【工程类职业资格】机电工程管理与实务-62-2及答案解析.doc

《【工程类职业资格】机电工程管理与实务-62-2及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】机电工程管理与实务-62-2及答案解析.doc（23页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、机电工程管理与实务-62-2 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.立式圆筒形焊接储液罐安装方法有正装法和( )。 A分片法 B散装法 C环带法 D倒装法（分数：1.00）A.B.C.D.2.湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于( )且不高于 70的环境。 A4 B5 C6 D7（分数：1.00）A.B.C.D.3.( )是一种没有刻度的专用检验工具，用这种工具不能测出被测量工件的具体尺寸，但可确定被测量工件是否合格。 A标准量具 B极限量规 C检验夹具 D计量仪器（分数：1.00）A.B.C.D.4.根据建设工程质量

2、管理条例的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期间为电气管线、给水排水管道、设备安装工程的保修期，为( )。 A1 年 B2 年 C3 年 D4 年（分数：1.00）A.B.C.D.5.( )是把绝热材料制品敷于设备及管道表面，再用捆扎材料将其扎紧、定位的方法。 A捆扎法 B粘贴法 C浇注法 D喷涂法（分数：1.00）A.B.C.D.6.持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作，其中( )人员可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，解释检测结果，仲裁级人员对检测结论的技术争议。 A级 B级 C级 D级（分数：1.00）A.B.C.D.7.机电工程项目施工的首要任务

3、之一是( )。 A施工进度控制 B施工计划管理 C施工质量控制 D施工安全管理（分数：1.00）A.B.C.D.8.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于( )。 A5 点 B6 点 C7 点 D8 点（分数：1.00）A.B.C.D.9.技术测量中的形状误差有直线度、平面度、圆度和( )。 A倾斜度 B圆柱度 C位置度 D平行度（分数：1.00）A.B.C.D.10.保护层施工方法有金属保护层安装法和( )。 A捆扎法 B粘贴法 C浇注法 D非金属保护层安装法（分数：1.00）A.B.C.D.11.( )是以液体的压力能进行能量传递、转换和控制的一种传动形式。 A液压传动

4、 B气压传动 C轮系 D链传动（分数：1.00）A.B.C.D.12.( )主要是用来完成介质的物理、化学反应的容器。 A储存容器 B换热器 C塔类设备 D反应器（分数：1.00）A.B.C.D.13.允许有一定偏差的项目，最多不超过 20%的检查点可以超过允许偏差值，但不能超过允许值的( )。 A100% B150% C200% D250%（分数：1.00）A.B.C.D.14.安全生产责任制必须经( )批准后实施。 A工技术员 B项目经理 C项目总工程师 D工程部门负责人（分数：1.00）A.B.C.D.15.为施工方便和避免电缆淘塌方，电缆沟剖面应成( )。 A圆形 B梯形 C三角形 D

5、正方形（分数：1.00）A.B.C.D.16.工程量大、施工周期长的大型管网工程，高炉砌筑工程等，这些工程可酌情划为( )。 A单位工程 B分项工程 C分布工程 D主控工程（分数：1.00）A.B.C.D.17.( )是轴承中的关键零件。 A轴承盖 B轴承座 C轴瓦 D连接螺栓（分数：1.00）A.B.C.D.18.( )是管道工程最主要的施工材料，用以完成各种不同的介质的输送。 A管件 B管材 C阀门 D法兰（分数：1.00）A.B.C.D.19.对离开特种作业岗位( )以上的特种作业人员，上岗前必须重新进行考核，合格后方可上岗作业。 A6 个月 B7 个月 C8 个月 D9 个月（分数：1

6、.00）A.B.C.D.20.( )的主要功能是测量纵、横轴线以及垂直度的控制测量。 A光学水准仪 B激光准直仪 C光学经纬仪 D全站仪（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.滚动轴承与滑动轴承相比，具有摩擦阻力小和( )的优点。（分数：2.00）A.启动灵敏B.润滑简便C.效率低D.易于更换E.效率高22.带传动的优点有( )。（分数：2.00）A.结构简单，成本低廉B.适用于两轴中心距较大的传动C.过载时带与带轮之间会出现打滑，打滑虽使传动失效，但可防止损坏其他部件D.带具有良好的挠性，可缓和冲击，吸收振动E.工作性能可靠，使用寿命长23.保

7、冷结构性能的要求有( )。（分数：2.00）A.保护性要求B.防护性要求C.耐用性要求D.可拆性要求E.不可拆卸性要求24.成套柜的检查项目包括( )。（分数：2.00）A.柜内照明齐全B.动触头和静触头的中芯线应一致，触头接触紧密C.机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠D.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠E.机械联锁或电气联锁装置动作应正确可靠25.分项工程质量等级评定分为( )两个等级。（分数：2.00）A.不合格B.差C.合格D.优良E.中等26.流体的流动形态与( )等因素有关。（分数：2.00）A.粗糙度B.流速C.管径D.密度E.黏度27.判定风险的级别一般分为( )。（

8、分数：2.00）A.可忽略风险B.不可忽略风险C.可容许风险D.中度风险E.重大风险28.测量方法可按不同的形式进行分类，常见的有( )。（分数：2.00）A.固定测量与不固定测量B.静态测量与动态测量C.直接测量与间接测量D.综合测量与单项测量E.接触测量与非接触测量29.组成分项工程的项目施工完毕后，由( )组织内部验评。（分数：2.00）A.项目总工程师B.工程技术员C.项目工程师D.项目经理E.工程部门负责人30.采购计划应遵循的采购原则有( )。（分数：2.00）A.公平的原则B.货比三家的原则C.经济原则D.质量保证原则E.公开的原则三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、

9、（一）(总题数：1，分数：24.00)31.某业主与 W了程公司依据 FIDIC条款格式，订立了某机电安装工程的施工合同。合同规定：采用单价合同，因设计变更而发生的工程量变化，按实调整；同时视具体的变，动情况，业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为 18天，工期每提前 1天奖励 2000元，每拖后 1天罚款 4000元。W 工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划(如图 1所示)，并得到业主的批准。工程施工过程中发生如下事件： 1上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件承包商不可以提出了期和费用补偿要求?简述其理由。2每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿是多少天?指出关键线路

10、。3该工程的实际工期是多少天?工期奖罚款为多少元?4假设管理费和利润不予补偿，试计算业主应给予承包商的追加工程款为多少?（分数：24.00）_五、（二）(总题数：1，分数：24.00)32.某市机电安装工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一做了书面答复，并以备

11、忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见，采用表格形式，见表 1。表 1 书面答复表序 号 问 题 提问单位 提问时间 答 复1n在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前 10天，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。问题1该项目的标底应采用什么方法编制?简述其理由。2业主对投标单位进行资格预审应包括哪些内容?3该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处?请逐一说明。（分数：24.00）_六、（三）(总题数：1，分数：24.00)33.某机电安装工程系外资贷款项目，业主与承包商签订了施工合同。施工合同专用条件规定：钢材

12、、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。在工程施工过程中，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从 10月 3日至 10月 16日停工(该项作业的总时差为零)。10月 7日至 10月 9日因停电、停水使设备基础砌筑停工(该项作业的总时差为 4天)。10月 14日至 10月 17日因施工机械发生故障使设备调试迟开工(该项作业的总时差为 4天)。为此，承包商于 10月 20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于 10月 25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下：1工期索赔(1)钢筋未到：10 月 3日至 10月 16日停工，计 14天。(2)设备

13、基础砌筑：10 月 7日至 10月 9日停工，计 3天。(3)设备调试：10 月 14日至 10月 17日迟开工，计 4天。总计请求顺延工期：21 天2费用索赔(1)窝工机械设备费：一台塔吊：142343276(元)一台混凝土搅拌机：1455770(元)一台设备调试设备机：724168(元)小计：4214(元)(2)窝工人工费：钢筋未到：3520.15149873.50(元)设备基础砌筑：3020.1531813.50(元)设备调试：3520.1542821.00(元)小计：14508.00(元)(3)保函费延期补偿：(150010%6/365)21517.81(元)(4)管理费增加：(421

14、4+14508.00+517.81)15%2885.97(元)(5)利润损失：(4214+14508.00+517.81+2885.97)5%1106.29(元)经济索赔合计：23232.07 元问题1承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?2假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的 65%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日 10元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。（分数：24.00）_七、（四）(总题数：1，分数：24.00)34.某单机容量为 30万千瓦的火力发电站工程，业主与施工单

15、位签订了单价合同，并委托了监理。在施工过程中，施工单位向监理工程师提出如下费用应由业主支付。1职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备，在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经费 2万元。2研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费 8万元，改进混凝土泵送工艺试验费 3万元，合计 11万元。3临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房 5间和为业主搭建的临时办公室 3间，分别为 2万元和1万元，合计 3万元。4施工机械迁移费：施工吊装机械从另一工地调至本工地的费用 1万元。5施工降效费(1)根据施工组织设计，部分项目安排在雨季施工，由于采取防雨措施，增加费

16、用 2万元。(2)由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇注运输作业，监理工程师已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量，资料如下：受影响部分的工程原计划用工 2200工日，计划支出 40元/工日；原计划机械台班 360台班，综合台班单价为 180元/台班，受施工干扰后完成该部分工程实际用工 2800工日，实际支出 45元/工日，实际用机械台班 410台班，实际支出 200元/台班。1试分析以上各项费用业主是否应该支付?为什么?2第 5条(2)中提出的降效支付要求，人工费和机械使用费各应补偿多少?3监理工程师绘制的 S形曲线如图 2所示。若该工作进行到

17、第 5个月底和第 10个月底时，试分析：(1)合同执行到第 5个月底时的进度偏差和投资偏差；(2)合同执行到第 10个月底时的进度偏差和投资偏差。（分数：24.00）_八、（五）(总题数：1，分数：24.00)35.施工现场的安全防护是贯彻“预防为主、安全第一”方针的有力措施。项目部应努力提高安全生产管理水平，加强施工现场的安全防护，并采取技术、组织、经济和分包合同措施保证现场文明施工措施的实现。问题1消除人的不安全行为的防护措施是什么?2消除安全管理缺陷应该做到哪些?3如何正确使用和管理安全标示?4施工项目文明施工管理的主要内容有哪些?5施工现场文明施工管理的内容包括哪些?（分数：24.00

18、）_机电工程管理与实务-62-2 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.立式圆筒形焊接储液罐安装方法有正装法和( )。 A分片法 B散装法 C环带法 D倒装法（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于( )且不高于 70的环境。 A4 B5 C6 D7（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.( )是一种没有刻度的专用检验工具，用这种工具不能测出被测量工件的具体尺寸，但可确定被测量工件是否合格。 A标准量具 B极限量规 C检验夹具 D计量仪器（分数：1.00）A.B. C.D.

19、解析：4.根据建设工程质量管理条例的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期间为电气管线、给水排水管道、设备安装工程的保修期，为( )。 A1 年 B2 年 C3 年 D4 年（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.( )是把绝热材料制品敷于设备及管道表面，再用捆扎材料将其扎紧、定位的方法。 A捆扎法 B粘贴法 C浇注法 D喷涂法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作，其中( )人员可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，解释检测结果，仲裁级人员对检测结论的技术争议。 A级 B级 C级 D级（分数：1.00）A.

20、B.C. D.解析：7.机电工程项目施工的首要任务之一是( )。 A施工进度控制 B施工计划管理 C施工质量控制 D施工安全管理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于( )。 A5 点 B6 点 C7 点 D8 点（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.技术测量中的形状误差有直线度、平面度、圆度和( )。 A倾斜度 B圆柱度 C位置度 D平行度（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.保护层施工方法有金属保护层安装法和( )。 A捆扎法 B粘贴法 C浇注法 D非金属保护层安装法（分数：1.00）A.B.C.D. 解析

21、：11.( )是以液体的压力能进行能量传递、转换和控制的一种传动形式。 A液压传动 B气压传动 C轮系 D链传动（分数：1.00）A. B.C.D.解析：12.( )主要是用来完成介质的物理、化学反应的容器。 A储存容器 B换热器 C塔类设备 D反应器（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.允许有一定偏差的项目，最多不超过 20%的检查点可以超过允许偏差值，但不能超过允许值的( )。 A100% B150% C200% D250%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.安全生产责任制必须经( )批准后实施。 A工技术员 B项目经理 C项目总工程师 D工程部门负责人（分数：1.0

22、0）A.B. C.D.解析：15.为施工方便和避免电缆淘塌方，电缆沟剖面应成( )。 A圆形 B梯形 C三角形 D正方形（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.工程量大、施工周期长的大型管网工程，高炉砌筑工程等，这些工程可酌情划为( )。 A单位工程 B分项工程 C分布工程 D主控工程（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.( )是轴承中的关键零件。 A轴承盖 B轴承座 C轴瓦 D连接螺栓（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.( )是管道工程最主要的施工材料，用以完成各种不同的介质的输送。 A管件 B管材 C阀门 D法兰（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.

23、对离开特种作业岗位( )以上的特种作业人员，上岗前必须重新进行考核，合格后方可上岗作业。 A6 个月 B7 个月 C8 个月 D9 个月（分数：1.00）A. B.C.D.解析：20.( )的主要功能是测量纵、横轴线以及垂直度的控制测量。 A光学水准仪 B激光准直仪 C光学经纬仪 D全站仪（分数：1.00）A.B.C. D.解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.滚动轴承与滑动轴承相比，具有摩擦阻力小和( )的优点。（分数：2.00）A.启动灵敏 B.润滑简便 C.效率低 D.易于更换E.效率高 解析：22.带传动的优点有( )。（分数：2.00）A.结构简单，成本低廉 B

24、.适用于两轴中心距较大的传动 C.过载时带与带轮之间会出现打滑，打滑虽使传动失效，但可防止损坏其他部件 D.带具有良好的挠性，可缓和冲击，吸收振动 E.工作性能可靠，使用寿命长解析：23.保冷结构性能的要求有( )。（分数：2.00）A.保护性要求 B.防护性要求 C.耐用性要求 D.可拆性要求 E.不可拆卸性要求解析：24.成套柜的检查项目包括( )。（分数：2.00）A.柜内照明齐全 B.动触头和静触头的中芯线应一致，触头接触紧密 C.机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠 D.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠 E.机械联锁或电气联锁装置动作应正确可靠解析：25.分项工程质量等级评

25、定分为( )两个等级。（分数：2.00）A.不合格B.差C.合格 D.优良 E.中等解析：26.流体的流动形态与( )等因素有关。（分数：2.00）A.粗糙度B.流速 C.管径 D.密度 E.黏度 解析：27.判定风险的级别一般分为( )。（分数：2.00）A.可忽略风险 B.不可忽略风险C.可容许风险 D.中度风险 E.重大风险 解析：28.测量方法可按不同的形式进行分类，常见的有( )。（分数：2.00）A.固定测量与不固定测量B.静态测量与动态测量 C.直接测量与间接测量 D.综合测量与单项测量 E.接触测量与非接触测量 解析：29.组成分项工程的项目施工完毕后，由( )组织内部验评。（

26、分数：2.00）A.项目总工程师 B.工程技术员C.项目工程师D.项目经理E.工程部门负责人 解析：30.采购计划应遵循的采购原则有( )。（分数：2.00）A.公平的原则B.货比三家的原则C.经济原则 D.质量保证原则 E.公开的原则解析：三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、（一）(总题数：1，分数：24.00)31.某业主与 W了程公司依据 FIDIC条款格式，订立了某机电安装工程的施工合同。合同规定：采用单价合同，因设计变更而发生的工程量变化，按实调整；同时视具体的变，动情况，业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为 18天，工期每提前 1天奖励 2000元，每拖后 1天罚款

27、 4000元。W 工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划(如图 1所示)，并得到业主的批准。工程施工过程中发生如下事件： 1上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件承包商不可以提出了期和费用补偿要求?简述其理由。2每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿是多少天?指出关键线路。3该工程的实际工期是多少天?工期奖罚款为多少元?4假设管理费和利润不予补偿，试计算业主应给予承包商的追加工程款为多少?（分数：24.00）_正确答案：(1事件一中，可以提出工期和费用的补偿要求，因为承包商依据工程师提供的数据施工而导致供电出现故障。事件二中，不可以提出工期和费用的补偿要求，因为施工中因为具体

28、机械使用改变而产生的费用应由承包商自行承担。事件三中，可以提出工期和费用的补偿要求，因为设计变更是甲方的责任。事件四中，不可以提出工期和费用的补偿要求，因为冬季施工是一个成熟的承包商所能预见的问题，应当在投标报价时即做充分的考虑。2确定原施工组织计划网络图的关键线路如图 1所示。*关键线路为：ADEGIK和 ADEHJLK所以工期补偿方式如下：事件一：B、C 虽不在关键线路上，但 B工作拖延 1天后，总时差变为 0，此时不影响总工期，但因 B工作的拖延使得 C工作的总时差变为 1，C 工作拖延 2天，所以应补偿。事件二：K 在关键线路上，节省一天，故工期不需要补偿。事件三：工期补偿为 0天。事

29、件四：I、J 在关键线路上，但由承包商自身原因造成的工期延长不予以补偿。综上所述，总工期不予以补偿。3根据各项目调整后的工期，网络图调整如图 2所示。*实际工期 20天，拖后 2天，工期罚款 0.80万元。4事件一中人工费补偿：(18+11)12348(元)。事件一中机械费补偿：1615+23101235(元)。事件二：不予以补偿。事件三中 H工作：20951900(元)。事件三中 G工作：(200-20)88-20078240(元)。事件四中属于承包商的措施费，不予补偿。工程款变更合计：348+1235+1900+240-8000-4277(元)。)解析：五、（二）(总题数：1，分数：24.

30、00)32.某市机电安装工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一做了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见，采用表格形式，见表 1。表 1 书面答复表序 号问 题提问单位提问时间答 复1n在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现

31、场踏勘。在投标截止日期前 10天，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。问题1该项目的标底应采用什么方法编制?简述其理由。2业主对投标单位进行资格预审应包括哪些内容?3该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处?请逐一说明。（分数：24.00）_正确答案：(1由于该项目的施工图及有关技术资料齐全，因而其标底可采用工料单价法或综合单价法进行编制。2业主对投标单位进行资格预审应包括以下内容：投标单位组织与机构和企业概况；近 3年完成工程的情况； 目前正在履行的合同情况；资源方面，如财务、管理、技术、劳力、设备等方面的情况；其他资料(如各种奖励或处罚等)。3该项目

32、施工招标存在五方面不当之处：(1)本项目征地工作尚未全部完成，尚不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标；(2)不应编制两个标底，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标；(3)业主对投标单位提问只能针对具体的问题做出明确答复，但不应提及具体的提问单位(投标单位)，世不必提及提问的时间(这一点可不答)，因为按中华人民共和国招标投标法第二十二条规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况；(4)根据中华人民共和国招标投标法的规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期

33、至少 15天(而不是 10天)前以书面形式通知所有招标文件收受人。若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并将其在投标文件中反映出来；本案例背景资料未说明投标截止日期已相应延长；(5)现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。)解析：六、（三）(总题数：1，分数：24.00)33.某机电安装工程系外资贷款项目，业主与承包商签订了施工合同。施工合同专用条件规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。在工程施工过程中，因业主提供的钢筋未到，使该项

34、作业从 10月 3日至 10月 16日停工(该项作业的总时差为零)。10月 7日至 10月 9日因停电、停水使设备基础砌筑停工(该项作业的总时差为 4天)。10月 14日至 10月 17日因施工机械发生故障使设备调试迟开工(该项作业的总时差为 4天)。为此，承包商于 10月 20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于 10月 25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下：1工期索赔(1)钢筋未到：10 月 3日至 10月 16日停工，计 14天。(2)设备基础砌筑：10 月 7日至 10月 9日停工，计 3天。(3)设备调试：10 月 14日至 10月 17日

35、迟开工，计 4天。总计请求顺延工期：21 天2费用索赔(1)窝工机械设备费：一台塔吊：142343276(元)一台混凝土搅拌机：1455770(元)一台设备调试设备机：724168(元)小计：4214(元)(2)窝工人工费：钢筋未到：3520.15149873.50(元)设备基础砌筑：3020.1531813.50(元)设备调试：3520.1542821.00(元)小计：14508.00(元)(3)保函费延期补偿：(150010%6/365)21517.81(元)(4)管理费增加：(4214+14508.00+517.81)15%2885.97(元)(5)利润损失：(4214+14508.00

36、+517.81+2885.97)5%1106.29(元)经济索赔合计：23232.07 元问题1承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?2假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的 65%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日 10元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。（分数：24.00）_正确答案：(1承包商提出的工期索赔不正确。(1)框架柱绑扎钢筋停工 14天，应予工期补偿。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。(2)砌砖停工，不予工期补偿。因为该项停工虽属于业主原因造成的，但该

37、项作业不在关键路线上，且未超过工作总时差。(3)抹灰停工，不予工期补偿。因为该项停工属于承包商自身原因造成的。同意工期补偿：14+0+014(天)。2经济索赔审定(1)窝工机械费塔吊 1台：1423465%2129.4(元)(按惯例闲置机械只应计取折旧费)。混凝土搅拌机 1台：145565%500.5(元)(按惯例闲置机械只应计取折旧费)。砂浆搅拌机 1台：32465%46.8(元)(因停电闲置只应计取折旧费)。因故障砂浆搅拌机停机 4天应由承包商自行负责损失，故不给补偿。小计：2129.4+500.5+46.82676.7(元)(2)窝工人工费扎筋窝工：3510144900(元)(业主原因造

38、成，但窝工工人已做其他工作，所以只补偿工效差)；砌砖窝工：30103900(元)(业主原因造成，只考虑降效费用)；抹灰窝工：不应给补偿，因系承包商责任。小计：4900+9005800(元)(3)保函费补偿150010%6365140.035(万元)经济补偿合计：2676.7+5800+3508826.70(元)解析：七、（四）(总题数：1，分数：24.00)34.某单机容量为 30万千瓦的火力发电站工程，业主与施工单位签订了单价合同，并委托了监理。在施工过程中，施工单位向监理工程师提出如下费用应由业主支付。1职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备，在安装前，需要对安装操作的职工进行培训

39、，培训经费 2万元。2研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费 8万元，改进混凝土泵送工艺试验费 3万元，合计 11万元。3临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房 5间和为业主搭建的临时办公室 3间，分别为 2万元和1万元，合计 3万元。4施工机械迁移费：施工吊装机械从另一工地调至本工地的费用 1万元。5施工降效费(1)根据施工组织设计，部分项目安排在雨季施工，由于采取防雨措施，增加费用 2万元。(2)由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇注运输作业，监理工程师已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量，资料如下：受影响

40、部分的工程原计划用工 2200工日，计划支出 40元/工日；原计划机械台班 360台班，综合台班单价为 180元/台班，受施工干扰后完成该部分工程实际用工 2800工日，实际支出 45元/工日，实际用机械台班 410台班，实际支出 200元/台班。1试分析以上各项费用业主是否应该支付?为什么?2第 5条(2)中提出的降效支付要求，人工费和机械使用费各应补偿多少?3监理工程师绘制的 S形曲线如图 2所示。若该工作进行到第 5个月底和第 10个月底时，试分析：(1)合同执行到第 5个月底时的进度偏差和投资偏差；(2)合同执行到第 10个月底时的进度偏差和投资偏差。（分数：24.00）_正确答案：(

41、1在各项费用中：(1)职工教育经费不应支付，该费用已包含在合同价中或该费用已计入建安工程费的间接费(或管理费)中；(2)模型破坏性试验费用应支付，该费用未包含在合同价中或该费用属业主应支付的研究试验费 (或业主的费用)；混凝土泵送工艺改进试验费不应支付，该费用已包含在合同价中(或该费用已计入建安工程费的措施费中)；(3)为民工搭建的用房费用不应支付，该费用已包含在合同价中(或该费用已计入建安工程费的措施费中)，为业主搭建的用房费用应支付，该费用未包含在合同价中(或该费用属业主应支付的临时设施费)；(4)施工机械迁移费不应支付，该费用已包含在合同价中(或该费用属建安工程费中的措施费)；(5)降效

42、费不应支付，属施工单位责任(或该费用已计入建安工程费的措施费中)；降效费应支付，该费用属业主应给予补偿的费用。2人工费补偿(2800-2200)4325800(元)；机械台班费补偿(410-360)180 9000(元)。3(1)第 5个月底进度无偏差(或进度偏差为零)，投资偏差为 500万元；(2)第 10个月底进度偏差为落后 1.5个月 (或 1500万元)，投资偏差为超支 500万元。)解析：八、（五）(总题数：1，分数：24.00)35.施工现场的安全防护是贯彻“预防为主、安全第一”方针的有力措施。项目部应努力提高安全生产管理水平，加强施工现场的安全防护，并采取技术、组织、经济和分包合

43、同措施保证现场文明施工措施的实现。问题1消除人的不安全行为的防护措施是什么?2消除安全管理缺陷应该做到哪些?3如何正确使用和管理安全标示?4施工项目文明施工管理的主要内容有哪些?5施工现场文明施工管理的内容包括哪些?（分数：24.00）_正确答案：(1消除人的不安全行为的防护措施如下：(1)施工环境应整洁，夜间施工要有良好的照明，材料和施工设备布置应整齐道路畅通、施工现场的安全防护到位等；(2)采取措施或调整作业时间，避免操作者在高温和低温环境中工作。必须在高温或低温环境中工作时，应采取相应措施，防止因人的身体不适应而造成不安全因素；(3)应防止腐蚀性物质、有毒物质、射线等对人体的危害，对其应

44、按照规定进行保管和使用。2消除安全管理缺陷应该做好如下措施：(1)制定完善的、切实可行的安全管理制度，并有一整套检查、落实、奖罚措施，用制度保障安全防护措施的落实；(2)避免技术管理缺陷、施工组织设计不完善和作业程序安排不合理给安全防护带来的困难等；(3)尽量采用机械化作业，改进施工工艺，减少人为因素带来的安全隐患；(4)项目部采购的施工设备、器具、防护用品等均必须符合国家有关标准的规定，不得让不合格的设备、防护用品进入施工现场。3正确使用和管理安全标示的内容如下：(1)安全标示牌的制作必须按国家现行标准安全标志的规定制作，标示牌应坚固耐用。有触电危险场所的标示牌，应用绝缘材料制成； (2)安

45、全标示牌应挂在醒目、与安全有关的地方，并使人们看到后有足够的时间来注意它所表示的内容；(3)安全标示牌应定期检查与维修，如发现有变形、破损或图形脱落以及不符合安全色的，应及时修整或更换； (4)凡是施工现场有不安全因素的场所和设备，均应挂安全标示牌。4施工项目文明施工管理的主要内容有：(1)厂区文明施工管理；(2)施工现场文明施工管理；(3)环境保护；(4)环卫管理；(5)施工人员的文明管理。5施工现场文明施工管理的内容如下：(1)根据，作业面，将施工现场化分成若干个责任区，各单位要保持本单位责任区的清洁、整齐和安全的施工环境；(2)施工现场要有明显防火标志，消防通道畅通，消防设施、工具、器材符合要求；施工现场不准吸烟；(3)工地的材料、