【工程类职业资格】建设工程合同管理2及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理2及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理2及答案解析.doc（22页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理 2及答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。（分数：1.00）A.不成立B.欠缺成立的条件C.生效D.欠缺生效的条件2.公开招标在开标时，应当由( )。（分数：1.00）A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加3.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只

2、可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任4.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.货币C.行为D.智力成果5.FIDIC施工合同中，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。（分数：1.00）A.14B.28C.36D.426.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A

3、.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.先履行抗辩权7.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书8.对于建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。（分数：1.00）A.被告住所地B.合同签定地C.工程所在地D.原告住所地9.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任

4、归属10.依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。（分数：1.00）A.对方以胁迫手段B.损害国家利益C.对方有过错D.损害当事人利益11.施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由 ( )。（分数：1.00）A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B.工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延12.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关

5、B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会13.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出14.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件15.发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。（分数：1.00）A.总监理工程师B.原建设工程设计人C.施工承包

6、人D.原审批机关16.FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。（分数：1.00）A.“结清单”生效日B.工程接收证书注明的竣工日C.缺陷通知期满之日D.竣工验收合格之日17.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限18.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.

7、00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔19.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1个月竣工赔偿B.提前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿20.工程师在确认工期是否顺

8、延，应当首先( )。（分数：1.00）A.依据合同确认责任者B.分析施工进度计划C.判断是否符合顺延工期的条件D.考察事件实际造成的时间21.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润22.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划23.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( )。（分数：1.00）A.应承担经济责任

9、B.不承担责任C.承担连带责任D.承担全部责任24.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。（分数：1.00）A.合同签订B.设计人收到定金日C.开始设计D.合同约定的时间25.设计标准( )国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于C.可以低于D.不得高于26.邀请招标投标阶段是指( )。（分数：1.00）A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C.从发出邀请函到签定合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间27.FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1

10、.00）A.投标截止日期的同一天B.签定合同之日C.工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28天28.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（分数：1.00）A.工程师B.建设行政主管部门C.发包人D.承包人29.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（分数：1.00）A.标底编制得不够合B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包入不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由 ( )承担。（分数：1.00）A.乙承

11、包人B.发包人C.甲承包人D.工程师31.联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。（分数：1.00）A.工程师B.发包人和承包人C.工程师和承包人D.工程师和发包人32.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定( )。（分数：1.00）A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行C.向首席仲裁员申请执行D.向人民法院起诉33.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。（分数：1.00）A.报经原审批机关批准B.经监理人同意C.经设计人同意D.由原建设勘察、设计单位修改34.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进

12、行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（分数：1.00）A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书35.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。（分数：1.00）A.适当补偿降效损失B.按停工损失计算C.按停工损失的一半计算D.不给予补偿降效损失36.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.未成立B.已经成立C.在公证后成立D.不具备成立条件37.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经

13、工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时38.FIDIC施工合同条件下，预付款保函( )。（分数：1.00）A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减39.某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签订了超越授权范围的合同，此时订立的合同( )。（分数：1.00）A.无效B.有效C.可附条件无效D.责任由推销员承担40.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（分数：1.00）A.采购方B.供货方C.采购方和供货方共同D.

14、施工承包人41.FIDIC施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军事政变42.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.全部完工B.竣工验收报告经发包人认可C.质量保修书签定D.竣工验收通过后43.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务44.FIDIC分包合同条件规定，工程师对分包合同的管理主要

15、表现为( )。（分数：1.00）A.工程师与分包商是监理与被监理关系B.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务C.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权D.分包商接到工程师的指示后应立即执行45.在 FIDIC施工合同中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。（分数：1.00）A.开工前的 7天B.开工后的 28天C.收到开工通知后的 28天D.接到中标函后 42天46.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权

16、人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任47.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致48.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的

17、是 ( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审49.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。（分数：1.00）A.违约B.缔约过失C.监理失职D.全部损失50.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 ( )。（分数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用D.归还委托人，监理人支付折旧等费用二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：1.00）A.招标文件强调对人员数量的

18、要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较少E.强调对监理单位提供设备的要求52.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：1.00）A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.业主提前占用工程E.非承包商原因检验导致施工延误53.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29天起( )。（分数：1.00）A.双方必须协商签定延期支付协议B.发包人承担违约责任人C.可协议将该工程折价D.承包人申请

19、人民法院将该工程依法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息54.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定55.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（分数：1.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成56.FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工

20、期的情况包括( )。（分数：1.00）A.施工中涉及公共部门原因引起的延误B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误E.发生不可抗力事件的影响57.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。（分数：1.00）A.施工质量缺陷B.施工成本增加C.发生不可抗力D.未按时提供施工现场E.拖延工期58.在 FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：1.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于

21、招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额59.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：1.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定60.按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。（分数：1.00）A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设

22、计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费61.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（分数：1.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人62.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：1.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证63.在 FIDIC施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：1.00）A.变更内容B.

23、变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则64.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：1.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求E.安全文明施工要求65.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：1.00）A.产品说明书B.双方签定的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图纸、样品E.双方当事人共同封存的样品66.FIDIC施工合同条件下，对变更估价的说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调

24、整项目的单价B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的 0.0167.FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.合同二方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员

25、会征求意见68.施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )。（分数：1.00）A.在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C.提供具备施工条件的场地D.将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地E.向承包人提供施工现场办公和生活用房69.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：1.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议70.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（分数：1.00）A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中

26、明示的索赔D.合同中默示的索赔E.合同外的索赔71.依照施工合同示范文本通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：1.00）A.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作72.FIDIC分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是( )。（分数：1.00）A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指令D.变更工程的估价认为过少E.施工中遇到大风天气73.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（分数：1.0

27、0）A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式74.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：1.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作75.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：1.00）A.由发包人和承包人协商解

28、决B.由负责监理的工程师做出解释C.按合同约定的解决争议的方式处理D.按标准和规范做出解释E.由设计人做出解释76.对 FIDIC编制的分包合同的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险合理地转移给分包商B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C.承包商应向分包商收取分包管理费D.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节E.可以允许业主与分包商有私下约定77.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括 ( )等抵押合同。（分数：1.00）A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.机器E.土地

29、所有权78.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：1.00）A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人79.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求80.在设计合同的履行期间，发包人可能发生的违约责任是( )。（分数：1.00）A.设计错误B.不可抗力事件C.审批工作的延误D.发包人延误支付设计人设计费E.因发包人原因要求解除合同

30、建设工程合同管理 2答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。（分数：1.00）A.不成立B.欠缺成立的条件C.生效D.欠缺生效的条件 解析：2.公开招标在开标时，应当由( )。（分数：1.00）A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加解析：3.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（分数：1

31、.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 解析：4.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.货币C.行为 D.智力成果解析：5.FIDIC施工合同中，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。（分数：1.00）A.14B.28 C.36D.42解析：6.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采

32、购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权 D.先履行抗辩权解析：7.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书 解析：8.对于建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。（分数：1.00）A.被告住所地B.合同签定地C.工程所在地 D.原告住所地解析：9.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承

33、包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属 解析：10.依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。（分数：1.00）A.对方以胁迫手段 B.损害国家利益C.对方有过错D.损害当事人利益解析：11.施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由 ( )。（分数：1.00）A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延 B.工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延解析：12.招标单位可以委托

34、具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织 D.依法成立的协会解析：13.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出 C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出解析：14.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款 D.附件解析：15.发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其

35、他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。（分数：1.00）A.总监理工程师B.原建设工程设计人 C.施工承包人D.原审批机关解析：16.FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。（分数：1.00）A.“结清单”生效日B.工程接收证书注明的竣工日 C.缺陷通知期满之日D.竣工验收合格之日解析：17.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限 解析：18.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工

36、地运送材料，致使工期拖延 5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔 D.工程变更索赔解析：19.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1个月竣

37、工赔偿 B.提前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿解析：20.工程师在确认工期是否顺延，应当首先( )。（分数：1.00）A.依据合同确认责任者B.分析施工进度计划C.判断是否符合顺延工期的条件D.考察事件实际造成的时间 解析：21.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本 C.合理成本D.成本和利润解析：22.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人

38、的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划 解析：23.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( )。（分数：1.00）A.应承担经济责任B.不承担责任 C.承担连带责任D.承担全部责任解析：24.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。（分数：1.00）A.合同签订B.设计人收到定金日 C.开始设计D.合同约定的时间解析：25.设计标准( )国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于 C.可以低于D.不得高于解析：26.邀请招标投标阶段是指( )。（分数：1.00）A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函

39、始到投标截止日期为止的期间 C.从发出邀请函到签定合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间解析：27.FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签定合同之日C.工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28天 解析：28.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（分数：1.00）A.工程师B.建设行政主管部门C.发包人 D.承包人解析：29.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（分数：1.00）A.标底编制得不够合 B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理

40、D.受标底的约束解析：30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包入不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由 ( )承担。（分数：1.00）A.乙承包人B.发包人 C.甲承包人D.工程师解析：31.联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。（分数：1.00）A.工程师B.发包人和承包人 C.工程师和承包人D.工程师和发包人解析：32.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定( )。（分数：1.00）A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行 C.向首席仲裁员申请执行D.向人民

41、法院起诉解析：33.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。（分数：1.00）A.报经原审批机关批准 B.经监理人同意C.经设计人同意D.由原建设勘察、设计单位修改解析：34.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（分数：1.00）A.协议书B.专用条款 C.标准条款D.质量保修书解析：35.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。（分数：1.00）A.适当补偿降效损失 B.按停工损失计算C.按停工损失的一半计算D.不给予补偿降效损失解析：36.某施工合同，在施工任务

42、完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.未成立B.已经成立 C.在公证后成立D.不具备成立条件解析：37.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后 B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时解析：38.FIDIC施工合同条件下，预付款保函( )。（分数：1.00）A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减 解析：39.某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位

43、签订了超越授权范围的合同，此时订立的合同( )。（分数：1.00）A.无效B.有效 C.可附条件无效D.责任由推销员承担解析：40.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（分数：1.00）A.采购方B.供货方 C.采购方和供货方共同D.施工承包人解析：41.FIDIC施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵D.军事政变解析：42.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书

44、约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.全部完工B.竣工验收报告经发包人认可 C.质量保修书签定D.竣工验收通过后解析：43.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.义务解析：44.FIDIC分包合同条件规定，工程师对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.工程师与分包商是监理与被监理关系B.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务C.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权 D.分包商接到工程师的指示后应立即执行解析：45.在 FIDIC施工合同

45、中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。（分数：1.00）A.开工前的 7天B.开工后的 28天C.收到开工通知后的 28天 D.接到中标函后 42天解析：46.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履

46、行债务时，由保证人承担责任 解析：47.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致解析：48.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是 ( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审 C.定量评审D.资格评审解析：49.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。（分数：1.00）A.违约B.缔约过失C.监理失职

47、 D.全部损失解析：50.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 ( )。（分数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用 D.归还委托人，监理人支付折旧等费用解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：1.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择 C.报价在选择中居于次要地位 D.邀请投标人较少 E.强调对监理单位提供设备的要求解析：52.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予

48、补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：1.00）A.对竣工检验的干扰 B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场 D.业主提前占用工程E.非承包商原因检验导致施工延误 解析：53.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29天起( )。（分数：1.00）A.双方必须协商签定延期支付协议B.发包人承担违约责任人 C.可协议将该工程折价D.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息 解析：54.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.质量保修书作为合同附件

49、B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算 D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定解析：55.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（分数：1.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包 D.只允许一家分包人进行分包 E.主要工程量必须由承包人完成 解析：56.FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括( )。（分数：1.00）A.施工中涉及公共部门原因引起的延误 B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误 C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误 E.发生不可抗力事件的影响 解析：57.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。（分数：1.00）A.施工质量缺陷 B.施工成本增加C.发生不可抗力D.未按时提供施工现场E.拖延工期 解析：58.在 FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：1.00）A.不包含在合同价格之内