【工程类职业资格】建设工程项目管理-247及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程项目管理-247及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程项目管理-247及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程项目管理-247 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.采用网络计划对工程进度实施动态控制是控制建设工程进度的( )。（分数：1.00）A.组织措施B.领导措施C.技术措施D.经济措施2.有关危险源与事故关系的说法表达不正确的是( )。（分数：1.00）A.事故的发生是两类危险源共同作用的结果B.第一类危险源是事故发生的前提C.第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度D.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件3.对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正属于( )的内容。（分数：1.00）A.事前控制B

2、.事中控制C.事后控制D.主动控制4.在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。（分数：1.00）A.最迟完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值C.最早开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值5.已知某工程双代号网络计划的计算工期为 130 天。如果计划工期为 135 天，则关键线路上( )。（分数：1.00）A.相邻工作之间时间间隔为零B.工作的自由时差为零C.工作的总时差为零D.节点最早时间等于最迟时间6.对分包商，主要通过分包合同明确双方的( )，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。（分数：1.00）A.法律义务关系B.分包责任关系C.责、权、利关系D.利益分

3、配关系7.建设工程项目质量控制系统不包括控制系统的( )。（分数：1.00）A.动力机制B.约束机制C.反馈机制D.分配机制8.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担( )。（分数：1.00）A.连带赔偿责任B.共同违法责任C.共同赔偿责任D.连带违约责任9.施工总承包合同通用条款中包括( )。（分数：1.00）A.组成合同的文件B.工程概况C.材料设备供应D.工程承包范围10.建设工程参与各方的共同责任是( )。（分数：1.00）A.贯彻强制性标准B.全面质量监督管理C.设计变更控制D.全面质量自控11.职业健康安全问题可归纳为三个问题，

4、并根据其特点寻求解决的途径，这三个问题不包括( )。（分数：1.00）A.人的不安全行为B.物的不安全行为C.组织管理不力D.机械的不安全状态12.NEC 合同条件体系中的核心条款不包括( )。（分数：1.00）A.承包人的主要责任B.工期C.责任赔偿D.补偿13.下列关于合同协议的补遗说法不正确的有( )。（分数：1.00）A.在合同谈判阶段双方谈判的结果一般以合同补遗的形式，有时也可以以合同谈判纪要形式，形成书面文件B.合同补遗的将成为合同文件中极为重要的组成部分，因为它最终确认了合同签订人之间的意志，在合同解释中优先于其他文件C.对于合同补遗，不仅承包人对它重视，发包人也极为重视，它一般

5、是由发包人或其监理工程师起草D.因合同补遗或合同谈判纪要会涉及合同的技术、经济、法律等所有方面，作为工程师主要是核实其是否忠实于合同谈判过程中双方达成的一致意见及其文字的准确性14.采用限额设计的方法是对投资控制纠偏的( )。（分数：1.00）A.管理措施B.技术措施C.组织措施D.经济措施15.职业健康安全管理体系的基本内容由( )构成。（分数：1.00）A.3 个一级要素 15 个二级要素B.4 个一级要素 16 个二级要素C.5 个一级要素 17 个二级要素D.5 个一级要素 18 个二级要素16.在工程网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量和安全影响差别不大的

6、基础上，应选择的压缩对象是分别在这两条关键线路上的两项 ( )的工作组合。（分数：1.00）A.直接费用率之和最小B.资源强度之和最小C.持续时间总和最大D.间接费用率之和最小17.反映业主方和项目各参与方之间的合同关系可以用( )。（分数：1.00）A.项目结构图B.工作流程图C.合同任务分工表D.合同结构图18.下面哪项不是工程施工阶段建设监理工作的主要任务( )。（分数：1.00）A.质量控制B.进度控制C.风险控制D.投资控制19.工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，( )。（分数：1.00）A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进入调解程序C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序20

7、.混凝土结构施工阶段主要的噪声源是( )。（分数：1.00）A.装载机B.吊车C.振捣棒D.升降机21.计算工程索赔最常用的方法是( )。（分数：1.00）A.总费用法B.实际费用法C.修正的总费用法D.工作量法22.用于工程进度计划编制的软件是基于( )的原理编制的。（分数：1.00）A.工程网络计划B.进度控制C.施工技术D.横道图23.下列有关质量管理体系说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.质量管理体系的建立是以八项质量管理原则为依据的B.确定市场及顾客需求是质量管理体系建立的前提C.质量目标不能进一步分解落实到相关层次、相关岗位的职能和职责中D.质量管理体系的建立需识别并提供实

8、现质量目标和持续改进所需的资源24.按照国际惯例，常用的索赔费用的计算方法包括( )。（分数：1.00）A.实际费用法B.直接费用法C.间接费用法D.利润索赔法25.旁站监理人员的主要职责不包括( )。（分数：1.00）A.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工，执行施工方案以及工程建设强制性标准情况B.检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况C.工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑企业改正D.检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等26.招标人出售招标文件或资格预审文件时，( )。（分数：1.00）A

9、.不能收取费用B.可以收费，但收费要适当，不能以盈利为目的C.只能收取押金，招标结束后退还D.可以收费，但要对未中标者返还部分费用27.对于勘察、设计或施工总承包方合同，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人与总承包人订立总承包合同B.发包人将全部勘察、设计或施工任务全部发包给一个单位作为总承包人C.总承包人与分包人订立分包合同D.总承包人与分包人就工作成果对发包人承担连带责任28.工程管理信息化中，不属于管理类工程信息的是( )。（分数：1.00）A.与设计、施工和物资有关的技术信息B.进度控制信息C.质量控制信息D.合同管理信息29.以下不属于施工合同文件组成的是( )。（分数

10、：1.00）A.合同协议书B.投标须知C.合同通用条款D.工程报价单30.施工安全控制中，所有新员工必须经过三级教育后才可上岗，其不包括( )的安全教育。（分数：1.00）A.进厂B.进车间C.进班组D.出厂31.当获证企业发生质量体系存在严重不符合规定或在认证暂停的规定期限未予整改的，认证机构做出( )的决定。（分数：1.00）A.企业通报B.认证暂停C.认证注销D.认证撤销32.下列哪项不属于横道图进度计划存在的问题( )。（分数：1.00）A.工序之间的逻辑关系不能进行表达B.难以适应大的进度计划系统C.没有通过严谨的进度计划时间参数计算D.计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大33.

11、建筑公司(乙方)于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为 3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工。施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师 5 月 15 日停工的指令，进行地质复查；5 月 19 日接到监理工程师于 5 月 20 日复工令，则事件工期索赔各是( )天。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.634.建设工程施工劳务分包合同中，施工组织设计由( )负责编制。（分数：1.00）A.劳务分包人B.发包人C.工程承包人D.工程师35.由于工程质量形成的影响因素多，所以对工程质量状况的调查和质量问题的分析

12、必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因，这是( )的基本思想。（分数：1.00）A.分层法B.因果分析法C.排列图法D.直方图法36.不属于合同交底工作的是( )。（分数：1.00）A.学习合同，对合同的主要内容作出解释和说明B.检查施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件C.将合同事件责任分解落实到各工程小组或分包人D.在合同实施前召开协调会议，落实各种安排37.安全检查的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.查思想B.查管理C.查隐患D.查质量38.噪声按照( )可分为气体动力噪声、机械噪声、电磁性噪声。（分数：1.00）A.振动性质B.噪声来源C.噪声性质D.噪声危害程

13、度39.根据建筑工程生产施工的特点，目前我国工程项目施工的质量计划常用( )或施工组织设计的文件形式进行编制。（分数：1.00）A.施工质量保证体系B.施工项目质量计划书C.施工项目管理实施规划D.施工项目质量保证体系40.合同条文有二义性应( )。（分数：1.00）A.视为合同废止B.属于合同错误C.视为合同变更D.属于合同笔误41.在工程网络图中，M 工作的最早开始时间为第 9 天，持续时间为 4 天，该工作有三项紧后工作，它们最早开始时间分别为第 15 天、17 天、19 天，则 M 工作的自由时差为( )。（分数：1.00）A.4 天B.3 天C.2 天D.1 天42.( )是施工企业

14、全面成本管理的重要环节。（分数：1.00）A.成本控制B.成本计划C.成本核算D.成本考核43.工程预付款的额度主要是保证施工所需材料和构件的( )。（分数：1.00）A.正常使用B.正常储备C.满足供应D.及时采购44.支付担保额度一般为工程总额的( )。（分数：1.00）A.20%25%B.25%50%C.50%75%D.75%100%45.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（分数：1.00）A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供贷

15、方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担46.人力资源管理的任务不包括( )。（分数：1.00）A.编制组织和人力资源规划B.组织项目管理班子人员的获取C.管理项目管理班子的成员D.调动所有项目参与人员的积极性47.工程项目策划是一个( )的工作过程，需整合多方面专家的知识。（分数：1.00）A.开放性B.科学性C.单一性D.重复性48.下列关于施工成本计划编制方法的说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.各种编制施工成本计划的方法是相互独立的B.在实践中，往往将几种编制施工成本计划的方法结合起来使用，从而达到扬

16、长避短的效果C.在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到两者兼顾D.施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械费、措施费和间接费49.项目信息门户实施的条件最重要的是( )。（分数：1.00）A.组织件B.教育件C.硬件D.业主50.建筑产品的多样性和生产的单件性使得每项工程都要( )。（分数：1.00）A.根据实际情况制定健康安全与环境管理计划B.根据行业分工制定健康安全与环境管理方案C.根据生产计划制定健康安全与环境管理方针D.根据业主要求制定健康安全与环境管理计划51.建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一

17、般包括从( )到交付使用的工程建设全过程。（分数：1.00）A.施工图设计B.工程开工C.工程立项D.勘察设计52.某分部工程双代号网络计划如图 7 所示，其关键线路有( )条。（分数：1.00）A.B.C.D.53.由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此( )。（分数：1.00）A.不能提出索赔B.可以提出工期拖延索赔C.可以提出工程变更索赔D.可以提出工程终止索赔54.改变施工管理和强化合同管理是进度纠偏的( )措施。（分数：1.00）A.组织B.管理C.经济D.技术55.建设项目管理规划是指导管理工作的( )文件。（分数：1.00）A.根本性B.法律性C.纲领性

18、D.技术性56.工程项目质量控制系统与工程项目管理组织相融，是( )。（分数：1.00）A.间断性的B.一次性的C.永久性的D.长期性的57.下列合同争议解决方式中，国际大型建筑工程合同不常使用的方式为( )。（分数：1.00）A.协商B.调节C.仲裁D.诉讼58.一次事故中死亡 4 人的事故属于( )。（分数：1.00）A.重伤事故B.死亡事故C.重大伤亡事故D.特大伤亡事故59.以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标的招标方式是( )。（分数：1.00）A.询价B.公开招标C.邀请招标D.议标60.施工成本分析就是根据会计核算、业务核算和( )提供的资料，对施工成本的形成过程和影响

19、成本升降的因素进行分析。（分数：1.00）A.单项核算B.成本核算C.利润核算D.统计核算61.安全技术交底的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.本工程项目的施工作业特点和危险点B.针对项目的具体预防措施C.工程概况、施工方法D.发生事故后应及时采取的避难和急救措施62.FIDIC 施工合同在履行过程中采用以( )为核心的工程项目管理模式。（分数：1.00）A.项目经理B.工程师C.项目法人D.项目技术员63.用产值工资率指标考核人工费的支出水平的方法是( )。（分数：1.00）A.相关比率法B.构成比率法C.动态比率法D.静态比率法64.自有机械窝工费一般按( )索赔。（分数：1.0

20、0）A.台班折旧费B.机械窝工费C.机械台班上涨费D.机械租赁费65.大中型工程项目构成的划分中，由大到小的顺序是( )。（分数：1.00）A.单位工程、单项工程、分部工程、分项工程B.单位工程、单位工程、分部工程、分项工程C.单项工程、单位工程、分项工程、分部工程D.单位工程、单项工程、分项工程、分部工程66.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求捉交投标文件截止日期至少( )日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.2067.项目管理信息系统的功能不包括( )。（分数：1.00）A.投资控制B.成本控制C.风险控制D.合

21、同管理68.风险辨识是风险管理的工作流程，其目的是( )。（分数：1.00）A.分析风险量的大小B.分析哪些风险可以控制C.分析存在哪些风险D.制定风险管理方案69.施工成本控制不包括( )。（分数：1.00）A.事后控制B.事先控制C.过程控制D.整体控制70.项目管理中最重要的任务是( )。（分数：1.00）A.合同管理B.质量控制C.安全管理D.投资控制二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.随着建设项目的进展，进度计划要不断进行调整B.项目参与各方的控制任务各不相同，其控制的目标和时间范畴各不相同C.进

22、度控制是一个动态的管理过程D.项目进度计划系统的建立和完善有一个逐步形成的过程E.施工方进度控制系统是项目进度控制系统的关键72.下列关于项目信息编码的方法和说明，正确的是( )。（分数：2.00）A.项目投资编码就是概预算定额确定的分部分项工程的编码B.项目成本项编码就是预算定额确定的分部分项工程的编码C.项目进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划项的需要D.合同编码应参考项目的合同结构和合同的分类E.工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点、项目实施单位的需要而建立73.下列属于招标文件主要内容的有( )。（分数：2.00）A.城市规划管理部门确定的规划控制条

23、件和用地红线图B.施工单位的设备条件C.已批准的项目建议书或可行性研究报告D.工程名称、地址、占地面积、建筑面积E.工程经济技术要求74.施工任务的委托模式叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.业主方委托由多个施工单位组成的施工合作体作为施工总包单位B.业主方委托一个施工单位作为施工总包管理单位C.业主方委托一个施工单位作为施工总包单位，但施工总包单位不能再委托其他施工单位作为分包单位配合施工D.业主方委托多个施工单位组成的施工联合体作为施工总包单位，单业主方不能委托其他施工单位作为分包单位进行施工E.提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包75.施工验收质量控制包括对( )验收过

24、程的质量控制。（分数：2.00）A.检验批B.分部工程C.单位工程D.建设工程项目E.隐蔽工程76.依据合同计价方式的不同，合同类型主要有( )。（分数：2.00）A.总价合同B.固定价合同C.单价合同D.估算工程量合同E.成本加酬金合同77.常见的影响工程进度的风险包括( )风险。（分数：2.00）A.组织B.技术C.投资D.合同E.管理78.建设工程职业健康安全与环境管理的目的有( )。（分数：2.00）A.防止和减少生产安全事故B.控制影响场内员工、临时工作人员健康和安全的条件和因素C.考虑和避免因管理不当对员工健康和安全造成的危害D.保护产品生产者健康安全E.保障人民群众的生命和财产免

25、受损失79.对于索赔争执的解决，需要分析( )。（分数：2.00）A.索赔的程序B.争执的解决方式和程序C.仲裁条款，包括仲裁所依据的法律、仲裁地点、方式和程序、仲裁结果的约束力D.争执中涉及的政府有关部门的意见E.索赔争执的解决方法80.建设工程项目作业现场的职业健康安全管理应考虑( )的健康安全。（分数：2.00）A.全体作业人员B.临时工作人员C.合同方人员D.来访及参观人员E.上级管理人员81.建设工程施工劳动分包合同中，有关劳务报酬计取正确的是( )。（分数：2.00）A.浮动劳务报酬(含管理费)B.固定劳务报酬(含管理费)C.约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算

26、D.约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算E.固定劳务报酬，管理费另计82.我国推行建设工程监理制度的目的是( )。（分数：2.00）A.确保工程建设质量B.提高施工单位的施工水平C.提高工程建设水平D.减轻建设主管部门的工作E.充分发挥投资效益83.工程项目策划需整合( )方面的专家的知识。（分数：2.00）A.招标投标知识B.管理知识和组织知识C.项目策划经验D.设计经验和施工经验E.技术知识84.按照我国企业伤亡事故分类(GB 64411986)标准规定，职业伤害事故类别包括( )。（分数：2.00）A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害B.触电、淹溺、灼烫、火灾

27、C.高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水D.放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸E.中毒和窒息、化学烧伤、雷击伤害、落物砸伤85.成本控制方法中的表格法的优点是( )。（分数：2.00）A.灵活B.适用性强C.信息量大D.能准确表达绝对偏差E.可借助计算机处理数据86.人力资源管理的任务有( )。（分数：2.00）A.团队建设B.编制组织和人力资源规划C.员工培训D.组织项目管理班子人员的获取E.管理项目管理班子的成员87.材料费的可索赔费用中正确的是( )。（分数：2.00）A.进货费B.运输费C.仓储费D.使用费E.合理的损耗费88.建设工程环境保护的要求包括( )。（分数：2

28、.00）A.建设工程项目的选址、选线、布局应当符合区域、流域规划和城市总体规划B.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声C.禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备D.建设工程项目防治污染的措施，必须与主体工程同时投产使用E.写出事故调查报告89.项目的决策阶段主要是( )。（分数：2.00）A.编制设计任务书B.进行初步设计C.编制项目建议书D.进行合同磋商E.编制可行性研究报告90.属于设备采购合同的条款内容有( )。（分数：2.00）A.交(提)货期限B.分包与外购C.违约责任D.履约保证金E.产品的技术标准或技术性能指标91.政府在施工前的质量监督内容是( )。（分

29、数：2.00）A.检查项目参与各方的质保体系B.审查施工组织设计C.检查各方人员的资质证书D.对检查的结果记录保存E.编制监理规划92.FIDIC 合同规定，宜对有关工作内容采用新的费率或价格的是( )。（分数：2.00）A.如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 8%B.工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的 1%C.由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过 1%D.这项工作不是合同中规定的“固定费率项目”E.此工作是根据变更与调整的指示进行的93.施工组织设计的编制基本内容包括( )。（分数：2.00）A.工程概括B.施工部

30、署及方案C.施工进度计划D.施工平面图E.主要技术经济指标94.建设工程项目质量控制的 PDCA 循环原理包括( )。（分数：2.00）A.计划B.实施C.检查D.处置E.纠偏95.成本偏差的分析方法有( )。（分数：2.00）A.表格法B.曲线法C.指数分析法D.实际价格调整法E.调价文件计算法96.施工成本管理的任务主要包括( )。（分数：2.00）A.成本预测和计划B.成本的降低和控制C.成本的控制和核算D.成本的核算和节约E.成本的分析和考核97.工程质量验收分为( )。（分数：2.00）A.施工准备验收B.过程验收C.施工验收D.竣工验收E.维修验收98.施工过程中水污染的防治措施有

31、( )。（分数：2.00）A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填B.施工现场搅拌站废水、现制水磨石的污水、电石的污水经过滤处理后方可排放C.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理D.施工现场 80 人以上的临时食堂，污水排放时，可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染E.工地临时厕所，化粪池应采取防渗漏措施99.在双代号时标网络计划中( )。（分数：2.00）A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按最早开始时间绘制10

32、0.某分部工程双代号网络计划如图 8 所示，其作图错误包括( )。（分数：2.00）建设工程项目管理-247 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.采用网络计划对工程进度实施动态控制是控制建设工程进度的( )。（分数：1.00）A.组织措施B.领导措施C.技术措施 D.经济措施解析：2.有关危险源与事故关系的说法表达不正确的是( )。（分数：1.00）A.事故的发生是两类危险源共同作用的结果B.第一类危险源是事故发生的前提C.第二类危险源是事故的主体，决定事故的严重程度 D.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件解析

33、：3.对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正属于( )的内容。（分数：1.00）A.事前控制B.事中控制C.事后控制 D.主动控制解析：4.在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。（分数：1.00）A.最迟完成时间的最小值B.最早完成时间的最大值 C.最早开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值解析：5.已知某工程双代号网络计划的计算工期为 130 天。如果计划工期为 135 天，则关键线路上( )。（分数：1.00）A.相邻工作之间时间间隔为零 B.工作的自由时差为零C.工作的总时差为零D.节点最早时间等于最迟时间解析：6.对分包商，主要通过分包合同明确双方的( )

34、，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。（分数：1.00）A.法律义务关系B.分包责任关系 C.责、权、利关系D.利益分配关系解析：7.建设工程项目质量控制系统不包括控制系统的( )。（分数：1.00）A.动力机制B.约束机制C.反馈机制D.分配机制 解析：8.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担( )。（分数：1.00）A.连带赔偿责任 B.共同违法责任C.共同赔偿责任D.连带违约责任解析：9.施工总承包合同通用条款中包括( )。（分数：1.00）A.组成合同的文件B.工程概况C.材料设备供应 D.工程承包范围解析：10.建设工程参

35、与各方的共同责任是( )。（分数：1.00）A.贯彻强制性标准 B.全面质量监督管理C.设计变更控制D.全面质量自控解析：11.职业健康安全问题可归纳为三个问题，并根据其特点寻求解决的途径，这三个问题不包括( )。（分数：1.00）A.人的不安全行为B.物的不安全行为C.组织管理不力D.机械的不安全状态 解析：12.NEC 合同条件体系中的核心条款不包括( )。（分数：1.00）A.承包人的主要责任B.工期C.责任赔偿 D.补偿解析：13.下列关于合同协议的补遗说法不正确的有( )。（分数：1.00）A.在合同谈判阶段双方谈判的结果一般以合同补遗的形式，有时也可以以合同谈判纪要形式，形成书面文

36、件B.合同补遗的将成为合同文件中极为重要的组成部分，因为它最终确认了合同签订人之间的意志，在合同解释中优先于其他文件C.对于合同补遗，不仅承包人对它重视，发包人也极为重视，它一般是由发包人或其监理工程师起草D.因合同补遗或合同谈判纪要会涉及合同的技术、经济、法律等所有方面，作为工程师主要是核实其是否忠实于合同谈判过程中双方达成的一致意见及其文字的准确性 解析：14.采用限额设计的方法是对投资控制纠偏的( )。（分数：1.00）A.管理措施 B.技术措施C.组织措施D.经济措施解析：15.职业健康安全管理体系的基本内容由( )构成。（分数：1.00）A.3 个一级要素 15 个二级要素B.4 个

37、一级要素 16 个二级要素C.5 个一级要素 17 个二级要素 D.5 个一级要素 18 个二级要素解析：16.在工程网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量和安全影响差别不大的基础上，应选择的压缩对象是分别在这两条关键线路上的两项 ( )的工作组合。（分数：1.00）A.直接费用率之和最小 B.资源强度之和最小C.持续时间总和最大D.间接费用率之和最小解析：17.反映业主方和项目各参与方之间的合同关系可以用( )。（分数：1.00）A.项目结构图B.工作流程图C.合同任务分工表D.合同结构图 解析：18.下面哪项不是工程施工阶段建设监理工作的主要任务( )。（分数：1

38、.00）A.质量控制B.进度控制C.风险控制 D.投资控制解析：19.工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，( )。（分数：1.00）A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进入调解程序 C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序解析：20.混凝土结构施工阶段主要的噪声源是( )。（分数：1.00）A.装载机B.吊车C.振捣棒 D.升降机解析：21.计算工程索赔最常用的方法是( )。（分数：1.00）A.总费用法B.实际费用法C.修正的总费用法D.工作量法 解析：22.用于工程进度计划编制的软件是基于( )的原理编制的。（分数：1.00）A.工程网络计划 B.进度控制C.施工技术D.横道图解析：23

39、.下列有关质量管理体系说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.质量管理体系的建立是以八项质量管理原则为依据的B.确定市场及顾客需求是质量管理体系建立的前提C.质量目标不能进一步分解落实到相关层次、相关岗位的职能和职责中 D.质量管理体系的建立需识别并提供实现质量目标和持续改进所需的资源解析：24.按照国际惯例，常用的索赔费用的计算方法包括( )。（分数：1.00）A.实际费用法B.直接费用法C.间接费用法 D.利润索赔法解析：25.旁站监理人员的主要职责不包括( )。（分数：1.00）A.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工，执行施工方案以及工程建设强制性标准情况B.检查施工企业现场质检

40、人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况C.工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑企业改正 D.检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等解析：26.招标人出售招标文件或资格预审文件时，( )。（分数：1.00）A.不能收取费用B.可以收费，但收费要适当，不能以盈利为目的 C.只能收取押金，招标结束后退还D.可以收费，但要对未中标者返还部分费用解析：27.对于勘察、设计或施工总承包方合同，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人与总承包人订立总承包合同B.发包人将全部勘察、设计或施工任务全部发包给一个单位作为总承包人

41、 C.总承包人与分包人订立分包合同D.总承包人与分包人就工作成果对发包人承担连带责任解析：28.工程管理信息化中，不属于管理类工程信息的是( )。（分数：1.00）A.与设计、施工和物资有关的技术信息 B.进度控制信息C.质量控制信息D.合同管理信息解析：29.以下不属于施工合同文件组成的是( )。（分数：1.00）A.合同协议书B.投标须知 C.合同通用条款D.工程报价单解析：30.施工安全控制中，所有新员工必须经过三级教育后才可上岗，其不包括( )的安全教育。（分数：1.00）A.进厂B.进车间C.进班组D.出厂 解析：31.当获证企业发生质量体系存在严重不符合规定或在认证暂停的规定期限未

42、予整改的，认证机构做出( )的决定。（分数：1.00）A.企业通报B.认证暂停C.认证注销D.认证撤销 解析：32.下列哪项不属于横道图进度计划存在的问题( )。（分数：1.00）A.工序之间的逻辑关系不能进行表达 B.难以适应大的进度计划系统C.没有通过严谨的进度计划时间参数计算D.计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大解析：33.建筑公司(乙方)于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为 3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工。施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师 5 月 15 日停工的指令，进行地质复

43、查；5 月 19 日接到监理工程师于 5 月 20 日复工令，则事件工期索赔各是( )天。（分数：1.00）A.3B.4C.5 D.6解析：34.建设工程施工劳务分包合同中，施工组织设计由( )负责编制。（分数：1.00）A.劳务分包人B.发包人C.工程承包人 D.工程师解析：35.由于工程质量形成的影响因素多，所以对工程质量状况的调查和质量问题的分析必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因，这是( )的基本思想。（分数：1.00）A.分层法 B.因果分析法C.排列图法D.直方图法解析：36.不属于合同交底工作的是( )。（分数：1.00）A.学习合同，对合同的主要内容作出解释和说明

44、B.检查施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件 C.将合同事件责任分解落实到各工程小组或分包人D.在合同实施前召开协调会议，落实各种安排解析：37.安全检查的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.查思想B.查管理C.查隐患D.查质量 解析：38.噪声按照( )可分为气体动力噪声、机械噪声、电磁性噪声。（分数：1.00）A.振动性质 B.噪声来源C.噪声性质D.噪声危害程度解析：39.根据建筑工程生产施工的特点，目前我国工程项目施工的质量计划常用( )或施工组织设计的文件形式进行编制。（分数：1.00）A.施工质量保证体系B.施工项目质量计划书C.施工项目管理实施规划 D.施工项目质量保

45、证体系解析：40.合同条文有二义性应( )。（分数：1.00）A.视为合同废止B.属于合同错误C.视为合同变更 D.属于合同笔误解析：41.在工程网络图中，M 工作的最早开始时间为第 9 天，持续时间为 4 天，该工作有三项紧后工作，它们最早开始时间分别为第 15 天、17 天、19 天，则 M 工作的自由时差为( )。（分数：1.00）A.4 天B.3 天C.2 天 D.1 天解析：42.( )是施工企业全面成本管理的重要环节。（分数：1.00）A.成本控制 B.成本计划C.成本核算D.成本考核解析：43.工程预付款的额度主要是保证施工所需材料和构件的( )。（分数：1.00）A.正常使用B

46、.正常储备 C.满足供应D.及时采购解析：44.支付担保额度一般为工程总额的( )。（分数：1.00）A.20%25% B.25%50%C.50%75%D.75%100%解析：45.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（分数：1.00）A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供贷方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担解析：46.人力资源管理的任务不包括( )。（分数

47、：1.00）A.编制组织和人力资源规划B.组织项目管理班子人员的获取C.管理项目管理班子的成员D.调动所有项目参与人员的积极性 解析：47.工程项目策划是一个( )的工作过程，需整合多方面专家的知识。（分数：1.00）A.开放性B.科学性 C.单一性D.重复性解析：48.下列关于施工成本计划编制方法的说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.各种编制施工成本计划的方法是相互独立的 B.在实践中，往往将几种编制施工成本计划的方法结合起来使用，从而达到扬长避短的效果C.在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到两者兼顾D.施

48、工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械费、措施费和间接费解析：49.项目信息门户实施的条件最重要的是( )。（分数：1.00）A.组织件 B.教育件C.硬件D.业主解析：50.建筑产品的多样性和生产的单件性使得每项工程都要( )。（分数：1.00）A.根据实际情况制定健康安全与环境管理计划 B.根据行业分工制定健康安全与环境管理方案C.根据生产计划制定健康安全与环境管理方针D.根据业主要求制定健康安全与环境管理计划解析：51.建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从( )到交付使用的工程建设全过程。（分数：1.00）A.施工图设计B.工程开工C.工程立项 D.勘察设计解析：

49、52.某分部工程双代号网络计划如图 7 所示，其关键线路有( )条。（分数：1.00）A.B.C. D.解析：53.由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此( )。（分数：1.00）A.不能提出索赔 B.可以提出工期拖延索赔C.可以提出工程变更索赔D.可以提出工程终止索赔解析：54.改变施工管理和强化合同管理是进度纠偏的( )措施。（分数：1.00）A.组织B.管理 C.经济D.技术解析：55.建设项目管理规划是指导管理工作的( )文件。（分数：1.00）A.根本性B.法律性C.纲领性 D.技术性解析：56.工程项目质量控制系统与工程项目管理组织相融，是( )。（分数：1.00）A.间断性的B.一次性的 C.永久性的D.长期性的解析：57.下列合同争议解决方式中，国际大型建筑工程合同不常使用的方式为( )。（分数：1.00）A.协商B.调节 C.仲裁D.诉讼解析：58.一次事故中死亡 4 人的事故属于( )。（分数：1.00）A.重伤事故B.死亡事故C.重大伤亡事故 D.特大伤亡事故解析：59.以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标的招标方式是( )。（分数：1.00）A.询价B.公开招标C.邀请招标 D.议