经济师中级建筑经济专业知识与实务（建设工程合同管理）历年真题试卷汇编1及答案解析.doc

《经济师中级建筑经济专业知识与实务（建设工程合同管理）历年真题试卷汇编1及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经济师中级建筑经济专业知识与实务（建设工程合同管理）历年真题试卷汇编1及答案解析.doc（10页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、经济师中级建筑经济专业知识与实务（建设工程合同管理）历年真题试卷汇编 1 及答案解析(总分：60.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)1.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工程最低保修期限是( )年。2008 年真题（分数：2.00）A.1B.2C.3D.52.建设工程质量管理条例所规定的建设工程保修期，自( )之日起计算。2007 年真题（分数：2.00）A.竣工决算B.交付使用C.竣工验收合格D.产品销售3.我国合同法规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据( )向仲

2、裁机构申请仲裁。2007 年真题（分数：2.00）A.仲裁协议B.提交给人民法院的起诉书C.调解书D.和解结论书4.承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字依据。但可以根据该合同某些条款的含义，推论出承包人有索赔权，这种索赔被称为( )。2008 年真题（分数：2.00）A.合同中的明示索赔B.综合索赔C.合同中的默示索赔D.双向索赔5.按我国建设工程施工合同(示范文本)的约定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于( )天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。2008 年真题（分数：2.00）A.7B.14C.21D.286.下列引起工期延误的因

3、素中，属于不可控制因素的是( )。2007 年真题（分数：2.00）A.施工组织不当B.特殊风险C.业主指定的分包商违约或延误D.业主原因导致暂停施工7.业主进行工程建设花费的全部固定资产投资费用被称为( )。2008 年真题（分数：2.00）A.建筑安装工程造价B.建设项目总投资C.建设工程造价D.建筑产品价格8.具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的工程被称为( )。2006年真题（分数：2.00）A.单位工程B.建设项目C.分部工程D.分项工程9.建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程称为( )。2005 年真题（分数：2.00）A

4、.单位工程B.分部工程C.单项工程D.分项工程10.在进口设备时，若采用装运港船上交货价，买方的责任是( )。2003 年真题（分数：2.00）A.负责租船或订舱，支付运费B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责将设备装船11.以下关于进口设备交货方式的说法中，正确的是( )。2004 年真题（分数：2.00）A.采用内陆交货方式时，买方承担的风险较大B.采用目的地交货方式时，买方承担的风险较大C.采用装运港交货方式时，买方承担的风险较大D.无论采用何种交货方式，买方承担的风险较大12.某进口设备 FOB 价为 100 万美元，国外运费为 10 万美元，运输保险费率为 15，则该进

5、口设备的运输保险费为( )万美元。2007 年真题（分数：2.00）A.1675B.1655C.1523D.157513.以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( )。2004 年真题（分数：2.00）A.模块及支架费B.二次搬运费C.大型机械设备进出场及安拆费D.材料检验试验费14.按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入( )。2004 年真题（分数：2.00）A.直接费中的措施费B.直接工程费中的材料费C.间接费巾的规费D.问接费中的工具片工具使用费15.建设工程造价的有效控制应以工程项口的( )为重点。2003 年真题（分数：2.00）A.竣工验收阶段B.设计阶段C.发包阶

6、段D.实施阶段16.下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是( )。2006 年真题（分数：2.00）A.勘察设计费B.规费C.联合试运转费D.措施费二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)17.根据国务院建设工程质量管理条例的规定，竣工验收要由建设单位组织( )进行。2008 年真题（分数：2.00）A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位E.工程质量监督部门18.建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为 5 年的有( )。2007 年真题（分数：2.00）A.屋面防水工程B.装修工程C.有防水要求的卫生间D.给排水管道E.房间和外墙面的防渗漏工程

7、19.在实践中，施工合同中关于( )方面的条款足最重要的条款。2008 年真题（分数：2.00）A.环境B.工期C.造价D.安全E.质量20.以下各类索赔中，属于按索赔依据分类的为( )。2005 年真题（分数：2.00）A.单一事件索赔B.综合索赔C.依据合同条款进行的索赔D.合同未明确规定的索赔E.道义索赔21.下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有( )。2007 年真题（分数：2.00）A.合同中的明示索赔B.单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E.工期索赔三、案例分析题(总题数：2，分数：18.00)某承包人在进行柱基础填埋前 48 小时电话通知工程师准备验收，临近验收时，工程师

8、因有事无法参加验收，便派人通知承包人延期验收。第 4 天，承包人为了不影响施工进度，自行对柱基础进行了验收，并作了记录。此后承包人开始继续施工，并向发包人提出工程延期 2 天、承担停工费用损失的要求。工程师不承认此次验收记录，工程师在承包人填埋后提出要进行重新检验，对此承包人予以拒绝。2008 年真题根据题意，回答下列问题：（分数：8.00）(1).承包人和工程师在进行柱基础填埋处理过程中的不妥之处为( )。（分数：2.00）A.承包人电话通知工程师B.临近验收时，工程师派人通知承包人延期验收C.工程师不承认此次验收记录D.承包人自行对柱基础进行验收(2).下列关于工程师在承包人填埋后提出要进

9、行重新检验的说法中，正确的为( )。（分数：2.00）A.承包人应拒绝重新检验B.承包人不应拒绝重新检验C.发包人应确认工程师提出重新检验不合理D.应由发包人提出重新检验(3).下列关于该工程延期的说法中，正确的为( )。（分数：2.00）A.承包人提出的工程延期索赔合理B.因基础填埋工作在关键线路上，所以工程师应同意该工程延期C.承包人提出的工程延期索赔不合理D.发包人不应同意工程师关于工程延期的决定(4).下列关于该停工费用损失的表述中，正确的为( )。（分数：2.00）A.停工费用损失是因工程师未参加验收所致，索赔成立B.停工费用损失应由工程师承担C.重新检验后，不论检验合格与否，索赔都

10、成立D.重新检验后，若检验合格，索赔成立，发包人应给予补偿某建筑工程公司(乙方)于 2004 年 4 月 20 日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为 6000 立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干；约定在本年度 5 月 11 日开工，5 月 20 日土方工程完工；5 月 21 日至 5 月 31日停工，由甲方另行安排，6 月 1 日施工单位可进行正常施工。在实际施工中发生了以下五个事件：事件一：因租用的挖掘机大修

11、，晚开工 2 天，造成人员窝工 50 个工日；事件二：施工过程中，因遇软弱土层，接到监理工程师于 5 月 15 日停工的命令，进行地质复查，配合用工 25 个工日；事件三：5 月 19 日接到监理工程师于 5 月 20 日复工的命令，同时提出基坑开挖加深 2 米的设计变更通知单；事件四：5 月 20 日至 5 月 22 日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 50 个工日；事件五：5 月 23 日用 30 个工日修复冲坏的永久性道路，5 月 24 日恢复工作，最终基坑于月 30 日挖掘完毕。2004 年真题根据题意，同答下列问题：（分数：10.00）(1).针对事件一，在下列选项中，正确的

12、是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.延迟开工是施工单位的责任D.延迟开工是建设单位的责任(2).针对事件二，在下列选项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.仅可以索赔工期D.可以索赔工期和费用(3).针对事件三，在下列选项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.仅可以索赔工期D.仅可以索赔费用(4).针对事件四，在下列选项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.事件属于承包范围内D.事件不属于承包范围内(5).针对事件五，在

13、下列各项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.道路畅通属于甲方责仟D.可以索赔工期和费用经济师中级建筑经济专业知识与实务（建设工程合同管理）历年真题试卷汇编 1 答案解析(总分：60.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)1.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工程最低保修期限是( )年。2008 年真题（分数：2.00）A.1B.2C.3D.5 解析：解析：建设工程质量管理条例第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工程最低保修期限为 5 年。2.建设工程质量管理条例所规定

14、的建设工程保修期，自( )之日起计算。2007 年真题（分数：2.00）A.竣工决算B.交付使用C.竣工验收合格 D.产品销售解析：解析：建设工程质量管理条例第四十条明确规定，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。3.我国合同法规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据( )向仲裁机构申请仲裁。2007 年真题（分数：2.00）A.仲裁协议 B.提交给人民法院的起诉书C.调解书D.和解结论书解析：解析：我国合同法规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

15、当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。4.承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字依据。但可以根据该合同某些条款的含义，推论出承包人有索赔权，这种索赔被称为( )。2008 年真题（分数：2.00）A.合同中的明示索赔B.综合索赔C.合同中的默示索赔 D.双向索赔解析：解析：按索赔合同依据分类，可以把索赔分为合同巾的明示索赔和合同中的默示索赔。其中，合同中的默示索赔即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”

16、或称“隐含条款”。5.按我国建设工程施工合同(示范文本)的约定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于( )天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。2008 年真题（分数：2.00）A.7B.14C.21D.28 解析：解析：根据建设工程施工合同(示范文本)第三十六条第二款规定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，否则视为该项索赔已经认可。6.下列引起工期延误的因素中，属于不可控制因素的是( )。2007 年真题（分数：2.00）A.施工组织不当B.特殊风险 C.业主指定的分包商违约或延误D.业主

17、原因导致暂停施工解析：解析：引起的工期延误的不可控制因素包括：人力不可抗拒的自然灾害引起的工期延误；特殊风险，如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误；不利的施工条件或外界阻碍引起的工期延误。7.业主进行工程建设花费的全部固定资产投资费用被称为( )。2008 年真题（分数：2.00）A.建筑安装工程造价B.建设项目总投资C.建设工程造价 D.建筑产品价格解析：解析：建设工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用，是建设项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用。8.具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算

18、，行政上具有独立组织形式的工程被称为( )。2006年真题（分数：2.00）A.单位工程B.建设项目 C.分部工程D.分项工程解析：解析：具体的工程建设项目一般分为建设项目、单项工程(或工程项目)、单位工程、分部工程和分项工程。其中，建设项目是指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的建设单位。9.建设项目中的具有独立的设计文件、建成后能独立发挥生产效能的工程称为( )。2005 年真题（分数：2.00）A.单位工程B.分部工程C.单项工程 D.分项工程解析：解析：单位工程是指具有独立设计，可以独立组织施工的工程，它和单项工程的区别在于单位工程不能独立发挥设计生产

19、(或使用)效能；分部工程是指按工程部位、设备型号、使用材料及施工方法不同对一个单位工程划分的部分工程；分项工程是指通过简单的施工过程就能生产出来，并能用适量计量单位(如 m 3 、kg 等)计算的建筑安装产品，它是将分部工程按不同的施工方法、不同的材料、不同的质量要求和不同的设计尺寸，进一步划分的易于计算工程量和工料消耗量的若干子项目。10.在进口设备时，若采用装运港船上交货价，买方的责任是( )。2003 年真题（分数：2.00）A.负责租船或订舱，支付运费 B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责将设备装船解析：解析：在进口设备时，采用装运港船上交货价方式，买方承担的责任有：负

20、责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；负担货物装船后的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。11.以下关于进口设备交货方式的说法中，正确的是( )。2004 年真题（分数：2.00）A.采用内陆交货方式时，买方承担的风险较大 B.采用目的地交货方式时，买方承担的风险较大C.采用装运港交货方式时，买方承担的风险较大D.无论采用何种交货方式，买方承担的风险较大解析：解析：采用内陆交货方式时，买方承担的风险较大；采用目的地交货方式时，卖方承担的风险较大；采用装运港交货方式时，买卖双方分担的风险较为合理。12

21、.某进口设备 FOB 价为 100 万美元，国外运费为 10 万美元，运输保险费率为 15，则该进口设备的运输保险费为( )万美元。2007 年真题（分数：2.00）A.1675 B.1655C.1523D.1575解析：13.以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( )。2004 年真题（分数：2.00）A.模块及支架费B.二次搬运费C.大型机械设备进出场及安拆费D.材料检验试验费 解析：解析：建筑安装工程直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。其中，材料费=(材料消耗量材料基价)+检验试验费。14.按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手

22、架费应列入( )。2004 年真题（分数：2.00）A.直接费中的措施费 B.直接工程费中的材料费C.间接费巾的规费D.问接费中的工具片工具使用费解析：15.建设工程造价的有效控制应以工程项口的( )为重点。2003 年真题（分数：2.00）A.竣工验收阶段B.设计阶段 C.发包阶段D.实施阶段解析：解析：工程造价的有效控制应遵循的原则之一是以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制。工程造价控制应贯穿于项目建设全过程，但影响造价最大的阶段在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计阶段。16.下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是( )。2006 年真题

23、（分数：2.00）A.勘察设计费B.规费 C.联合试运转费D.措施费解析：解析：按现行规定，建筑安装工程间接费由规费、企业管理费组成。规费包括：工程排污费；工程定额测定费；社会保障费；住房公积金；危险作业意外伤害保险。企业管理费包括：管理人员工资；办公费；差旅交通费；固定资产使用费；工具用具使用费；劳动保险费；工会经费；职工教育经费；财产保险费；财务费； 税金；二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)17.根据国务院建设工程质量管理条例的规定，竣工验收要由建设单位组织( )进行。2008 年真题（分数：2.00）A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 E.工程质量监督部门

24、解析：解析：根据国务院建设工程质量管理条例第十六条，竣工验收要由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。18.建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为 5 年的有( )。2007 年真题（分数：2.00）A.屋面防水工程 B.装修工程C.有防水要求的卫生间 D.给排水管道E.房间和外墙面的防渗漏工程 解析：解析：建设工程质量管理条例第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；供热与供冷系统，为

25、2 个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。19.在实践中，施工合同中关于( )方面的条款足最重要的条款。2008 年真题（分数：2.00）A.环境B.工期 C.造价 D.安全E.质量 解析：解析：根据我国合同法，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。在实践中，施工合同中关于工期、质量、造价方面的条款是合同的最重要条款。20.以下各类索赔中，属于按索赔依据分类的为( )。2005 年真题（分数：2.00）A.

26、单一事件索赔B.综合索赔C.依据合同条款进行的索赔 D.合同未明确规定的索赔 E.道义索赔解析：解析：索赔按索赔合同依据分类可分为：合同中的明示索赔，是指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。在这些合同文件中有文字规定的合同条款，称为明示条款；合同中的默示索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称“隐含条款”。21.下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有( )。2007 年真题（分

27、数：2.00）A.合同中的明示索赔 B.单项索赔C.合同中的默示索赔 D.综合索赔E.工期索赔解析：三、案例分析题(总题数：2，分数：18.00)某承包人在进行柱基础填埋前 48 小时电话通知工程师准备验收，临近验收时，工程师因有事无法参加验收，便派人通知承包人延期验收。第 4 天，承包人为了不影响施工进度，自行对柱基础进行了验收，并作了记录。此后承包人开始继续施工，并向发包人提出工程延期 2 天、承担停工费用损失的要求。工程师不承认此次验收记录，工程师在承包人填埋后提出要进行重新检验，对此承包人予以拒绝。2008 年真题根据题意，回答下列问题：（分数：8.00）(1).承包人和工程师在进行柱

28、基础填埋处理过程中的不妥之处为( )。（分数：2.00）A.承包人电话通知工程师 B.临近验收时，工程师派人通知承包人延期验收 C.工程师不承认此次验收记录 D.承包人自行对柱基础进行验收解析：解析：根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收，A 项采取电话通知的方式是不妥的；工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录，因此 B

29、C 两项的处理不妥。(2).下列关于工程师在承包人填埋后提出要进行重新检验的说法中，正确的为( )。（分数：2.00）A.承包人应拒绝重新检验B.承包人不应拒绝重新检验 C.发包人应确认工程师提出重新检验不合理D.应由发包人提出重新检验解析：解析：根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。(3).下列关于该工程延期的说法中，正确的为( )。（分数：2.00）A.承包人提出的工程延期索赔合理 B.因基础填埋工作在关键线路上，所以工程师应同意该工程延期 C.承包人提出的工程延期索赔不合

30、理D.发包人不应同意工程师关于工程延期的决定解析：解析：根据建设工程施工合同(示范文本)第六条第三款，工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。本题中工程师没有按照约定及时履行验收的义务，本身存在着过错，应该赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。(4).下列关于该停工费用损失的表述中，正确的为( )。（分数：2.00）A.停工费用损失是因工程师未参加验收所致，索赔成立B.停工费用损失应由工程师承担C.重新检验后，不论检验合格与否，索赔都成立D.重新

31、检验后，若检验合格，索赔成立，发包人应给予补偿 解析：解析：根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，重新检验后，若检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。若检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。某建筑工程公司(乙方)于 2004 年 4 月 20 日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为 6000 立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干；约定在本年度 5 月 11

32、日开工，5 月 20 日土方工程完工；5 月 21 日至 5 月 31日停工，由甲方另行安排，6 月 1 日施工单位可进行正常施工。在实际施工中发生了以下五个事件：事件一：因租用的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 50 个工日；事件二：施工过程中，因遇软弱土层，接到监理工程师于 5 月 15 日停工的命令，进行地质复查，配合用工 25 个工日；事件三：5 月 19 日接到监理工程师于 5 月 20 日复工的命令，同时提出基坑开挖加深 2 米的设计变更通知单；事件四：5 月 20 日至 5 月 22 日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 50 个工日；事件五：5 月 23 日用 3

33、0 个工日修复冲坏的永久性道路，5 月 24 日恢复工作，最终基坑于月 30 日挖掘完毕。2004 年真题根据题意，同答下列问题：（分数：10.00）(1).针对事件一，在下列选项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔 C.延迟开工是施工单位的责任 D.延迟开工是建设单位的责任解析：解析：该租用的挖掘机大修是施工单位的责任造成的，因此施工单位不可以索赔。(2).针对事件二，在下列选项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔 B.施工单位不可以索赔C.仅可以索赔工期D.可以索赔工期和费用 解析：解析：遇到软弱土层是业主的风险之一，因此施

34、工单位可以索赔工期和费用，但不可以索赔利润。(3).针对事件三，在下列选项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔 B.施工单位不可以索赔C.仅可以索赔工期D.仅可以索赔费用解析：解析：设计变更是业主的风险之一，施工单位既可索赔工期又可索赔费用。(4).针对事件四，在下列选项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔 C.事件属于承包范围内D.事件不属于承包范围内解析：解析：此降雨不是施工期间持续非正常降雨，属于不可抗力，施工单位不可索赔。(5).针对事件五，在下列各项中，正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以索赔 B.施工单位不可以索赔C.道路畅通属于甲方责仟 D.可以索赔工期和费用 解析：解析：该道路的整修工作属于业主责任，因此施工单位可以索赔工期和费用。