【工程类职业资格】建设工程项目管理-265及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程项目管理-265及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程项目管理-265及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程项目管理-265 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.建设部规定建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间为 ( )年。（分数：1.00）A.1B.3C.5D.82.现场环境保护的意义不包括( )。（分数：1.00）A.是保证人们身体健康和社会文明的需要B.是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要C.是现代化大生产的客观要求D.有利于培养和提高施工队伍的整体素质3.国际工程承包合同争议解决常用的 ADR 方式不包括( )。（分数：1.00）A.仲裁B.FIDIC 合同条件下的工程师准仲裁C.DRB 一

2、纠纷审议委员会方式D.行政诉讼4.对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表示，就形成项目( )。（分数：1.00）A.组织结构图B.合同结构图C.项目结构图D.工作流程图5.项目管理中最重要的任务( )。（分数：1.00）A.安全管理B.投资管理C.进度管理D.合同管理6.自 20 世纪( )开始，出现了程序系统的集成。（分数：1.00）A.90 年代B.80 年代C.70 年代D.60 年代7.对于建设工程项目设计质量控制的内容，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性B.设计文件应符合国家规定的设计深度要求，不必注明工程使用年限C.设计图

3、纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章D.满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求8.用于整理质量特性统计数据、观察生产过程质量稳定与否并可用于制定质量控制公差标准的数理统计方法是( )。（分数：1.00）A.分层法B.排列图法C.控制图法D.直方图法9.有关施工安全控制的特点，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.建设工程项目的单件性、建设工程项目施工的分散性决定了控制的动态性B.安全状态具有触发性决定了控制的严谨性C.建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，安全控制需要把工程系统和环境系统及社会系统分开D.建设工程规模大

4、，生产工艺复杂，遇到的不确定因素多，决定了控制面广10.建设工程项目风险类型中，工程施工方案属于( )类型。（分数：1.00）A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险11.对有关项目管理任务分工表的叙述中错误的是( )。（分数：1.00）A.项目管理任务分解是制定项目管理任务分工表的基础B.业主方和项目各参与方都应该编制各自的项目管理任务分工表C.编制项目管理任务分工表需要确定项目经理和主管工作部门或主管工作人员的任务D.项目管理任务分工表是制定项目管理任务的基础12.对于文明施工的组织与管理，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.施工现场应成立以施工企业法定代表人为第

5、一责任人的文明施工管理组织B.分包单位应服从总包单位的文明施工管理组织的统一管理，并接受监督检查C.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定D.加强和落实现场文明检查、考核及奖惩制度13.施工成本计划的编制依据不包括( )。（分数：1.00）A.正在签订中的工程合同B.合同报价书C.结构件外加工计划和合同D.劳动力内部挂牌价格14.施工成本偏差的正确的关系式为( )。（分数：1.00）A.已完工程实际施工成本一已完工程计划施工成本B.已完工程实际施工成本一拟完工程计划施工成本C.已完工程计划施工成本一拟完工程计划施工成本D.已完工程实际施工成本一拟完工程实际施工成本15.有关关键工作和关键路线的

6、说法，不正确的是( )。（分数：1.00）A.关键路线是线路上总的工作持续时间最短的线路B.总时差为零的工作就是关键工作C.关键工作指网络计划中总时差最小的工作D.关键路线是自始至终全部由关键工作组成的线路16.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式在索赔事件发生( )天以内，向工程师正式提出索赔意向通知书。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.4217.建设工程监理合同的基本条款中不包括( )。（分数：1.00）A.委托人委托监理人监理的工程概况B.监理业务执行的起止时间C.委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬D.监理人的权利18.对建设工程项目管

7、理的国内背景叙述错误的是( )。（分数：1.00）A.我国从 20 世纪 80 年代初期开始引进建设工程项目管理的概念B.我国于 1980 年由原国家计划委员会提出推行项目前期项目经理负责制C.我国从 1988 年开始推行建设工程监理制度D.2003 年建设部发出建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知19.信息管理手册的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.信息管理的任务B.信息管理的任务分工表和管理职能分工表C.信息的编码体系和编码D.信息管理的目的20.采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况，不包括( )。（分数：1.00）A.间接套用B.协商单价和

8、价格C.从工程量清单上直接拿来使用D.依据工程量清单，通过换算后采用21.设计方项目管理的任务不包括( )。（分数：1.00）A.设计质量控制B.设计的进度控制C.设计合同管理D.设计风险控制22.在国际上，建设工程项目总承包的组织模式不包括( )。（分数：1.00）A.一个组织既具有设计力量，又具有施工力量，由它独立的承担建设工程项目总承包的任务B.由设计单位和施工单位为一个特定的项目组成合作体，以承担建设工程项目总承包的任务C.由设计单位承接建设工程项目总承包的任务，而施工单位作为其分包承担其中的施工任务D.由施工单位承接建设工程项目总承包的任务，而设计单位作为其分包承担其中的设计任务23

9、.可索赔费用中的直接费不包括( )。（分数：1.00）A.人工费B.办公费C.材料费D.施工机械使用费24.变化管理是项目管理学科的第( )代。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.425.职工( )，可以认定或视同工伤。（分数：1.00）A.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡B.醉酒导致死亡C.自残、自杀D.因违反治安管理条例伤亡26.材料采购合同订立的方式不包括( )。（分数：1.00）A.公开招标B.有限竞争性招标C.邀请招标D.直接采购27.我国的建设工程监理属于国际上( )项目管理的范畴。（分数：1.00）A.施工方B.业主方C.供货方D.设计方28.中华人民共和国建筑法规定，建设监

10、理单位应当依据法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期、建设资金等方面，代表( )实施监督。（分数：1.00）A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.供货单位29.建设工程项目开工前，政府实施质量监督的内容不包括( )。（分数：1.00）A.检查项目参与各方的质保体系B.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续C.对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处D.各方人员的资质证书30.下列( )不属于建设工程项目的风险类型。（分数：1.00）A.组织风险B.经济与管理风险C.质量风险D.技术风险31.建立职业健康安全管理体系与环境管理体系的第

11、一个步骤是( )。（分数：1.00）A.成立工作组B.领导决策C.人员培训D.初始状态评审32.建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括( )。（分数：1.00）A.人员培训B.领导决策C.体系文件的编写D.管理评审33.对于发包人的责任，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人独立履行自己的合同责任B.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分C.及时做出承包人履行合同所必需的决策D.按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程34.建造师是一种( )的名称，而项目经理是( )的名称。（分数：1.00）A.专业人士 执业资格B.专业人士 工作岗位C.工作岗位

12、 执业资格D.工作岗位 专业人士35.质量管理体系文件一般不包括( )。（分数：1.00）A.形成文件的质量方针和质量目标B.质量手册C.质量计划D.质量管理标准所要求的各种生产、工作和管理的程序性文件36.工程竣工验收报告经发包人认可后( )天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.12B.15C.28D.9037.下列不属于承包商可索赔费用中间接费的是( )。（分数：1.00）A.现场管理费B.人工费C.代理费D.利息38.下列( )不符合施工作业过程质量控制的基本程序。（分数：1.00）A.检查施工工序、程序的合理性、科学性，防止工序流

13、程错误B.检查工序施工条件C.未经验收合格的工序，在紧急情况下，可以先进入下道工序施工D.检查工序施工中间产品的质量39.对于工程项目质量控制系统与质量管理体系的不同点叙述不正确的是( )。（分数：1.00）A.工程项目质量控制系统只用于特定的工程项目质量控制，而不是用于建筑企业的质量管理B.工程项目质量控制系统涉及工程项目实施中所有的质量责任主体，而不只是某一个建筑企业C.工程项目质量控制系统的有效性不仅作自我评价与诊断，还进行第三方认证D.工程项目质量控制系统与工程项目管理组织相融，是一次性的40.常用的组织结构模式中，( )适用于大的组织系统。（分数：1.00）A.职能组织结构B.线形组

14、织结构C.扁平组织结构D.矩阵组织结构41.合同控制的作用不包括( )。（分数：1.00）A.保证承包人按合同规定进行施工，发包人按合同支付工程款B.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施C.调整合同实施过程，达到合同总目标D.使项目管理人员，对合同实施现状、趋向和结果有一个清醒的认识42.在国际上业主方项目管理的方式不包括( )。（分数：1.00）A.业主方自行项目管理B.业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务C.业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，项目经理由咨询公司委派D.业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，项目经理由业主方

15、委派43.企业获准认证的有效期一般为( )年。（分数：1.00）A.2B.3C.5D.1044.建设工程总承包合同中明确的争议处理方式，一般应以( )作为解决的最终方式。（分数：1.00）A.双方协商B.行政诉讼C.仲裁D.第三方调解45.对于建设工程项目质量，政府监督的职能说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能B.对建设工程质量行使监督职能目的是保证建设工程质量、保证建设工程的使用安全及环境质量C.国务院建设行政主管部门不仅对全国建设工程质量实行统一监督管理，还负责对全国有关专业建设工程质量的监督管理D.政府对建设工程质量监督的职能

16、包括监督检查工程实体的施工质量46.对于施工安全控制的基本要求，阐述不正确的是( )。（分数：1.00）A.必须取得安全行政主管部门颁发的安全施工许可证后才可开工B.总承包单位和每一个分包单位都应持有施工企业安全资格审查认可证C.对于特殊工种作业人员需持有一般作业操作证，并不定期的进行复查D.施工机械必须经安全检查合格后方可使用47.发生工程索赔，由于( )，承包商可索赔材料费。（分数：1.00）A.材料价格上涨B.工程延期导致超期储存C.索赔事项材料损坏或失效D.索赔事项材料的额外耗用48.大型建设工程项目的结构分析中，二级工作任务目录将每个子系统分解为若干个 ( )。（分数：1.00）A.

17、工作项B.于项目C.子程序D.子工序49.对 NEC 的主要特征的理解，不正确的是( )。（分数：1.00）A.NEC 的合同语言简明清晰，合同语句言简意赅B.设计责任固定的由发包人承担C.6 种工程款支付方式和 15 种次要条款可以根据需要自行选择D.NEC 强调沟通、合作与协调，通过对合同条款和各种信息清晰的定义，旨在促进对项目目标进行有效的控制50.编制施工成本计划时采用( )等作为编制依据。（分数：1.00）A.施工结算B.施工图预算C.施工预算D.施工决算51.建设工程施工合同(示范文本)，由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，其中三者的优先解释顺序为( )。（分数：1.00）A.

18、协议书、通用条款、专用条款B.通用条款、协议书、专用条款C.协议书、专用条款、通用条款D.专用条款、协议书、通用条款52.索赔按索赔事件的影响分类，不包括( )。（分数：1.00）A.工期拖延索赔B.不可预见的外部障碍或条件索赔C.费用索赔D.工程终止索赔53.项目管理最基本的方法论为( )。（分数：1.00）A.项目管理规划的动态调整B.项目目标的动态控制C.项目管理组织结构图的调整D.项目结构图的调整54.建设工程招标的方式不包括( )。（分数：1.00）A.公开招标B.无限竞争性招标C.邀请招标D.无限招标55.施工组织方案不包括( )。（分数：1.00）A.施工程序B.工艺顺序C.施工

19、方法D.施工流向56.对于建设工程总承包合同的履行，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包、倒手转包B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D.总承包合同中约定的工程分包，不必经发包人认可57.对于职业病处理的有关说法，不正确的是( )。（分数：1.00）A.职工在医疗或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应自确认之日起的两个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作B.患有职业病的职工变动工作单位时，其职业病待遇应由原单位负责或两个单位协商处理C

20、.职工到达新单位后，新发生的职业病如果与现工作无关系，其职业病待遇由原单位负责D.职工被确诊患有职业病后，其所在单位应根据职业病诊断机构的意见，安排其医疗或疗养58.在项目的实施阶段，项目总进度不包括( )。（分数：1.00）A.设计工作进度B.招标工作进度C.工程施工和设备安装进度D.保修工作进度59.设备采购合同订立方式不包括( )。（分数：1.00）A.招标投标B.代理采购C.委托承包商配套供应D.按设备包干60.反映业主方和项目各参与方之间的合同关系可以用( )。（分数：1.00）A.项目结构图B.合同结构图C.管理任务分工表D.工作流程图61.安全教育的要求不包括( )。（分数：1.

21、00）A.对于特殊工种工人，只需进行一般安全教育B.开展安全生产的宣传教育C.建立经常性的安全教育考核制度D.采用新技术、新工艺和调换工作岗位时，也要进行安全教育62.根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以构建的项目进度计划系统不包括( )。（分数：1.00）A.由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统B.由多个相互关联的不同计划层次的进度计划组成的计划系统C.由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统D.由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统63.对工业与民用建筑工程而言，在国际上，( )起主导作用。（分数：1.00）A.建筑师

22、事务所B.结构工程师事务所C.建筑设备专业工程师事务所D.设计事务所64.下列是按照噪声的来源分类的是( )。（分数：1.00）A.动力噪声B.机械噪声C.电磁性噪声D.建筑施工噪声65.横道图法的优点是( )。（分数：1.00）A.灵活，适用性强B.可借助计算机，从而节约人力，并提高速度C.信息量大D.能准确表达出施工成本的绝对偏差66.工程网络计划按工作持续时间的特点划分，不包括( )。（分数：1.00）A.否定型问题的网络计划B.肯定型问题的网络计划C.非肯定问题的网络计划D.随机网络计划67.对建设工程项目信息编码的说法，不正确的是( )。（分数：1.00）A.项目的投资项编码并不是概

23、预算确定的分部分项工程的编码B.项目成本项编码是预算定额确定的分部分项工程的编码C.项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要D.合同编码应参考项目的合同结构和合同的分类，应反映合同的类型、相应的项目结构和合同签订的时间等特征68.项目质量控制中三阶段控制实质上是( )的具体化。（分数：1.00）A.CPM 分析法B.正态分布统计分析C.系统分析方法D.PDCA 循环69.在环境管理体系中，对于环境管理体系审核的理解不正确的是( )。（分数：1.00）A.审核指环境管理内部审核B.审核程序和方案的目的是保证环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性C.组织应制定

24、、保持定期开展环境管理体系内部审核的程序、方案D.对审核方案的编制依据和内容要求，应立足于所涉及活动的环境的重要性和以前审核的结果70.“自项目开始至项目完成”指的是项目的( )期。（分数：1.00）A.计划B.决策C.实施D.使用二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.对承包人而言，属于国际工程承包合同实施阶段工作内容的包括( )。（分数：2.00）A.计划管理B.财务管理C.信息管理D.进度管理E.分包商管理72.项目管理作为一门学科，已经历了几个阶段的变化，它们是( )。（分数：2.00）A.设施管理B.传统的项目管理C.组合管理D.变化管理E.开发管理73.施工阶段质量的

25、自控主体指的是( )。（分数：2.00）A.施工承包方B.供应方C.设计单位D.业主E.监理单位74.有关建设工程项目策划的阐述，正确的包括( )。（分数：2.00）A.工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成的过程B.工程项目策划旨在为项目建设的决策和实施增值C.工程项目策划是一个封闭的工作过程D.工程项目策划的实质是知识管理的过程E.工程项目策划针对项目的决策和实施，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证75.下列属于工程项目质量控制系统建立程序中的内容的是( )。（分数：2.00）A.确定控制系统各层面组织的工程质量负责人及其管理职责，形成控制系统网络构架

26、B.确定控制系统组织的领导关系、报告审批及信息流转程序C.制定质量控制工作制度D.部署各质量主体编制相关质量计划，并按规定程序完成质量计划的审批，形成质量控制依据E.研究并确定控制系统内部管理职能交叉衔接的界面划分和管理方式76.发包人有责任及时作出承包人履行合同所必须的决策，如( )。（分数：2.00）A.下达指令B.履行各种批准手续C.作出认可D.答复请示E.对争议作出裁决77.劳务分包合同主要条款包括( )。（分数：2.00）A.企业法人代表B.项目经理C.工程承包人义务D.分包工作期限E.质量标准78.材料采购合同的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.标的B.数量C.质量D.体积

27、E.价格79.NEC 的十五项次要选择包括( )。（分数：2.00）A.完工保证B.部分完工C.提前完工奖励D.支付E.检验与缺陷80.在修正的总费用法中，修正的内容包括( )。（分数：2.00）A.接受影响时段内该项工作的计划单价进行核算，乘以计划完成的该项工作的工程量，得到调整后的报价费用B.将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期C.只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失D.与该项工作无关的费用不列入总费用中E.对投标报价费用重新进行核算81.信息管理部门的主要工作任务是( )。（分数：2.00）A.负责编制信息管理手册，

28、并检查和督促其执行B.协调和组织项目管理班子中各个部门的信息处理工作C.负责信息处理平台的建立和维护D.与其他工作部门协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告E.负责工程档案的制作82.质量管理八项原则的内容包括( )。（分数：2.00）A.以顾客为关注焦点B.全员参与C.质量方针和质量目标的作用D.持续改进E.统计技术的作用83.建设工程的建设过程大体上围绕( )阶段，围绕不同阶段订立相应合同。（分数：2.00）A.勘察B.设计C.施工D.运营E.维护84.下列属于施工安全生产“六关”的是( )。（分数：2.00）A.责任关B.交底关C.教育关D.防护关E.

29、检查关85.下列属于项目动态控制进度纠偏措施中技术措施的是( )。（分数：2.00）A.改进施工方法B.管理职能分工C.任务分工D.改变施工机具E.项目管理班子成员86.设计图纸必须按规定具有( )。（分数：2.00）A.国家批准的出图印章B.建筑师执业印章C.结构工程师执业印章D.监理工程师执业印章E.造价工程师执业印章87.对安全生产的含义，理解正确的是( )。（分数：2.00）A.生产过程处于避免人身伤害B.生产过程避免出现不合格工程C.生产过程处于避免设备损坏D.生产过程处于避免超出法律、法规和规章的要求E.安全与否是一个相对性的概念88.按照承发包方式对合同进行分类，包括( )。（分

30、数：2.00）A.建筑工程施工合同B.单位工程施工承包合同C.工程项目总承包合同D.BOT 合同E.勘察、设计或施工总承包合同89.施工方项目管理的目标包括( )。（分数：2.00）A.施工的管理目标B.施工的进度目标C.施工的质量目标D.施工的成本目标E.施工的安全目标90.在职业健康安全管理体系中，文件和资料控制的目的和意图包括( )。（分数：2.00）A.按有效性和效率要求，尽量减少文件的数量B.建立并保持文件和资料的控制程序C.识别和控制体系运行和职业健康安全活动绩效的关键文件和资料D.证实体系处于有效运行状态E.将体系和要求的符合性形成文件91.下列属于经批准可以进行邀请招标的是(

31、)。（分数：2.00）A.竞争性很强的项目B.受自然地域环境限制的C.涉及国家安全、秘密或者抢险救灾的D.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得E.法律、法规规定不宜公开招标的92.劳务分包合同中有关安全防护与保险的内容，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.劳务分包人施工开始前，劳务分包人需支付保险费用B.运至施工场地用于劳务施工的材料和代安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用C.工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用D.劳务分包人在施工现场内使用的安全防护用品，由工程承包人负责供应E.保险事故发生时，劳务分包人和工程

32、承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失93.施工项目索赔应具备的理由包括( )。（分数：2.00）A.发包人延误支付期限造成承包人的损失B.非承包人的原因导致工程暂时停工C.物价上涨，法规变化D.合同规定以外的项目进行检验，且检验不合格所发生的损失或费用E.非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用94.在进度计划编制方面，施工方应视项目特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的( )施工进度计划。（分数：2.00）A.控制性B.周期性C.指导性D.实施性E.严格性95.安全检查表法的优点包括( )。（分数：2.00）A.避免了集体讨论中的从众性倾向，更代表专家的真实意见B.简单易懂

33、、容易掌握C.可以事先组织专家编制检查项目，使安全检查做到系统化、完整化D.能做定性评价E.多人讨论，集思广益，可以弥补个人判断的不足96.旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序中， ( )属于主体结构工程方面。（分数：2.00）A.土方回填B.预应力张拉C.混凝土浇筑D.土钉墙E.钢结构安装97.计算机辅助工程网络计划编制的意义是( )。（分数：2.00）A.解决工程网络计划计算量大的问题B.确保工程网络计划计算的准确性C.有利于项目结构分析D.有利于编制资源需求计划E.有利于工程网络计划及时调整98.发生索赔事项，索赔费用的计算方法有( )等。（分数：2.00）A.综合费用法B.实

34、际费用法C.总费用法D.修正综合费用法E.实物费用法99.施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括( )。（分数：2.00）A.工程概算与投资规划的比较B.工程合同价与工程预算的比较C.工程预算与概算的比较D.工程款支付与工程概算的比较E.工程合同价与工程概算的比较100.建设工程项目管理规划内容包括( )。（分数：2.00）A.项目的目标分析和论证B.项目决策C.投资控制的方法和手段D.信息管理的方法和手段E.设计过程的管理建设工程项目管理-265 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.建设部规定建筑业企业项目经理资质管理制度

35、向建造师执业资格制度过渡的时间为 ( )年。（分数：1.00）A.1B.3C.5 D.8解析：2.现场环境保护的意义不包括( )。（分数：1.00）A.是保证人们身体健康和社会文明的需要B.是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要C.是现代化大生产的客观要求D.有利于培养和提高施工队伍的整体素质 解析：3.国际工程承包合同争议解决常用的 ADR 方式不包括( )。（分数：1.00）A.仲裁B.FIDIC 合同条件下的工程师准仲裁C.DRB 一纠纷审议委员会方式D.行政诉讼 解析：4.对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表示，就形成项目( )。（分数：1.00）A.组织结构图 B.合同结构图

36、C.项目结构图D.工作流程图解析：5.项目管理中最重要的任务( )。（分数：1.00）A.安全管理 B.投资管理C.进度管理D.合同管理解析：6.自 20 世纪( )开始，出现了程序系统的集成。（分数：1.00）A.90 年代 B.80 年代C.70 年代D.60 年代解析：7.对于建设工程项目设计质量控制的内容，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性B.设计文件应符合国家规定的设计深度要求，不必注明工程使用年限 C.设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章D.满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术

37、计划的要求解析：8.用于整理质量特性统计数据、观察生产过程质量稳定与否并可用于制定质量控制公差标准的数理统计方法是( )。（分数：1.00）A.分层法B.排列图法C.控制图法D.直方图法 解析：9.有关施工安全控制的特点，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.建设工程项目的单件性、建设工程项目施工的分散性决定了控制的动态性B.安全状态具有触发性决定了控制的严谨性C.建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，安全控制需要把工程系统和环境系统及社会系统分开 D.建设工程规模大，生产工艺复杂，遇到的不确定因素多，决定了控制面广解析：10.建设工程项目风险类型中，工程施工方案属于(

38、)类型。（分数：1.00）A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险 解析：11.对有关项目管理任务分工表的叙述中错误的是( )。（分数：1.00）A.项目管理任务分解是制定项目管理任务分工表的基础B.业主方和项目各参与方都应该编制各自的项目管理任务分工表C.编制项目管理任务分工表需要确定项目经理和主管工作部门或主管工作人员的任务D.项目管理任务分工表是制定项目管理任务的基础 解析：12.对于文明施工的组织与管理，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.施工现场应成立以施工企业法定代表人为第一责任人的文明施工管理组织 B.分包单位应服从总包单位的文明施工管理组织的统一管理，

39、并接受监督检查C.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定D.加强和落实现场文明检查、考核及奖惩制度解析：13.施工成本计划的编制依据不包括( )。（分数：1.00）A.正在签订中的工程合同 B.合同报价书C.结构件外加工计划和合同D.劳动力内部挂牌价格解析：14.施工成本偏差的正确的关系式为( )。（分数：1.00）A.已完工程实际施工成本一已完工程计划施工成本 B.已完工程实际施工成本一拟完工程计划施工成本C.已完工程计划施工成本一拟完工程计划施工成本D.已完工程实际施工成本一拟完工程实际施工成本解析：15.有关关键工作和关键路线的说法，不正确的是( )。（分数：1.00）A.关键路线是线路

40、上总的工作持续时间最短的线路 B.总时差为零的工作就是关键工作C.关键工作指网络计划中总时差最小的工作D.关键路线是自始至终全部由关键工作组成的线路解析：16.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式在索赔事件发生( )天以内，向工程师正式提出索赔意向通知书。（分数：1.00）A.7B.14C.28 D.42解析：17.建设工程监理合同的基本条款中不包括( )。（分数：1.00）A.委托人委托监理人监理的工程概况B.监理业务执行的起止时间C.委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬D.监理人的权利 解析：解析 (1)委托人委托监理人监理的工程概况；有关词语语义与

41、标准条件中赋予的定义相同；组成合同的文件包括：监理投标书或中标通知书；本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；监理人承诺合同的约定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务；委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬；监理业务执行的起止时间。18.对建设工程项目管理的国内背景叙述错误的是( )。（分数：1.00）A.我国从 20 世纪 80 年代初期开始引进建设工程项目管理的概念B.我国于 1980 年由原国家计划委员会提出推行项目前期项目经理负责制 C.我国从 1988 年开始推行建设工程监理制度D.2003 年建设部发出建筑业企

42、业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知解析：19.信息管理手册的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.信息管理的任务B.信息管理的任务分工表和管理职能分工表C.信息的编码体系和编码D.信息管理的目的 解析：20.采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况，不包括( )。（分数：1.00）A.间接套用B.协商单价和价格 C.从工程量清单上直接拿来使用D.依据工程量清单，通过换算后采用解析：21.设计方项目管理的任务不包括( )。（分数：1.00）A.设计质量控制B.设计的进度控制C.设计合同管理D.设计风险控制 解析：22.在国际上，建设工程项目总承包的组织模式不包括

43、( )。（分数：1.00）A.一个组织既具有设计力量，又具有施工力量，由它独立的承担建设工程项目总承包的任务B.由设计单位和施工单位为一个特定的项目组成合作体，以承担建设工程项目总承包的任务C.由设计单位承接建设工程项目总承包的任务，而施工单位作为其分包承担其中的施工任务D.由施工单位承接建设工程项目总承包的任务，而设计单位作为其分包承担其中的设计任务 解析：23.可索赔费用中的直接费不包括( )。（分数：1.00）A.人工费B.办公费 C.材料费D.施工机械使用费解析：24.变化管理是项目管理学科的第( )代。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.4 解析：25.职工( )，可以认定或视同

44、工伤。（分数：1.00）A.在工作时间和工作岗位突发疾病死亡 B.醉酒导致死亡C.自残、自杀D.因违反治安管理条例伤亡解析：26.材料采购合同订立的方式不包括( )。（分数：1.00）A.公开招标B.有限竞争性招标 C.邀请招标D.直接采购解析：27.我国的建设工程监理属于国际上( )项目管理的范畴。（分数：1.00）A.施工方B.业主方 C.供货方D.设计方解析：28.中华人民共和国建筑法规定，建设监理单位应当依据法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期、建设资金等方面，代表( )实施监督。（分数：1.00）A.施工单位B.设计单位C.建设单

45、位 D.供货单位解析：29.建设工程项目开工前，政府实施质量监督的内容不包括( )。（分数：1.00）A.检查项目参与各方的质保体系B.审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续C.对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处 D.各方人员的资质证书解析：30.下列( )不属于建设工程项目的风险类型。（分数：1.00）A.组织风险B.经济与管理风险C.质量风险 D.技术风险解析：31.建立职业健康安全管理体系与环境管理体系的第一个步骤是( )。（分数：1.00）A.成立工作组B.领导决策 C.人员培训D.初始状态评审解析：32.建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括( )。（分数：1.00

46、）A.人员培训B.领导决策C.体系文件的编写D.管理评审 解析：33.对于发包人的责任，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人独立履行自己的合同责任 B.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分C.及时做出承包人履行合同所必需的决策D.按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程解析：34.建造师是一种( )的名称，而项目经理是( )的名称。（分数：1.00）A.专业人士 执业资格B.专业人士 工作岗位 C.工作岗位 执业资格D.工作岗位 专业人士解析：35.质量管理体系文件一般不包括( )。（分数：1.00）A.形成文件的质量方针和质量目标B.质量手册C.

47、质量计划 D.质量管理标准所要求的各种生产、工作和管理的程序性文件解析：36.工程竣工验收报告经发包人认可后( )天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.12B.15C.28 D.90解析：37.下列不属于承包商可索赔费用中间接费的是( )。（分数：1.00）A.现场管理费B.人工费 C.代理费D.利息解析：38.下列( )不符合施工作业过程质量控制的基本程序。（分数：1.00）A.检查施工工序、程序的合理性、科学性，防止工序流程错误B.检查工序施工条件C.未经验收合格的工序，在紧急情况下，可以先进入下道工序施工 D.检查工序施工中间产品的

48、质量解析：39.对于工程项目质量控制系统与质量管理体系的不同点叙述不正确的是( )。（分数：1.00）A.工程项目质量控制系统只用于特定的工程项目质量控制，而不是用于建筑企业的质量管理B.工程项目质量控制系统涉及工程项目实施中所有的质量责任主体，而不只是某一个建筑企业C.工程项目质量控制系统的有效性不仅作自我评价与诊断，还进行第三方认证 D.工程项目质量控制系统与工程项目管理组织相融，是一次性的解析：40.常用的组织结构模式中，( )适用于大的组织系统。（分数：1.00）A.职能组织结构B.线形组织结构C.扁平组织结构D.矩阵组织结构 解析：解析 本题考核各组织结构的特点。41.合同控制的作用

49、不包括( )。（分数：1.00）A.保证承包人按合同规定进行施工，发包人按合同支付工程款 B.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施C.调整合同实施过程，达到合同总目标D.使项目管理人员，对合同实施现状、趋向和结果有一个清醒的认识解析：42.在国际上业主方项目管理的方式不包括( )。（分数：1.00）A.业主方自行项目管理B.业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务C.业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，项目经理由咨询公司委派D.业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，项目经理由业主方委派 解析：43.企业获准认证的有效期一般为( )年。（分数：1.00）A.2B.3 C.5D.10解析：44.建设工程总承包合同中明确的争议处理方式，一般应以( )作为解决的最终方式。（分数：1.00）A.双方协商B.行政诉讼C.仲裁 D.第三方调解解析：45.对于建设工程项目质量，政府监督的职能说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能B.对建设工程质量行使监督职能目的是保证建设工程质量、保证建设工程的使用安全