【工程类职业资格】水利水电工程管理与实务-84及答案解析.doc

《【工程类职业资格】水利水电工程管理与实务-84及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】水利水电工程管理与实务-84及答案解析.doc（15页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、水利水电工程管理与实务-84 及答案解析(总分：159.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.根据水利工程建设项目施工分包管理暂行规定，分包工程量除项目法人在标书中指定部分外，一般不得超过承包合同总额的 _ %。（分数：1.00）A.15B.20C.30D.402.施工监理是工程建设监理的一个重要阶段，有关部门制定了水电水利工程施工监理规范，该规范主要由 _ 个部分组成。（分数：1.00）A.12B.10C.8D.153.淤地坝建设监理应当由同时具备 _ 专业资质的监理单位承担。（分数：1.00）A.水利水电和工程移民B.水利水电和水土保持C.水利水电

2、和环境保护D.水利水电、工程移民和环境保护4.某大型水闸施工过程中，施工单位经监理单位批准后对闸底板基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验，检测结果表明，基础质量不合格，则该返工处理的施工费用应由 _ 承担，检测费用应由 _ 承担。（分数：1.00）A.承包人，发包人B.承包人，监理人C.承包人，承包人D.发包人，发包人5.混凝土入仓必须均匀布料，每层布料厚度为 _ ，并及时振捣。（分数：1.00）A.510mmB.1015mmC.2530mmD.50mm 以上6.根据水电建设工程施工安全管理暂行办法，在施工生产中，一次

3、死亡 12 人或重伤 3 人以上属于 _ 。（分数：1.00）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故7.水轮发电机组安装完毕后，在承压设备及连接件进行强度耐压试验时，试验压力为 15 倍额定工作压力，但最低压力不得小于 _ 。（分数：1.00）A.0.1MPaB.0.2MPaC.0.3MPaD.0.4MPa8.灌浆材料中的 _ 胶结慢，强度低，多用于砂砾石层较浅、承受水头不大的临时性的小型防渗工程。（分数：1.00）A.水泥浆B.水泥黏土浆C.黏土浆D.水泥黏土砂浆9.对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究 _ 的责任。（分数：1.00）A.上级主管部门B.项目法定代表人C.

4、管理单位D.移交和接受单位10.施工导流标准不包括 _ 。（分数：1.00）A.导流建筑物的洪水标准B.坝体施工期临时度汛洪水标准C.施工导流程序D.导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准11.根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第 14 号)，水利工程建设项目的行政监督与管理实行 _ 负责的原则。（分数：1.00）A.行业B.分级C.地方D.主管部门12.特大质量事故的处理方案，由项目法人委托 _ 提出。（分数：1.00）A.监理单位B.设计单位C.质监总站D.施工单位13.大型基坑开挖和大型采石场开采的主要爆破方法是 _ 。（分数：1.00）A.浅孔爆破法B.深孔爆破法C.洞室爆破

5、法D.光面爆破法14.混凝土建筑物立模细部轮廓点的放样位置，以距设计线 _ 为宜。（分数：1.00）A.0.10.2mB.0.20.4mC.0.20.5mD.0.5m 以上15.根据工程建设标准强制性条文规定，下列做法错误的是 _ 。（分数：1.00）A.产生有毒、烟雾、粉尘、噪声等有害物质的作业场所，应避开生活区B.为防止污染，有害工业废水和生活污水应及时排入渗坑、渗井或河道C.禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车等运输爆破器材D.爆破作业必须统一指挥、统一信号，划定安全警戒区，并明确安全警戒人员16.水工建筑物中使用最多的移动式启闭机为 _ 。（分数：1.00）A.门式启闭机B.桥式启闭机C.台车

6、式启闭机D.油压式启闭机17.根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208)，若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，由此发生的额外检验的费用和工期延误责任应由 _ 承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.质量监督机构18.装爆破器材的车箱的停车线路与其他线路应隔开，通往该线路的转辙器应锁住，必须严格采取车辆防溜措施，其前后 _ m 处必须设有明显标志。（分数：1.00）A.200B.150C.100D.5019.按照政府职能转变和水电建设领域进一步落实项目法人责任制的要求， _ 于 1999

7、年 2 月 3 日颁布并实施水电工程验收管理暂行规定。（分数：1.00）A.国家经贸委B.国家发改委C.电力工业部D.水利部20.按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为 _ 级。（分数：1.00）A二B三C四D五二、多项选择题(总题数：10，分数：19.00)21.某施工项目招标设有标底，其中招标人组织编制的标底为 ，所有投标人报价的平均值为 ，以标底 值作为确定有效标的标准，以进入有效标内投标人的报价平均值为 ，则评标标底可采用 _ 。（分数：2.00）ABCD.(+)/2E.(+)/222.根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200638 号)，水利工

8、程建设项目招标投标活动的行政监督中对评标的监督包括 _ 。（分数：2.00）A.评标专家抽取是否符合有关规定B.评标程序是否符合有关规定C.评标方法、标准是否与招标文件一致D.评标专家的专业设置是否符合该项目的需要E.评标报告的讨论及通过是否符合有关规定23.根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第 14 号)，评标方法可采用 _ 。（分数：2.00）A.综合最低评标价法B.综合评分法C.合理最低投标价法D.两阶段评标法E.投票表决法24.根据工程建设项目勘察设计招标投标办法(国家八部委局第 2 号令)，工程建设项目勘察设计投标文件的技术文件内容应包括 _ 等。（分数：2.00）A.对

9、工程的认识B.勘察(测)设计工作大纲C.总进度计划D.工程设计方案初步设想E.工程的详细设计方案25.水闸与两岸的连接建筑物主要包括 _ 。（分数：1.00）A.边墩B.上、下游翼墙C.防渗刺墙D.岸墙E.腰墙26.常见的边抛法有 _ 。（分数：2.00）A.泵送B.溢流C.旁通D.吹填E.使用长悬臂架挖泥船27.根据水电站基本建设工程验收规程(DL/T51232000)，以下关于机组启动验收的说法，正确的是_（分数：2.00）A.水电工程的每一台水轮发电机组及相应附属设备安装完毕后，在移交生产单位投入初期商业运行前，应进行机组启动试运行和验收B.机组启动验收，由项目法人会同电网经营管理单位共

10、同组织机组启动验收委员会进行C.机组启动验收的成果是在机组完成 48 小时带负荷连续运行后提出机组启动验收鉴定书D.机组启动验收时，大坝及其他挡水建筑物和引水、尾水系统已按设计文件基本建成E.机组启动验收时，待验机组进水口闸门及其启闭设备已安装完毕，测试可满足启闭要求28.碾压混凝土坝的压实密度采用 _ 等方法进行检测。（分数：2.00）A.核子水分密度仪B.K30 地基测试法C.谐波密实度计D.加速度计E.环刀取样29.根据水电工程验收管理暂行规定以及水电站基本建设工程验收规程(DL/T 51232000)，有关工程竣工的说法，正确的是 _ 。（分数：2.00）A.枢纽工程和库区工程按照批准

11、的设计文件完成后 3 个月内，应进行竣工验收B.水电工程竣工验收，应分专项进行C.枢纽工程专项验收由项目审批部门委托有资质单位与省级政府主管部门组织枢纽工程专项验收委员会进行D.枢纽工程专项验收的成果是枢纽工程专项竣工验收鉴定书E.库区移民专项验收由省级政府有关部门会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行30.根据水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL 1761996)，水利水电工程质量等级分为 _ 。（分数：2.00）A.不合格B.合格C.良好D.优良E.优秀三、案例分析题(总题数：5，分数：120.00)31.(请根据背景材料，按要求作答) 背景 对某水电站建设项目施工任务，建设单位

12、采取公开招标方式选择施工单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定 2004 年 3 月 30 日为投标截止时间。施工单位 A 和施工单位 B 等多家单位参加投标，施工单位 B 于 4 月 3 日提交投标保证金。4 月 1 日由招标办主持举行开标会，但本次招标由于招标人原因导致招标失败。 建设单位重新招标后确定施工单位 A 中标，并与其签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，在 2004 年 10 月 1 日竣工，为国庆献礼，并与施工单位 A 协商签订了书面协议，写明了施工单位 A 为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程

13、质量事故，经调查组技术鉴定，认为是施工单位 A 为赶工拆模过早，致使混凝土强度不足而造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失 11.2 万元，拖延工期 15 天。 质量事故发生后，建设单位以施工单位 A 的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。施工单位 A 认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，施工单位 A 决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 问题1指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。作为投标人的施工单位 B 是否可以因招标人招标失败而要求招标人(建设单位)给予补偿损失?

14、说明理由。 2按照水利工程质量事故处理暂行规定，该质量事故属于哪一类?为什么? 3该质量事故的调查组应由谁组织?为什么? 4该质量事故的处理方案应由谁提出?经谁批准后方可实施?为什么? 5施工单位 A 与建设单位在施工过程中签订的书面协议是否与施工合同具有相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理施工单位 A 的诉讼请求?为什么? （分数：24.00）_32.某水电站工程项目，通过招投标选择了当地一家资质等级为一级企业的水利水电工程施工总承包企业，该施工总承包企业将堤防工程分包给某一级堤防工程专业承包企业。 在水电站机组安装过程中，为了使厂房本身作为挡水建筑物，水电站的布置形式采

15、用坝式水电站。 在选择水轮机时，根据实际情况选择了轴流式水轮机。 问题1根据建筑企业资质等级标准规定，水利水电工程施工总承包企业资质等级划分为哪几级?一级企业的相应承包范围要求是什么? 2根据建筑企业资质等级标准规定，水利水电工程施工专业承包企业的资质等级划分为哪几级?简述一级堤防工程专业承包企业的资质标准和承包范围。 3水电站的典型布置形式主要有哪几种?各种布置形式的作用是什么?各种布置形式常建于何种地形中?该工程中采用坝式水电站是否合理? 4水轮机按水流能量的转换特征划分为哪两大类，每一大类又按何种方式划分为哪几种? 5简述轴流式水轮机的工作原理和应用范围? （分数：24.00）_33.某

16、施工单位编制的某水利工程网络图如图 l 所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用如表 2 所示。 问题 1计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键线路和计算工期。 2若施工合同规定：工程工期 93 天，工期每提前一天奖励施工单位 3 万元，每延期一天对施工单位罚款 5 万元。计算按网络进度计划原始方案实施的综合费用。 3若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用如表 3 所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键线路，并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。 （分数：24.00）_34.某水电工程项目，预算投资 40

17、0 万元，建设工期为 10 个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国建筑法的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。 建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。 由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。 拟参加此次投标的五家单位中 A、B、D 单位为二级资质，C 单位为三级资质，E 单位为一级资质，而 C 单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚。建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C 单位提出准备组成联合体投标，经

18、C 单位的法定代表人的私下活动，建设单位同意让 C与 A 联合承包工程，并明确向 A 暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予 B 单位。A 为了获得该项工程，同意了与 C 联合承包该工程，并同意将停车楼交给 C 单位施工。于是 A 和 C 联合投标获得成功。A 与建设单位签订了建设工程施工合同，A 与 C 也签订了联合承包工程的协议。 问题 1简述施工公开招标的程序。 2在上述招标过程中，作为该项目的建设单位的行为是否合法?原因何在? 3从上述背景材料来看，A 和 C 组成的投标联合体是否有效，为什么? 4通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式? （分数：24.00

19、）_35.2001 年 10 月 2 日，某市穿越江底隧道的旁通道发生大量流砂涌入，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失 1.6 亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市地铁建设有限公司，施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)；隧道公司将该部分工程中的隧道中间风井，旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司；某市地铁监理公司负责监理。 经调查，造成事故的原因是分包商某矿山工程公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下进行开挖；地铁监理

20、公司现场监理人员失职，发生事故时，现场没有监理人员；分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司作说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。 问题 1承包商主要负责人对本单位安全生产工作的主要职责是什么? 2承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责是什么? 3总承包商和分包商之间的安全生产职责关系如何?该工程项目的安全事故责任由谁承担主要责任? 4本起事故的发生和施工的特殊性是有着密切关系的，对于这些特殊工程，为了保证安全需要，根据建设工程安全生产管理条例规定，应当有哪些特殊要求?承包商应当对哪些分部分项工程编制专项施工方案? 5总承包单位项目经理部进行安全

21、技术交底时，必须符合哪些要求?安全交底的内容是什么? （分数：24.00）_水利水电工程管理与实务-84 答案解析(总分：159.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.根据水利工程建设项目施工分包管理暂行规定，分包工程量除项目法人在标书中指定部分外，一般不得超过承包合同总额的 _ %。（分数：1.00）A.15B.20C.30 D.40解析：2.施工监理是工程建设监理的一个重要阶段，有关部门制定了水电水利工程施工监理规范，该规范主要由 _ 个部分组成。（分数：1.00）A.12 B.10C.8D.15解析：3.淤地坝建设监理应当由同时具备 _ 专业资质

22、的监理单位承担。（分数：1.00）A.水利水电和工程移民B.水利水电和水土保持 C.水利水电和环境保护D.水利水电、工程移民和环境保护解析：4.某大型水闸施工过程中，施工单位经监理单位批准后对闸底板基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验，检测结果表明，基础质量不合格，则该返工处理的施工费用应由 _ 承担，检测费用应由 _ 承担。（分数：1.00）A.承包人，发包人B.承包人，监理人C.承包人，承包人 D.发包人，发包人解析：5.混凝土入仓必须均匀布料，每层布料厚度为 _ ，并及时振捣。（分数：1.00）A.510mmB.

23、1015mmC.2530mm D.50mm 以上解析：6.根据水电建设工程施工安全管理暂行办法，在施工生产中，一次死亡 12 人或重伤 3 人以上属于 _ 。（分数：1.00）A.一般事故B.较大事故 C.重大事故D.特别重大事故解析：7.水轮发电机组安装完毕后，在承压设备及连接件进行强度耐压试验时，试验压力为 15 倍额定工作压力，但最低压力不得小于 _ 。（分数：1.00）A.0.1MPaB.0.2MPaC.0.3MPaD.0.4MPa 解析：8.灌浆材料中的 _ 胶结慢，强度低，多用于砂砾石层较浅、承受水头不大的临时性的小型防渗工程。（分数：1.00）A.水泥浆B.水泥黏土浆C.黏土浆

24、D.水泥黏土砂浆解析：9.对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究 _ 的责任。（分数：1.00）A.上级主管部门B.项目法定代表人 C.管理单位D.移交和接受单位解析：10.施工导流标准不包括 _ 。（分数：1.00）A.导流建筑物的洪水标准B.坝体施工期临时度汛洪水标准C.施工导流程序 D.导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准解析：11.根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第 14 号)，水利工程建设项目的行政监督与管理实行 _ 负责的原则。（分数：1.00）A.行业B.分级 C.地方D.主管部门解析：12.特大质量事故的处理方案，由项目法人委托 _ 提出。（分数：1.00）A

25、.监理单位B.设计单位 C.质监总站D.施工单位解析：13.大型基坑开挖和大型采石场开采的主要爆破方法是 _ 。（分数：1.00）A.浅孔爆破法B.深孔爆破法 C.洞室爆破法D.光面爆破法解析：14.混凝土建筑物立模细部轮廓点的放样位置，以距设计线 _ 为宜。（分数：1.00）A.0.10.2mB.0.20.4mC.0.20.5m D.0.5m 以上解析：15.根据工程建设标准强制性条文规定，下列做法错误的是 _ 。（分数：1.00）A.产生有毒、烟雾、粉尘、噪声等有害物质的作业场所，应避开生活区B.为防止污染，有害工业废水和生活污水应及时排入渗坑、渗井或河道 C.禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车

26、等运输爆破器材D.爆破作业必须统一指挥、统一信号，划定安全警戒区，并明确安全警戒人员解析：16.水工建筑物中使用最多的移动式启闭机为 _ 。（分数：1.00）A.门式启闭机 B.桥式启闭机C.台车式启闭机D.油压式启闭机解析：17.根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208)，若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，由此发生的额外检验的费用和工期延误责任应由 _ 承担。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.监理人D.质量监督机构解析：18.装爆破器材的车箱的停车线路与其他线路应隔开，通往该线路的转辙器应锁

27、住，必须严格采取车辆防溜措施，其前后 _ m 处必须设有明显标志。（分数：1.00）A.200B.150C.100D.50 解析：19.按照政府职能转变和水电建设领域进一步落实项目法人责任制的要求， _ 于 1999 年 2 月 3 日颁布并实施水电工程验收管理暂行规定。（分数：1.00）A.国家经贸委 B.国家发改委C.电力工业部D.水利部解析：20.按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为 _ 级。（分数：1.00）A二B三C四 D五解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：19.00)21.某施工项目招标设有标底，其中招标人组织编制的标底为 ，所有投标人报价的平均值为

28、 ，以标底 值作为确定有效标的标准，以进入有效标内投标人的报价平均值为 ，则评标标底可采用 _ 。（分数：2.00）A B C D.(+)/2E.(+)/2 解析：22.根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200638 号)，水利工程建设项目招标投标活动的行政监督中对评标的监督包括 _ 。（分数：2.00）A.评标专家抽取是否符合有关规定 B.评标程序是否符合有关规定 C.评标方法、标准是否与招标文件一致 D.评标专家的专业设置是否符合该项目的需要E.评标报告的讨论及通过是否符合有关规定 解析：23.根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第 14 号)，评标方法可采用

29、_ 。（分数：2.00）A.综合最低评标价法 B.综合评分法 C.合理最低投标价法 D.两阶段评标法 E.投票表决法解析：24.根据工程建设项目勘察设计招标投标办法(国家八部委局第 2 号令)，工程建设项目勘察设计投标文件的技术文件内容应包括 _ 等。（分数：2.00）A.对工程的认识 B.勘察(测)设计工作大纲 C.总进度计划 D.工程设计方案初步设想 E.工程的详细设计方案解析：25.水闸与两岸的连接建筑物主要包括 _ 。（分数：1.00）A.边墩 B.上、下游翼墙 C.防渗刺墙 D.岸墙 E.腰墙解析：26.常见的边抛法有 _ 。（分数：2.00）A.泵送B.溢流 C.旁通 D.吹填E.

30、使用长悬臂架挖泥船 解析：27.根据水电站基本建设工程验收规程(DL/T51232000)，以下关于机组启动验收的说法，正确的是_（分数：2.00）A.水电工程的每一台水轮发电机组及相应附属设备安装完毕后，在移交生产单位投入初期商业运行前，应进行机组启动试运行和验收 B.机组启动验收，由项目法人会同电网经营管理单位共同组织机组启动验收委员会进行 C.机组启动验收的成果是在机组完成 48 小时带负荷连续运行后提出机组启动验收鉴定书D.机组启动验收时，大坝及其他挡水建筑物和引水、尾水系统已按设计文件基本建成 E.机组启动验收时，待验机组进水口闸门及其启闭设备已安装完毕，测试可满足启闭要求 解析：根

31、据水电站基本建设工程验收规程(DL/T51232000)规定，机组启动验收的成果是在机组完成72 小时带负荷连续运行后提出机组启动验收鉴定书。28.碾压混凝土坝的压实密度采用 _ 等方法进行检测。（分数：2.00）A.核子水分密度仪 B.K30 地基测试法C.谐波密实度计 D.加速度计 E.环刀取样解析：29.根据水电工程验收管理暂行规定以及水电站基本建设工程验收规程(DL/T 51232000)，有关工程竣工的说法，正确的是 _ 。（分数：2.00）A.枢纽工程和库区工程按照批准的设计文件完成后 3 个月内，应进行竣工验收B.水电工程竣工验收，应分专项进行 C.枢纽工程专项验收由项目审批部门

32、委托有资质单位与省级政府主管部门组织枢纽工程专项验收委员会进行 D.枢纽工程专项验收的成果是枢纽工程专项竣工验收鉴定书 E.库区移民专项验收由省级政府有关部门会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行 解析：30.根据水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL 1761996)，水利水电工程质量等级分为 _ 。（分数：2.00）A.不合格B.合格 C.良好D.优良 E.优秀解析：三、案例分析题(总题数：5，分数：120.00)31.(请根据背景材料，按要求作答) 背景 对某水电站建设项目施工任务，建设单位采取公开招标方式选择施工单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定

33、2004 年 3 月 30 日为投标截止时间。施工单位 A 和施工单位 B 等多家单位参加投标，施工单位 B 于 4 月 3 日提交投标保证金。4 月 1 日由招标办主持举行开标会，但本次招标由于招标人原因导致招标失败。 建设单位重新招标后确定施工单位 A 中标，并与其签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，在 2004 年 10 月 1 日竣工，为国庆献礼，并与施工单位 A 协商签订了书面协议，写明了施工单位 A 为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是施工单位 A 为赶工拆模过早，致使混凝土强度不足而造成的

34、。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失 11.2 万元，拖延工期 15 天。 质量事故发生后，建设单位以施工单位 A 的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。施工单位 A 认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，施工单位 A 决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 问题1指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。作为投标人的施工单位 B 是否可以因招标人招标失败而要求招标人(建设单位)给予补偿损失?说明理由。 2按照水利工程质量事故处理暂行规定，该质量事故属于哪一类?为什么? 3该质量事

35、故的调查组应由谁组织?为什么? 4该质量事故的处理方案应由谁提出?经谁批准后方可实施?为什么? 5施工单位 A 与建设单位在施工过程中签订的书面协议是否与施工合同具有相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理施工单位 A 的诉讼请求?为什么? （分数：24.00）_正确答案：()解析：1该工程招标投标过程中有以下四个不妥之处： (1)对省内和省外投标提出不同的资格要求不妥。因为公开招标应当平等对待所有潜在投标人。 (2)开标时间与投标截止时间不同不妥。因为按中华人民共和国招标投标法规定，开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 (3)由招标办主持开标会不妥。因为开标会应

36、当由招标人或其代理人主持。 (4)施工单位 B 提交的投标保证金迟于规定时间不妥。因为投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。 作为投标人的施工单位 B 不可以因招标人招标失败而要求招标人(建设单位)给予补偿损失。因为招标对投标人而言不具备合同意义上的约束力，不应保证投标人中标。 2按照水利工程质量事故处理暂行规定，该质量事故属于一般质量事故。因为其事故处理所需的直接损失费用为 11.2 万元，大于 10 万元且小于 30 万元；同时，事故处理所需工期为 15 天，小于 1 个月，按规定属于一般质量事故。 3该质量事故的调查组应由建设单位或监理单位组织。因为按照水利工程质量事故处理

37、暂行规定，一般质量事故应由建设单位或监理单位组织调查。 4该质量事故的处理方案应由施工单位 A 提出，经监理单位批准后方可实施。因为该质量事故为一般质量事故。 5施工单位 A 与建设单位在施工过程中签订的书面协议与施工合同具有相同的法律效力。因为在合同履行过程中，双方所签订的书面协议是合同的组成部分。 具有管辖权的法院应不予受理施工单位 A 的诉讼请求。因为仲裁与诉讼两者只可选其一。 解析 第 1 小题是对招标投标有关知识的考核，按照招标投标法的有关规定即可作答。第 2 小题必须明确水利工程质量事故处理暂行规定中的水利工程质量事故分类标准(见表 6-1)，方能作出准确回答。第3、4 小题是对质

38、量事故的组织调查人和事故处理方案提出者及批准人的考核，应根据水利工程质量事故处理暂行规定作答。第 5 小题是对补充协议的有效性和合同争议处理的考核，根据水利水电工程施工合同条件即可作答。 32.某水电站工程项目，通过招投标选择了当地一家资质等级为一级企业的水利水电工程施工总承包企业，该施工总承包企业将堤防工程分包给某一级堤防工程专业承包企业。 在水电站机组安装过程中，为了使厂房本身作为挡水建筑物，水电站的布置形式采用坝式水电站。 在选择水轮机时，根据实际情况选择了轴流式水轮机。 问题1根据建筑企业资质等级标准规定，水利水电工程施工总承包企业资质等级划分为哪几级?一级企业的相应承包范围要求是什么

39、? 2根据建筑企业资质等级标准规定，水利水电工程施工专业承包企业的资质等级划分为哪几级?简述一级堤防工程专业承包企业的资质标准和承包范围。 3水电站的典型布置形式主要有哪几种?各种布置形式的作用是什么?各种布置形式常建于何种地形中?该工程中采用坝式水电站是否合理? 4水轮机按水流能量的转换特征划分为哪两大类，每一大类又按何种方式划分为哪几种? 5简述轴流式水轮机的工作原理和应用范围? （分数：24.00）_正确答案：()解析：1根据建筑企业资质等级标准规定，水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级和三级。 一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种类型水利水电工程

40、辅助生产设施工程的施工。2根据建筑企业资质等级标准规定，水利水电工程施工专业承包企业的资质等级划分为一级、二级和三级。 一级堤防工程施工专业承包企业的资质标准：企业注册资本金在 2000 万元以上，净资产在 2400 万元以上。 一级堤防工程施工专业承包企业可承担各类堤防的堤身填筑、堤身整险加固、防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑物(不含单独立项的分洪闸、水闸、排水闸、挡潮闸等，工程的施工。 3水电站的典型布置形式主要有坝式水电站、河床式水电站及引水式水电站三种。 坝式水电站是利用拦河坝使河道水位壅高，以集中水头。常建于河流中、上游的高山狭

41、谷中，一般为中、高水头水电站。河床式水电站是将厂房本身作为挡水建筑物。常建于河流中、下游，一般为低水头的水电站。引水式水电站是利用引水道来获得水电站的全部或相当大一部分水头。常建于流量小、河道纵坡降大的河流中、上游。 该工程中采用坝式水电站不合理。 4水轮机按水流能量的转换特征分为反击式和冲击式两大类。 反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动方向的不同又可分为混流式、轴流式、斜流式和贯流式四种。冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为水斗式、斜击式和双击式三种。 5轴流式水轮机水流在导叶与转轮之间由径向流动转变为轴向流动，而在转轮区内水流保持轴向流动。轴流式水轮机的应用水头约为 380m。

42、 轴流式水轮机在中低水头、大流量水电站中得到了广泛应用。33.某施工单位编制的某水利工程网络图如图 l 所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用如表 2 所示。 问题 1计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键线路和计算工期。 2若施工合同规定：工程工期 93 天，工期每提前一天奖励施工单位 3 万元，每延期一天对施工单位罚款 5 万元。计算按网络进度计划原始方案实施的综合费用。 3若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用如表 3 所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键线路，并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程

43、)。 （分数：24.00）_正确答案：()解析：1利用图 1 计算可得： 关键路线为 (或关键工作为 B、F、J；或在图中直接标出，如图 4 所示) 工期为 98 天(或在图中标出，如图 4 所示)： 34.某水电工程项目，预算投资 400 万元，建设工期为 10 个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国建筑法的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。 建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。 由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。 拟参加此次

44、投标的五家单位中 A、B、D 单位为二级资质，C 单位为三级资质，E 单位为一级资质，而 C 单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚。建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C 单位提出准备组成联合体投标，经 C 单位的法定代表人的私下活动，建设单位同意让 C与 A 联合承包工程，并明确向 A 暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予 B 单位。A 为了获得该项工程，同意了与 C 联合承包该工程，并同意将停车楼交给 C 单位施工。于是 A 和 C 联合投标获得成功。A 与建设单位签订了建设工程施工合同，A 与 C 也签订了联合承包工程的协议。 问题 1简述

45、施工公开招标的程序。 2在上述招标过程中，作为该项目的建设单位的行为是否合法?原因何在? 3从上述背景材料来看，A 和 C 组成的投标联合体是否有效，为什么? 4通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式? （分数：24.00）_正确答案：()解析：1施工公开招标的程序一般为： (1)由建设单位向招标投标管理机构提出招标申请书； (2)由建设单位组建符合招标要求的招标班子； (3)编制招标文件和标底； (4)发布招标公告或发出投标邀请书； (5)投标单位申请投标； (6)对投标单位进行资质审查； (7)向合格的投标单位发招标文件及设计图纸、技术资料等； (8)组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑； (9)接收投标文件； (10)召开开标会议，审查投标标书； (11)组织评标，决定中标单位； (12)发出中标通知书； (13)建设单位与中标单位签订承包发包合同。 2作为该项目的建设单位的行为不合法。 理由：作为该项目的建设单位，为了照顾某些个人关系，指使 A 和 C 强行联合，并最终排斥了 B、D、E 三单位可能中标的机会，构成了不正当竞争，违反了中华人民共和国招标投标法中关于不得强制投标人组成联合体共同投标