【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-4-1及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-4-1及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-4-1及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-4-1 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：70，分数：70.00)1.依据公务员法的规定，以下关于行政处分的论述，错误的是U /U。（分数：1.00）A.受警告处分的，降低一级工资挡次B.受撤职处分的，按照规定降低级别C.受行政处分期间，不得晋升职务和级别D.受记过处分的，不得晋升工资档次2.关于合同履行中的合同权利转让和合同义务转移的说法不正确的是U /U。（分数：1.00）A.受让人如果不接受该权利，合同权利是不能被转让的B.有效的合同全部转让将使转止人(原债权人)脱离原合同C.新承担人未向债权人履行债务或者履行债务

2、不符合约定，应当向原债务人承担违约责任D.第三人如果不接受该债务，债务人是不可以将债务强行转移给第三人的3.在我国的法律体系中，商法是U /U。（分数：1.00）A.调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系的法律B.调整平等主体之间的商事关系或商事行为的法律C.调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律D.调整有关社会保障，社会福利的法律4.人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合条件的，即立案，并于立案之日起 U /U内将起诉副本发送到被告。（分数：1.00）A.3 日B.5 日C.10 日D.15 日5.建设工程勘察设计中，不需要进行公开招标的项目是U /U。（分数：1

3、.00）A.技术性、专业性强的项目B.国有资金控股的项目C.省级人民政府确定的地方重点项目D.国务院确定的国家重点项目6.根据建设工程质量管理条例，建设工程发生质量事故后，有关单位应当在U /U内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。（分数：1.00）A.12 小时B.24 小时C.48 小时D.72 小时7.根据工程建设标准强制性条文，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，采用随机方法，在全体工程或某类工程中抽取一定数量进行检查是U /U。（分数：1.00）A.重点检查B.平行检验C.抽查D.专项检查8.某办公楼项目于 2006 年 5 月 1 日领取了施工许可证，若因故未能

4、按期开工，应向发证机关申请延期，最多可延期至U /U。（分数：1.00）A.2006 年 8 月 1 日B.2006 年 12 月 31 日C.2006 年 11 月 1 日D.2007 年 2 月 1 日9.保证合同是U /U签订的合同。（分数：1.00）A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.转让人与受让人D.保证人与被保证人10.根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求U /U整改。（分数：1.00）A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.材料供应商11.下列有关仲裁管辖的正确表述是U /U。（分数：1.00）A.实行级别管辖，但不实行

5、地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管辖C.没有法定管辖的规定D.既实行级别管辖，也实行地域管辖12.下列选项中属于要约的是U /U。（分数：1.00）A.商品说明书B.投标书C.招标邀请书D.商品价目表13.根据行政复议法的规定，不可以申请行政复议的事项是U /U。（分数：1.00）A.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B.对行政机关作的限制人身自由的强制措施不服的C.认为行政机关违法集资的D.对行政机关作出的行政处分不服的14.根据建设工程安全生产管理条例，关于安全施工技术交底，下列说法正确的是 U /U。（分数：1.00）A.是施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员交底B.是专

6、职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.是设计单位的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.是施工作业人员向监理单位负责人交底15.根据合同法的规定，中标通知书是U /U。（分数：1.00）A.要约B.要约邀请C.承诺D.合同16.根据合同法规定，建设工程合同应采用U /U形式。（分数：1.00）A.书面B.协议C.口头D.条款17.2003 年 4 月，建设部发布的关于建筑企业项目经理资质管理制度向建造帅执业资格制度过渡有关问题的通知中规定：自U /U起，大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任。（分数：1.00）A.2007 年 4 月 23 日B.2008 年 4

7、月 23 日C.2007 年 2 月 28 日D.2008 年 2 月 28 日18.下列对于合同终止的说法正确的是U /U。（分数：1.00）A.合同终止是合同设定的权利义务归于消灭的法律现象B.合同终止是合同责任的终止C.合同终止也就终止了合同的经济往来结算条款的效力D.合同终止后合同的遗留问题就没有必要处理了19.建设工程文件归档整理时，工程准备阶段文件中的勘察测绘，设计文件不包括U /U。（分数：1.00）A.政府有关部门对施工图设计文件的审批意见B.审定设计方案通知书C.可行性研究报告审批意见D.设计计算书20.某市政府办公大楼项目对社会招标，招标文件中限定外市的投标人需与本市工程承

8、包单位组成联合体方可参加竞标，此举违背了招投标活动的U /U。（分数：1.00）A.自由原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则21.施工企业的下列违法行为中，U /U属于违反了安全生产法。（分数：1.00）A.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的B.挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用C.转让安全生产许可证的D.主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的22.根据安全生产法的规定，下列选项中U /U不是生产经营单位主要负责人的安全生产职责。（分数：1.00）A.安排从业人员接受安全教育培训B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.督促、检查

9、本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案23.某招标人在招标文件中规定了对本地区的投标人在同等条件下将优先于其他地区的投标人中标，根据招标投标法，这个规定违反了U /U原则。（分数：1.00）A.自由B.公平C.公正D.诚实信用24.调解，是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，U /U依据一定的道德和法律规范，使双方自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。（分数：1.00）A.第三人B.建设项目业主C.施工企业法人D.法院25.甲单位以挂号信的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是U /U。（分数：1.00）A

10、.该挂号信发出的时间B.乙单位签收该挂号信的时间C.乙单位知道已经收到该挂号信的时间D.乙单位知悉该挂号信内容的时间26.根据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，对建设项目在某个方面或某个专项执行强制性标准情况进行的检查是U /U。（分数：1.00）A.重点检查B.平行检验C.抽查D.专项检查27.2006 年 3 月 12 日，商场工程竣工验收合格，则竣工验收备案应在U /U前办理完毕。（分数：1.00）A.2006 年 3 月 22 日B.2006 年 4 月 12 日C.2006 年 3 月 27 日D.2006 年 6 月 12 日28.以

11、下法律中不属于民法的是U /U。（分数：1.00）A.民法通则B.担保法C.婚姻法D.保险法29.某办公楼项目于 2006 年 5 月 1 日领取了施工许可证，则该工程应在U /U前开工。（分数：1.00）A.2006 年 7 月 1 日B.2006 年 8 月 1 日C.2006 年 9 月 1 日D.2006 年 11 月 1 日30.下列法律行为成立的是U /U。（分数：1.00）A.施工单位以欺骗手段取得资质证书承担工程B.某建筑企业为加快工程进度，暗示施工单位降低建设工程质量C.某代理人超越代理权限为施工企业购买了硅酸盐水泥，后施工企业进行了追认D.某监理公司将其工程监理项目转让给某

12、具有更高监理资质的监理公司31.合同对履行地点没有约定或者约定不明确的，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据合同法第 62 条的规定履行。下列表述中，正确的是U /U。（分数：1.00）A.给付货币的，在给付货币一方所在地履行B.给付货币的，在接受货币一方所在地履行C.交付其他标的的，在接受标的一方所在地履行D.交付不动产的，在合同签订地履行32.当事人在合同中既约定违约金条款，又约定定金条款时，一方违约时，另一方当事人 U /U保护其合法权益。（分数：1.00）A.只能依据违约金条款要求对方承担责任B.只能依据定金条款要求对方承担责任C.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责

13、任D.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任33.建设工程勘察设计中，关于招标发包的论述，不正确的是U /U。（分数：1.00）A.可以实行勘察设计一次性总招标B.可以在保证项目完整性、连续性的前提下，分段招标C.可以在保证项目完整性、连续性的前提下，分项招标D.可以将招标的项目化整为零后再发包34.可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起U /U内行使撤销权。（分数：1.00）A.1 年B.半年C.3 年D.5 年35.法律关系的产生，是指法律关系的主体之间形成了一定的U /U关系。（分数：1.00）A.权利和义务B.合同C.承诺D.信用36.下列协议中，适

14、用合同法的是U /U。（分数：1.00）A.捐赠协议B.劳动协议C.租赁协议D.婚姻关系协议37.下列主刑与附加刑的说法正确的是U /U。（分数：1.00）A.一个罪可以适用两个主刑B.附加刑不能单独适用C.主刑与附加刑必须合并使用D.一个罪只能适用一个主刑38.编制环境影。向报告表只对属于U /U进行环境影响分析或专项评价。（分数：1.00）A.可能造成重大环境影响的B.可能造成轻度环境影响的C.对环境影响很小的D.对环境无影响的39.根据公司法对有限责任公司的规定，股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或者变更公司形式做出的决议，以及修改公司章程的决议，必须经 U /U通过。（

15、分数：1.00）A.代表半数以上表决权的股东B.半数以上的职工代表C.代表 2/3 以上表决权的股东D.2/3 以上的股东40.由于发生工程结算款纠纷，原告某建筑公司起诉被告某房地产开发公司，在法院审理中，以下哪些不可以作为证据U /U。（分数：1.00）A.双方签订的建设工程合同B.在施工过程中总监理工程师的签证C.房地产开发公司聘请的律师所进行的辩护D.法院对施工现场的勘验笔录41.在工程施工中由于U /U原因导致工期延误，承包方应该承担违约责任。（分数：1.00）A.承包方管理不善B.水灾C.工程量变化D.设计变更42.将承包的工程转包或者违法分包的施工企业违反了U /U。（分数：1.0

16、0）A.建筑法和招标投标法B.建筑工程质量管理条例和建筑工程质量监测办法C.招标投标法和建筑工程质量监测办法D.建筑法和建筑工程质量管理条例43.经U /U审查，符合条件的，颁发房屋拆迁许可证。（分数：1.00）A.人民政府B.房屋拆迁管理部门C.建设部D.人民法院44.下列有关法律关系变更的说法正确的是U /U。（分数：1.00）A.只有法律关系客体变更，才引起法律关系的变更B.只有法律关系内容变更，才引起法律关系的变更C.只有法律关系主体变更，才能引起法律关系的变更D.只要法律关系主体、客体和内容其中有一个发生变更，就能引起法律关系变更45.根据公司法，U /U是有限责任公司的权力机构。（

17、分数：1.00）A.股东会B.职代会C.董事会D.监事会46.民间借贷的借款合同所采用的形式U /U。（分数：1.00）A.必须是书面形式B.必须有公证人C.可以灵活约定形式D.必须为格式条款形式47.建设工程文件归档整理时，工程准备，阶段文件中的立项文件不包括U /U。（分数：1.00）A.调查资料及项目评估研究文件B.建设项目列入年度计划的申报文件C.项目建议书审批意见及前期工作通知书D.专家建议书48.建设工程文件归档整理中，属于施工文件的是U /U。（分数：1.00）A.施工承包合同B.建设工程施工许可证C.工程图纸变更汜录D.财产明细表49.某施工现场在监理人员的监督下，施工单位工人

18、小刘不慎从高空掉下一块砖头，将路人陈某砸伤，依法应由U /U赔偿陈某的损失。（分数：1.00）A.工人小刘B.施工单位C.建设单位D.监理单位50.从以下企业中，不属于建筑施工企业安全生产许可证管理规定中所指的建筑施工企业的是U /U。（分数：1.00）A.从事建筑安全玻璃生产的企业B.从事线路管道安装工程的企业C.从事建筑工程的企业D.从事装修工程的企业51.对于可撤销合同，受害方有选择合同效力的权利，这是依据U /U原则。（分数：1.00）A.严格责任原则B.公平合理原则C.意思自治原则D.全面履行原则52.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监

19、督检查。发现安全事故隐患，应当及时向U /U报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。（分数：1.00）A.项目负责人B.安全生产管理机构C.建设单位D.项目负责人和安全生产管理机构53.在一般地域管辖中，陈某居住在 A 省 B 县，刘某居住在 A 省 C 县。陈某因债务纠纷对刘某提起民事诉讼，应由U /U人民法院管辖。（分数：1.00）A.A 省 B 县人民法院B.A 省 C 县人民法院C.A 省高级人民法院D.以上均可54.在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工单位应当承担损害赔偿责任。这种责仟属于U /U。（分数：1.00

20、）A.违约责任B.侵权责任C.刑事责任D.刑事责任55.合同履行中，如合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据合同法第 62 条的规定履行。下列表述中正确的是U /U。（分数：1.00）A.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担B.履行费用的负担不明确的，由接受履行的一方负担C.履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行D.履行期限不明确的，债权人可以随时履行56.税务机关征收税款时，必须向纳税人开具完税U /U。（分数：1.00）A.收据B.凭证C.回执D.记录单57.建造师与项目经理的关系，下列说法正确的是U /U。（分数：1.00）A.建造师经过注

21、册就成为项目经理B.建造师必须经过注册才有机会成为项目经理C.建造师可以在两个企业同时担任项目经理D.经注册的建造师可以被聘任为任何专业的项目经理58.根据行政处罚法的规定，U /U可以没定限制人身自由以外的行政处罚。（分数：1.00）A.法律B.行政法规C.地方性法规D.部门规章59.小王是设计院的一名工作人员，并已获得建造师执业资格证书，则其下列行为合法的是U /U。（分数：1.00）A.将证书借给朋友并获得相应的报酬B.经所在单位领导同意，将证书中的建筑工程专业改成了市政公用工程专业C.将证书出售给某施工企业D.利用这个证书到外单位应聘、注册后，从事施工管理工作60.根据安全生产许可证条

22、例，以下不属于实行安全生产许可证制度的企业是U /U。（分数：1.00）A.矿山企业B.建筑企业C.烟花爆竹企业D.钢铁企业61.消费者陈某从某房屋开发公司开发的丽华小区购买两居室住宅一套，半年后发现卫生间天花板漏水，于是向该公司提出更换住宅。在这个案例中，法律关系的主体是 U /U。（分数：1.00）A.丽华小区B.陈某购买的两居室住宅C.卫生间天花板D.陈某和该房屋开发公司62.我国刑法中最轻的主刑是U /U。（分数：1.00）A.拘役B.罚金C.管制D.没收财产63.根据劳动法，劳动合同应当以U /U订立。（分数：1.00）A.书面形式B.口头形式C.口头或书面形式D.双方约定的合法形式

23、64.根据安全生产法中关于建立安全生产保障体系的规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当U /U。（分数：1.00）A.设置安全生产管理机构B.配备兼职安全生产管理人员C.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构并且配备兼职安全生产管理人员65.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在U /U万元人民币以上的，必须进行招标。（分数：1.00）A.50B.60C.70D.8066.施工企业的下列违法行为中，U /U属于违反了劳动法。（分数：1.00）A.在尚

24、未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的B.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的C.恶意拖欠劳动者工资的D.作业人员未经过安全教育培训的67.根据营业税暂行条例，建筑安装业务实行分包或转包的，以U /U为扣缴义务人。（分数：1.00）A.总承包人B.分包人C.转包人D.建设项目业主68.某住宅项目于 2006 年 7 月 1 日领取了施工许可证，若因故未能按期开工，应向发证机关申请延期，最多可延期U /U次。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.569.在建设工程安全生产管理条例对建设工程监理企业安全生产管理主要责任的规定中，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

25、是否符合工程建设强制性标准属于U /U。（分数：1.00）A.安全技术措施硬专项施工方案审查责任B.安全生产事故隐患报告责任C.安全生产事故隐患发现并纠正责任D.依法监理责任70.下列关于招标代理的叙述中，错误的是U /U。（分数：1.00）A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜C.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构D.招标代理机构应隶属于国家机关二、B多项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)71.下列关于采用仲裁方式解决合同纠纷的表述中，正确的是U /U。（分数：2.00）A.到双方在合

26、同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁B.劳动争议案件的双方当事人可以向仲裁机构申请仲裁C.仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见D.合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益E.尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理72.根据行政复议法的规定，不能提起行政复议的情形包括U /U。（分数：2.00）A.行政处罚B.行政处分C.人事处理D.行政调解E.行政许可73.根据民事诉讼法的规定，起诉必须具备的条件有U /U。（分数：2.00）A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B.明确的被告C.可信的证据D.具体的诉讼请求，事实和

27、理由E.原告必须具有民事行为权利和行为能力74.下面的条件中不属于申请施工许可证必须具备的条件的是U /U。（分数：2.00）A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.需要拆迁的，拆迁工作已经全部完成C.有满足施工需要的施工图纸D.有保证工程质量和安全的措施E.建设资金已全部到位75.下列关于要约撤销的表述中，正确的是U /U。（分数：2.00）A.经受要约人同意，要约人可以撤销要约B.要约生效之后，要约人可以撤销要约C.在不损害受要约人的前提下，要约人可以撤销要约D.撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人E.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人76.某建筑公司拖

28、欠某建筑材料供应商 10 万元材料款，却不积极索要某建设单位拖欠自己的 15 万元工程款，于是该建筑材料供应商便对该建设单位行使代位权，拿到了 10 万元材料款。就此情形。下列选项中正确的是U /U。（分数：2.00）A.建筑材料供应商只能以自己的名义行使代位权B.建筑材料供应商只能以建筑公司的名义行使代位权C.建筑材料供应商行使代位权的必要费用，由建设单位负但D.建筑材料供应商可以直接向建设单位行使代位权E.建筑材料供应商必须向法院请求行使代位权77.关于必须进行招标的工程建设项目的最低规模标准，下列各项中正确的是U /U。（分数：2.00）A.施工单项合同估算价在 300 万元人民币以上的

29、B.重要材料单项合同估算价在 50 万元人民币以上的C.监理单项合同估算价在 50 万元人民币的D.项目总投资额在 3000 万元人民币以上的E.设计单项合同估算价在 100 万元人民币以上的78.勘察、设计单位的下列行为违反了建设工程安全生产管理条例的是U /U。（分数：2.00）A.设计文件未按照工程建设强制性标准进行设计，因设计不合理导致生产安全事故的发生B.勘察单位在勘察过程中没有采取措施破坏了周边建筑物的安全C.设计单位在设计文件中涉及施工安全的重要部位没有防范安全生产事故的指导意见D.设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施建议E.设计单位对工程中使用的普通材料指定

30、了生产厂79.原告长安开发公司起诉被告南方建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法错误的有U /U。（分数：2.00）A.证据保全只能依当事人中请进行，人民法院不得依职权作出B.人民法院可以主动采取证据保全措施C.当事人申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前 3 日D.人民法院可以采取向证人进行询问调查，记录证人证言的证据保全的方法E.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据80.合同解除后，尚未履行的应中止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求U /U。（分数：2.00）A.赔偿损失B.支付违约金C.采取补救措施D.追究民事责任E.恢复原状81.下列选项中，U /U是安全生

31、产法规定的安全生产从业人员享有的权利。（分数：2.00）A.知情权B.批评权C.申辩权D.拒绝权E.紧急避险权82.民事诉讼的基本特征有U /U。（分数：2.00）A.自愿性B.独立性C.程序性D.强制性E.公权性83.根据建设工程质量管理条例，下列选项中，U /U符合勘察、设计单位质量责任和义务的规定。（分数：2.00）A.勘察、设计单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计C.注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责D.设计单位应在施工前的施工图技术交底时，一次性解决图纸中和施工中出现的所有设计问

32、题E.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计84.保证期间，U /U，应当取得保证人书面同意，否则保证人不再承担保证责任。（分数：2.00）A.债权人依法将主债权转让给第三人的B.债权人与债务人协议变更主合同的C.债权人许可债务人转让债务的D.债权人与债务人协议解除主合同的E.债务人与其他债权人签订合同的85.十一五节能中长期专项规划中规定的节能市点项目工程是U /U。（分数：2.00）A.区域热电联产工程B.太阳能利用工程C.节约和替代石油工程D.节能评估体系建设工程E.能源系统优化工程86.下面说法错误的是U /U。（分数：2.00）A.私人投资的项目不需要招标B.国家投资的项目都需

33、要招标C.施工单项合同估算价为 150 万元人民币的需要招标D.公开的原则意味着所有的关于招标的信息都要公开E.投标人假借别的企业的资质来投标违反了诚实信用的原则87.某公司的办公楼建设项目已于 2005 年 3 月 1 日领取施工许可证。根据建筑法关于施工许可的有关规定，下列说法正确的有U /U。（分数：2.00）A.该项目应在 2005 年 4 月 1 日前开工B.该项目应在 2005 年 5 月 1 日前开工C.该项目应在 2005 年 6 月 1 日前开工D.若因故未能按期开工，该公司应向发证机关申请延期E.若该公司申请延期，则每次延期可达半年88.根据消防法对工程建设中应采取的消防安

34、全措施的规定，下列选项中U /U属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。（分数：2.00）A.针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育B.组织防火检查，及时消除火灾隐患C.保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志D.对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签E.不在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火89.建造师的执业范围包括U /U。（分数：2.00）A.可从事施工单位的管理工作B.担任建设工程项目施工的项目经理C.从事其他施工活动的管理工作D.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E.建造师可受聘于任何一个施工企业，并担任项目经理90.根据

35、劳动法，劳动者有U /U情形之一的，用人单位可随时解除劳动合同。（分数：2.00）A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重违反劳动纪律C.严重违反用人单位规章制度D.不能胜任工作E.被依法追究刑事责任91.我国刑法规定的附加刑包括U /U。（分数：2.00）A.剥夺政治权利B.罚金C.没收财产D.拘役E.停职92.根据民事诉讼法的规定，法院可以裁定先予执行的案件包括U /U。（分数：2.00）A.追索劳动报酬的B.追索债务的C.迫索、侵害知识产权赔偿的D.追索抚养费的E.追索医疗费用的93.下面属于委托代理的是U /U。（分数：2.00）A.因安全生产事故导致工伤致残的李某委托律师向其聘用单

36、位请求赔偿B.小王口头请小李为其购买一包香烟C.人民法院指定一名律师作为某丧失行为能力的当事人的代理人D.小孙接收了朋友为其购买的一件生日礼物E.父母作为子女监护人，代替子女维护权利94.下列有关合同权利转让的条件的说法，正确的是U /U。（分数：2.00）A.转让人与受让人协商一致达成合同转让协议后，受让人即可向债务入主张债权B.债权人转让权利的通知在任何情况下不得撤销C.当事人事先约定不得转让的，合同权利不得转让D.无效合同不产生有效的合同权利转让E.受让人如果不接受该权利，合同权利不能被转让95.下列关于要约撤回的表述中，正确的是U /U。（分数：2.00）A.要约生效之前，要约人可以撤

37、回要约B.在受要约人没有为履行合同作准备工作的前提下，要约人可以撤回要约C.撤回要约的通知在要约之前到达受要约人时，要约可以撤回D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人时，要约可以撤回E.撤回要约必须经过受要约人的同意96.下列选项中属于法律行为的是U /U。（分数：2.00）A.酒后驾驶B.绘制施工图纸C.租用施工机械设备D.签订合同E.违约97.根据经济规律和生态规律的要求，环境保护法必须认真贯彻“U /U的三统一方针”。（分数：2.00）A.市场效益B.个体效益C.经济效益D.环境效益E.社会效益98.根据建设工程质量管理条例，下列选项中，U /U符合建设单位质量责任和义务的规定。（分数

38、：2.00）A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B.建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续C.建设单位不得刘承包单位的建设活动进行不合理干预D.施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用E.涉及建筑主体结构变动的装修工程，建设单位应在施工前将变动情况通告设计单位与监理单位，同意后方可施工99.根据合同法规定，标的物所有权自标的物交付起转移给买受人，但是法律另有规定或者当事人另有约定除外。上述法律另有规定的情形中所指的标的物有U /U。（分数：2.00）A.手机B.汽车C.房产

39、D.电脑E.飞机100.根据合同法，下列合同中无效的有U /U。（分数：2.00）A.损害社会公共利益的合同B.越权订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.条款不完整的合同E.恶意串通，损害第三人利益的合同建设工程法规及相关知识-4-1 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：70，分数：70.00)1.依据公务员法的规定，以下关于行政处分的论述，错误的是U /U。（分数：1.00）A.受警告处分的，降低一级工资挡次 B.受撤职处分的，按照规定降低级别C.受行政处分期间，不得晋升职务和级别D.受记过处分的，不得晋升工资档次解析：2.关于合同履行中

40、的合同权利转让和合同义务转移的说法不正确的是U /U。（分数：1.00）A.受让人如果不接受该权利，合同权利是不能被转让的B.有效的合同全部转让将使转止人(原债权人)脱离原合同C.新承担人未向债权人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向原债务人承担违约责任 D.第三人如果不接受该债务，债务人是不可以将债务强行转移给第三人的解析：3.在我国的法律体系中，商法是U /U。（分数：1.00）A.调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系的法律B.调整平等主体之间的商事关系或商事行为的法律 C.调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律D.调整有关社会保障，社会福利的法律解析：4.人民法

41、院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合条件的，即立案，并于立案之日起 U /U内将起诉副本发送到被告。（分数：1.00）A.3 日B.5 日C.10 日D.15 日 解析：5.建设工程勘察设计中，不需要进行公开招标的项目是U /U。（分数：1.00）A.技术性、专业性强的项目 B.国有资金控股的项目C.省级人民政府确定的地方重点项目D.国务院确定的国家重点项目解析：6.根据建设工程质量管理条例，建设工程发生质量事故后，有关单位应当在U /U内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。（分数：1.00）A.12 小时B.24 小时 C.48 小时D.72 小时解析：7.根据工程建设标准强制性条文

42、，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，采用随机方法，在全体工程或某类工程中抽取一定数量进行检查是U /U。（分数：1.00）A.重点检查B.平行检验C.抽查 D.专项检查解析：8.某办公楼项目于 2006 年 5 月 1 日领取了施工许可证，若因故未能按期开工，应向发证机关申请延期，最多可延期至U /U。（分数：1.00）A.2006 年 8 月 1 日B.2006 年 12 月 31 日C.2006 年 11 月 1 日D.2007 年 2 月 1 日 解析：9.保证合同是U /U签订的合同。（分数：1.00）A.债权人与债务人B.债权人与保证人 C.转让人与受让人D.保证人与

43、被保证人解析：10.根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求U /U整改。（分数：1.00）A.设计单位B.施工单位 C.建设单位D.材料供应商解析：11.下列有关仲裁管辖的正确表述是U /U。（分数：1.00）A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管辖C.没有法定管辖的规定 D.既实行级别管辖，也实行地域管辖解析：12.下列选项中属于要约的是U /U。（分数：1.00）A.商品说明书B.投标书 C.招标邀请书D.商品价目表解析：13.根据行政复议法的规定，不可以申请行政复议的事项是U /U。（分数：1.00）A.认

44、为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B.对行政机关作的限制人身自由的强制措施不服的C.认为行政机关违法集资的D.对行政机关作出的行政处分不服的 解析：14.根据建设工程安全生产管理条例，关于安全施工技术交底，下列说法正确的是 U /U。（分数：1.00）A.是施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员交底 B.是专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.是设计单位的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.是施工作业人员向监理单位负责人交底解析：15.根据合同法的规定，中标通知书是U /U。（分数：1.00）A.要约B.要约邀请C.承诺 D.合同解析：16.根据合同法规定，建设工程合同应采用U /

45、U形式。（分数：1.00）A.书面 B.协议C.口头D.条款解析：17.2003 年 4 月，建设部发布的关于建筑企业项目经理资质管理制度向建造帅执业资格制度过渡有关问题的通知中规定：自U /U起，大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任。（分数：1.00）A.2007 年 4 月 23 日B.2008 年 4 月 23 日C.2007 年 2 月 28 日D.2008 年 2 月 28 日 解析：18.下列对于合同终止的说法正确的是U /U。（分数：1.00）A.合同终止是合同设定的权利义务归于消灭的法律现象 B.合同终止是合同责任的终止C.合同终止也就终止了合同的经

46、济往来结算条款的效力D.合同终止后合同的遗留问题就没有必要处理了解析：19.建设工程文件归档整理时，工程准备阶段文件中的勘察测绘，设计文件不包括U /U。（分数：1.00）A.政府有关部门对施工图设计文件的审批意见B.审定设计方案通知书C.可行性研究报告审批意见 D.设计计算书解析：20.某市政府办公大楼项目对社会招标，招标文件中限定外市的投标人需与本市工程承包单位组成联合体方可参加竞标，此举违背了招投标活动的U /U。（分数：1.00）A.自由原则B.公平原则 C.公正原则D.诚实信用原则解析：21.施工企业的下列违法行为中，U /U属于违反了安全生产法。（分数：1.00）A.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的B.挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用C.转让安全生产许可证的D.主要负责人对生