【工程类职业资格】工程造价计价-16及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价计价-16及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价计价-16及答案解析.doc（29页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价计价-16 及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：36，分数：72.00)1.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，建设工程施工合同可以采取的合同类型为_。 A.只能采用单价合同 B.只能选择单价合同或总价合同 C.实行工程量清单计价的工程，必须采用单价合同 D.根据工程的具体情况，可采取单价合同、总价合同或成本加酬金合同（分数：2.00）A.B.C.D.2.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是_。 A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息 B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请

2、求合同约定支付工程款 C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款 D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用（分数：2.00）A.B.C.D.3.根据标准设计施工总承包招标文件的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是_。 A.工期提前 B.质量提高 C.付款条件 D.多标段投标（分数：2.00）A.B.C.D.4.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344 号)文件的规定，中小型机械设备进出场及安拆费应计入_。 A.其他项目费 B.施工机具使用费 C.措施费 D.与建设项目有关的费用（分数：2.00

3、）A.B.C.D.5.因发包人原因造成工程暂停超过_d，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。 A.45 B.60 C.72 D.90（分数：2.00）A.B.C.D.6.某已完类似工程设备 500 万元，重量 20 吨，现准备引进一类似设备，重量 25 吨，则利用综合吨位法，则该引进设备的预算价格为_万元。 A.625 B.500 C.400 D.525（分数：2.00）A.B.C.D.7.下列不属于人工幅度差内容的是_。 A.各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工 B.施工机械在单位工程之间转移及

4、临时水电线路移动所造成的停工 C.质量检查和隐蔽工程验收工作的影响 D.材料加工(筛砂、洗石、淋化石膏)，电焊点火用工（分数：2.00）A.B.C.D.8.从施工过程组织的复杂程度上说，砌砖墙应属于_。 A.工序 B.工作过程 C.综合工作过程 D.非循环施工过程（分数：2.00）A.B.C.D.9.下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是_。 A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济 B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数 C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用于评价柱网布置的合理性 D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性（分数：2.00）A.B.C.D.10.下列关于其他项目清

5、单的说法，正确的是_。 A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可 B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，只要填报单价，是否估暂定数量实际操作结果完全一样 C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充 D.暂列金额一般按合同约定价款的 10%15%确定（分数：2.00）A.B.C.D.11.关于竣工验收的说法中，正确的是_。 A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续 B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收 C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成时间顺序，分期分批组织竣

6、工验收 D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理（分数：2.00）A.B.C.D.12.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付，发包人在付款期满后的_d内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。 A.30 B.28 C.14 D.7（分数：2.00）A.B.C.D.13.下列费用中属于企业管理费的是_。 A.夜间施工增加费 B.已完工程及设备保护费 C.工程排污费 D.劳动保险费（分数：2.00）A.B.C.D.14.已知砖和砂浆的损耗率分别为 2%和 1%，灰缝宽 10mm，计算 1m3一砖混水砖墙(用标准黏土砖砌筑)中砖和砂浆消耗量分别为_块

7、，_m 3。 A.529.1，0.227 B.529.1，0.228 C.540，0.227 D.540，0.228（分数：2.00）A.B.C.D.15.设备购置费由设备原价与设备运杂费构成，下列不属于设备运杂费的是_。 A.装卸费 B.包装费 C.调车和驳船费 D.采购保管费（分数：2.00）A.B.C.D.16.某新建项目建设期为 3 年，第一年贷款 600 万元，第二年贷款 400 万元，第三年贷款 200 万元，年利率 10%。则建设期第三年贷款利息为_万元。 A.110.0 B.120.0 C.121.3 D.234.3（分数：2.00）A.B.C.D.17.因物价波动引起的价格调

8、整，可采用价格指数法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指_。 A.投标截止期前 28d B.投标截止期前 42d C.开工日期前 28d D.开工日期前 42d（分数：2.00）A.B.C.D.18.土地管理费的收取标准一般是在_的基础上计取 2%4%。 A.土地补偿费、青苗补偿费之和 B.土地补偿费、青苗补偿费以及安置补助费之和 C.土地补偿费、青苗补偿费、地上附着物补偿费以及安置补助费之和 D.土地补偿费、青苗补偿费、地上附着物补偿费、安置补助费以及耕地占用税之和（分数：2.00）A.B.C.D.19.根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付

9、款的叙述中，正确的是_。 A.发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 10d 内预付工程款 B.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 7d 内向发包人发出要求预付通知 C.发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知 14d 后停止施工 D.发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第 7d 起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息（分数：2.00）A.B.C.D.20.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每 100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为 300 工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概

10、算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗石地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗石地面的人工消耗量分别为 30 工日/100m 2和 15 工日/100m 2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的 65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为_工日/100m 2。 A.316.55 B.391.55 C.158.45 D.290.25（分数：2.00）A.B.C.D.21._既是初步设计阶段设计单位编制设计概算和建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。 A.概算定额 B.概算指标 C.施工定额 D.消耗量定额（分数：2.00）A.B.C.D.22.下列不属于进口设备原价中消费税的计算基数的是_。

11、A.离岸价格(FOB) B.关税 C.银行财务费 D.国际运费（分数：2.00）A.B.C.D.23.某工程承包人向发包人递交了 200 万元的进度款支付申请。按照建设工程价款结算暂行办法的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是_。 A.发包人应在收到该申请的 15d 内，向承包人支付不少于 180 万元的进度款 B.发包人应在批准该申请的 14d 内，向承包人支付不少于 120 万元的进度款 C.发包人应在收到该申请的 14d 内，向承包人支付不少于 120 万元的进度款 D.发包人应在批准该申请的 15d 内，向承包人支付不少于 180 万元的进度款（分数：2.00）A.B.C.D

12、.24.概算定额水平与预算定额水平之间的幅度差一般在_%以内。 A.3 B.5 C.8 D.10（分数：2.00）A.B.C.D.25.下列关于工程建设其他费的说法中正确的是_。 A.施工单位的管理费应计入与建设项目有关的其他费用中 B.新产品的试制费、中间试验费以及重要科学研究补助费应计入研究实验费中 C.大量生产或使用石棉粉料或含有 5%以上的游离二氧化硅粉料的建设项目必须进行劳安全卫生预评价 D.工程保险费包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等（分数：2.00）A.B.C.D.26.合同价款调整的类型不包括_。 A.工程合同价款总价的调整 B.物价波动引起的价格调整

13、C.法律、政策变化引起的价格调整 D.工程变更或(签证)引起的价款调整（分数：2.00）A.B.C.D.27.标准施工招标文件合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为 45 元/工日。在基础工程施工期间，施工中发现了发包人提供的地勘资料中未标明的软弱下卧层，处理工程中导致停工 2 天，人员窝工15 个工人，基础完成后因洪水导致基坑淹水而停工 2 天，人员窝工 20 个工日，施工单位依据合同可索赔_。 A.2 天；675 元 B.4 天；1575 元 C.4 天；675 元 D.2 天；0 元（分数：2.00）A.B.C.D.28.根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是_。 A

14、.发包人应在合同签订后一个月内或开工前 10d 内支付 B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额 C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工 D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助（分数：2.00）A.B.C.D.29.指数按所反映的编制方法的不同分为_。 A.定基指数和环比指数 B.数量指数和质量指数 C.综合指数和平均数指数 D.个体指数和总指数（分数：2.00）A.B.C.D.30.现场签证工作完成后的_d 内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。 A.28 B.

15、21 C.14 D.7（分数：2.00）A.B.C.D.31.工程总承包招标文件的澄清中，澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足_d的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应的投标截止时间延长。 A.28 B.30 C.15 D.7（分数：2.00）A.B.C.D.32.某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为 800m2，模板价格为 30 元/m 2，若周转次数为 4，补损率为 10%，施工损耗为 5%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为_元。 A.3960.0 B.4252.5 C.2425.5 D.6300.0（分数：2.00）A.B.C.D.33.下列关于材料单价及

16、施工机械单价说法正确的是_。 A.材料单价是由材料原价、运杂费、材料仓储费及检验试验费构成 B.材料原价是指国内采购材料的出厂价格，国外采购时抵达买方边境等的完税价格 C.机械的残值率是指机械报废时回收的残值占机械原值的百分比，目前，运输机械的残值率为 5%，特大型机械的残值率为 3% D.中、小型机械的安拆费及场外运费的运输距离均按 15km 考虑（分数：2.00）A.B.C.D.34.下列计时观察法中，精确度最高的是_。 A.选择法测时 B.接续法测时 C.数示法测时 D.图示法测时（分数：2.00）A.B.C.D.35.在分部分项工程量清单中所列出的项目，对其项目特征必须描述的内容是_。

17、 A.对计量计价没有实质影响的内容 B.设计结构要求的内容 C.清单编制人在项目特征描述中应注明由投标人自定的内容 D.应由投标人根据当地材料和施工要求确定的内容（分数：2.00）A.B.C.D.36.下列关于措施项目的说法中正确的是_。 A.措施项目是发生于工程施工过程中的非实体项目 B.招标文件是措施项目清单的编制依据之一 C.措施项目清单不用描述项目特征 D.措施项目费用属于分摊费用，与实体工程量没有关系（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：12，分数：48.00)37.下列有关建设项目施工招标评标定标的表述中，正确的是_。 A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告

18、上签字同意的，评标报告无效 B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同 D.招标人应当自确定中标人之日起 15d 内，向有关部门提交招标投标情况的书面报告 E.并非所有招标项目都必须公示中标候选人（分数：4.00）A.B.C.D.E.38.下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的是_。 A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制 B.招标人对工程量清单中各分部分项工程工程量的准确性和完整性负责 C.由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无需对措施项目工程量的准确性和完整性负责 D.招

19、标工程量清单编制前也要进行现场踏勘 E.招标工程量清单编制时需进行先进施工组织设计方案的编制，以提高施工水平（分数：4.00）A.B.C.D.E.39.非生产性建设项目总投资构成由_组成。 A.工程费 B.工程建设其他费 C.预备费 D.建设期贷款利息 E.流动资金（分数：4.00）A.B.C.D.E.40.建设项目经济评价方法与参数(第 3 版)中规定的建设投资包括_。 A.工程费用 B.工程建设其他费用 C.预备费 D.建设期利息 E.固定资产投资方向调节税（分数：4.00）A.B.C.D.E.41.按照国家规定，下列必须以招标、拍卖或者挂牌的方式出让的土地是_。 A.仓储用地 B.采矿用

20、地 C.商业用地 D.医院用地 E.旅游用地（分数：4.00）A.B.C.D.E.42.下列关于措施费的说法中正确的是_。 A.垂直运输费可以按照建筑面积以“m 2”为单位进行计算，也可以按照施工工期日历天数以“d(天)”为单位进行计算 B.单层建筑物檐口高度超过 20m，多层建筑物超过 5 层，可计算超高增加费 C.建设单位临时设施费应计入措施费项目中的安全文明施工费中 D.超高增加费应包括通信联络设备的使用及摊销费 E.措施工程费中环境保护费的计算基数是直接费（分数：4.00）A.B.C.D.E.43.如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，新增固定资产的其他

21、费用应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，_等费用则按建筑工程造价比例分摊。 A.生产工艺流程系统设计费 B.土地征用费 C.地质勘察费 D.建设单位管理费 E.建筑工程设计费（分数：4.00）A.B.C.D.E.44.在工程造价信息管理中应遵循的基本原则包括_。 A.完整性原则 B.标准化原则 C.兼容性原则 D.系统性原则 E.定量化原则（分数：4.00）A.B.C.D.E.45.在标准施工招标文件中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有_。 A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备 B.发包人要求向承包人提前竣工 C.施工过程发现文物、古迹 D.异常恶劣的气候条件 E.法律

22、变化引起的价格调整（分数：4.00）A.B.C.D.E.46.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括_。 A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以不能胜任该项委托为理由不作出鉴定结论，影响案件处理 B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询 C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定 D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后 14d 内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托 E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口

23、、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作（分数：4.00）A.B.C.D.E.47.投资估算指标是以_为对象编制的。 A.分项工程 B.扩大分项工程 C.单项工程 D.建设项目 E.单位工程（分数：4.00）A.B.C.D.E.48.下列属于质量指标指数的有_。 A.平均工资水平指数 B.商品成本价格指数 C.职工人数指数 D.工业产品产量指数 E.商品销售量指数（分数：4.00）A.B.C.D.E.工程造价计价-16 答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：36，分数：72.00)1.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，建设工程

24、施工合同可以采取的合同类型为_。 A.只能采用单价合同 B.只能选择单价合同或总价合同 C.实行工程量清单计价的工程，必须采用单价合同 D.根据工程的具体情况，可采取单价合同、总价合同或成本加酬金合同（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，建设工程施工合同可以采取的合同类型为单价合同、总价合同或成本加酬金合同。2.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是_。 A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息 B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款 C.施工合同无效，已完工程质量合

25、格，承包人请求合同约定支付工程款 D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。3.根据标准设计施工总承包招标文件的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是_。 A.工期提前 B.质量提高 C.付款条件 D.多标段投标（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 根据标准设计施工总承包招标文件的规定，经评审的最低投标价法的详细 评审标准，应考虑的量化因素主要是付款条件。4.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344 号)

26、文件的规定，中小型机械设备进出场及安拆费应计入_。 A.其他项目费 B.施工机具使用费 C.措施费 D.与建设项目有关的费用（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344 号)文件的规定，中小型机 械设备进出场及安拆费应计入施工机具使用费。5.因发包人原因造成工程暂停超过_d，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。 A.45 B.60 C.72 D.90（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 因发包人原因造成工程暂停超过 45d，承包人请求复工时仍不能复工或因不可

27、抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的 部分工程。6.某已完类似工程设备 500 万元，重量 20 吨，现准备引进一类似设备，重量 25 吨，则利用综合吨位法，则该引进设备的预算价格为_万元。 A.625 B.500 C.400 D.525（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 25/20500=625(万元)。7.下列不属于人工幅度差内容的是_。 A.各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工 B.施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动所造成的停工 C.质量检查和隐蔽工程验收工作的影响 D.材料加工(筛砂、洗石、淋化石膏)，电焊点火

28、用工（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 D 项属于辅助用工。人工幅度：是指劳动定额未包括，实际施工包括或可能包括的工作内容，其内容是：工序交叉、搭接停歇的时间损失；机械临时维修、小修移动不可避免的时间损失；工程检验影响的时间损失；施工收尾及工作面小影响的时间损失；施工用水、电管线移动影响的时间损失；工程完工、工作面转移造成的时间损失。8.从施工过程组织的复杂程度上说，砌砖墙应属于_。 A.工序 B.工作过程 C.综合工作过程 D.非循环施工过程（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 从施工过程组织的复杂程度上说，砌砖墙应属于综合工作过程。9.下列关于建筑设计评价的说法中，错

29、误的是_。 A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济 B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数 C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用于评价柱网布置的合理性 D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 建筑物周长与建筑物面积比主要用于评价建筑物平面形状是否经济，该指标越低，平面形状越经济；厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数，展开面积越大，经济层数越可增加；厂房有效面积与建筑面积比主要用于评价柱网布置是否合理；工程全寿命成本包括工程造价及工程建成后的使用成本，这是一个评价建筑物功能水平是否合理的综合性指标。10.下列关于其他项目清单的

30、说法，正确的是_。 A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可 B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，只要填报单价，是否估暂定数量实际操作结果完全一样 C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充 D.暂列金额一般按合同约定价款的 10%15%确定（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 选项 A 错在不同专业预留的暂列金额应分别列项，而不是合计列一项；在编制计日工表格时，一定要给出暂定数量，并且需要根据经验尽可能的估算一个比较贴近实际的数量，且尽可能把项目列全，以消除因此而产生的争议，故选项 B 叙述错误；选项 D 中，暂

31、列金额一般按分部分项工程量清单的10%15%计算，而不是合同金额的 10%15%计算。11.关于竣工验收的说法中，正确的是_。 A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续 B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收 C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成时间顺序，分期分批组织竣工验收 D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目和技术改造项目，已按国家批准的设计文件所规定的内容建成符合验收标准的，必须及时组织验收，办理固

32、定资产移交手续。有的工期较长、建设设备装置较多的大型工程，为了及时发挥其经济效益，对其能够独立生产的单项工程，也可以根据建成时间的先后顺序，分期分批地组织竣工验收。建设项目基本符合竣工验收标准，但有部分零星工程和少数尾工未按设计规定的内容全部建成，而且不影响正常生产和使用，也应组织竣工验收。全部施工过程完成后，由国家主管部门组织的竣工验收，又称为动用验收。12.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付，发包人在付款期满后的_d内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。 A.30 B.28 C.14 D.7（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 发包人没有按时

33、支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付，发包人在付款期满后的 7d 内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。13.下列费用中属于企业管理费的是_。 A.夜间施工增加费 B.已完工程及设备保护费 C.工程排污费 D.劳动保险费（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 夜间施工增加费、已完工程及设备保护费属于措施费，故 A、B 错误；工程排污费属于规费，故 C 错误。14.已知砖和砂浆的损耗率分别为 2%和 1%，灰缝宽 10mm，计算 1m3一砖混水砖墙(用标准黏土砖砌筑)中砖和砂浆消耗量分别为_块，_m 3。 A.529.1，0.227 B.529.1，0.228 C.

34、540，0.227 D.540，0.228（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 首先计算 1m3一砖混水砖墙中砖的净用量，砖净用量=*墙厚(砖长+灰缝)(砖厚+灰缝)0.24(0.24+0.01)(0.053+0.01)=540(块)砖消耗量=砖净用量(1+损耗率)=529(1+2%)=540(块)砂浆净用量=1-529(0.240.1150.053)=0.22(m 3)砂浆消耗量=0.226(1+1%)=0.228(m 3)15.设备购置费由设备原价与设备运杂费构成，下列不属于设备运杂费的是_。 A.装卸费 B.包装费 C.调车和驳船费 D.采购保管费（分数：2.00）A.B.C.

35、 D.解析：解析 本题主要考查设备运杂费同材料运杂费所包含的内容，设备运杂费包括：运费和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费以及采购与仓库保管费；调车和驳船费属于材料运杂费，故选 C。16.某新建项目建设期为 3 年，第一年贷款 600 万元，第二年贷款 400 万元，第三年贷款 200 万元，年利率 10%。则建设期第三年贷款利息为_万元。 A.110.0 B.120.0 C.121.3 D.234.3（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 第一年：6000.510%=30(万元) 第二年：(600+30+4000.5)10%=83(万元) 第三年：(600+30+400+83+20

36、00.5)10%=121.3(万元)17.因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指_。 A.投标截止期前 28d B.投标截止期前 42d C.开工日期前 28d D.开工日期前 42d（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指投标截止期前 28d。18.土地管理费的收取标准一般是在_的基础上计取 2%4%。 A.土地补偿费、青苗补偿费之和 B.土地补偿费、青苗补偿费以及安置补助费之和 C.土地补偿费、青苗补偿费、地上附着物补偿费以及安置

37、补助费之和 D.土地补偿费、青苗补偿费、地上附着物补偿费、安置补助费以及耕地占用税之和（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 土地管理费的收取标准一般是在土地补偿费、青苗补偿费、地上附着物补偿费以及安置补助费之和的基础上计取 2%4%。19.根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是_。 A.发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 10d 内预付工程款 B.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 7d 内向发包人发出要求预付通知 C.发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知 14d 后停

38、止施工 D.发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第 7d 起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 预付款的支付中：预付款的支付时间，根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7d 内预付工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 10d 内向发包人发出要求预付通知，发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知 14d 后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应预付款的利息，利率按同期银行贷款利率计，并承

39、担违约责任。20.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每 100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为 300 工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗石地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗石地面的人工消耗量分别为 30 工日/100m 2和 15 工日/100m 2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的 65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为_工日/100m 2。 A.316.55 B.391.55 C.158.45 D.290.25（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 修正后的人工消耗量=300+65%15-65%30=290.25(工日/1

40、00m 2)。21._既是初步设计阶段设计单位编制设计概算和建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。 A.概算定额 B.概算指标 C.施工定额 D.消耗量定额（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 概算指标既是初步设计阶段设计单位编制设计概算和建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。22.下列不属于进口设备原价中消费税的计算基数的是_。 A.离岸价格(FOB) B.关税 C.银行财务费 D.国际运费（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 进口设备原价中消费税的计算基数离岸价格、关税和国际运费。23.某工程承包人向发包人递交了 200 万元

41、的进度款支付申请。按照建设工程价款结算暂行办法的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是_。 A.发包人应在收到该申请的 15d 内，向承包人支付不少于 180 万元的进度款 B.发包人应在批准该申请的 14d 内，向承包人支付不少于 120 万元的进度款 C.发包人应在收到该申请的 14d 内，向承包人支付不少于 120 万元的进度款 D.发包人应在批准该申请的 15d 内，向承包人支付不少于 180 万元的进度款（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后 14d 内核对完毕。否则，从第 15d 起承包人递交的工程进度款支付申请视为被批准

42、。发包人应在批准工程进度款支付申请的 14d 内，向承包人按不低于计量工程价款的 60%、不高于计量工程价款的 90%向承包人支付工程进度款。24.概算定额水平与预算定额水平之间的幅度差一般在_%以内。 A.3 B.5 C.8 D.10（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 概算定额水平与预算定额水平之间有一定的幅度差，幅度差一般在 5%以内。25.下列关于工程建设其他费的说法中正确的是_。 A.施工单位的管理费应计入与建设项目有关的其他费用中 B.新产品的试制费、中间试验费以及重要科学研究补助费应计入研究实验费中 C.大量生产或使用石棉粉料或含有 5%以上的游离二氧化硅粉料的建设项目

43、必须进行劳安全卫生预评价 D.工程保险费包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 施工单位的管理费应计入建筑安装工程费，建设单位的管理费应计入与建设项目有关的其他费用中，故选项 A 错误；研究实验费不包括新产品的试制费、中间试验费以及重要科学研究补助费，故选项 B 错误；大量生产或使用石棉粉料或含有 10%以上的游离二氧化硅粉料的建设项目必须进行劳动安全卫生预评价，故选项 C 错误。26.合同价款调整的类型不包括_。 A.工程合同价款总价的调整 B.物价波动引起的价格调整 C.法律、政策变化引起的价格调整 D.工程变更或(签证)引

44、起的价款调整（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 一般来讲，合同价款调整事件主要包括：法律法规政策变化；工程变更及现场签证；物价波动；工程索赔。27.标准施工招标文件合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为 45 元/工日。在基础工程施工期间，施工中发现了发包人提供的地勘资料中未标明的软弱下卧层，处理工程中导致停工 2 天，人员窝工15 个工人，基础完成后因洪水导致基坑淹水而停工 2 天，人员窝工 20 个工日，施工单位依据合同可索赔_。 A.2 天；675 元 B.4 天；1575 元 C.4 天；675 元 D.2 天；0 元（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 施工

45、中发现了发包人提供的地勘资料中未标明的软弱下卧层属不利物质条件，为发包人责任，工期和窝工都可以索赔；洪水为不可抗力，只可索赔工期，窝工不可索赔。28.根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是_。 A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前 10d 内支付 B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额 C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工 D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 A 不对，正确是时间是 7 天；B 不对，保函的担保金额要等于预付款金额；D 不对，预付款是发包人为了解决承包人在施工准备阶段资金周转问题提供的协助。29.指数按所反映的编制方法的不同分为_。 A.定基指数和环比指数 B.数量指数和质量指数 C.综合指数和平均数指数 D.个体指数和总指数（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 指数按所反映的编制方法的不同分为综合指数和平均数指数。30.现场签证工作完成后的_d 内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。 A.28 B.21 C.14 D.7（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 现场签证