[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷1及答案与解析.doc

《[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷1及答案与解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷1及答案与解析.doc（55页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷 1 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 公路工程施工过程中，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由( )承担。（A）承包人（B）业主（C）承包人和业主分别（D）承包人和业主均不2 公路工程国内招标文件范本规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在( )天内，向监理工程师提交工程延期的意向通知。（A）7（B） 14（C） 21（D）283 公路工程国内招标文件范本规定，索赔事件发生后的( )天内，承包人应

2、向监理工程师提交索赔意向通知。（A）7（B） 14（C） 21（D）284 公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由( )承担。（A）承包人（B）业主（C）承包人和业主共同（D）承包人和业主均不5 颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是( )。（A）业主（B）承包人（C）业主和承包人双方（D）监理工程师6 公路工程国内招标文件范本合同条款中的“设备” 是指( )。（A）承包人的施工机械（B）承包人的所有装备（C）施工中待安装到或安装到永久工程中的设备（D）承包人用于工程试验检测的设备7 公路工程国内招标文件范本中规定的开工预付款的性质属于( )。（A）定金（B）保证金（

3、C）无息贷款（D）暂付款8 公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由 ( )承担。（A）业主（B）承包人（C）业主和承包人分别（D）业主和承包人均不9 不是合同文件的组成部分的是( )。（A）投标书及其附表（B）中标通知书（C）勘察资料（D）技术规范10 在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由( )承担，并相应顺延延误的工期。（A）文物管理部门（B）承包人（C）业主（D）国家有关部门11 在公路工程国内招标文件范本合同条件中，( )是指包括在合同之内，并在工程量清单中以该名称

4、标明，供实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目；或为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务，或留作不可预见费用的一项金额。（A）保留金（B）定金（C）暂定金额（D）违约金12 公路工程国内招标文件范本中的合同通用条件，在使用时( )。（A）不允许增删或修改（B）可以根据需要删改（C）允许局部增删或修改（D）可以根据需要补充13 二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条件，应( )。（A）根据建设项目的具体情况进行编制（B）直接采用公路工程国内招标文件范本的通用条件（C）对 公路工程国内招标文件范本的通用条件

5、作部分修改后采用（D）结合专用条件进行编制14 标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的( )。（A）合同价格（B）结算价格（C）预期价格（D）评比价格15 为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由 ( ) 确认并签发工程变更指令。（A）业主或其代表（B）监理工程师（C）设计单位或其代表（D）交通主管部门16 公路工程国内招标文件范本规定，招标人在投标截止日前( )天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。（A）15（B） 21（C） 28（D）3017 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以( ) 为准。（A）

6、招标文件（B）招标单位在标前会议上的口头解答（C）现场考察时招标单位的口头解释（D）发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书18 公路工程国内招标文件范本规定，中标人应当自收到中标通知书之日起( )天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。（A）15（B） 20（C） 28（D）3019 按照公路工程国内招标文件范本的规定，中标人应在收到中标通知书后 28天内，并在( ) ，应按合同规定向业主提供履约担保。（A）签订合同协议书之前（B）签订合同协议书之后（C）签订合同协议书的同时（D）中标人选定的时间20 公路工程国内招标文件范本规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工

7、程师签发的开工预付款支付证书后 14 天内核批，并支付开工预付款的( )，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。（A）50%（B） 60%（C） 70%（D）80%21 公路工程国内招标文件范本规定的保留金退回的办法是( )。（A）在签发合同工程交工证书后立即全部退回（B）在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半（C）随期中支付的签发，逐月按比例退回（D）在签发缺陷责任终止证书后一次性退回22 公路工程国内招标文件范本中的特殊分包是指( )。（A）材料供应（B）特殊服务（C）承包人要求的分包（D）属于合同中暂定金额下的工作或服务23 公路工程国内

8、招标文件范本规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格 30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的 1%，扣回开工预付款的( ) 的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的 80%时扣完。（A）1%（B） 1.5%（C） 2%（D）3%24 公路工程国内招标文件范本规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，即视为供本合同工程施工专用。若无监理工程师的同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为( )（A）代位权（B）抗辩权（C）留置权（D）保全措施25 土木工程施工合同文件中合同通

9、用条件与合同专用条件间的关系是( )。（A）通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面，如有不一致应以通用条件为准（B）专用条件是主条件，通用条件是从属条件，如有不一致应以专用条件为准（C）专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化，如有不一致应以专用条件为准（D）通用条件和专用条件是各自独立的部分26 公路工程国内招标文件范本合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师( ) 解除合同规定的承包人的任何义务。（A）无权（B）有权（C）经业主同意后有权（D）经主管部门批准后有权27 公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由( )主持。（A）监理工程

10、师（B）业主（C）业主和监理工程师共同（D）公路质量监督站28 证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是( )。（A）中间支付证书（B）交工结账证书（C）工程交工证书（D）缺陷责任终止证书29 在进行施工过程中的期中支付时，如果根据合同规定计算出来的当月支付款额小于投标书附录中规定期中支付的最低限额时，则( )。（A）该月的支付可以不必支付，而是移到下个月合并支付（B）该月的支付仍然按计算出来的款额支付（C）该月不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补（D）该月计算出来的数额用无息贷款的名义支付30 公路工程国内招标文件范本规定的

11、材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过( )个月。（A）5（B） 3（C） 2（D）131 ( )才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。（A）工程交工证书（B）中间支付证书（C）缺陷责任终止证书（D）各分项、分部工程的质量检验合格证32 某工程基础板的设计厚度为 1.8 米，施工过程中施工单位做了 2.0 米且质量合格，多做的那部分工程量在工程计量时，应( )。（A）予以计量（B）不予计量（C）计量一半（D）由业主与施工单位协商处理33 按照公路工程国内招标文件范本规定，开工预付款一般分( )次支付。（A）一（B）二（C）三（

12、D）四34 按照公路工程国内招标文件范本规定，公路工程缺陷责任期的期限是( )个月。（A）6（B） 12（C） 24（D）3635 公路工程国内招标文件范本规定的交工日期是指( )。（A）监理工程师审核承包人提交的交工验收申请的日期（B）通过交工验收的日期（C）监理工程师签认交工结账证书的日期（D）发给承包人的交工证书上写明的日期36 公路工程国内招标文件范本规定，如果承包人在监理工程师发出口头指令的 3 天内，未收到监理工程师的书面确认，承包人应立即以书面形式要求监理工程师确认上述口头指令。如果监理工程师在收到承包人的书面要求后的( )天之内没有以书面形式驳回上述确认，则该口头指令应认为已被

13、监理工程师书面确认。（A）3（B） 5（C） 7（D）1437 公路工程国内招标文件范本规定，事先未报经( )，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。（A）业主批准（B）监理工程师批准（C）监理工程师审查并取得业主批准（D）业主审查并取得监理工程师批准38 公路工程国内招标文件范本规定，监理工程师应在发出中标通知书之后( )天内，向承包人提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份。（A）28（B） 35（C） 42（D）4939 公路工程国内招标文件范本规定，承包人应在签订合同协议书后( )天内，向监理工程师提交 2 份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进

14、度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。（A）21（B） 28（C） 35（D）4240 公路工程国内招标文件范本规定，监理工程师在发出开工通知( )天之前，向承包人提供原始基准点、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放线进行检查验收。（A）7（B） 14（C） 21（D）2841 公路工程国内招标文件范本规定的工程一切险和第三方责任险应由( )投保，保险费由业主承担。（A）业主（B）承包人（C）业主和承包人联名（D）监理工程师42 公路工程国内招标文件范本规定，如果监理工程师要求承包人做的材料的试验为合同未规定的细目，则试验结束后，如表明材料未

15、能符合合同规定，其试验费用由( ) 承担。（A）承包人（B）业主（C）业主和承包人共同（D）监理工程师43 公路工程国内招标文件范本规定，对于合同规定的任何材料或设备的正规检查或检验的时间，监理工程师至少应提前( )小时通知承包人其到场时间。（A）12（B） 24（C） 36（D）4844 公路工程国内招标文件范本规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。如果上述约定时间后的( )小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。（A）6（B） 8（C） 10（D）124

16、5 对于经监理工程师批准而覆盖的隐蔽工程，监理工程师要求承包人进行剥露后重新检验，如重新检验不合格，则剥露、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为( ) 。（A）费用由业主承担，工期由承包人承担（B）费用和工期损失均由业主承担（C）费用由承包人承担，工期由业主承担（D）费用和工期损失均由承包人承担46 某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理工程师下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工提出费用索赔和工程延期的要求，对此要求，监理工程师应( )。（A）予以受理（B）拒绝受理（C）与承包人协商后再作决定（D）请示业主后再作决定47 公路工程国内招标文件范本

17、规定，承包人应在签订合同协议书后( )天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。（A）14（B） 21（C） 28（D）3548 公路工程国内招标文件范本规定，监理工程师在收到承包人按合同条款规定提交的要求延期的通知及最后详细资料后，应在( )天内将审核意见报经业主批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。如果监理工程师在该时间内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经为业主批准。（A）14（B） 2l（C） 28（D）3549 公路工程国内招标文件范本规定，监理工程师在收到承包人提交的交工验收申请后，应在 14 天内审核并报业主，如满足交工验

18、收条件，则业主在收到该申请后的( ) 天内应组织交工验收。（A）14（B） 21（C） 28（D）3550 公路工程国内招标文件范本规定，承包人申请交工的工程，在经交工验收后，被认为完全符合有关规定和要求，则( )在交工验收工作完毕后 14 天内向承包人签发交工证书。（A）业主（B）监理工程师（C）质监站（D）上级主管部门51 承包人应按照交通部的有关规定和要求编制竣工文件。全部工程完工后，在全部工程的( )之前，承包人须向业主提交 6 套监理工程师认为完整、合格的竣工文件。（A）交工报告提交（B）交工证书签发（C）交工结账单签认（D）竣工鉴定书提交52 公路工程国内招标文件范本规定，承包人应

19、在每月未向监理工程师提交月结账单一式 6 份，经审核后，确认该月应结算的款额大于投标书附录中列明的期中支付证书的最低金额，则监理工程师应在收到上述月结账单后( )天内签发期中支付证书。（A）14（B） 21（C） 28（D）3553 公路工程国内招标文件范本规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后( ) 天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。（A）14（B） 21（C） 28（D）3554 公路工程国内招标文件范本规定，在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保( )天内，监理工程师应签发开工预付款支付证书，并报业主审批。（A）7（B） 1

20、4（C） 21（D）3555 公路工程国内招标文件范本规定，在监理工程师签发缺陷责任终止证书后的( )天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。（A）14（B） 21（C） 28（D）3556 公路工程国内招标文件范本规定，在收到最后结账单和清账书( )天之后，监理工程师签发最后支付证书。（A）7（B） 14（C） 21（D）2857 公路工程国内招标文件范本规定，缺陷责任终止证书应由监理工程师签发并报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后( )天内发给承包人。（A）14（B） 21（C） 28（D）3558 公路工程国内招标文件范本规定，

21、业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后 ( ) 天内，应向承包人支付相应的款额。（A）14（B） 21（C） 28（D）3559 公路工程国内招标文件范本规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在( ) 个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。（A）12（B） 18（C） 24（D）3260 公路工程国内招标文件范本规定，监理工程师签发的“最后支付证书” 生效后，在合同管理上的法律意义是( )。（A）证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明（B）是证明承包人已经完成了

22、自己的合同义务的文件（C）仅仅是证明合同双方最后谁向谁应支付多少款项的证明文件（D）是证明业主已经完成合同义务的文件二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。61 要约发出以后，遇有下列情况要约失效的有( )。（A）要约撤销（B）要约被拒绝（C）要约的有效期限届满（D）要约人死亡62 在合同规定的履行地点不明确时，以下说法不正确的是( )。（A）给付货币的，在给付一方的所在地履行（B）给付货币的，在接受给付一方的所在地履行（C）给付货币以外的标的，

23、在履行义务的一方所在地履行（D）给付货币以外的标的，在接受履行的一方所在地履行63 属于违约责任承担方式的有( )。（A）赔偿损失（B）支付违约金（C）继续履行（D）消除影响64 可以适用缔约过失责任的情形有( )。（A）假借订立合同，恶意进行磋商（B）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实（C）故意提供与订立合同有关的虚假情况（D）泄露或者不当使用商业秘密65 下列担保方式中属于约定担保的是( )。（A）抵押（B）质押（C）定金（D）留置（E）保证66 下面可能存在缔约过失责任的情形的是( )。（A）无效合同（B）售后服务（C）保密义务（D）假借订立合同之机恶意进行磋商67 下列条款无效的是( )

24、。（A）违反国家有关对电视机实行“三包” 的规定（B）商场门口公告“商场有权对顾客带入商场的皮包进行查看 ”（C）出租车驾驶员向乘客表示“乘坐本车，乘客受伤自负其责 ”（D）修车店的注意事项“汽车丢失，折价赔偿”68 依据合同法的规定，可以解除合同的条件有( )。（A）不可抗力发生（B）当事人迟延履行主要债务（C）在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务（D）当事人违约使合同目的无法实现（E）在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务69 依据合同法的规定，无效合同条件包括( )。（A）一方以胁迫手段订立合同，但不违法、也不损害第三方利益（B）损害社会公共利益（C）在订立

25、合同时显失公平（D）恶章串通损害第三方利益（E）违反行政法规的强制性规定70 依据合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化，但由第三方提供担保（B）转让财产（C）丧失商业信誉（D）没有履行债务能力（E）没有提供担保71 下列关于违约金的表述中，正确的有( )。（A）合同中必须约定违约金（B）约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或者仲裁机构裁定予以增加（C）约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行（D）当事人就合同迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应继续履行债务（E）合同中未约定违约金，当事人一方有权要求

26、违约方依法支付违约金72 依据合同法的规定，必须在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括( ) 。（A）由第三人向债权人履行合同（B）由债务人向第三人履行合同（C）债务人将合同内的部分权利转让给第三人（D）债务人将合同内的部分义务转让给第三人（E）将合同内的权利和义务转让给第三人73 依据合同法的规定，合同的权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（A）清理条款（B）结算条款（C）质量条款（D）违约责任条款（E）风险条款74 我国合同法规定，对格式条款的理解发生争议时，( )。（A）有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释（B）有两种以上解释时，应作出不利于提供

27、格式条款一方的解释（C）格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款（D）格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款75 为使要约失去效力，要约人可以发出撤销通知，该通知能够产生效力的条件是( )。（A）要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知（B）受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知（C）要约人发出的要约中已明确规定了承诺期限（D）受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知（E）要约人发出的要约中未明确规定承诺期限76 出现( ) 等情形，当事人一方有权要求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。（A）因重大误解而订立的（B）在一方胁迫或乘人之危的情况下订立的（C）没有经过双方同意而

28、订立的（D）在没有中间人和公证人的情况下私定的（E）在订立合同时显失公平的77 合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照( )确定的价格履行。（A）协议补充（B）按照合同的有关条款（C）按照交易习惯（D）按照订立合同时履行地的市场价格（E）按照订立合同时订立地的市场价格三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。78 保证合同的当事人是权利人和义务人。( )（A）正确（B）错误79 投保了“建筑工程一切险” 的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。( )（A）正确（B）错误80 根据合同法的规定，经济合同不包括技术

29、合同。( )（A）正确（B）错误81 对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责。( )（A）正确（B）错误82 编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等。( )（A）正确（B）错误83 建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。( )（A）正确（B）错误84 在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。( )（A）正确（B）错误85 公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。( )（A）正确（B）错误86 按照 FIDIC 条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止

30、合同后给承包商带来的损失。( )（A）正确（B）错误87 FIDIC 合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的 25%以上时，才考虑费率和价格的变动。( )（A）正确（B）错误88 建筑工程合同特殊情况下，可采用推定形式的合同。( )（A）正确（B）错误89 合同法规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。 ( )（A）正确（B）错误90 建设工程合同是一种诺成合同，合同订立后双方应严格履行。( )（A）正确（B）错误91 索赔对业主不利。( )（A）正确（B）错误92 根据 FIDIC 条款的有关规定，计量一般用净值计量。( )（A

31、）正确（B）错误93 保留金待竣工验收合格后一次发还。( )（A）正确（B）错误94 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。( )（A）正确（B）错误95 工程师要求承包人进行规范未曾指明的检验，承包人进行了此种检验，据此承包人可向监理申请延期或费用索赔。( )（A）正确（B）错误96 指定分包是业主将分包人指定给承包人。( )（A）正确（B）错误97 不论委托合同是有偿或无偿的，处理委托事务的报酬不能代替支付处理委托事项的费用。( )（A）正确（B）错误98 代理不合法的合同属于无效合同。( )（A）正确（B）错误99 转让是属于合同主体的变更。( )（A）

32、正确（B）错误100 招标是要约，投标是承诺。( )（A）正确（B）错误101 有效合同价等于合同总价减去暂定金额和计日工。( )（A）正确（B）错误102 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可同时适用违约和定金条款。( )（A）正确（B）错误103 业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。( )（A）正确（B）错误104 如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，则应以文件所列次序优先为准。 ( )（A）正确（B）错误105 符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。( )（A）正确（B）错误106 对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。 ( )（A）正确（B）错误107 若投标人的报价明显低于标底 15%，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( )（A）正确（B）错误108 监理工程师做出决定、批准、表示意见、确定价格时应充分考虑业主的利益。 ( )（A）正确（B）错误109 无效合同和可撤销合同均从签订合同之日起不具有法律效力。( )（A）正确（B）错误110 支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。( )（A）正确（B）错误