招标，或委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。法律规定各阶段以公开招标方式进行招标。法律规定，应当实行公开招标。但符合条件，经主管部门审核批准后，可以进行邀请招标，或由业主直接委托。例如本题中的工程勘察，由于不满足招标条件，就可以在办理相关审批手续后，由业主直接委托工程勘察单位。57 【正确答案】 (1)公路工程施工公开招标的程序一般为：确定招标方式；编制投标资格预审文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案；发布招标公告，发售投标资格预审文件；对潜在投标人

45、进行资格审查，资格预审结果报交通主管部门备案；向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件；组织潜在投标人考察招标项目工程现场，召开标前会：接受投标人的投标文件，公开开标；组建评标委员会评标，推荐中标候选人；确定中标人。评标报告和评标结果按规定备案并公示；发出中标通知书；(11)与中标人订立公路工程施工合同。(2)作为建设单位其行为不合法。因为，作为建设单位，为了照顾某些个人关系，指使 A 和 C 强行联合，并最终排斥了 B、D、 E 三单位可能中标的机会，构成了不正当竞争，违反了招标投标法中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。(3)A 和 C

46、 组成的投标联合体无效。因为，根据招标投标法及公路工程施工招标投标管理办法规定，两个以上法人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本题中，A 和 C 组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求，所以是无效的。(4)招标人与投标人串通投标的行为表现为：招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价：招标人向投标人泄露标底，招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；招标人预先内定中标人，其他串通投标行为。