[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷19及答案与解析.doc

《[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷19及答案与解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷19及答案与解析.doc（24页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 19 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 合同法律关系的客体是指( )。（A）合同的当事人（B）合同双方的权利（C）合同双方的义务（D）合同的标的2 法人的终止是指( ) 。（A）法人行政隶属关系结束（B）法人依法宣告破产（C）法人经营方式改变（D）法人经营范围变化3 债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置4 法人的变更是指( ) 。（A）法人法定存在期限届满（B）法人企业改变经

2、营方式（C）法人企业转让企业（D）企业法人资格被撤销5 担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。（A）债权人和债务人（B）保证人和债权人（C）保证人和债务人（D）主合同当事人6 依据中华人民共和国担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。（A）保证（B）质押（C）定金（D）留置7 货物运输合同的客体是( )。（A）被运货物（B）运输费用（C）运输行为（D）运输工具8 企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于( )的法律行为。（A）法定代理（B）指定代理（C）代表企业（D）代表部门9 由于客观条件限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取( )方式订立合同。（A）转让代理（B）指

3、定代理（C）委托代理（D）法定代理10 以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约，该违约责任应当由( )承担。（A）建设单位（B）施工企业（C）项目经理（D）采购人员11 合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。（A）法人（B）法人和其他组织（C）自然人（D）自然人、法人和其他组织12 要约相对人对要约主要条款部分同意、部分作变更的答复文件，可视为( )。（A）承诺（B）部分承诺（C）新要约（D）拒绝13 当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担( )责任。（A）风险损害赔偿

4、（B）双倍返还定金（C）缔约过失（D）违约赔偿14 接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容对( )产生法律约束力。（A）要约人（B）受要约人（C）双方（D）双方都不15 债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，( )。（A）应当经债权人同意（B）无需经债权人同意，但应通知债权人（C）无需经债权人同意，但应办理公证手续（D）无需经债权人同意，也无需通知债权人16 要约人从自身利益考虑希望使要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知( )。（A）应在要约到达对方之前到达受要约人（B）应在对方发出承诺之前到达受要约人（C）应在对方承诺到达要约人之前到达受要约人（D）不受时间限制17 依据合同法规定

5、( )订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同。（A）一方以欺诈手段（B）以合法形式掩盖非法目的（C）恶意串通损害第三人利益（D）违反法律、行政法规强制性规定18 由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则( ) 。（A）可视为无效合同（B）按可撤销合同对待（C）在接受货币一方所在地履行（D）在支付货币一方所在地履行19 当事人行使不安抗辩权的法律效果是( )。（A）终止合同（B）解除合同（C）中止履行合同（D）恢复履行合同20 合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的( )进行修订或调整所达成的协议。

6、（A）形式（B）内容（C）主体（D）客体二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 中华人民共和国合同法规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“ 内容”的范畴。（A）当事人（B）标的（C）数量（D）违约责任（E）解决合同争议的方法22 根据中华人民共和国合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括( ) 。（A）要约人依法撤回要约（B）要约人依法撤销要约（C）拒绝要约的通知到达要约人（D）受要约人对要约内容

7、作出变更（E）承诺期限届满，受要约人未作出承诺23 中华人民共和国合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。（A）当事人可以通过和解或调解解决合同争议（B）当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉（C）当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁（D）当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行（E）涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁24 招标人自行办理招标事宜，须具备( )等条件。（A）具有编制招标文件能力（B）有自己的评标专家库（C）有组织评标能力（D）经招标代理机构批准（E）向有关行政监督部门备案25 招标投标法规定，招标方式

8、可分为( )。（A）公开招标（B）行业内招标（C）地区内招标（D）邀请招标（E）议标26 在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照( )订立书面合同。（A）招标文件（B）双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改（C）投标文件（D）双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改（E）招标人要求投标人垫资的要求27 设计招标的特点主要表现在( )。（A）开标时仅公布报价金额（B）在投标书内提出初步设计方案（C）在投标书内论述初步设计方案的实施计划（D）按工程量清单中的规定工程量填报单价（E）评标时侧重设计方案的科学性和合理性28 施工招标的发包工作范围可以是( )招标。（A）全部工程

9、（B）单位工程（C）特殊专业工程（D）分部工程（E）分项工程29 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。（A）施工内容的专业要求（B）施工现场条件（C）投标人的财务能力（D）对工程总投资的影响（E）投标人的工程经验30 在招标准备阶段，招标人的主要工作包括( )。（A）工程报建（B）编制招标文件（C）选择招标方式（D）进行资格预审（E）发布招标公告31 对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括( )。（A）招标公告（B）投标人须知（C）资格预审须知（D）对投标人书面提出问题的回答函件（E）标前会议后发给每一位投标人的会议记录32 政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督

10、包括( )等方面。（A）检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目（B）对招标有关文件的核查备案（C）投标人履行合同的能力评定（D）评标委员会成员资格认定（E）查处招标活动的违法行为33 招标人具备自行招标的能力表现为( )。（A）必须是法人组织（B）有编制招标文件的能力（C）有审查投标人资质的能力（D）招标人的资格经主管部门批准（E）有组织评标定标的能力34 公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。（A）工程项目概况（B）项目资金来源（C）投标须知（D）评标方法（E）招标范围35 对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（A）设计方案优劣（B）环境保护措施是否合理（C）投

11、资估算是否超过限额（D）投标报价是否最低（E）社会信誉是否良好36 公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（A）办理招标备案（B）编制招标有关文件（C）发布招标公告（D）发售招标文件（E）组织现场考察37 工程建设监理委托合同的当事人有( )。（A）业主（B）监理单位（C）监理工程师（D）施工企业（E）质量监督站38 在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有( )。（A）开展监理业务前向监理单位支付预付款（B）负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件（C）免费向监理单位提供开展监理工作所需的工程资料（D）与监理单位协商一致，选定项目的勘察设计单位（E）将授予监理单位的

12、监理权利在与第三方签订的合同中予以明确39 建设工程委托监理合同(示范文本)由( )组成。（A）建设工程委托监理合同（B）规范、图纸（C）委托人对监理单位的授权委托书（D）标准合同条件（E）专用合同条件40 在委托监理合同中，监理单位享有( )。（A）选择工程总承包人的建议权（B）对工程规模、设计标准等的审核（C）工程建设有关协作单位的组织协调主持权（D）合同范围内工程款支付的审核和签认权（E）一切工程变更的批准权三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。 ( )（A）正确（B）错误42 由于

13、勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责给予补充完善使其达到质量合格，但可以得到额外的报酬。 ( )（A）正确（B）错误43 设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。 ( )（A）正确（B）错误44 业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。 ( )（A）正确（B）错误45 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。 ( )（A）正确（B）错误46 担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定处理

14、。 ( )（A）正确（B）错误47 定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。 ( )（A）正确（B）错误48 第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。 ( )（A）正确（B）错误49 合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同。 ( )（A）正确（B）错误50 非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。 ( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。

15、请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 某公路工程项目，经有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目已列入地方年度固定资产投资计划，概预算已经主管部门批准，征地工作已经完成，施工图及有关技术资料齐全。业主在评标之前组建了评标委员会并确定招标投标程序如下：(1)发出投标邀请函；(2) 编制和发售招标文件； (3)进行资格预审；(4) 勘察现场和召开标前会议；(5)投标；(6)开标、评标和定标；问题：(1)招标准备工作应包括哪些内容?(2)招标投标程序的内容是否正确? 并排出正确的顺序。52 某 A 公路桥梁工程的配筋图未能及时交付给承包人，原定 2003 年 5 月 2

16、0 日交付的图纸一直拖延至 6 月底，由于图纸交付延误，导致钢筋订货发生困难(订货半个月后交付钢筋)。因此原定 6 月中旬开始施工的钢筋绑扎拖至 8 月初，再加上该地区 8 月份遇到恶劣的气候条件。因气候原因导致工程延误 1 周。最后承包人向业主提出 8 周的工期索赔。某 B 工程由业主指定分包人分包的工程部分出现了质量问题，影响了总承包人的正常施工，因而总分包人向业主提出了工期索赔。某 C 工程施工中，由于持续降雨，雨量是过去 20 年平均值的两倍，导致承包人的施工延误了 38d，承包人要求监理工程师予以顺延工期。监理工程师认为：延误的工期中有一半是一个有经验的承包人无法预料的，另外 19d

17、 应为承包人承担的正常风险，故只同意延长工期 19d。问题：(1)上述三例分别是由什么原因造成的工期延误?(2)除此之外还有哪些导致工期延误的原因(至少写 5 个)?(3)列出至少 6 项工期索赔的依据?(4)按索赔发生的原因划分，索赔应包括哪几种类型?公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 19 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 D【试题解析】 合同法律关系的客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物行

18、为、智力成果，即合同的标的。2 【正确答案】 B【试题解析】 法人的终止是指在法律上终止法人的资格。法人终止的原因是多方面的，如依据法律、法令或行政机关的命令而撤销；法人完成了规定的使命或任务；法人法定存在期届满；法人依法被撤销或宣布解散；法人依法宣告破产等。3 【正确答案】 C【试题解析】 质押，是指债务人或者第三者将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。4 【正确答案】 B【试题解析】 法人变更

19、是指法人成立后，在组织机构上、宗旨上以及业务范围方面的重大变更。如企业改变名称、法定代表人，组织分立或改变经营性质、范围、方式等。5 【正确答案】 B【试题解析】 担保方式中的保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的方式。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。6 【正确答案】 A【试题解析】 保证，是指保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务或承担责任的行为。保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。7 【正确答案】 C【试题解析】 合同法律关系的客体，是指法律关系主体的权利和义务所指向的对

20、象。行为，即是指人们在主观意志支配下所实施的具体行为，包括作为和不作为。运输行为即是合同法律关系的客体。8 【正确答案】 C【试题解析】 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于代表企业的法律行为。9 【正确答案】 C【试题解析】 法律规定，当事人在订立合同时，由于主观或客观的原因，不能由法人的法定代表人、其他组织的负责人亲自签订时，可以依法委托代理人订立合同。代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向第三人出示授权人签名的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同，这种方式称为委托代理方式。10 【正

21、确答案】 B【试题解析】 违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。此题中的违约是由施工企业所引起的，所以选B。11 【正确答案】 D【试题解析】 合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。这是合同的基本概念。12 【正确答案】 C【试题解析】 要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人。受要约人对要约主要条款部分同意、部分作变更的答复文件，即受要约人对要约的内容作出实质性变更，视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解

22、决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更，均作为新要约。13 【正确答案】 C【试题解析】 缔约过失责任，是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。承担缔约过失的情形有如下几种情况：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；有其他违背诚实信用原则的行为； 违反缔约中的保密义务。14 【正确答案】 C【试题解析】 中华人民共和国合同法中关于当事人通过要约与承诺签订合同的法律行为作了全面、完善的规定。订立合同的过程，一般先由当事人一方提出要约，再由另一方作出承诺

23、的意思，经签字、盖章后，合同即告成立。在法律程序上，把订立合同的全过程划分为要约与承诺两个阶段。要约与承诺属于法律行为，当事人双方一旦作出相应的意思表示，就要受到法律的约束，否则必须承担法律责任。15 【正确答案】 A【试题解析】 中华人民共和国合同法第八十四条规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”16 【正确答案】 B【试题解析】 要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。17 【正确答案】 A【试题解析】 根据合同法规定，有下列情形之一的，当事

24、人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同； 在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。18 【正确答案】 C【试题解析】 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。仍不能确定合同如何履行的，履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方所在地履行。所以此题应该选择 C 项。19 【正确答案】 C【试题解析】 不安抗辩权即先履行抗辩权，

25、是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为其履行。其产生的法律效果是当事人中止履行合同。设立不安抗辩权的目的在于，预防合同成立后情况发生变化而损害合同另一方的利益。20 【正确答案】 B【试题解析】 合同变更的有效性是指必须有明确的合同内容的变更，如果当事人对合同的变更约定不明确，视为没有变更。二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】

26、 C,D,E【试题解析】 弄清合同法律关系的三个构成要素，即：主体、客体及内容。内容的范畴是合同一般条款所规范的主体的权利和义务。而合同内容中的数量把标的定量化，以便确立合同当事人之间的权利和义务的量化指标，从而计算价款或报酬。违约责任是指合同当事人约定一方或双方不履行或不完全履行合同义务时，必须承担的法律责任。解决争议的方法是指合同当事人选择解决合同纠纷的方式、地点等。它们都属于合同法律关系构成要素中内容的范畴。22 【正确答案】 B,C,E23 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 中华人民共和国合同法第一百二十八条规定：当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解

27、、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。24 【正确答案】 A,C25 【正确答案】 A,D【试题解析】 为了规范招标活动、维护国家利益和社会公共利益以及招投标活动当事人的合法权益，招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。26 【正确答案】 A,C【试题解析】 在中标通知书发出后的 28d 内，双方

28、应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。确定中标人后15d 内，招标人应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。27 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 设计招标不同于工程项目实施阶段的施工招标、材料采购招标、设备采购招标，其特点表现在：招标文件的内容不同； 对投标书的编制要求不同；开标形式不同； 评标原则不同。28 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 为了规范建筑市场有关各方的行为，中华人民共和国建筑法和中华人民共和国招标投标法明确规定不允许采取肢解工程的方式进行招标

29、。一个独立合同发包的工作范围可以是：全部工程招标； 单位工程招标；特殊专业工程招标。不允许将单位工程肢解成分部、分项工程进行招标。29 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 在施工招标中，依据工程特点和现场条件划分合同段的工作范围时，主要应考虑以下因素的影响：施工内容的专业要求。将土建施工和设备安装分别招标；施工现场条件。划分合同段时应充分考虑施工过程中几个独立承包人同时施工时可能发生的交叉干扰，以利于监理对各合同段的协调管理；对工程总投资的影响。合同数量划分的多与少对工程总造价的影响不是可以一概而论的问题，应根据项目的具体特点进行客观分析；其他因素影响，如筹措建设资金的计划到位时间、施工图完

30、成的计划进度等条件。30 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。主要工作包括以下几个方面：工程报建； 选择招标方式； 申请招标；编制招标有关文件。发布招标广告和进行资格预审是招标阶段的主要工作内容。31 【正确答案】 B,D,E【试题解析】 对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件主要包括有：投标人须知；对投标人书面提出问题的回答函件；标前会议后发给每一位投标人的会议记录。32 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 政府行政主管部门对招标投标活动的监督包括以下几个方面：依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目；对招标项目的监督； 对招标有

31、关文件的核查备案；对投标活动的监督； 查处招标投标活动中的违法行为。33 【正确答案】 B,C,E34 【正确答案】 A,B,E35 【正确答案】 A,C,E36 【正确答案】 C,D,E37 【正确答案】 A,B38 【正确答案】 A,B,C,E39 【正确答案】 A,D,E40 【正确答案】 A,C,D三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 【正确答案】 A42 【正确答案】 B43 【正确答案】 A44 【正确答案】 A45 【正确答案】 B46 【正确答案】 A47 【正确答案】 B48 【正确答案】 B49 【正确答案】 B50 【正确答

32、案】 A四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 【正确答案】 (1)招标准备工作包括：成立招标组织机构、编制招标文件、发布招标通告或资格预审通告及投标单位资格审查。(2)正确，但顺序有误。正确的顺序为：编制和发售招标文件； 进行资格预审；发出投标邀请函；勘察现场和召开标前会议；投标；开标、评标和定标。52 【正确答案】 (1)上述三例工期延误的原因分别是：业主拖延交付图纸，业主指定分包人违约，不可抗力导致的自然灾害。(2)除上述三点之外，导致工期延误索赔的原因还包括：业主拖延交付合格的施工场地，业主拖延支付工程款；业主未能及时提供合同规定的材料设备，业主拖延关键线路上工序的验收时间；异常恶劣的现场条件，业主或监理工程师拖延审批施工方案等。(3)工期索赔的依据主要有：施工日志、气象资料、业主或监理工程师的变更指令，合同规定工程总进度计划，对工期的修改文件，如会议纪要、往来信件、受干扰的实际工程进度，影响工期的干扰事件。(4)应包括延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔、不利的现场条件索赔等。