【工程类职业资格】建设工程项目管理-262及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程项目管理-262及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程项目管理-262及答案解析.doc（38页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程项目管理-262 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.工程项目施工应建立以( )为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制。（分数：1.00）A.项目监理B.项目负责人C.业主代表D.项目经理2.“索赔金额某项工作调整后的实际总费用该项工作的报价费用”是( )的计算公式。（分数：1.00）A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.投标报价估算总费用法3.在工程网络图中，工作 K的最迟完成时间为第 20天，共持续时间为 6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第 8天、第 10天、第 12天，则工作

2、K的总时差为 ( )天。（分数：1.00）A.8B.6C.4D.24.采用限额设计的方法是对投资控制纠偏的( )。（分数：1.00）A.管理措施B.技术措施C.组织措施D.经济措施5.项目结构图描述的是( )之间的关系。（分数：1.00）A.工作部门B.工作人员C.工作对象D.工作单位6.反索赔是对提出索赔一方的( )。（分数：1.00）A.回应B.上诉C.索赔D.承诺7.建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为( )。（分数：1.00）A.直接费、间接费、利润、税金B.单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本C.人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D.建筑工

3、程费和安装工程费8.实施建筑工程监理前，建设单位书面通知被监理的建筑施工企业的内容不包括( )。（分数：1.00）A.委托的工程监理单位B.监理规划C.监理的内容D.监理权限9.关于工程竣工验收阶段的质量监督，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.编制单位工程质量监督报告，在竣工验收之日起 3天内提交竣工验收备案部门B.对通过竣工验收的工程项目进行质量等级评定C.参与竣工验收会议，对验收过程进行监督D.竣工验收完毕后，仍要对质量监督检查中提出的质量问题整改情况进行复查10.施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划( )。（分数：1.00）A.需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带

4、责任B.需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任C.不需要审核，但应承担施工质量的连带责任D.需要进行指导和审核，并承担施工质量的全部责任11.建设工程职业健康安全与环境管理的任务是( )。（分数：1.00）A.为达到工程的职业健康安全与环境管理的目的，所进行的指挥、控制、组织和协调活动B.要求组织按照相同的管理模式、相同的管理程序、相同的施工工艺进行规模化大批量生产C.把建设过程中的风险控制在可接受的状态，尽可能不发生涉及人身安全的责任事故D.实施 GB/T 28001 和 GB/T 24001 标准，通过职业健康安全管理体系和环境管理体系认证12.根据建设工程施工合图(示范文本)，发包

5、人未按合同约定预付工程款项，承包商可按合同约定向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后( )天停工施工。（分数：1.00）A.7B.14C.21D.2313.凡在人口稠密区进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间，一般在( )停止强噪声作业。（分数：1.00）A.晚 9点到次日早 5点之间B.晚 10点到次日早 6点之间C.晚 11点到次日早 7点之间D.晚 12点到次日早 8点之间14.建设工程合同谈判中经双方确认的工程承包内容及范围方面的修改或调整，以文字确定下来作为合同附件，此附件( )。（分数：1.00）A.是监理工程师行使权利的依据，但不

6、构成合同的一部分B.是合同的重要组成部分C.作为承包人实施项目的重要参考资料，但不构成合同的一部分D.构成合同的一部分，但是它的重要程度不如合同文件中的其他组成部分15.投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于( )的项目管理。（分数：1.00）A.甲方B.监理方C.施工方D.业主方16.建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的( )。（分数：1.00）A.进度计划不必过早形成计划系统B.应对进度计划进行动态控制C.应对进度计划进行多方案比较与优化D.应增大影响进度风险的敏感度系数17.按子系统分解施工成本的流程为(

7、 )。（分数：1.00）A.总施工成本分部工程分项工程单项工程单位工程B.总施工成本分部工程分项工程单位工程单项工程C.总施工成本单项工程分部工程单位工程分项工程D.总施工成本单项工程单位工程分部工程分项工程18.我国建筑法规定，( )可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。（分数：1.00）A.全国人大常委会B.国务院C.各级地方政府D.县级以上建设行政主管部门19.贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准，这是( )。（分数：1.00）A.施工质量控制的总体目标B.建设单位的质量控制目标C.监理单位在施工阶段的质量控

8、制目标D.施工单位的质量控制目标20.用气体混合物与多孔固体接触，把混合物中的某个组分吸留在固体表面，这种治理技术被称为( )。（分数：1.00）A.吸收法B.吸附法C.催化法D.生物法21.在建设工程合同中，一般将( )约定为解决合同争议的最终处理方式。（分数：1.00）A.协商B.调解C.仲裁D.建设行政部门裁决22.建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和( )等内容。（分数：1.00）A.资格预审文件B.政府法律文件C.商务和技术偏差表D.评标办法23.施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在( )进行。（分数：1.00）A.单位工程竣

9、工验收阶段B.项目施工全过程各阶段C.隐蔽工程验收阶段D.分部工程验收阶段24.关于建设工程施工质量检查评定验收的基本内容及方法，叙述不正确的是( )。（分数：1.00）A.单项工程的全部检查B.分部分项工程内容的抽样调查C.施工质量保证资料的检查D.工程外观质量的检查25.当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中的关键工作是指 ( )的工作。（分数：1.00）A.时标网络计划中没有波形线B.与紧后工作之间时间间隔为零C.开始节点与结束节点均为关键节点D.最早完成时间等于最迟完成时间26.落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，主要目的不包括 ( )。（分数

10、：1.00）A.评价质量管理程序的执行情况及适用性B.揭露过程中存在的问题，为改进质量提供依据C.建立质量体系运行的信息D.获准认证后的维持与监督管理27.施工质量控制的总体目标是( )。（分数：1.00）A.通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准(含工程质量创优要求)的建设工程产品B.通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准C.通过对施工质量的验收签证，设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳变更设计的合理建议等，保证竣工项目的各项施工结果与设计文件所规定的标准相一致D.贯彻执行建设工程质量法规和强制性

11、标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准28.施工现场必须设置明显的标牌，( )负责施工现场标牌的保护工作。（分数：1.00）A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.监理单位和施工单位29.某分部工程双代号网络图如下图所示，则工作 D的总时差和自由时差依次为( )。（分数：1.00）A.B.C.D.30.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 100万 m3，合同中规定：土方工程单价为 5元/m 3，当按实际工程量超过估计工程量 15%时，调整单价，单价调为 4元/m 3。工程结束时实际完成土方工程量为 130万 m3，则土方工程款为( )万元。（分

12、数：1.00）A.620B.635C.712D.81031.建设工程项目人力资源管理的目的是( )。（分数：1.00）A.减少项目管理班子人员数量B.调动所有项目参与人的积极性C.降低项目管理人工成本D.组建项目管理班子32.在开工前，政府质量监督检查的主要内容是( )。（分数：1.00）A.审查质量保证措施B.审查单位工程质量监督报告C.审查工程参与各方的工程质量保证体系D.审查施工方案33.在环境管理体系中，对于运行控制的理解不正确的是( )。（分数：1.00）A.对所有的活动和过程都应建立相应的运行控制程序B.运行控制的目的是实现组织方针与目标C.运行控制的手段是编制控制程序D.运行控制

13、的对象是与环境因素有关的运行与活动34.中国 2001年建立的职业健康安全管理体系标准是( )。（分数：1.00）A.职业健康安全管理体系规范 GB/T 290012001B.职业健康安全管理体系规范 GB/T 280012001C.职业健康安全管理体系标准 GB/T 280012001D.职业健康安全管理体系规范 GB/T 28000200135.在利用调值公式法进行动态结算时，首先应( )。（分数：1.00）A.确定计算物价指数的品种B.商定调整因素C.考查市场价格D.确定成本要素系数36.下列( )不符合建设项目总进度目标论证的工作步骤。（分数：1.00）A.调查研究和收集资料B.若所编

14、制的总进度计划不符合项目的进度目标，则报告项目决策者C.项目结构分析D.项目的工作编码37.在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有( )。（分数：1.00）A.增加设备安全系数、提高可靠性B.消除危险源、限制危险物质C.进行故障一安全设计D.设置安全监控系统38.工程质量控制系统涉及的范围是( )。（分数：1.00）A.建筑企业质量责任主体B.建设单位质量责任主体C.所有的质量责任主体D.监理单位质量责任主体39.项目管理信息系统的功能不包括( )。（分数：1.00）A.投资控制和成本控制B.进度控制C.合同管理和质量控制D.信息自动化控制40.建设工程项目结构图描述的是( )。（分数：1.

15、00）A.组织系统中各部门的职责分工B.工作对象之间的关系C.组织系统中各子系统之间的关系D.项目参与各方之间的关系41.在某工程网络计划中，工作 M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 12天和第 15天，其持续时间为 5天。工作 M有 3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 21天、第 24天和第 28天，则工作 M的自由时差为( )天。（分数：1.00）A.1B.3C.4D.842.根据我国招标投标法，若招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当至少在招标文件中规定的投标文件截止时间前( )日，以书面形式通知所有招标文件收受人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D

16、.3043.在建设工程项目施工过程中，由于实际地质条件与勘察资料不符，而发生了设计变更，使基底换填增加了工程量，对于该新增工程量的综合单价，应( )作为结算的依据。（分数：1.00）A.由设计单位提出，经发包人确认后B.由承包人提出，经发包人确认后C.由发包人提出，经承包人确认后D.由监理工程师提出，经设计单位复核后44.某工程基础施工中出现意外情况，导致工程量由原来的 2800m3增加到 3500m3，原定工期是 40天，则承包商可以提出得到工期索赔值是( )天。（分数：1.00）A.8B.9C.10D.1145.旁站监理人员的主要职责不包括( )。（分数：1.00）A.在现场跟班监督关键部

17、位、关键工序的施工，执行施工方案以及工程建设强制性标准情况B.检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况C.工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑企业改正D.检查进场建筑材料，建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等。46.建设工程项目总进度目标的控制是( )项目管理的任务。（分数：1.00）A.施工方B.业主方C.设计方D.供货方47.项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应按照施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与( )签订项目承包合同。（分数：1.00）A.业主B.企业董事会C.本企业法定代表人D.总承包单位的项目

18、经理48.在大型建设工程项目中，信息交流的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的( )。（分数：1.00）A.2%B.3%5%C.7%D.10%49.保留金应在( )将剩下的一半支付给承包人。（分数：1.00）A.竣工验收合格后 1个月内B.质量报修期满后 14天内C.工程移交时D.质量报修期满 1年后 14天内50.下列对于施工作业过程的质量控制说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.建设工程施工项目是由一系列相互关联、相互制约的作业过程构成B.控制工程项目施工过程的质量，只需控制质量控制点，不必控制全部作业过程C.工序质量是施工质量的基础D.工序质量是施工顺利进行的关键51.

19、在施工过程中投资的计划值和实际值进行比较不合理的是( )。（分数：1.00）A.工程预算与概算的比较B.工程合同价与预算的比较C.工程款支付与工程合同价的比较D.工程决算与工程概算的比较52.对每一个质量特性或问题，采用图解的方法逐层深入排查可能原因，然后确定其中最重要原因，进行有的放矢的处置和管理，这是( )的基本思想。（分数：1.00）A.分层法B.因果分析法C.排列图法D.直方图法53.建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是( )。（分数：1.00）A.事故防范计划B.现场防火设施C.工程设计文件D.一般技工的能力54.某

20、工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工 75工日，增加用工 8工日,由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工 60工日，增加用工 6工日，合同约定人工费日工资标准为 50元，窝工补偿标准为日工资的 70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是( )元。（分数：1.00）A.5 425B.4 150C.3 025D.290555.建设工程的组织风险不包括( )。（分数：1.00）A.人身安全控制计划B.设计人员的能力C.安全管理人员的资历和能力D.施工机械操作人员的能力和经验56.以下对于双代号网络计划时间参数的表述中，错误的是( )。（分数：1.00）A

21、.Di-j表示工作 i-j的持续时间B.FFi-j表示工作 i-j的总时差C.EFi-j表示工作 i-j的最早完成时间D.LFi-j表示工作 i-j的最迟完成时间57.合同文件是索赔的最主要依据其中不包括( )。（分数：1.00）A.合同协议书B.投标书及其附件C.合同通用条款D.电话记录58.某工程量清单的工程数量有误，且实际增加数量超过合同约定幅度，则进行结算时( )。（分数：1.00）A.执行原综合单价B.增加部分的数量和单价需作调整C.原综合单价需作调整D.幅度以外部分的综合单价需作调整59.按工程进度编制施工成本计划的说法中错误的是( )。（分数：1.00）A.按工程进度编制施工成本

22、计划，通常可由控制项目进度的网络图扩充而得B.可以把按子项目分解项目总施工成本与按时间分解项目总施工成本计划结合起来C.由网络图扩展来的成本计划，既要确定完成各项工作所需要花费的时间，又要同时确定完成工作核实的成本支出计划D.施工成本计划的编制方法包括，按施工成本、子项目成本和工程进度三种方法：这三种方法是相互独立的60.材料和设备供应方的项目管理工作主要在建设工程项目的( )进行。（分数：1.00）A.决策阶段B.实施阶段C.设计阶段D.施工阶段61.控制第二类危险源的方法有( )。（分数：1.00）A.消除危险源B.设置隔离设施C.设置薄弱环节D.增加安全系数62.建设工程项目质量控制系统

23、建立的原则不包括( )。（分数：1.00）A.分层次规划原则B.质量责任原则C.总目标分解的原则D.系统全面性原则63.( )的担保方式是当承包商违约时，其担保公司或保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。（分数：1.00）A.银行履约保函B.履约担保书C.保留金D.违约金64.在项目目标动态控制的工作程序中，第一步的工作内容是( )。（分数：1.00）A.项目决策策划B.制定纠偏措施C.目标分解D.收集实际数据65.论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：总进度计划的编制；进度计划系统的结构分析；项目结构的分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其正确的顺序为( )。（分

24、数：1.00）A.B.C.D.66.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（分数：1.00）A.14B.20C.28D.3067.招标人与中标人签订合同 5个工作日内，应当( )退还投标保证金。（分数：1.00）A.向中标人和未中标的投标人B.仅向中标人C.仅向未中标人D.向在投标有效期内撤销投标书的投标人68.项目进度控制的组织措施不包括( )。（分数：1.00）A.充分重视健全项目管理的组织体系B.编制项目进度控制的工作流程C.应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制D.在项目管理组织结构图中标示并落实进度控

25、制的主要工作环节的工作任务和相应的管理职能69.承包人以银行保函的形式向发包人提交的履约担保金额一般为合同价的( )。（分数：1.00）A.20%30%B.25%35%C.30%50%D.5%70.投标保证金不可以是( )。（分数：1.00）A.银行保函B.存折C.保兑支票D.银行汇票二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.工程项目质量控制系统的构成，按控制内容包括( )。（分数：2.00）A.工程项目竣工验收质量控制系统子系B.工程项目勘查设计质量控制系统子系C.工程项目材料设备质量控制子系D.工程项目施工安装质量控制系统子系E.工程项目报修质量控制系统子系72.某建设工程项目

26、施工过程中，业主未按合同约定及时供应工程材料，监理工程师考虑到该事件不会延长总工期，故指令施工单位局部工程暂停施工 10天，则施工单位可索赔的费用包括( )。（分数：2.00）A.人员窝工费B.机械窝工费C.保函手续费D.施工机械使用费E.利润73.下列双代号网络图中，( )为非关键工作。（分数：2.00）74.下列要素属于职业健康安全管理体系要素中核心要素的是( )。（分数：2.00）A.职业健康安全方针B.文件和资料控制C.法规和其他要求D.绩效测量和监视E.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划75.有关质量管理体系的阐述，正确的包括( )。（分数：2.00）A.所有企业程序文件的内容及

27、详略有统一规定的形式B.质量手册是企业质量管理系统的纲领性文件C.质量方针和质量目标是企业质量管理的方向和目标，也是企业质量经营理念的反映D.质量记录具有可追溯性E.质量记录无统一规定的形式和程序，可视企业情况而定76.在环境管理体系(GB/T 24001)的一级要素“规划”中，包含的二级要素有( )。（分数：2.00）A.环境因素B.法律和其他要求C.信息交流D.目标和指标E.环境管理方案77.政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括( )。（分数：2.00）A.制订行业质量管理规程B.确认检测单位资质等级C.监督工程各方主体的质量行为D.认证施工企业的质量管理体系E.检查工程实体质量7

28、8.根据 FIDIC土木工程施工合同条件，下列关于履约担保的表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人应在收到中标函之后 28天内提交履约担保B.银行保函的货币种类必须是本国货币C.提供履约担保的机构必须经过发包人同意D.在缺陷责任证书发出 14天内应将履约担保退还给承包人E.因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担79.有关项目采购模式的叙述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B.工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业C.分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责D.业主方

29、委托一个施工单位作为施工总包管理单位，就不能另委托其他施工单位作为分包单位进行施工E.业主方不能委托多个施工单位进行施工80.信息处理和变换的程序化有利于( )。（分数：2.00）A.提高数据处理的准确性B.提高数据处理的效率C.提高数据传输的抗干扰能力D.提高数据传输的保密性E.提高数据传输的保真度81.在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.业主方自行完成其项目管理任务B.业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理C.业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理D.业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务E.业主方委托本工程的项目总承

30、包公司完成其项目管理任务82.设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.控制原材料、半成品质量B.参与审核主体结构的施工方案C.对变更设计图纸进行控制D.纠正施工中发现的设计问题E.完善工程竣工图83.用项目管理专用软件编制工程网络计划能够( )。（分数：2.00）A.确保工程网络计划计算的准确性B.确保工程网络计划原始资料的准确性C.确保工程网络计划的按时完成D.有利于工程网络计划的及时调整E.有利于编制资源需求计划84.建设工程项目总承包方式的核心是( )。（分数：2.00）A.实行总价包干B.业主可实行“交钥匙工程”C.实现设计单位和

31、施工单位的相互融合D.实现设计与施工过程的组织集成E.为项目建设增值85.单位工程竣工成本分析应包括( )。（分数：2.00）A.竣工成本分析B.施工成本分析C.主要资源节超对比分析D.主要技术措施分析E.经济效果分析86.安全技术措施的内容包括( )。（分数：2.00）A.防火、防毒、防爆、防洪、防尘B.防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击C.防机械伤害、防起重设备滑落、防寒、防暑D.防疫、防环境污染、防交通事故、防吸毒E.防高空坠落、防暴力、防酗酒87.工程索赔中的证据包括( )。（分数：2.00）A.未经甲乙双方代表签字的会议记录B.气候报告C.施工中各种检查验收报告和技术鉴定报告D.工地

32、交接记录、图纸和资料交接记录E.建筑材料和设备的采购、运输、使用计划书88.来自于全面质量管理 TQC思想的三全管理包括( )。（分数：2.00）A.全面质量控制B.全过程质量控制C.全员参与控制D.全方位质量控制E.全社会质量控制89.在建设工程项目施工管理中，项目人力资源管理的任务包括( )。（分数：2.00）A.编制项目沟通计划B.明确项目参与各方职责C.建立健全项目管理团队D.项目管理人员绩效考评E.建立健全信息传输渠道90.噪声控制技术可以从( )方面来考虑。（分数：2.00）A.控制噪声的限值B.控制噪声的作业时间C.声源D.传播途径E.接收者防护91.对承包方提出的变更价款进行审

33、核和处理时，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.承包方在工程变更确定后规定时限内，向工程师提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款B.承包方在规定时限内不向工程师提出变更价款报告，则视为该项变更不涉及价款变更C.工程师在收到变更工程价款报告后规定时限内，无正当理由不予确认，视为同意该变更价款报告D.工程师不同意承包方提出的变更价款，可以和解或要求工程造价管理部门调解E.工程师在收到报告后规定时限内不确认，该变更价款报告即失效92.按工作持续时间的特点不同，工程网络计划可划分为( )。（分数：2.00）A.肯定型网络计划B.随机型网络计划C.分级型网络计划D.事件型网络计划E

34、.非肯定型网络计划93.施工项目月度成本分析依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括( )。（分数：2.00）A.通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平B.通过实际成本与预算成本的对比，分析目标成本的落实情况C.通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平D.通过对各成本项目成本分析，了解成本总量的构成比例E.通过对技术组织措施效果分析，寻求更加有效的节约途径94.投标人在资格预审阶段审查潜在投标人的条件主要包括( )。（分数：2.00）A.潜在投标人是否具有独立签订合同的能力B.潜在投标人在最近 3年内有无同类施工经验C.潜在投标人是否具有履行合同的能力D.潜在

35、投标人是否处于被责令停业状态E.潜在投标人在最近 3年内是否骗取中标和严重违约及存在重大工程质量问题95.在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括( )。（分数：2.00）A.合同所采用的计价方法B.工程计量程序C.合同价格的调整D.拖欠工程款的合同责任E.定额的编制方法96.属于投标人之间串通投标的是( )。（分数：2.00）A.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B.投标人之间约定在招标项目中分别以高中低价位保价C.以组成联盟的形式联合投标D.投标人先进行内部竞价，内定中标人然后再参加投标E.投标人之间普遍采取不均衡报价法97.在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个

36、工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同( )的标识。（分数：2.00）A.计划层B.计划对象C.工作类别D.计划方式E.计划目标98.在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括( )。（分数：2.00）A.因机械故障停工维修而导致的窝工费B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝丁费C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E.由于完成额外工作增加的机械使用费99.某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误为( )。（分数：2.00）A.多个起点节点B.多个终点节点C.存在循环回路D.工作代号重复E.节点编号无误100.不属于工程建设

37、监理程序的是( )。（分数：2.00）A.编制工程建设监理规则B.参与工程竣工验收C.编制工程建设监理细则D.参与工程竣工预验收E.向档案管理部门提交工程建设监理档案资料建设工程项目管理-262 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.工程项目施工应建立以( )为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制。（分数：1.00）A.项目监理B.项目负责人C.业主代表D.项目经理 解析：考核建设工程施工企业项目经理的责任，项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理的责任。因此，本题正确答案为 D。2.“索赔金额某项工

38、作调整后的实际总费用该项工作的报价费用”是( )的计算公式。（分数：1.00）A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法 D.投标报价估算总费用法解析：索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。其中，总费用法的计算公式为：索赔金额实际总费用投标报价估算总费用，而题干中提到的公式是修正的总费用法公式。因此，本题正确答案为 C。3.在工程网络图中，工作 K的最迟完成时间为第 20天，共持续时间为 6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第 8天、第 10天、第 12天，则工作 K的总时差为 ( )天。（分数：1.00）A.8B.6C.4D.2 解析：总时差为最迟开始

39、时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。本题中 K的最迟完成时间为第 20天，其持续时间为 6天，那么它的最迟开始时间最迟完成时间减去其持续时间20614 天。其三项紧前工作都完成了才能开始 K工作，因此，M 的最早开始时间为第 12天，从而，M的总时差14122 天。因此，本题正确答案为 D。4.采用限额设计的方法是对投资控制纠偏的( )。（分数：1.00）A.管理措施 B.技术措施C.组织措施D.经济措施解析：投资控制的纠偏措施主要包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。其中管理措施的具体方法有：采取限额设计的方法，调整投资控制的方法和手段，采用价值工程的方法。技术

40、措施的具体方法有：调整或修改设计，优化施工方法等；组织措施的具体方法有：调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等：经济措施的具体方法有：制定节约投资的奖励措施。因此，本题的正确答案为 A。5.项目结构图描述的是( )之间的关系。（分数：1.00）A.工作部门B.工作人员C.工作对象 D.工作单位解析：项目组织结构图反映一个组织系统中各个子系统之间和各要素之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。项目结构图描述的是工作对象之间的关系。正确答案为C。6.反索赔是对提出索赔一方的( )。（分数：1.00）A.回应B.上诉C.索赔 D.

41、承诺解析：按照书中的提法，反索赔是对索赔一方的反驳，也称反索赔是对索赔一方的索赔，通常是发包方对承包方的索赔，因此，正确答案为 C。7.建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为( )。（分数：1.00）A.直接费、间接费、利润、税金B.单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本C.人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 D.建筑工程费和安装工程费解析：施工成本可以按成本组成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费，编制按施工成本组成分解的施工成本计划。正确答案为 C。8.实施建筑工程监理前，建设单位书面通知被监理的建筑施工企业的内容不包括( )。（分数

42、：1.00）A.委托的工程监理单位B.监理规划 C.监理的内容D.监理权限解析：在建设工程监理的工作方法中提到“实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托单位的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业”。因此，本题正确答案为 B。9.关于工程竣工验收阶段的质量监督，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.编制单位工程质量监督报告，在竣工验收之日起 3天内提交竣工验收备案部门B.对通过竣工验收的工程项目进行质量等级评定C.参与竣工验收会议，对验收过程进行监督 D.竣工验收完毕后，仍要对质量监督检查中提出的质量问题整改情况进行复查解析：选项 A中，应为在竣工验收之日起 5

43、天内提交竣工验收备案部门；对选项 B和 D，应为在竣工验收之前，就要对质量监督检查中提出的质量问题整改情况进行复查，了解其整改情况。因此，本题正确答案为 C。10.施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划( )。（分数：1.00）A.需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任B.需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任 C.不需要审核，但应承担施工质量的连带责任D.需要进行指导和审核，并承担施工质量的全部责任解析：施工质量计划的编制主体是施工承包企业。在总承包的情况下，分包企业的施工质量计划是总包施工质量计划的组成部分。因此，总包有责任对分包施工质量计划的编制进行指导和审核，并承担施

44、工质量的连带责任。因此，本题正确答案为 B。11.建设工程职业健康安全与环境管理的任务是( )。（分数：1.00）A.为达到工程的职业健康安全与环境管理的目的，所进行的指挥、控制、组织和协调活动 B.要求组织按照相同的管理模式、相同的管理程序、相同的施工工艺进行规模化大批量生产C.把建设过程中的风险控制在可接受的状态，尽可能不发生涉及人身安全的责任事故D.实施 GB/T 28001 和 GB/T 24001 标准，通过职业健康安全管理体系和环境管理体系认证解析：职业健康安全与环境管理的任务是组织(企业)为达到建设工程的职业安全与环境管理的目的而进行的组织、计划、控制、领导和协调的活动，包括制定

45、、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。因此，本题正确答案为 A。12.根据建设工程施工合图(示范文本)，发包人未按合同约定预付工程款项，承包商可按合同约定向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后( )天停工施工。（分数：1.00）A.7 B.14C.21D.23解析：根据建设工程施工合图(示范文本)。发包人未按合同约定预付工程款进，承包商可按合同约定向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后 7天停工施工。正确答案为 A。13.凡在人口

46、稠密区进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间，一般在( )停止强噪声作业。（分数：1.00）A.晚 9点到次日早 5点之间B.晚 10点到次日早 6点之间 C.晚 11点到次日早 7点之间D.晚 12点到次日早 8点之间解析：根据有关控制强噪声作业的时间的规定，凡是在人口稠密区进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间，一般晚 10点到次日早 6点之间停止强噪声作业。因此，本题正确答案为 B。14.建设工程合同谈判中经双方确认的工程承包内容及范围方面的修改或调整，以文字确定下来作为合同附件，此附件( )。（分数：1.00）A.是监理工程师行使权利的依据，但不构成合同的一部分B.是合同的重要组成部分

47、C.作为承包人实施项目的重要参考资料，但不构成合同的一部分D.构成合同的一部分，但是它的重要程度不如合同文件中的其他组成部分 解析：关于工程内容和范围的确定事项的相关规定：在谈判讨论中经双方确认的内容及范围方面的修改或调整，应和其他所有在谈判中双方达成一致的内容一样，以文字方式确定下来，并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件并说明它构成合同的一部分。所以，本题的正确答案为 D。15.投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于( )的项目管理。（分数：1.00）A.甲方B.监理方C.施工方D.业主方 解析：考核建设工程项目管理的类型。投资方、开发方和由咨询公司提供

48、的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。因此，本题正确答案为 D。16.建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的( )。（分数：1.00）A.进度计划不必过早形成计划系统B.应对进度计划进行动态控制C.应对进度计划进行多方案比较与优化 D.应增大影响进度风险的敏感度系数解析：建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，应对进度计划进行多方案比较与优化。正确答案为 C。17.按子系统分解施工成本的流程为( )。（分数：1.00）A.总施工成本分部工程分项工程单项工程单位工程B.总施工成本分部工程分

49、项工程单位工程单项工程C.总施工成本单项工程分部工程单位工程分项工程D.总施工成本单项工程单位工程分部工程分项工程 解析：按子系统分解施工成本的流程为总施工成本单项工程单位工程分部工程分项工程。正确答案为 D。18.我国建筑法规定，( )可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。（分数：1.00）A.全国人大常委会B.国务院 C.各级地方政府D.县级以上建设行政主管部门解析：我国建筑法规定，“国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑丁程的范围”。因此，本题正确答案为 B。19.贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准，这是( )。（分数：1.00）A.施工质量控制的总体目标 B.建设单位的质量控制目标C.监理单位在施工阶段的质量控制目标D.施工单位的质量控制目标解析：选项 A是施工质量控制的总体目标，是建设工程参与各方的共同责任。选项 B、C、 D 分别仅提到工程参与某一方的质量控制目标。因此，本题正确答案为 A。20.用气体混合物与多孔固