[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷22及答案与解析.doc

《[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷22及答案与解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷22及答案与解析.doc（22页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 22 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第 10 个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期 0.5 个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期 0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工 0.5 个月。根据 FIDIC 施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。（A）10（B） 10.5（C） 11（D）11.52 如果法

2、律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。（A）要约生效（B）承诺生效（C）双方当事人签字或者盖章（D）附生效期限的合同期限界至3 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权4 公路工程国内招标文件范本规定的保留金退回的办法是( )。（A）在签发合同工程交工证书后立即全部退回（B）在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半（C）随期中支付的签发，逐月按比例退回（D）在签发缺陷责任终止证书后一次性退回5 公路工程国内招标文件范本规

3、定，承包人申请交工的工程，在经交工验收后，被认为完全符合有关规定和要求，则( )在交工验收工作完毕后 14 天内向承包人签发交工证书。（A）业主（B）监理工程师（C）质监站（D）上级主管部门6 承诺以通知方式作出的，则其生效的时间为( )。（A）受要约人作出承诺时（B）受要约人发出该承诺时（C）该承诺到达要约人时（D）该承诺的内容为要约人所了解时7 就要约所作的以下表述中，( )的表述是正确的。（A）要约在发出时生效（B）要约生效后不得撤销（C）要约在到达受要约人时生效（D）只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销8 东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该

4、工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为( )。（A）无效代理行为（B）无权代理行为（C）有效代理行为（D）无法律效力行为9 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( ) 。（A）工期顺延，施工成本的增加由承包人承担（B）工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担（C）顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担（D）工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担10 建设工程

5、勘察合同法律关系的客体是指( )。（A）物（B）智力成果（C）行为（D）财11 对于受要约人延误的承诺，该承诺( )。（A）有效（B）要约人虽表示接受也无效（C）无效（D）要约人未表示不接受有效12 在下列合同中，( )合同是可变更的合同。（A）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的（B）以合法活动掩盖非法目的的（C）因重大误解而订立的（D）损害社会公共利益的13 FIDIC 合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。（A）不应返还保留金（B）应退还一半保留金（C）应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半（D）应全部退还保留金14 要约人从自身利益考虑希望使要约撤销，合同法规

6、定，撤销要约的通知( )。（A）应在要约到达对方之前到达受要约人（B）应在对方发出承诺之前到达受要约人（C）应在对方承诺到达要约人之前到达受要约人（D）不受时间限制15 在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，不应( )（A）将这些材料的照管划归给业主（B）支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准（C）将这些材料的所有权划归业主所有（D）材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回16 关于动员预付款的扣回办法，公路工程国内竞争性招标文件范本规定，当中期支付累计金额达到 30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的( )，扣回开工预付款 2的固定比例

7、，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。（A）0.005（B） 0.01（C） 0.03（D）0.0517 根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失( )。（A）承担全部赔偿责任（B）按责任比例进行赔偿（C）不承担责任（D）承担连带责任18 组织办理竣工验收的费用由( )承担。（A）承包人（B）监理（C）业主（D）上级主管部门19 依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于( ) 。（A）10 日（B） 15 日（C） 20 日（D）25 日20 根据合同通用条件，如果在( )以后，由于国家或省(自治区、直辖市)颁布

8、的法律、法规、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法规、规章或条例等导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。（A）投标截止日期前的 28 天（B）投标截止日期前 30 天（C）授标（D）投标二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 指定分包商的特点主要表现为( )。（A）业主选择实施该部分工程的施工单位（B）指定分包商与业主签订合同（C）承包商负责指定分包商施工的协调管理（D）指定分包商的工程款从暂定金额内支付（E）指定

9、分包商的违约行为视为承包商违约22 下列关于抵押权的实现和有关质押的说法错误的有( )。（A）质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押（B）抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿（C）抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿（D）可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单（E）所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权23 免除违约责任的条款有( )。（A）对方过错（B）国家计划调整（C）自然灾害（D）货物的自然损耗（E）合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约24 设计阶段监理的内容包括( )。（A）选择勘察设计单位（B）组织设计方案竞赛（C）确定设计使用的

10、技术参数（D）审查勘察设计方案和结果（E）编制项目概预算25 公路工程国内招标文件范本规定，在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人有权同意或者拒绝；如果同意延长，则投标人应当( )。（A）在延长后的有效期内不得修改投标文件（B）同意增加投标保证金（C）保证其投标保证金在延长期内继续有效（D）具有优先中标的特权26 因设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包人的设备闲置损失可以按( )方法来计算。（A）机械设备的进出场费（B）机械台班费（C）机械折旧费（D）机械设备租赁费（E）机械设

11、备燃料费27 监理工程师在业主授权范围内根据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示。指示的内容应包括( )。（A）详细的变更内容（B）变更工程量（C）变更项目的施工技术要求和有关部门文件图纸（D）变更处理的原则（E）变更所引起的各项损失的分担28 代理的种类有( ) 。（A）委托代理（B）无权代理（C）法定代理（D）法律代理（E）指定代理29 FIDIC 施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。（A）延误移交施工现场（B）不可预见的外界条件（C）异常不利气候导致的停（D）业主提前占用工程（E）不可抗力事件造成的损失30 FIDIC 施工合同条件规定的“不

12、可预见物质条件” 范围包括( )。（A）不利于施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外敌人侵31 因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人不应向( )要求赔偿。（A）监理单位（B）总监理工程师（C）监理单位的法定代表人（D）具体的监理人员（E）业主32 下列合同中，不属于主合同的是( )。（A）施工承包合同（B）施工分包合同（C）担保合同（D）监理合同（E）工程保险合同33 关于双方签署的监理合同内写明的合同金额，不是( )的酬金。（A）正常监理工作（B）附加监理工作（C）额外监理工作（D）包括正常、附

13、加和额外监理工作（E）以上均不正确34 在招标投标过程中，对下列行为的法律特征的描述，不正确的是( )。（A）施工招标的行为属于要约（B）业主签署中标通知书的行为才是承诺（C）承包人投递投标文件的行为属于要约行为（D）施工投标属于承包人的承诺行为（E）招标公告属于邀约邀请35 监理工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（A）删减部分承包人工作内容，交给其他人完成（B）改变部分工程的位置或尺寸（C）改变承包人施工时间和顺序（D）增加合同约定的工程量（E）改变施工工程的性质36 以下属于要约必须具备的要件是( )。（A）要约的内容必须具体明确（B）要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔

14、（C）必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人” 签订合同（D）要约必须是向特定的对象发出的（E）要约不一定有订立合同的意图37 须经监理工程师审批的承包人的分包行为不包括( )。（A）工程某一部分的分包（B）按照技术规范的要求购买材料（C）材料加工分包（D）劳务分包（E）设备的加工分包38 下列属于违约行为的是( )。（A）延迟履行（B）因不可抗力不能履行（C）提存（D）不完全履行（E）不适当履行39 政府行政主管部门对招标活动进行的监督包括( )等方面。（A）检查必须采取用招标方式选择承包单位的建设项目（B）对招标有关文件的核查备案（C）投标人履行合同的能力评定（D）评

15、标委员会成员资格认定（E）查处招标活动的违法行为40 公路工程国内招标文件范本规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有( )。（A）对合同进行公证（B）提交工程师处理（C）仲裁或诉讼（D）当事人友好协商（E）忍让三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 不论委托合同是有偿或无偿的，处理委托事务的报酬不能代替支付处理委托事项的费用。( )（A）正确（B）错误42 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。 ( )（A）正确（B）错误43 承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任

16、。( )（A）正确（B）错误44 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 20 天内订立书面公路工程施工合同。 ( )（A）正确（B）错误45 要约撤回是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。 ( )（A）正确（B）错误46 因工程师提出重新检验已隐蔽工程而发生费用和工期延误，无论重新检验是否合格，费用均应由承包人承担，但工期可以顺延。 ( )（A）正确（B）错误47 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。 ( )（A）正确（B）错误48 FIDIC 合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。 ( )（A）正确（B）错误49 监理工程师

17、(指法人) 将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。 ( )（A）正确（B）错误50 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；自终止日起自然失效。 ( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人，双方签订了施工合同。合同中约定，为了确保工程质量，要求承包人向业主支付 20 万元定金。施工合同履行时，在路基开挖施工中碰到地下有大量文物，使工程施工进度网络计划中某关键工作停工 10 天。另外，在路面工程施

18、工时，由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工承包人均按合同条款规定提出了工程延期和费用索赔要求。问题：(1)试简要说明定金与预付款有何区别?(2)监理工程师判定费用索赔成立的条件是什么?(3)承包人提出的工程延期和费用索赔理由是否成立?为什么?52 某公路工程项目，业主与承包商签订了施工合同，并委托了该段的施工监理任务。施工过程中，该工程项目的路基土方工程完成后，监理工程师独立进行工程量计量，计量完成后，按照双方签订的施工合同条款进行路基土方工程费用支付。问题 1公路工程计量的组织类型有哪几种?2如果承包商对监理工程师的计量有异议，应该怎样处理?3公路工

19、程计量的主要方法有哪几种?路基土方工程的计量应采用哪种方法?4公路工程费用的支付原则是什么?5该路基土方工程费用的支付应按什么程序支付?并简述此程序。公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 22 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 A2 【正确答案】 B3 【正确答案】 D4 【正确答案】 D【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同通用条件第 60.4 条规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后 14 天内，监理工程师签发保留金支付证书，将保留金退

20、还给承包人。5 【正确答案】 A【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同通用条件第 48.1 条规定，如果经交工验收认为工程质量合格，业主应在此项验收工作完毕后 14 天内向承包人签发交工证书。6 【正确答案】 C【试题解析】 承诺应以通知方式作出，但根据交易习惯或者要约的要求也可以行为的方式作出。以通知方式作出的，承诺通知到达要约人时生效。7 【正确答案】 C【试题解析】 要约在到达受要约人时生效；要约生效后，可以撤销，但撤销要约的通知应在受要约人发出承诺通知以前到达受要约人。当要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销等时，要约是不可撤销的。8 【正确答案】 C【试题解析】 被代理

21、人对无权代理行使追认权的，该代理是有效的。9 【正确答案】 B10 【正确答案】 C11 【正确答案】 D12 【正确答案】 C13 【正确答案】 C14 【正确答案】 B【试题解析】 要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。15 【正确答案】 A16 【正确答案】 B17 【正确答案】 C18 【正确答案】 C19 【正确答案】 C20 【正确答案】 A二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在

22、括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,C,D22 【正确答案】 A,C,E23 【正确答案】 A,C,D24 【正确答案】 B,D25 【正确答案】 A,C,【试题解析】 公路工程国内招标文件范本规定，在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延长投标文件有效期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。26 【正确答案】 C,D27 【正确答案】 A,B,C,D28 【正确答案】 A,C,E29 【正确答案】

23、 A,B,E30 【正确答案】 A,B,D31 【正确答案】 B,C,D,E32 【正确答案】 B,C,E33 【正确答案】 B,C,D,E34 【正确答案】 A,D35 【正确答案】 B,C,D,E36 【正确答案】 A,B,C,D37 【正确答案】 B,D,E38 【正确答案】 A,D,E39 【正确答案】 A,B,E40 【正确答案】 B,C,D三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 【正确答案】 A42 【正确答案】 A【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 4 条规定，事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工

24、程的任何部分分包出去。43 【正确答案】 A【试题解析】 这是承包人应承担的一般合同义务，也是承包人应承担的风险责任。44 【正确答案】 B【试题解析】 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内订立书面公路工程施工合同。45 【正确答案】 B【试题解析】 要约的撤回是指要约在发生法律效力之前，要约人欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。46 【正确答案】 B【试题解析】 检验不合格，费用由承包人承担，工期也不得顺延。47 【正确答案】 A48 【正确答案】 B49 【正确答案】 B50 【正确答案】 B四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析

25、并回答问题。51 【正确答案】 (1)定金与预付款的区别主要有以下几方面：目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行：而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料、设备准备的资金问题。性质不同，定金是合同担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理方式不同，定金视合同履行情况不同而有不同的法律后果，即所谓定金罚则；而预付款无论合同履行情况如何，业主将如数收回。(2)监理工程师判定费用索赔成立的条件为：承包人受到了实际损失或损害；损失不是因承包人的过错造成的；损害也不是承包人应承担的风险造成的；承包人在合同规定的索赔时限内提出索赔意向通知和索赔申请。(

26、3)第一次工程延期和费用索赔成立。这是因为施工中遇到文物停工，这不是承包人的责任，应视为业主的风险。第二次工程延期和费用索赔不成立。因为施工机械故障造成延误是承包人自己的责任，或承包人自己应承担的风险造成的。52 【正确答案】 1.公路工程计量的组织类型有：监理工程师独立计量、承包人进行计量和监理工程师与承包人共同计量。2如果承包商对监理工程师的计量有异议，承包人可在计量结束后 14 天内以书面形式提出，再由监理工程师对承包商提出的质疑进行复核，并将复核后的结果通知承包人。3公路工程计量的主要方法有：断面法、图纸法、钻孔取样法、分项计量法、均摊法、凭证法和估价法。路基土方工程的计量应采用断面法。4公路工程费用的支付原则是：(1)支付必须以工程计量为基础；(2)支付必须以技术规范和报价单为依据；(3)支付必须及时；(4)支付必须以日常记录和合同条款为依据；(5)支付必须遵循严格的程序。5该路基土方工程费用的支付应按中期支付程序来支付，中期支付的程序是：承包商提出中期支付申请监理工程师对承包商提出的申请进行审定监理工程师签发中期支付证书。