【工程类职业资格】监理工程师建设部建设工程合同管理真题2006年及答案解析.doc

《【工程类职业资格】监理工程师建设部建设工程合同管理真题2006年及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】监理工程师建设部建设工程合同管理真题2006年及答案解析.doc（25页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、监理工程师建设部建设工程合同管理真题 2006 年及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分(总题数：50，分数：50.00)1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.财C.行为D.智力成果2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（分数：1.00）A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债

2、务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务3.依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.抵押C.质押D.定金4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失5.合同公证与鉴证的相同点是( )。（分数：1.00）A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质6.依据合同

3、法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。（分数：1.00）A.传真B.电子邮件C.登记D.信件7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关( )的规定。（分数：1.00）

4、A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（分数：1.00）A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后

5、仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。（分数：1.00）A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.同时履行抗辩权13.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。（分数：1.00）A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，( )。（分数：1.00）A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C.每次阶段支付时均不允许扣减定金D.勘察单位完成合同总价 20%工作后

6、的后续支付中分次平均扣回定金15.依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。（分数：1.00）A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿16.依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。（分数：1.00）A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和赔偿损失不能同时使用17.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提

7、交( )。（分数：1.00）A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书18.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。（分数：1.00）A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。（分数：1.00）A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标20.某建设项目发售招标文件时收取工本费 500 元，则在招投标结束后( )。（分数：1.00）A.招标文件及收

8、费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回21.某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。（分数：1.00）A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变22.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（分数：1.00）A.应当接受B.可以接受C.应当

9、拒绝D.可以拒绝23.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。（分数：1.00）A.2900 万元，3000 万元B.2900 万元，2900 万元C.3100 万元，3000 万元D.3100 万元，2900 万元24.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是 ( )。（分数：1.00）A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D.委托人不及时提供与监理业

10、务有关的信息资料25.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。（分数：1.00）A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费26.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。（分数：1.00）A.按工程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金27.某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，

11、监理单位完成的此项工作属于 ( )的范围。（分数：1.00）A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作28.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。（分数：1.00）A.3 万元B.5 万元C.7 万元D.10 万元29.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。（分数：1.00）A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题

12、，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更30.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。（分数：1.00）A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延31.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。（分

13、数：1.00）A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示32.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。（分数：1.00）A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延33.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重

14、建，则( )。（分数：1.00）A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延34.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。（分数：1.00）A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延35.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。（分数：1.00）A.

15、工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用36.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由 ( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同37.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。（分数：1.00）A.发包人B.设计单位C.承包人D.监理单位38.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。（分数：1.00）A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工

16、程手续D.发包人支付了竣工结算款39.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。（分数：1.00）A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地40.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。（分数：1.00）A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相

17、应费用，工期相应顺延41.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。（分数：1.00）A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供贷方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任42.设备性能验收阶段，出现( )情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。（分数：1.00）A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因C

18、.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验43.FIDIC 施工合同条件规定的保留金属于( )。（分数：1.00）A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款44.依据 FIDIC 施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。（分数：1.00）A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算45.FIDIC 施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。（分数：1.00）A.争端裁决委员会

19、由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为46.依据 FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。（分数：1.00）A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理47.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。（分数：1.00）A.不计入合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使

20、用48.FIDIC 施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。（分数：1.00）A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日49.依据 FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰50.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。（分数：1.00）A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合

21、同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分(总题数：30，分数：60.00)51.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满52.履行合同的担保方式包括( )。（分数：2.00）A.投标保证B.留置C.动产抵押D.定金E.违约金53.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。（分数：2.00）A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.施工建筑物的损

22、害D.业主在工地的原有建筑物受到的损害E.临时工程受到的损害54.下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。（分数：2.00）A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释55.依据合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立

23、56.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立57.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。（分数：2.00）A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E.丙公司应承担与主债务有关的从债务58.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（分数：2.00）A.放弃对其

24、他人的到期债权B.无偿转让财产C.怠于行使其到期债权D.未按合同提供担保E.未按约定投保工程险59.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（分数：2.00）A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求60.招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中( )等不影响继续评标。（分数：2.00）A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.

25、单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D.投标保函没有保证人的签字盖章E.货物包装方式不满足招标文件的要求61.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。（分数：2.00）A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.项目经理资质要求E.环境管理体系62.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照( )订立书面合同。（分数：2.00）A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议63.下列情况中，属于额外监理工作的有( )。（分数：2.00）A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约

26、解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作64.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔65.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。（分数：2.00）A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调66.对于施工

27、中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。（分数：2.00）A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失67.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。（分数：2.00）A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更E.工程师延误提供所需指令68.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚

28、款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证69.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更( )。（分数：2.00）A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担70.下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。（分数：2.00）A.变更确定后承包人应及时提出追加价款要求的报告B.工程师应在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额71.某项目施工过程中，由于

29、空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。（分数：2.00）A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用72.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿73.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可( )确定交货地点。（分数：2.00）A.由双方协商B.

30、由采购方自行C.按交易习惯D.由供货方自行E.按供贷方所在地74.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。（分数：2.00）A.衡量法B.物理实验法C.理论换算法D.查点法E.抽检实验法75.依据 FIDIC 施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.流行传染病导致工程停工C.延误移交施工现场D.业主提前占用部分工程E.不可抗力造成的损害76.FIDIC 施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就 ( )发布变更指令。（分数：2.00）A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合

31、同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排77.FIDIC 施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。（分数：2.00）A.业主B.工程师C.承包商代表D.工程师代表E.经承包商代表确认工程师78.FIDIC 施工合同条件规定，业主应承担的风险包括( )。（分数：2.00）A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争D.有毒气体污染E.气候条件影响79.以下对索赔的表述中，正确的是（ ）。 （分数：2.00）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中

32、有明确根据C.应在索赔事件发生后的 28 天内递交索赔报告D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定80.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括（ ） （分数：2.00）A.施工现场记录B.各类财务凭证C.合同履行过程中往来信函D.招标文件E.汇率变化表监理工程师建设部建设工程合同管理真题 2006 年答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分(总题数：50，分数：50.00)1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。（

33、分数：1.00）A.物B.财C.行为D.智力成果 解析：解析 该合同的客体是设计图纸，即智力成果。2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（分数：1.00）A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务解析：解析 根据担保法的规定，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。该法律关系至少有三方参加：保证人、被保证人(债务人)和债

34、权人。3.依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.抵押C.质押D.定金 解析：解析 保证一定是第三人提供担保，抵押与质押可以由本人也可以由第三人提供担保，定金只能由合同本人提供担保。4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失解析：解析 保险人对每次事故引起的赔偿额以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付金额

35、为准，承担除外责任以外的全部损失。在任何情况下，不得超过保险单明细表对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过保险单明细表中列明的累计赔偿限额。5.合同公证与鉴证的相同点是( )。（分数：1.00）A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质解析：解析 合同公证与鉴证的相同点包括：(1)除另有规定外，都实行自愿申请原则；(2)二者的内容与范围相同；(3)二者的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。 二者的区别：(1)性质不同；(2)效力不同；(3)法律效力的适用范围不同。6.依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合

36、同形式的是( )。（分数：1.00）A.传真B.电子邮件C.登记 D.信件解析：解析 合同形式包括：口头形式、书面形式(合同书、数据电文(包括电传、电报、电子邮件等)和其他形式。法律法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前 C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后解析：解析 承诺撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。8.执行政府定价

37、的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格 C.市场价格D.原价和新价的平均价格解析：解析 依法应当执行政府指导价的按照惩罚有过错一方的原则执行：在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价；逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行、遇价格下降时按照新价格执行；逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时按照新价格执行、遇价格下降时按照原价格执行。9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关( )的规定。（分数：1.00）A.债权转让B.债务承担C.由第三人

38、向债权人履行债务 D.债务人向第三人履行债务解析：解析 这属于合同法规定的“由第三人向债权人履行债务”的情况。 第三人向债权人履行债务是指债权人与债务人经过约定由第三人代替债务人履行债务，第三人不是合同当事人，但这种代替行为必须征得债权人的同意，并且对债权人没有不利的影响。 当事人约定由第三人代替债务人履行债务，第三人未向债权人履行债务或履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（分数：1.00）A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议 D.按履行义务一方承担的原则解析：解析 若合

39、同约定不够明确，应采取补救措施：A由当事人协议补充；B按照合同有关条款或者交易习惯确定；C如果按照第二种仍然不能确定的，则按照合同法规定的原则公平合理处理。11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地解析：解析 根据合同法的规定，价款或者报酬约定不明的情况，按照订立合同时履行地的市场价格履行。12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款

40、，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。（分数：1.00）A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权 D.同时履行抗辩权解析：解析 这属于“后履行抗辩权”的情况。后履行抗辩权是指先履行的一方应当先履行自己的义务，当其未履行或者履行不符合合同的约定时，后履行的一方可以行使抗辩权，即有权拒绝先履行一方的履行请求。13.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。（分数：1.00）A.结算和清理 B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约解析：解析 合同解除是指对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债

41、权债务关系提前归于消灭的行为，即权利义务的终止，但是并不影响合同中结算和清理条款的效力。14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，( )。（分数：1.00）A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C.每次阶段支付时均不允许扣减定金 D.勘察单位完成合同总价 20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金解析：解析 定金担保是对整个合同的全面、实际履行担保，故在最后一次支付设计费时，才结算(扣回)定金。15.依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。（分数：1.00）A

42、.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金 C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿解析：解析 依据合同法的规定，约定的违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。16.依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。（分数：1.00）A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式 D.违约金和赔偿损失不能同时使用解析：解析

43、 违约金不是承担违约责任的必备形式，它是根据当事人在合同中约定一方违约时，应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。在合同中不约定“违约金”这种违约责任形式，则不能追究其相应的违约金责任。17.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。（分数：1.00）A.合同公证书B.仲裁协议书 C.履约保函D.合同担保书解析：解析 根据规定，合同纠纷实行“或裁或审制”，仲裁协议书(包括合同中的仲裁条款)是仲裁机构受理仲裁的前提，是裁决的依据之一。18.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。（

44、分数：1.00）A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托 解析：解析 根据规定，“采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工”情形的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务。19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。（分数：1.00）A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案 C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标解析：解析 如果招标人具备组织招标评标能力，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案即可。否则，须委托具有相应资质的中介机构代理招标。20.某建设项目发售招标文件时收取工

45、本费 500 元，则在招投标结束后( )。（分数：1.00）A.招标文件及收费都不退回 B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回解析：解析 招标文件一般发售给通过资格预审、获得投标资格的投标人。投标人购买招标文件的费用，不论中标与否都不予退还。21.某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。（分数：1.00）A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延 D

46、.书面解答为准，开标时间不变解析：解析 招标人对已发售的招标文件进行必要的澄清与修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。否则，开标的时间相应顺延，满足前述“15 天”的规定。22.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（分数：1.00）A.应当接受B.可以接受C.应当拒绝 D.可以拒绝解析：解析 根据规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另

47、行订立背离合同实质性内容的其他协议。所以，中标人应当拒绝招标人的降价要求。23.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。（分数：1.00）A.2900 万元，3000 万元B.2900 万元，2900 万元 C.3100 万元，3000 万元D.3100 万元，2900 万元解析：解析 评标价法是指：经初评合格的标书按预定的方法将某些评审要素按照一定的规则折算为评审价格；本着对招标人有利或不利的原则，减少或增加到标书的报价上，形成评标价。以评标价最低的标书为最优，但合同价为投标

48、价格。24.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是 ( )。（分数：1.00）A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料解析：解析 根据规定，监理人在应当获得监理报酬之日起 30 日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知。如果发出通知后 14 日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第二份通知发出后 42 日内仍未得到委

49、托人答复，可终止合同，也可自行暂停履行全部或部分监理业务。25.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。（分数：1.00）A.不用归还委托人B.归还委托人即可 C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费解析：解析 根据监理合同的规定，委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地、住房及合同专用条件约定的设施。监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。26.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。（分数：1.00）A.按工程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D.应当双倍返还定金解析：解析 根据监理合同的规定，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，监理人应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。