【工程类职业资格】机电工程管理与实务-61-2及答案解析.doc

《【工程类职业资格】机电工程管理与实务-61-2及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】机电工程管理与实务-61-2及答案解析.doc（22页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、机电工程管理与实务-61-2 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.T形焊接接头、角焊缝以及堆焊层的检验一般不采用( )。 A超声检验 B射线检验 C压力检验 D渗透检验（分数：1.00）A.B.C.D.2.机电工程施工现场的外部协调管理中，协调的形式以( )。 A会议座谈为主，个别交流为辅 B个别交流为主，会议座谈为辅 C会议座谈 D个别交流（分数：1.00）A.B.C.D.3.管道组装焊接时，焊前预热，目的是消除内应力，预热温度为( )。 A100120 B120130 C130150 D150170（分数：1.00）A.

2、B.C.D.4.把机电工程资料分为设计管理资料类、质量管理资料类等是按( )分类的。 A描述对象 B建设工程项目各阶段工作划分 C自然属性 D管理功能（分数：1.00）A.B.C.D.5.BCWS曲线表示( )的情况，是用来衡量项目进展和执行效果的尺度。 A单一表示费用 B表示费用和进度两者 C单一表示进度 D既不表示费用也不表示进度（分数：1.00）A.B.C.D.6.工业安装划分的程序是( )。 A分部工程分项工程单位工程 B分项工程分部工程单位工程 C单位工程分项工程分部工程 D分项工程单位工程分部工程（分数：1.00）A.B.C.D.7.( )是保冷层的维护层。 A防锈层 B绝热层 C

3、防潮层 D保护层（分数：1.00）A.B.C.D.8.( )是一种比较新的施工方法，这种方法在保证施工质量的前提下，可以节约大量的钢材。 A地脚螺栓 B垫铁 C无垫铁 D设备灌浆（分数：1.00）A.B.C.D.9.当施工过程中发生安全事故时，( )必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。 A项目经理 B项目总工程师 C工长 D工程部门负责人（分数：1.00）A.B.C.D.10.( )是一种采用红外线自动数字显示距离的测量仪器。 A光学水准仪 B激光准直仪 C光学经纬仪 D全站仪（分数：1.00）A.B.C.D.11.自动化工程安装可分为( )个阶

4、段。 A2 B3 C4 D5（分数：1.00）A.B.C.D.12.提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调( )的作用。 A料 B人 C法 D环（分数：1.00）A.B.C.D.13.实验结果表明，对于流体在圆管内流动，当尺。为( )时，流动形态为过渡流。 A20003000 B30004000 C20004000 D40005000（分数：1.00）A.B.C.D.14.( )指材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能。 A刚度 B弹性 C塑性 D韧性（分数：1.00）A.B.C.D.15.( )是一种用燃烧或电能把加热到熔化或接近熔化状态的金属微粒，喷附在金属制品表面

5、上而形成保护层的一种方法。 A热镀 B渗镀 C电镀 D喷镀（分数：1.00）A.B.C.D.16.( )简称公差，是指允许尺寸的变动量。 A标准公差 B公差带 C基本公差 D尺寸公差（分数：1.00）A.B.C.D.17.计量器具的选择主要决定于计量器具的技术指标和( )。 A准确指标 B检验指标 C经济指标 D极限指标（分数：1.00）A.B.C.D.18.( )只传递扭矩而不承受弯矩或弯矩很小。 A转轴 B传动轴 C芯轴 D曲轴（分数：1.00）A.B.C.D.19.计量检定按其检定的目的和性质分为首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和( )。 A仲裁检定 B强制性检定 C非强制性检定

6、 D使用后检定（分数：1.00）A.B.C.D.20.在自动控制系统中，( )是最基本的控制方式之一。 A反馈控制 B反馈元件 C测量变送元件 D比较元件（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.协调管理的措施是使协调管理取得实效的保证，主要有( )。（分数：2.00）A.制度措施B.进度措施C.教育措施D.经济措施E.计划措施22.建筑安装工程质量验收评定的结论只有( )两个结论。（分数：2.00）A.优B.良C.合格D.不合格E.差23.安全检查的主要检查内容是( )。（分数：2.00）A.查工作B.查隐患C.查思想D.查管理E.查整改24.变

7、压器按相数分为( )。（分数：2.00）A.三相变压器B.充气式变压器C.单相变压器D.多相变压器E.自动调压变压器25.电力电缆的选用通常从( )方面考虑。（分数：2.00）A.电力电缆导线截面的选择B.电力电缆品种的选择C.电力电缆额定电压的选择D.电力电缆保护层的选择E.电力电缆的数量选择26.链传动与带传动相比的主要特点是( )。（分数：2.00）A.制造和安装精确度要求较低B.没有弹性滑动和打滑，能保持准确的传动比C.结构紧凑D.能在温度较高、有油污等恶劣环境条件下工作E.所需张紧力较小，作用在轴上的压力也较小27.机械设备按设备功能可以分为( )。（分数：2.00）A.专用机械设备

8、B.非标准设备C.通用机械设备D.大型联动生产设备E.标准设备28.电力变压器的绝缘干燥系统通常包括( )。（分数：2.00）A.加热装置B.冷却装置C.排潮装置D.控制装置E.保护装置29.机电工程与施工质量管理协调中，质量管理协调主要作用于( )。（分数：2.00）A.质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性B.质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性C.不同专业施工工序交接间的及时性D.发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性E.全场检查计划中部位和顺序的安排30.项目经理安全职责应包括( )。（分数：2.00）A.认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度B.

9、制定和执行安全生产管理办法C.严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法D.严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度E.自觉遵守安全生产规章制度三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、（一）(总题数：1，分数：24.00)31.某技术力量雄厚、施工经验丰富的机电安装工程公司在进行电梯安装时，由于起重设备出现故障，在吊装预制板时，不慎将预制板脱落，幸好未造成人员伤亡。问题1起重设备安装施工单位应具备什么条件?2吊装方案的编制依据是什么?3机械设备安装的一般程序是什么?（分数：24.00）_五、（二）(总题数：1，分数：24.00)32.某机电设备工程施工场地是一片废墟，某施工单位与

10、建设单位通过投标获得了该工程的施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同，在施工中，开挖基坑时发现与建设单位在招标文件中提出的已“三通一平”不符，施工场地仍然有部分为废墟。问题1在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?2对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲乙双方需要注意哪些时效性问题?3根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事?（分数：24.00）_六、（三）(总题数：1，分数：24.

11、00)33.某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了机电安装工程的地基强夯处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向工程师申请质量认证，取得质量认证后，向工程师提出计量申请和支付工程款。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。问题1在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问工程

12、师拒绝承包商的要求是否合理?为什么?2在工程施工过程中，乙方根据工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应根据什么原则确定?3在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问工程师应如何审理?（分数：24.00）

13、_七、（四）(总题数：1，分数：24.00)34.某机电工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与 A公司签订了土建施工合同；与 B公司签订了设备安装合同；与 C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对建设单位提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件：事件一：A 公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商 D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的 10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。事件二：由于 A

14、公司在现场施工时间拖延 5天，造成 B公司的开工时间相应推迟了 5天，B 公司向 A 公司提出了索赔。事件三：顶层结构数板吊装后，A 公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C 公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上 9层楼顶的设想落空后，提出用 A公司的卷扬机运送，A 公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C 公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C 公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。问题1事件一中 A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?2事件二中 B公司向 A公司提出索赔是否正确?如不正确，请说明正确的做法。3事件三中 C公司向

15、建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么?4根据建设工程质量管理条例的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?（分数：24.00）_八、（五）(总题数：1，分数：24.00)35.某设备工程采用 FIDIC生产设备和设计施工合同条件。雇主分别与 A公司订立了雇主/咨询工程师服务协议书，与 B公司订立了生产设备和设计施工合同。在合同履行过程中，发生了下述事件：事件一：在 B公司制造生产设备期间，工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验，但 B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由，拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。事件二：生产设备制造完毕，在运往安装现场途中遭遇暴风雪，交通中断，使得

16、设备进场比预计时间迟延，导致安装工程延误了 2天进行。对此，承包商提出索赔，要求延长竣工时间 2天，并补偿 2天的停工损失。事件三：生产设备安装完毕，依照合同要求对生产设备进行竣工试验，在启动前试验时，发现由于雇主提供的基础工程出现沉降，导致不能进行启动试验，故对基础工程进行了修复，延误了 2天的启动试验。进行启动试验时，发现由于生产设备的设计缺陷，影响了生产设备运行的可靠性，又对生产设备进行了修补，因此导致竣工试验延误了 3天。生产设备的竣工试验通过后，B 公司向工程师提出索赔，要求延长竣工时间 5天，补偿 5天停工损失。问题1在事件一中，B 公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。2在

17、事件二中，工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。3在事件三中，工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。（分数：24.00）_机电工程管理与实务-61-2 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.T形焊接接头、角焊缝以及堆焊层的检验一般不采用( )。 A超声检验 B射线检验 C压力检验 D渗透检验（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.机电工程施工现场的外部协调管理中，协调的形式以( )。 A会议座谈为主，个别交流为辅 B个别交流为主，会议座谈为辅 C会议座谈 D个别交流（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.管道组装

18、焊接时，焊前预热，目的是消除内应力，预热温度为( )。 A100120 B120130 C130150 D150170（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.把机电工程资料分为设计管理资料类、质量管理资料类等是按( )分类的。 A描述对象 B建设工程项目各阶段工作划分 C自然属性 D管理功能（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.BCWS曲线表示( )的情况，是用来衡量项目进展和执行效果的尺度。 A单一表示费用 B表示费用和进度两者 C单一表示进度 D既不表示费用也不表示进度（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.工业安装划分的程序是( )。 A分部工程分项工程单位工程 B分

19、项工程分部工程单位工程 C单位工程分项工程分部工程 D分项工程单位工程分部工程（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.( )是保冷层的维护层。 A防锈层 B绝热层 C防潮层 D保护层（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.( )是一种比较新的施工方法，这种方法在保证施工质量的前提下，可以节约大量的钢材。 A地脚螺栓 B垫铁 C无垫铁 D设备灌浆（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.当施工过程中发生安全事故时，( )必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。 A项目经理 B项目总工程师 C工长 D工程部门负责人（分数：1.00）A.

20、B.C.D.解析：10.( )是一种采用红外线自动数字显示距离的测量仪器。 A光学水准仪 B激光准直仪 C光学经纬仪 D全站仪（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.自动化工程安装可分为( )个阶段。 A2 B3 C4 D5（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调( )的作用。 A料 B人 C法 D环（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.实验结果表明，对于流体在圆管内流动，当尺。为( )时，流动形态为过渡流。 A20003000 B30004000 C20004000 D40005000（分数：1.00）A

21、.B.C. D.解析：14.( )指材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能。 A刚度 B弹性 C塑性 D韧性（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.( )是一种用燃烧或电能把加热到熔化或接近熔化状态的金属微粒，喷附在金属制品表面上而形成保护层的一种方法。 A热镀 B渗镀 C电镀 D喷镀（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.( )简称公差，是指允许尺寸的变动量。 A标准公差 B公差带 C基本公差 D尺寸公差（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.计量器具的选择主要决定于计量器具的技术指标和( )。 A准确指标 B检验指标 C经济指标 D极限指标（分数：1.00）A.B.

22、C. D.解析：18.( )只传递扭矩而不承受弯矩或弯矩很小。 A转轴 B传动轴 C芯轴 D曲轴（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.计量检定按其检定的目的和性质分为首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和( )。 A仲裁检定 B强制性检定 C非强制性检定 D使用后检定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：20.在自动控制系统中，( )是最基本的控制方式之一。 A反馈控制 B反馈元件 C测量变送元件 D比较元件（分数：1.00）A. B.C.D.解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.协调管理的措施是使协调管理取得实效的保证，主要有( )。（分数：2.00）

23、A.制度措施 B.进度措施C.教育措施 D.经济措施 E.计划措施解析：22.建筑安装工程质量验收评定的结论只有( )两个结论。（分数：2.00）A.优B.良C.合格 D.不合格 E.差解析：23.安全检查的主要检查内容是( )。（分数：2.00）A.查工作B.查隐患 C.查思想 D.查管理 E.查整改 解析：24.变压器按相数分为( )。（分数：2.00）A.三相变压器 B.充气式变压器C.单相变压器 D.多相变压器 E.自动调压变压器解析：25.电力电缆的选用通常从( )方面考虑。（分数：2.00）A.电力电缆导线截面的选择 B.电力电缆品种的选择 C.电力电缆额定电压的选择 D.电力电缆

24、保护层的选择 E.电力电缆的数量选择解析：26.链传动与带传动相比的主要特点是( )。（分数：2.00）A.制造和安装精确度要求较低B.没有弹性滑动和打滑，能保持准确的传动比 C.结构紧凑 D.能在温度较高、有油污等恶劣环境条件下工作 E.所需张紧力较小，作用在轴上的压力也较小 解析：27.机械设备按设备功能可以分为( )。（分数：2.00）A.专用机械设备 B.非标准设备 C.通用机械设备 D.大型联动生产设备 E.标准设备解析：28.电力变压器的绝缘干燥系统通常包括( )。（分数：2.00）A.加热装置 B.冷却装置C.排潮装置 D.控制装置 E.保护装置 解析：29.机电工程与施工质量管

25、理协调中，质量管理协调主要作用于( )。（分数：2.00）A.质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性 B.质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性 C.不同专业施工工序交接间的及时性 D.发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协同性 E.全场检查计划中部位和顺序的安排解析：30.项目经理安全职责应包括( )。（分数：2.00）A.认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度 B.制定和执行安全生产管理办法 C.严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法 D.严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度 E.自觉遵守安全生产规章制度解析：三、案例分析题(总题数：0，分数：

26、0.00)四、（一）(总题数：1，分数：24.00)31.某技术力量雄厚、施工经验丰富的机电安装工程公司在进行电梯安装时，由于起重设备出现故障，在吊装预制板时，不慎将预制板脱落，幸好未造成人员伤亡。问题1起重设备安装施工单位应具备什么条件?2吊装方案的编制依据是什么?3机械设备安装的一般程序是什么?（分数：24.00）_正确答案：(1起重设备安装施工单位应具备的条件是：(1)有与起重设备安装相适应的专业技术人员和技术工人；(2)有与起重设备安装相适应的生产条件和检测手段；(3)有健全的质量管理制度和责任制度。2吊装方案的编制依据是：(1)工程概况；(2)方案选择；(3)工艺分析与工艺布置；(4

27、)施工步骤与工艺岗位分工；(5)工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核等，结合现场具体情况，对方案的每一个工艺细节进行不安全因素分析，制订安全技术措施；(6)进度计划；(7)资源计划，包括人力、机具、材料等。3机械设备安装的一般程序是：(1)设备开箱与清点；(2)基础放线(设备定位)；(3)设备基础检验；(4)设备就位；(5)精度检测与调整；(6)设备固定；(7)拆卸、清洗与装配；(8)润滑与设备加油；(9)调整与试运转；(10)工程验收。)解析：五、（二）(总题数：1，分数：24.00)32.某机电设备工程施工场地是一片废墟，某施工单位与建设单位通过投标获得了该工程的施

28、工任务，并与建设单位签订了固定价格合同，在施工中，开挖基坑时发现与建设单位在招标文件中提出的已“三通一平”不符，施工场地仍然有部分为废墟。问题1在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?2对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲乙双方需要注意哪些时效性问题?3根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事?（分数：24.00）_正确答案：(1在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承

29、包商应根据建设工程施工合同 (示范文本)的规定，及时通知甲方，要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。2在出现变更工程价款和工期事件之后，甲乙双方主要应注意：(1)乙方提出变更工程价款和工期的时间；(2)甲方答复的时间；(3)双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决方式和时间。3承包商应这样处理：(1)在接到设计变更图纸后的 14天内，向甲方提出变更工程价款和工期顺延的报告。甲方应在收到方面报告后的 14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；若不同意，应进一步与甲方就变更价款协商，协商厂一致后，修改合同。如果协商不一致，按工程承包合同争议的处理方式解决；(2)发现出土文物后，首先应

30、在 4小时内，以书面形式通知甲方，同时采取妥善的保护措施；其次向甲方提出措施费用补偿和顺延工程的要求，并提供相应的计算书及其证据。)解析：六、（三）(总题数：1，分数：24.00)33.某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了机电安装工程的地基强夯处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的分项工程首先向工程师申请质量认证，取得质量认证后，向工程师提出计量申请和支付工程款。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。问题1在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边

31、缘时，乙方在取得在场的工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问工程师拒绝承包商的要求是否合理?为什么?2在工程施工过程中，乙方根据工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应根据什么原则确定?3在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的

32、部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问工程师应如何审理?（分数：24.00）_正确答案：(1工程师的拒绝正确。其原因是：该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了工程合同约定的工程范围。对该部分的工程量，工程师可以认为是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担。2变更价款的确定原则：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3

33、)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方法解决。3工程师应对两项索赔事件作出处理如下：(1)对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予乙方工期顺延和费用补偿。(2)对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：对于前期的季节性大雨，这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲

34、坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担；工期顺延。)解析：七、（四）(总题数：1，分数：24.00)34.某机电工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与 A公司签订了土建施工合同；与 B公司签订了设备安装合同；与 C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对建设单位提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件

35、：事件一：A 公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商 D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的 10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。事件二：由于 A公司在现场施工时间拖延 5天，造成 B公司的开工时间相应推迟了 5天，B 公司向 A 公司提出了索赔。事件三：顶层结构数板吊装后，A 公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C 公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上 9层楼顶的设想落空后，提出用 A公司的卷扬机运送，A 公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C 公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C 公司

36、就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。问题1事件一中 A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?2事件二中 B公司向 A公司提出索赔是否正确?如不正确，请说明正确的做法。3事件三中 C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么?4根据建设工程质量管理条例的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?（分数：24.00）_正确答案：(1A 公司的做法不符合国家有关法律的规定。A公司的行为属于非法转包行为，这是招标投标法中禁止的行为。2事件二中 B公司向 A公司提出的索赔不正确。正确做法：B 公司就因 A公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，应向建设单位提

37、出索赔。3事件三中 C公司向建设单位提出的索赔是合理的。理由：在施工合同中约定，建设单位应协调现场其他施工单位为承包单位创造可利用条件。4根据建设工程质量管理条例的规定，违法分包行为主要有：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可、承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。)解析：八、（五）(总题数：1，分数：24.00)35.某设备工程采用 FIDIC生产设备和设计施工合同条件。雇主分别与 A公司订立了雇主/

38、咨询工程师服务协议书，与 B公司订立了生产设备和设计施工合同。在合同履行过程中，发生了下述事件：事件一：在 B公司制造生产设备期间，工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验，但 B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由，拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。事件二：生产设备制造完毕，在运往安装现场途中遭遇暴风雪，交通中断，使得设备进场比预计时间迟延，导致安装工程延误了 2天进行。对此，承包商提出索赔，要求延长竣工时间 2天，并补偿 2天的停工损失。事件三：生产设备安装完毕，依照合同要求对生产设备进行竣工试验，在启动前试验时，发现由于雇主提供的基础工程出现沉降，导致不能进行启动试验，故对基

39、础工程进行了修复，延误了 2天的启动试验。进行启动试验时，发现由于生产设备的设计缺陷，影响了生产设备运行的可靠性，又对生产设备进行了修补，因此导致竣工试验延误了 3天。生产设备的竣工试验通过后，B 公司向工程师提出索赔，要求延长竣工时间 5天，补偿 5天停工损失。问题1在事件一中，B 公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。2在事件二中，工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。3在事件三中，工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。（分数：24.00）_正确答案：(1B 公司不可拒绝工程师的检验要求。因为黄皮书规定，工程师(雇主人员)有权在生产、加工和实施期间，对材料与工艺进行检查、检验，承

40、包商应当向他们提供一切机会，包括提供进入条件、设施、许可和安全装备。当然，涉及承包商的商业秘密，工程师有保密义务。2根据黄皮书的规定，异常恶劣的气候条件，承包商有权要求延长竣工时间，但无权要求补偿费用损失。暴风雪属于异常恶劣的气候条件，工程师针对承包商的索赔，应当审查其是否按照规定的程序提出，如果符合程序要求，则应当批准延长竣工时间 2天，拒绝补偿任何费用。3工程师应当首先审查承包商的索赔要求是否符合索赔程序要求，如果符合，对承包商的索赔要求进一步审查，做出如下处理：由于基础工程是由雇主提供的，因基础沉降影响了竣工试验，应当由雇主承担责任，因此工程师应当批准延长竣工时间 2天并补偿 2天的停工损失；根据合同规定，生产设备应由承包商设计，因设计缺陷对竣工试验的影响，应当由承包商承担责任，因此对承包商的该项索赔要求应予以驳回。)解析：