【工程类职业资格】建设工程合同管理-302及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-302及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-302及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-302 及答案解析(总分：109.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交日 D业主实际使用日（分数：1.00）A.B.C.D.2.建设工程施工合同(示范文本)规定，如需验收，应( )。A在专用条款内约定 B在通用条款内约定C由发包人随时决定 D由工程师决定（分数：1.00）A.B.C.D.3.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因

2、其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。A合同被迫终止的索赔 B意外风险和不可预见因素索赔C工程加速索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A.B.C.D.4.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。A物 B行为 C智力成果 D运输（分数：1.00）A.B.C.D.5.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D.6.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。A物 B财 C行为 D智力成果（

3、分数：1.25）A.B.C.D.7.FIDIC 施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单，应在开工日期后( )天之内。A14 B28 C30 D42（分数：1.00）A.B.C.D.8.某采用 FIDIC施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。A有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度（分数：1.00）A.B.C.D.9.FID

4、IC 施工合同条件中的担保期限自( )止。A承包商圆满完成施工义务 B承包商圆满完成施工和保修义务C工程师颁发接收证书 D承包商收到最后一笔尾款（分数：1.00）A.B.C.D.10.FIDIC 合同条件下，暂列金额由( )控制。A业主 B承包商 C工程师 D工程师代表（分数：1.00）A.B.C.D.11.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B投保人和被保险人是保险合同的当事人C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D保险合同的有效期至工程保险期满为止（分数：1.00）A.B.

5、C.D.12.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.13.根据 FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于( )。A合同实施期的暂列金额 B承包商部分工程的预付款C业主的履约保证金 D作为承包商严格履行合同义务的措施（分数：1.00）A.B.C.D.14.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。A承包人 B发包人或第三人C发包人 D监理工程师或第三人（分数：1.00）A.

6、B.C.D.15.在建设工程合同中，合同当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。A当事人必须是法人组织 B意思表示真实C不违反法律或社会公共利益 D当事人具有民事权利和民事行为能力（分数：1.00）A.B.C.D.16.在施工合同中期付款时，发包人对承包人施工质量中不合格的部分拒付该部分的工程款，这是发包人行使( )。A同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.17.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。A债务人 B债权人 C第三方 D合同约定（分数：1.00）A.B.

7、C.D.18.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。A公开招标 B邀请招标 C方案竞赛 D议标（分数：1.00）A.B.C.D.19.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.20.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。A项目经理 B发包人C设计人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.21.总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其( )可以分包。A非主要部分或专业

8、性较强的工程B群体工程中半数以上的单位工程(指主体结构)C风险性较大的工程D有危险性的工程（分数：1.00）A.B.C.D.22.采购工程急需的少量特殊材料，且采用( )方式确定供货商。A公开招标 B国际竞争性招标C邀请招标 D直接定购（分数：1.00）A.B.C.D.23.通常将勘察任务包括在( )招标范围内。A设计招标 B监理招标 C施工招标 D前期准备（分数：1.00）A.B.C.D.24.甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为 20 万元人民币的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的 10%，同时甲公司向乙公司给付定金 5000 元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元，乙公司应依

9、法向甲公司支付( )万元。A2 B2.5 C3 D3.5（分数：1.00）A.B.C.D.25.在设计合同中，发包人和设计人都要承担的责任是( )。A对资料的正确性负责 B保证设计质量C保护对方的知识产权 D配合施工的义务（分数：1.00）A.B.C.D.26.建设工程一切险的被保险人可以不包括( )。A业主 B设备供应商 C总承包商 D分包商E业主聘用的监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.27.关于设计招标下列说法错误的是( )。A设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C设计招标应采用设计方

10、案竞选的方式D设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细（分数：1.00）A.B.C.D.28.由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。A不可原谅延期，不给补偿费用 B不可原谅延期，但给补偿费用C可原谅延期且给补偿费用 D可原谅延期，但不给补偿费用（分数：1.00）A.B.C.D.29.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。A由招标人组织，费用也由招标人承担B由招标人组织，费用由投标人承担C由投标人组织，费用也由投标人承担D由投标人组织，费用由招标人承担（分数：1.00）A.B.C.D.30.担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A买卖关系 B担保关系 C合同

11、关系 D保证合同（分数：1.00）A.B.C.D.31.工程施工需要中断主要公路交通 5 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续，按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )。A正常监理工作 B变更监理工作 C附加监理工作 D额外监理工作（分数：1.00）A.B.C.D.32.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。A提取全部材料，按实际交付数量付款B按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C拒绝提前提货，拒付货款D提取全部材料，按订购数量付款（分数：1.00）A.B.C.D.33.设计招标

12、开标时，应由( )说明设计方案构思。A招标人 B投标人 C总监理工程师 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.34.某工程，设计图样由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图样，则( )。A由发包人复制，复制费用发包人承担 B由发包人复制，复制费用承包人承担C由承包人复制，复制费用承包人承担 D由承包人复制，复制费用发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.35.当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指( )。A调解 B和解 C仲裁 D诉讼（分数：1.00）A.B.C.D.36.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是(

13、)。A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B投保人和被保险人是保险合同的当事人C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D保险合同的有效期至工程保修期满为止（分数：1.00）A.B.C.D.37.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A42 天 B3 个月 C6 个月 D一年半（分数：1.00）A.B.C.D.38.对设计投标人的资格审查不包括( )。A证书的种类 B证书级别C允许承接的任务范围 D近几年完成工程

14、项目表（分数：1.00）A.B.C.D.39.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.00）A.B.C.D.40.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。A投标文件的密封不符合招标文件的要求B投标文件中附有招标人不能接受的条件C购买招标文件后不递交投标文件D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正（分数：1.00）A

15、.B.C.D.41.关于委托代理，( )的叙述是不正确的。A无权代理在“被代理人”未追认前相对人有撤销权B无权代理在特定情况下可以转化成有权代理C被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果D代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人（分数：1.00）A.B.C.D.42.合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。A要约到达受要约人之前 B受要约人发出承诺通知之前C承诺通知到达要约人之前 D受要约人发出承诺通知之后（分数：1.00）A.B.C.D.43.根据中华人民共和国合同法的规定下列关于要约和承诺的表述中正确的是( )。A承诺在承诺通知发出时生效B要约人确定了承诺期

16、限时要约不得撤销C承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回D受要约人没有理由认为要约是不可撤销，但已经为履行合同做了准备工作，要约不得撤销（分数：1.00）A.B.C.D.44.合同公证与签证的相同点不包括( )。A都实行自愿申请原则 B两者的内容与范围相同C目的相同 D适用范围相同（分数：1.00）A.B.C.D.45.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。A承包总体工程设计的设计单位 B发包人C监理工程师 D设备安装承包商（分数：1.00）A.B.C.D.46.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过

17、程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的( )。A同时履行抗辩权 B不安抗辩权C后履行抗辩权 D先履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.47.在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。A由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人（分数：1.00）A.B.C.D.48.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。A选定权 B批准权和否决权 C建议权 D直接指定权（分数：1

18、.00）A.B.C.D.49.人民法院经组成合议庭审查核实仲裁没有仲裁协议的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起( )个月内提出。A6 B7C9 D12（分数：1.00）A.B.C.D.50.FIDIC 合同条件规定，计人合同总价内的暂列金额使用权由( )控制。A业主 B工程师 C总包商 D分包商（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：59.00)51.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。（分数：2.00）A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.土地所有权E.机器52.工程师对承

19、包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括( )。（分数：2.00）A.合同专用条件中的条款B.经工程师认可的施工进度计划C.施工现场和施工会议记录D.费用索赔审批表E.工程延期审批表53.发包人控制工程分包的基本原则是( )。（分数：2.00）A.主体工程的施工任务不允许分包B.主要工程量必须由承包人完成C.特殊专业工程由承包人完成D.经工程师同意的分包人由发包人付款E.较简单的工作内容承包人自行完成54.按照设计合同示范文本的规定，( )属于发包人的责任。（分数：2.00）A.提供设计依据资料B.提供设计预算资料C.向施工单位进行设计交底D.提供设计人员需要的工作和生活条件E.对设计成果组

20、织鉴定和验收55.承包商合理延长合同工期的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.业主延误移交施工现场C.后续法规调整引起的延误D.因季节性大雨导致延误E.涉及公共部门原因引起的延误56.按照规定可以不进行招标的范围包括( )的工程。（分数：2.00）A.抢险救灾B.建筑造型有特殊要求的设计C.基础设施D.涉及国家秘密E.施工企业自建自用57.法人应具备的条件是( )。（分数：2.00）A.成立 B有必要B.有自己的名称、组织机构和场所C.有权利能力D.能够独立承担民事责任58.属于意外事件的有( )o（分数：2.00）A.地震B.山崩C.雷电D.爆炸E.火灾59.招标

21、代理机构所具备的条件有( )。（分数：2.00）A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有审查招标单位资质的能力C.具备相应的专家库D.能够编制招标文件和组织评标E.符合法律规定的其他条件60.合同法律关系客体包括( )。（分数：2.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务E.权利61.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.监理招标的成功与否E.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识62.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）

22、A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.追缴财产，收归国有E.返还财产63.公开招标设置资格预审程序的目的是( )。（分数：2.00）A.选取中标人B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标D.了解投标人准备实施招标项目的方案E.迫使投标单位降低投标报价64.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（分数：2.00）A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

23、65.合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行 ( )的义务。（分数：2.00）A.抗辩B.通知C.合作D.保密E.协助66.( )是 FIDIC 合同条件下工程师的职权。（分数：2.00）A.根据需要中止承包商的某些义务B.任命工程师代表和助理C.批准或拒绝工程分包D.批准承包商授权的驻工地代表E.批准或拒绝工程转包67.委托监理合同中，委托人的义务不包括( )。（分数：2.00）A.协助监理人掌握产品质量信息B.协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录C.免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备D.提供解决合同争议所需事实材料E.要求监理人更换监理人员

24、68.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为( )。（分数：2.00）A.发生与否的不确定性B.发生对象的不确定性C.发生时间的不确定性D.发生主体的不确定性E.发生后果的不确定性69.建设工程施工合同(示范文本)中规定的固定价格合同( )。（分数：2.00）A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.无需约定风险范围E.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同70.施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。（分数：2.00）A.工程量增加B.合同内约定应由承包人承担

25、的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时E.设计变更71.( )是施工合同文件的主要内容。（分数：2.00）A.投标书的编制要求B.选用的主要施工机械C.施工方案D.设计文件E.工程量清单72.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（分数：2.00）A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.成本价衡量法E.无标底衡量法73.建设工程施工中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商，双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分，提前竣工协议应包括的内容有(

26、)。（分数：2.00）A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的方便条件C.提前竣工所需的追加合同价款D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施E.提前竣工的奖励措施74.下列选项属于投标人资格预审必要合格条件的有( )。（分数：2.00）A.注册资金B.法人地位C.资质等级D.分包计划E.财务状况75.关于合同价款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.标准化合同协议书内要求填写合同价款B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款D.追加合同价款指不包括在

27、合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出E.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况76.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：1.00）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方E.运输部门错送到货地点77.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。（分数：2.00）A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与

28、承包人协商并签订提前竣工协议D.减少对工程质量的检测试验E.为承包人提供赶工的便利条件78.委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有( )。（分数：2.00）A.工程建设有关协作单位组织协调主持权B.工程施工单位选定权C.工程设计变更审批权D.监理人调换总监批准权E.工程款支付审核权79.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.表见代理人订立E.限制民事行为能力人订立80.在勘察合同履行管理中，勘察费用的支付主要包括( )。（分数：2.00）A.合同签订后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作

29、为定金B.合同签订后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 30%作为定金C.提交勘察成果资料后 10 天内，发包人应一次付清全部工程费用D.勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比E.提交勘察成果资料后 30 天内，发包人应一次付清全部工程费用建设工程合同管理-302 答案解析(总分：109.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交日 D业主实际使用日（分数：1.

30、00）A. B.C.D.解析：2.建设工程施工合同(示范文本)规定，如需验收，应( )。A在专用条款内约定 B在通用条款内约定C由发包人随时决定 D由工程师决定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。A合同被迫终止的索赔 B意外风险和不可预见因素索赔C工程加速索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。A物 B行为 C智力成果 D运输（分数：1.00）A. B.C.D

31、.解析：5.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：6.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。A物 B财 C行为 D智力成果（分数：1.25）A.B.C.D. 解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“合同法律关系的客体”的掌握。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括：物：是指可为人们控制、具有经济价值的生产资料和消费资料，可分为动产和不动产

32、、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。例如建筑材料、建筑设备、建筑物等。行为：是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，例如勘察设计、施工安装等。智力成果：是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、计算机软件等。因此，本题的正确答案是 D。7.FIDIC 施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单，应在开工日期后( )天之内。A14 B28 C30 D42（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.某采用 FIDIC施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计

33、划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。A有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度（分数：1.00）A. B.C.D.解析：FIDIC施工合同条件中关于对承包商设备的控制规定，若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。9.FIDIC 施工合同条件中的担保期限自( )止。A承包商圆满完成施工义务 B承包商圆满完成施工和保修义务C工程

34、师颁发接收证书 D承包商收到最后一笔尾款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.FIDIC 合同条件下，暂列金额由( )控制。A业主 B承包商 C工程师 D工程师代表（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B投保人和被保险人是保险合同的当事人C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D保险合同的有效期至工程保险期满为止（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承

35、包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.根据 FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于( )。A合同实施期的暂列金额 B承包商部分工程的预付款C业主的履约保证金 D作为承包商严格履行合同义务的措施（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。A承包人 B发包人或第三人C发包人 D监理工程师或第三人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.在建设工程合同中，合同当事人一般都应当

36、具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。A当事人必须是法人组织 B意思表示真实C不违反法律或社会公共利益 D当事人具有民事权利和民事行为能力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的是合同生效应当具备的条件。其中之一：当事人具有相应的民事权利和民事行为能力。在建设工程合同中，合同当事人一般都具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，否则，当事人不具备相应的民事权利和民事行为能力，订立的建设工程合同无效。16.在施工合同中期付款时，发包人对承包人施工质量中不合格的部分拒付该部分的工程款，这是发包人行使( )。A同时履行抗辩权

37、B代位权 C撤销权 D不安抗辩权（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P38(三)合同履行中的抗辩权。1同时履行抗辩权。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。承包人施工质量中不合格的部分属于履行债务时不符合约定的部分，发包人可拒付该部分的工程款。17.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。A债务人 B债权人 C第三方 D合同约定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。A公开招标 B邀请招标 C方案竞赛 D议

38、标（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。A项目经理 B发包人C设计人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其( )可以分包。A非主要部分或专业性较强的工程B群体工程中半数以上的单位工程(指主体结构)C风险性较大的工程D有危险性的工程（分数：1

39、.00）A. B.C.D.解析：22.采购工程急需的少量特殊材料，且采用( )方式确定供货商。A公开招标 B国际竞争性招标C邀请招标 D直接定购（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.通常将勘察任务包括在( )招标范围内。A设计招标 B监理招标 C施工招标 D前期准备（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 勘察招标概述24.甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为 20 万元人民币的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的 10%，同时甲公司向乙公司给付定金 5000 元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元，乙公司应依法向甲公司支付( )万元。A2 B2.5 C3 D3.5（

40、分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.在设计合同中，发包人和设计人都要承担的责任是( )。A对资料的正确性负责 B保证设计质量C保护对方的知识产权 D配合施工的义务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 196(二)发包人的责任。P97(三)设计人的责任。选项 A 的“对资料的正确性负责”属于发包人的责任；选项 B 的“保证设计质量”和 D 的“配合施工的义务”属于设计人的责任；选项 C 的“保护对方的知识产权”是双方的责任。26.建设工程一切险的被保险人可以不包括( )。A业主 B设备供应商 C总承包商 D分包商E业主聘用的监理工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：

41、解析 建筑工程一切险的被保险人的范围，其具体包括业主或工程所有人；承包人或分包人；技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。27.关于设计招标下列说法错误的是( )。A设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C设计招标应采用设计方案竞选的方式D设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争；正常情况下一般分为三个阶段、两个阶段、一次完成设计等三种情况。凡是重大的工程项目，技术要求严格、工

42、艺流程复杂、设计又往往缺乏经验的情况下，为了保证设计质量，设计过程一般分为三个阶段来完成，即：初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段；设计招标应采用设计方案竞选的方式；设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细。28.由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。A不可原谅延期，不给补偿费用 B不可原谅延期，但给补偿费用C可原谅延期且给补偿费用 D可原谅延期，但不给补偿费用（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。29.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。A由招标人组织，费用也由招标

43、人承担B由招标人组织，费用由投标人承担C由投标人组织，费用也由投标人承担D由投标人组织，费用由招标人承担（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A买卖关系 B担保关系 C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：31.工程施工需要中断主要公路交通 5 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续，按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )。A正常监理工作 B变更监理工作 C附加监理工作 D额外监理工作（分数：1.00）A.B.C. D.解析：32.材料采购合同履行中，供货方

44、提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。A提取全部材料，按实际交付数量付款B按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C拒绝提前提货，拒付货款D提取全部材料，按订购数量付款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：33.设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。A招标人 B投标人 C总监理工程师 D工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。34.某工程，设计图样由发包人提供，承包人要求增加

45、施工合同专用条款约定份数以外的图样，则( )。A由发包人复制，复制费用发包人承担 B由发包人复制，复制费用承包人承担C由承包人复制，复制费用承包人承担 D由承包人复制，复制费用发包人承担（分数：1.00）A.B. C.D.解析：35.当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指( )。A调解 B和解 C仲裁 D诉讼（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指仲裁。36.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B

46、投保人和被保险人是保险合同的当事人C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D保险合同的有效期至工程保修期满为止（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中国自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种，往往还加保第三者责任险。投保人和保险人是保险合同的当事人。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，

47、以先发生者为准。37.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A42 天 B3 个月 C6 个月 D一年半（分数：1.00）A.B.C. D.解析：38.对设计投标人的资格审查不包括( )。A证书的种类 B证书级别C允许承接的任务范围 D近几年完成工程项目表（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：39.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标

48、人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P71 二、招标准备工作。(一)合同数量的划分。全部施工内容只发个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。答案为 A。40.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。A投标文件的密封不符合招标文件的要求B投标文件中附有招标人不能接受的条件C购买招标文件后不递交投标文件D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：41.关于委托代理，( )的叙述是不正确的。A无权代理在“被代理人”未追认前相对人有撤销权B无权代理在特定情况下可以转化成有权代理C被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果D代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人（分数：1.00）A.B.C.D. 解析