【工程类职业资格】建设工程合同管理-8及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-8及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-8及答案解析.doc（27页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-8 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：25，分数：55.00)1.合同法律关系的主体不包括_。 A.自然人 B.法人 C.智力成果 D.其他组织（分数：2.00）A.B.C.D.2.合同法律关系的客体是指_。 A.合同的当事人 B.合同双方的权利 C.合同双方的义务 D.合同的标的（分数：2.00）A.B.C.D.3.依据担保法，_担保方式只能由合同当事人本人提供担保的。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金（分数：2.00）A.B.C.D.4.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是_。 A.施工

2、合同的发包人 B.施工合同的承包人 C.施工合同发包人和承包人 D.工程项目的代建方和施工合同的发包人（分数：2.00）A.B.C.D.5.下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是_。 A.工程承包合同 B.建设工程设计施工总承包合同 C.施工分包合同 D.建设工程施工合同（分数：2.00）A.B.C.D.6.关于必须招标项目的说法，正确的是_。 A.必须招标的项目仅指施工项目 B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定 C.国有资金投资占主导地位的，单项合同估算价为 100万元的施工项目必须招标 D.施工单位具备相应建筑资质单项合同估算价为 300万元的自用建筑必须招标

3、（分数：2.00）A.B.C.D.7.有关招标代理机构的说法中，错误的是_。 A.上级主管部门可以指定招标代理机构 B.招标代理机构与行政机关无隶属关系 C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜 D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定（分数：2.00）A.B.C.D.8.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法，正确的是_。 A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 B.发布招标公告、审查投标人资格、开标 C.审查投标人资格、发布招标公告、发售招标文件 D.发出投标邀请书、审查投标人资格、发售招标文件（分数：2.00）A.B.C.D.9.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑

4、，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以_为准。 A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定（分数：2.00）A.B.C.D.10.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为 5050万元、评标价为 5060万元，乙的投标价为 5070万元、评标价为 5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是_。 A.甲投标人，合同价为 5050万元 B.甲投标人，合同价为 5060万元 C.乙投标人，合同价为 5070万元 D.乙投标人，合同价为 5050万元（分数：2.00）A.B.C.D.11.设计

5、招标应采用_方式进行招标。 A.公开 B.邀请 C.议标 D.方案竞选（分数：2.00）A.B.C.D.12.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为 5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为_。 A.4850万元和 5000万元 B.4850万元和 4850万元 C.5150万元和 5000万元 D.5150万元和 4850万元（分数：2.00）A.B.C.D.13.下列关于招标流程的相关说法错误的是_。 A.招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续 B.必须设定标底 C.现场踏勘的费用由投标人自己

6、承担 D.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人（分数：2.00）A.B.C.D.14.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑_因素。 A.投标价 B.交货期 C.运输费 D.寿命残值（分数：2.00）A.B.C.D.15.根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是_。 A.满足主要材料订货的需要 B.满足设备材料采购的需要 C.满足编制施工招标文件的需要 D.满足编制施工图设计文件的需要（分数：2.00）A.B.C.D.16.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是_。 A编制技

7、术设计文件 B建筑设计 C专业设计的协调 D结构设计（分数：2.00）A.B.C.D.17.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即_。 A.由原设计合同承包人完成设计修改 B.发包人经审批机关批准后，自行修改 C.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计 D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批（分数：2.00）A.B.C.D.18.基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，通用条款规定的基准日期_。 A.发布招标公告之日 B.承包商提交投标文件之日 C.投标截止日前第 28天 D.签订施工合同后第

8、 28天（分数：2.00）A.B.C.D.19.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由_补偿。 A.保险公司 B.发包人 C.承包人 D.发包人和承包人共同（分数：2.00）A.B.C.D.20.勘察费用在合同生效后_天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金。 A.1 B.2 C.3 D.5（分数：2.00）A.B.C.D.21.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是_。 A.现场地上障碍物的拆除工作 B.勘察现场设备机具的布置和架设 C.完成通水、通电及道路平整作

9、业 D.提供水上作业用船（分数：3.00）A.B.C.D.22.某工程设计合同，双方约定设计费为 10万元，定金为 2万元。当设计人完成设计工作 40%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人_。 A.3万元 B.5万元 C.7万元 D.10万元（分数：3.00）A.B.C.D.23.发包人逾期支付设计人设计费 6天，设计人提交设计文件的时间_。 A.不可顺延 B.可顺延 2天 C.可顺延 3天 D.可顺延 6天（分数：3.00）A.B.C.D.24.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照_处理。 A.增加的

10、费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：3.00）A.B.C.D.25.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在_一直有效。 A.竣工验收前 B.颁发工程接收证书前 C.工程移交前 D.竣工后试验通过前（分数：3.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：15，分数：45.00)26.经济法律关系客体主要包括_。 A.物 B.权利 C.行为 D.智力成果 E.义务（分数：3.00）A.B.C.D.E.

11、27.履行合同的担保方式包括_。 A.投标保证 B.留置 C.动产抵押 D.定金 E.违约金（分数：3.00）A.B.C.D.E.28.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有_。 A.施工投标保证 B.工程预付款保证 C.施工合同支付保证 D.施工合同履约保证 E.施工合同工程款垫支保证（分数：3.00）A.B.C.D.E.29.材料、通用性设备采购招标，划分采购包主要考虑的因素有_。 A.有利于投标竞争 B.工程进度与供货时间的关系 C.市场供应情况 D.资金计划 E.售后服务（分数：3.00）A.B.C.D.E.30.以下对索赔的表述中，正确的是_。 A.索赔要求的提出不需经

12、对方同意 B.索赔依据应在合同中有明确根据 C.应在索赔事件发生后的 28天内递交索赔意向通知书 D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定（分数：3.00）A.B.C.D.E.31.施工专业分包和劳务分包的主要区别在于_。 A.收入不同，劳务分包人获得的是劳务酬金 B.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 C.对施工质量承担的责任不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质城承担责任 D.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计 E.实施分现不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术（分数：3.00）A.B.C.D

13、.E.32.招标准备阶段招标人的主要工作包括_。 A.向建设行政主管部门办理申请招标手续 B.选择招标方式 C.发布招标公告 D.编制招标有关文件 E.资格预审（分数：3.00）A.B.C.D.E.33.关于分包合同管理的说法，正确的有_。 A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意 B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性 C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行 D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任 E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任（分数：3.00）A.B.C.D.E.34.分包商应立即执行的变

14、更指令包括_。 A.工程师直接送达的书面指令 B.工程师代表直接送达的书面指令 C.承包商代表直接送达的书面指令 D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令（分数：3.00）A.B.C.D.E.35.下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有_。 A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定 B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔 C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告 D.因工程师的错误指令使分包商受到损

15、失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告 E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告（分数：3.00）A.B.C.D.E.36.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有_。 A.保护设计人的知识产权 B.完成施工中出现的设计变更 C.提供设计人在现场的工作条件 D.负责设计人与承包人的工作协调 E.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续（分数：3.00）A.B.C.D.E.37.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括_。 A.经批准的可行性研究报告 B.设计依据的标准

16、 C.城市规划许可文件 D.限额设计要求 E.工程勘察资料（分数：3.00）A.B.C.D.E.38.根据建设工程设计合同(示范文本)的规范，下列关于违约责任的表述中，正确的是_。 A.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计赀，每逾期支付一天，应承担应支付金额2的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延 B.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金 C.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金 D.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费 E.由于不可抗力因素致使合同无

17、法履行时，双方及时协商解决（分数：3.00）A.B.C.D.E.39.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起_的客观现象。 A.合同法律关系产生 B.合同法律关系变更 C.合同法律关系消灭 D.合同法律关系转移 E.合同法律关系冻结（分数：3.00）A.B.C.D.E.40.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括_。 A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用 B.开通施工场地与城乡公共道路的通道 C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款 D.施工现场古树名木的保护工作 E.办理施工许可证（分数：3.00）A.B.C.D.E.建设工程合同管理-8 答案解析(总分：100.00，做

18、题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：25，分数：55.00)1.合同法律关系的主体不包括_。 A.自然人 B.法人 C.智力成果 D.其他组织（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体可以是自然人、法人、其他组织。2.合同法律关系的客体是指_。 A.合同的当事人 B.合同双方的权利 C.合同双方的义务 D.合同的标的（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查的是合同法律关系的构成。合同标的即合同法律关系的客体，是参加合同法律关系的主体享有的权利和义务所共列指向的对象。3.依据担保法，_担保方式只能由合同当事人本人

19、提供担保的。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查的是担保方式。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。只有定金法律关系只能由合同当事人本人提供担保的担保方式。4.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是_。 A.施工合同的发包人 B.施工合同的承包人 C.施工合同发包人和承包人 D.工程项目的代建方和施工合同的发包人（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查的是建设工程涉及的主要险种。采用建设工程施工合同(示范文本)应当由发包人投

20、保建设工程一切险。5.下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是_。 A.工程承包合同 B.建设工程设计施工总承包合同 C.施工分包合同 D.建设工程施工合同（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查的是建设工程合同的种类。选项 ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。6.关于必须招标项目的说法，正确的是_。 A.必须招标的项目仅指施工项目 B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定 C.国有资金投资占主导地位的，单项合同估算价为 100万元的施工项目必须招标 D.施工单位具备相应建筑资质单项合同估算价为 300万元的自用建筑必须招标（分数：2.00）

21、A.B.C. D.解析：解析 本题考查的是施工招标的范围。国家投资、融资的项目必须招标。选项 A，对项目的招标，不仅指施工，包括设计、采购等；选项 B，招标代理机构是由招标人自主委托的，不具有强制性，与项目限额无关；选项 D，属于可以不进行招标的范围。7.有关招标代理机构的说法中，错误的是_。 A.上级主管部门可以指定招标代理机构 B.招标代理机构与行政机关无隶属关系 C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜 D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查的是施工招标程序。委托代理机构招标是招标人的自主行为，任何单位和个人不得强制委

22、托代理或指定招标代理机构。8.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法，正确的是_。 A.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 B.发布招标公告、审查投标人资格、开标 C.审查投标人资格、发布招标公告、发售招标文件 D.发出投标邀请书、审查投标人资格、发售招标文件（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查的是招标方式。邀请招标首先需要发出投标邀请书，资格审查通常采用资格后审。9.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以_为准。 A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定（分数：2.0

23、0）A.B.C. D.解析：解析 本题考查的是招标程序。对任何一位投标人以书面形式提出的质疑，招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。10.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为 5050万元、评标价为 5060万元，乙的投标价为 5070万元、评标价为 5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是_。 A.甲投标人，合同价为 5050万元 B.甲投标人，合同价为 5060万元 C.乙投标人，合同价为

24、 5070万元 D.乙投标人，合同价为 5050万元（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查的是招标程序。评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标行为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优，以投标价为中标的合同价。11.设计招标应采用_方式进行招标。 A.公开 B.邀请 C.议标 D.方案竞选（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查的是设计招标管理。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。12.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为 5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150万元。若评标时

25、不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为_。 A.4850万元和 5000万元 B.4850万元和 4850万元 C.5150万元和 5000万元 D.5150万元和 4850万元（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查的是评标。投标报价 5000万元，工期提前优惠，减去 150万元，则评标价为5000-150=4850万元，合同价应该是投标价而不是评标价，所以是 5000万元。13.下列关于招标流程的相关说法错误的是_。 A.招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续 B.必须设定标底 C.现场踏勘的费用由投标人自己承担 D.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有

26、购买招标文件的投标人（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考查的是招标流程。招标人根据招标项目的技术、经济特点和需要可以自主决定是否编制标底。14.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑_因素。 A.投标价 B.交货期 C.运输费 D.寿命残值（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查的是设备材料采购评标。建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑的因素：投标价；运输费用；交货期；付款条件；零配件和售后服务；设备性能、生产能力。15.根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是_。 A.满足主要材料订货的需要 B.满足设

27、备材料采购的需要 C.满足编制施工招标文件的需要 D.满足编制施工图设计文件的需要（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考查的是设计深度要求。满足设备材料采购的需要，必须是完成施工图设计。16.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是_。 A编制技术设计文件 B建筑设计 C专业设计的协调 D结构设计（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查的是设计人施工图设计阶段的责任。选项 A是技术设计阶段的任务。施工图设计阶段的任务包括：(1)建筑设计。(2)结构设计。(3)设备设计。(4)专业设计的协调。(5)编制施工图设计文件。17

28、.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即_。 A.由原设计合同承包人完成设计修改 B.发包人经审批机关批准后，自行修改 C.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计 D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查的是设计工作内容的变更。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。18.基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格

29、影响的责任，通用条款规定的基准日期_。 A.发布招标公告之日 B.承包商提交投标文件之日 C.投标截止日前第 28天 D.签订施工合同后第 28天（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查的是基准日期。通用条款规定的基准日期指投标截至日前第 28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。19.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由_补偿。 A.保险公司 B.发包人 C.承包人 D.发包人和承包人共同（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查的

30、是保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。20.勘察费用在合同生效后_天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金。 A.1 B.2 C.3 D.5（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查的是勘察费用的支付。勘察费用在合同生效后 3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金。21.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是_。 A.现场地上障碍物的拆除工作 B.勘察现场设备机具的布置和架设 C.完成

31、通水、通电及道路平整作业 D.提供水上作业用船（分数：3.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考查的是发包人应为勘察人提供的现场工作条件。选项 ACD均属于发包人应为勘察人提供的现场工作条件。22.某工程设计合同，双方约定设计费为 10万元，定金为 2万元。当设计人完成设计工作 40%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人_。 A.3万元 B.5万元 C.7万元 D.10万元（分数：3.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考查的是设计合同履行管理。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包

32、人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。设计费一共支付 5万，其中 2万的定金已经支付，进一步再支付 3万。23.发包人逾期支付设计人设计费 6天，设计人提交设计文件的时间_。 A.不可顺延 B.可顺延 2天 C.可顺延 3天 D.可顺延 6天（分数：3.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查的是设计合同履行中的违约责任。逾期支付设计费时，设计人提交设计文件的时间也应当顺延，本题逾期 6天未予支付，顺延 6天。24.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照_处理

33、。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：3.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考查的是设计变更管理。因设计变更导致合同价款的增减及造成承包人的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。25.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在_一直有效。 A.竣工验收前 B.颁发工程接收证书前 C.工程移交前 D.竣工后试验通过前（分数：3.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考查的是设计施工总承包合同

34、模式下履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。二、B多项选择题/B(总题数：15，分数：45.00)26.经济法律关系客体主要包括_。 A.物 B.权利 C.行为 D.智力成果 E.义务（分数：3.00）A. B.C. D. E.解析：解析 本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系上的客体包括：物、行为、智力成果。27.履行合同的担保方式包括_。 A.投标保证 B.留置 C.动产抵押 D.定金 E.违约金（分数：3.00）A.B. C.D. E.解析：解析 本题考查的是担保方式。担

35、保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。28.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有_。 A.施工投标保证 B.工程预付款保证 C.施工合同支付保证 D.施工合同履约保证 E.施工合同工程款垫支保证（分数：3.00）A. B. C.D. E.解析：解析 本题考查的是保证在建设工程中的应用。在建设工程中主要的保证有三种，分别是施工投标保证，施工合同履约保证和施工预付款保证。29.材料、通用性设备采购招标，划分采购包主要考虑的因素有_。 A.有利于投标竞争 B.工程进度与供货时间的关系 C.市场供应情况 D.资金计划 E.售后服务（分数：3.00）A. B. C. D. E

36、.解析：解析 本题考查的是划分采购包的主要考虑的因素。划分采购包主要考虑的因素：有利于投标竞争；工程进度与供货时间的关系；市场供应情况；资金计划。30.以下对索赔的表述中，正确的是_。 A.索赔要求的提出不需经对方同意 B.索赔依据应在合同中有明确根据 C.应在索赔事件发生后的 28天内递交索赔意向通知书 D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定（分数：3.00）A. B.C. D. E.解析：解析 本题考查的是承包人的索赔。选项 B，索赔依据无需在合同中有明确的根据；选项 E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。31.

37、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于_。 A.收入不同，劳务分包人获得的是劳务酬金 B.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 C.对施工质量承担的责任不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质城承担责任 D.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计 E.实施分现不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术（分数：3.00）A. B. C. D.E.解析：解析 本题考查的是施工分包合同管理。施工专业分包与劳务分包的主要区别 区别项目施工专业分包劳务分包分包人的收入分包合同价格劳务报酬保险责任必须为从事危险作业的职工办理意不需要单独办理，其保险应获得的权外伤害保险，

38、并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用益包括在发包人或承包人投保的工程险和第三者责任险中施工组织应编制专业工不需编制单独程的施工组织设计和进度计划的施工组织设计，而是根据承包人制定的施工组织设计和总进度计划的要求施工分包人的施工质量承担对分包工程仍需承担质对其施工的工程质量不责任的期限量缺陷的修复责任，缺陷责任期和保修期的期限按照施工总承包合同的约定执行再承担责任，承包人承担缺陷责任期和保修期内的修复缺陷责任32.招标准备阶段招标人的主要工作包括_。 A.向建设行政主管部门办理申请招标手续 B.选择招标方式 C.发布招标公告 D.编制招标有关文件 E.资格预审（分数

39、：3.00）A. B. C. D.E.解析：解析 本题考查的是招标程序。招标准备工作包括：招标资格与备案、确定招标方式和发布招标公告(或招标邀请书)。33.关于分包合同管理的说法，正确的有_。 A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意 B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性 C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行 D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任 E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任（分数：3.00）A. B.C.D. E. 解析：解析 本题考查的是施工分包合同管理。选项 B条款要求分包合同条

40、款必须与施工合同条款一致，可以不同；选项 C，工程师发给分包商的指令，必须得到承包商的同意才可实施。34.分包商应立即执行的变更指令包括_。 A.工程师直接送达的书面指令 B.工程师代表直接送达的书面指令 C.承包商代表直接送达的书面指令 D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令（分数：3.00）A.B.C. D.E. 解析：解析 本题考查的是施工分包合同管理。工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。分包合同内明确规定，分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需要得到承包商同意才可实施。35.下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确

41、的有_。 A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定 B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔 C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告 D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告 E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告（分数：3.00）A.B.C. D. E.解析：解析 本题考查的是施工分包合同管理。分包商向承包商提出索赔要求后，承

42、包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应山业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。36.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有_。 A.保护设计人的知识产权 B.完成施工中出现的设计变更 C.提供设计人在现场的工作条件 D.负责设计人与承包人的工作协调 E.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续（分数：3.00）A. B.C. D.E. 解析：解析 本题考查的是发包人的责任。设计合同履行过程中发包人的责任：(1)提供必要的现场开展工作条件；(2)外部协

43、调工作；(3)其他相关工作；(4)保护设计人的知识产权；(5)遵循合理设计周期的规律。37.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括_。 A.经批准的可行性研究报告 B.设计依据的标准 C.城市规划许可文件 D.限额设计要求 E.工程勘察资料（分数：3.00）A. B.C. D.E. 解析：解析 本题考查的是发包人向设计人提供的资料。发包人应提供的设计依据文件和资料包括： (1)经批准的项目可行性研究报告或项目建议书。 (2)城市规划许可文件。 (3)工程勘察资料。38.根据建设工程设计合同(示范文本)的规范，下列关于违约责任的表述中，正确的是_。 A.发包人应按合同

44、规定的金额和时间向设计人支付设计赀，每逾期支付一天，应承担应支付金额2的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延 B.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金 C.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金 D.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费 E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决（分数：3.00）A. B. C.D. E. 解析：解析 本题考查的是违约责任。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额 2的逾期违

45、约金，且设计人提交设计文件的时间顺延；在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人朱开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。39.事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起_的客观现象。 A.合同法律关系产生 B.合同法律关系变更 C.合同法律关系消灭 D.合同法律关系转移 E.合同法律关系冻结（分数：3.00）A. B. C. D.E.解析：解析 本题考查的是事件的概念。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。40.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括_。 A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用 B.开通施工场地与城乡公共道路的通道 C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款 D.施工现场古树名木的保护工作 E.办理施工许可证（分数：3.00）A.B.C. D. E.解析：解析 本题考查的是发包人和承包人的工作。承包人的义务包括：(1)现场查勘；(2)编制施工实施计划；(3)施工现场内的交通道路和临时工程；(4)施工控制网；(5)提出开工申请。