【工程类职业资格】建设工程合同管理-324及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-324及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-324及答案解析.doc（33页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-324 及答案解析(总分：107.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。A业主 B承包商C分包商 D承包商或分包商（分数：1.00）A.B.C.D.2.施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A未提交分包人资质 B未经发包人同意C分包人未与发包人签定合同 D未经招标（分数：1.00）A.B.C.D.3.工程建设监理招标( )。A只能编制一个标底 B能编制多个标底C不编制标底 D标底价格与投标者商定（分数：1.00）A.B

2、.C.D.4.当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在( )履行。A支付货币一方所在地 B接受货币一方所在地C货币存放地 D货币使用地（分数：1.00）A.B.C.D.5.单机无负荷试车的确认权在( )。A工程师 B承包人 C设计人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.6.合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生的( )关系。A经济 B法律 C合同 D权利义务（分数：1.00）A.B.C.D.7.联动无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。A监理工程师 B发包人和承包人C监理工程师和承包人 D监理工程

3、师和发包人（分数：1.00）A.B.C.D.8.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。A按国际通用标准处理 B按国家示范文本处理C按无效合同处理办法处理 D双方应及时协商处理（分数：1.00）A.B.C.D.9.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术，经工程师批准后，应由( )。A承包人办理申报手续，发包人承担费用 B承包人办理申报手续，承包人承担费用C发包人办理申报手续，承包人承担费用 D发包人办理申报手续，发包人承担费用（分数：1.00）A.B.C.D.10.缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括( )。A缔约一方有损失 B缔约一方有违约行为C缔约当事人有过错

4、D合同尚未成立（分数：1.00）A.B.C.D.11.甲公司欠某供应商 1000 万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的 1000 万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。A应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任B乙公司与丙公司均不承担清偿责任C应当由甲公司承担全部债务D应当由乙公司承担全部债务（分数：1.00）A.B.C.D.12.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。A物 B行为 C智力成果 D运输（分数：1.00）A.B.C.D.13.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。A物 B行为 C智力成果

5、 D活动（分数：1.00）A.B.C.D.14.监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B承包人在同一空间不同高度上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C等待设计图样的变更而暂停某一作业的施工D为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹（分数：1.00）A.B.C.D.15.因设计变更造成的延误，经( )确认，工期相应顺延。A发包人 B工程师 C承包人 D项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.16.在 FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务

6、仅限于 ( )。A工程维修 B清理施工现场 C报送竣工报表 D财务结算（分数：1.00）A.B.C.D.17.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.18.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。A由承包人承担 B由发包人承担C由双方以书面形式设定 D由工程师确定（分数：1.00）A.B.C.D.19.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。A订立合同时履行地的市场价格、合同有关

7、条款、补充协议B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：1.00）A.B.C.D.20.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。A乙承包人 B发包人 C甲承包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.21.工程建设监理合同的标的是( )。A物 B行为 C财 D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D.22.施工合同示范文本通用条款规定，承

8、包人对( )的保修期限应为 5 年。A地基基础工程 B层面防水工程 C设备安装工程 D排水管道工程（分数：1.00）A.B.C.D.23.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。A后果 B行为C法律事实 D事件（分数：1.00）A.B.C.D.24.建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。A20% B30% C40% D50%（分数：1.00）A.B.C.D.25.评标价法中，应以( )为最优投标书。A投标价最低 B评标价最低 C评标价最高 D评标得分最高（分数：1.00）A.B.C.D.26.可委托一个监理单位的项目

9、是( )项目。A小型 B大型 C复杂 D大中型（分数：1.00）A.B.C.D.27.必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价 1000 万元，评标价 950 万元；乙报价 980 万元，评标价 990 万元。此时( )。A中标人为甲，合同价为 950 万元B中标人为甲，合同价为 1000 万元C中标人为乙，合同价为 980 万元D中标人为乙，合同价为 990 万元（分数：1.00）A.B.C.D.28.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据

10、委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.29.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。A不利的气候条件 B招标文件未说明的污染C不利于施工的外界自然条件 D其他承包商的干扰（分数：1.00）A.B.C.D.30.不能作为承包商向业主提出索赔的证据是( )。A施工现场记录 B工程师的施工建议C工程照片 D各类财务凭证（分数：1.00）A.B.C.D.31.下列关于招标代理机构的说法正确的是( )。A招标代理机构可以不是法人组织B招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所

11、C招标代理机构可以不具备组织评标的能力D招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术，经济“专家库”（分数：1.00）A.B.C.D.32.FIDIC分包合同条件规定，应由承包商承担责任的事件是( )。A拖延支付工程款B协调管理不力导致对分包工程施工的干扰C施工图纸有错误D分包商执行承包商代表指令导致的索赔（分数：1.00）A.B.C.D.33.按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔（分数：1.00）A.B.C.D.34.

12、某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。A正常监理工作 B额外监理工作 C变更监理工作 D附加监理工作（分数：1.00）A.B.C.D.35.依据合同法的规定，执行政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。A原价格 B交付时价格C原价格和交付时价格的高者 D原价和交付价格的低者（分数：1.00）A.B.C.D.36.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。A按评标规则计算各项得分 B确定标底C确定入围的有效投标 D比较投标

13、书的优劣（分数：1.00）A.B.C.D.37.企业法人分立、合并，它的权利和义务( )享有和承担。A由原企业法人 B由变更后的企业法人C无法人 D合同规定由谁（分数：1.00）A.B.C.D.38.依据建设工程施工合同(示范文本)的有关规定，以下说法错误的是( )。A发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸B经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意C发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并承担相应的保管费用D发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应给予相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.3

14、9.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。A违约 B缔约过失C监理失职 D全部损失（分数：1.00）A.B.C.D.40.根据 FIDIC施工合同条件的规定，业主选择的指定分包商应当与( )签订分包合同。A业主B工程师C承包商D承包商代表（分数：1.00）A.B.C.D.41.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.42.不属于决标成交阶段的主要工作

15、内容是( )。A评标 B开标 C定标 D标前会议（分数：1.00）A.B.C.D.43.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签定 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B.C.D.44.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。A按原合同价支付 B按质论价C按原合同价的一半支付 D不支付供货方的运杂费（分数：1.00）A.B.C.D.45.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。

16、A预付款的金额不少于合同价的 22%B要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C预付款保函金额要大于预付款额D 自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%当月开始扣回预付款（分数：1.00）A.B.C.D.46.企业法人分立、合并，它的权利和义务由( )享有和承担。 A变更前的法人 B变更后的法人 C变更前后的法人连带 D变更前后的法人按比例（分数：1.00）A.B.C.D.47.工程师在确认工期是否顺延，应当首先( )。A依据合同确认责任者 B分析施工进度计划C判断是否符合顺延工期的条件 D考察事件实际造成的时间（分数：1.00）A.B.C.D.48.承包商应在履

17、约证书颁发后( )内向工程师提交最终报表草案。A28 天 B30 天 C42 天 D56 天（分数：1.00）A.B.C.D.49.当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方( )追究违约方的赔偿责任。A可选择定金条款或违约金条款 B必须采用定金条款C必须采用违约金条款 D可以同时采用违约金和定金条款（分数：1.00）A.B.C.D.50.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查 C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题

18、数：30，分数：57.25)51.月进度报告的内容包括( )。（分数：2.00）A.安全统计B.实际进度与计划进度的对比C.材料的检验结果D.若干份质量保证文件E.保证计划实施的说明文件52.FIDIC施工合同条件规定，承包商申请的变更中，如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，通用条件的条款规定，如果双方没有其他协议，承包商应设计该部分工程。如果他不具备设计资质，也可以委托有资质单位进行分包。变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括( )。（分数：2.00）A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商应按

19、照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符合工程师的要求53.按照 FIDIC(施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )。（分数：1.25）A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商施工原因造成的爆炸C.工程所在国发生战争D.施工遇到不利气候条件导致的停工E.放射性污染导致停工54.设计合同中，发包人的责任包括( )等。（分数：2.00）A.对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出技术设计方案D.提供必要的

20、现场工作条件E.解决施工中出现的设计问题55.建设工程委托监理合同中明确的内容有( )。（分数：2.00）A.工程概况B.合同生效日期C.项目总投资D.可行性研究E.酬金支付方式56.依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列选项中，必须进行招标的项目有( )。（分数：2.00）A.国家投资、融资的项目B.使用国际组织或者外国政府贷款的项目C.施工单项合同估算价在 150 万元人民币以上D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上57.建设工程设计合同的主要条款包括( )等。（分数：2.00）

21、A.双方责任B.违约责任C.共同责任D.设计人应交付的资料和文件E.订立合同依据的文件58.按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )。（分数：2.00）A.变更给承包人增加的款额B.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费C.承包商收取的分包管理费D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出59.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E.分包商的雇员因执行合同而

22、引起的行为60.效力待定合同的种类包括( )。（分数：2.00）A.无代理权人订立的合同B.表见代理人订立的合同C.有处分权人处分他人财产订立的合同D.限制民事行为能力人订立的合同E.法定代表人、负责人越权订立的合同61.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.按时提供设计依据文件B.负责设计成果的报批手续C.负责审查各阶段设计文件D.为设计人提供施工现场工作条件E.保证设计质量62.按照建设工程施工合同示范文本，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害B.现场甲方人员伤亡C.现场乙方人员伤亡D.停工损失E.乙方

23、的施工机械损失63.设计合同示范文本规定，设计人的责任包括( )。（分数：1.00）A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见B.对提交的设计文件质量负责C.参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容D.负责现场施工指导E.完成初步设计、技术设计和施工图设计64.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.合同约定的所有内容B.有施工单位签署的工程质量保修书C.责令整改的问题全部整改完毕D.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字65.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损

24、害，( )应当由发包方承担。（分数：2.00）A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复费用E.运至施工场地待安装工程设备的损害66.材料采购合同签定后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担 ( )。（分数：2.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分贷款总额计算的违约金D.物资保养费用E.代保管费用67.施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括( )。（分数：2.00）A.投标书B.招标文件C.图纸D.合同履行过程的变更协议E.工程量清单68.下列关于施工合同履行过程中，竣工验收的程序说法正确的是( )

25、。（分数：2.00）A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经监理单位签署意见B.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后 28 d 内，组织勘察、设计、施工、监理C.由发包人组织工程竣工验收D.发包人在验收后 14 d 内给予认可或提出修改意见E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 d 内不组织验收，从第 29 天起，发包人承担工程保管及一切意外责任69.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.就该工程拍卖的价款

26、优先受偿E.申请人民法院将该工程依法拍卖70.根据 FIDIC施工合同条件的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就( )发布变更指令。（分数：2.00）A.缩短合同约定的工期B.改变合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.变更任何工作的质量要求E.改变原定的施工顺序71.下列关于监理招标的特点，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较少E.邀请的投标人较多72.FIDIC 合同条件下，承包商提出变更建议在( )时可能被采纳。（分数：2.00）A.可加速完工B.可降低业主实施、维

27、护或运行工程费用C.为业主带来利益D.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值E.可降低施工成本73.工程施工过程中，如果需要办理保险，双方应在施工合同专用条款内约定( )等内容。（分数：2.00）A.投保的险种B.保险的内容C.保险费D.保险金E.保险期限74.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（分数：1.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.只允许一家分包人进行分包75.建设工程委托监理合同(示范文本)中，监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利B

28、.对建设工程规模的建议权C.选择承包人决定权D.建筑材料的检验权E.对施工进度进行检查监督76.依据中华人民共和国合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.损害公共利益订立E.以合法形式掩盖非法目的77.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所根据的证据不全面D.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊E.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据78.代理具有的特征包括( )。（分数：2.00）A.

29、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理E.被代理人对代理行为承担民事责任79.招标代理机构所具备的条件有( )。（分数：2.00）A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有审查招标单位资质的能力C.具备相应的专家库D.能够编制招标文件和组织评标E.符合法律规定的其他条件80.承包人的工程进度计划经监理工程师予以认可的主要目的是( )。（分数：2.00）A.确保施工合同的目标工期B.作为监理工程师对施工进度控制的依据C.监理工程师依据计划进行协调D.作为发包

30、人进行工期索赔的依据E.作为发包人对施工进度控制的依据建设工程合同管理-324 答案解析(总分：107.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。A业主 B承包商C分包商 D承包商或分包商（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A未提交分包人资质 B未经发包人同意C分包人未与发包人签定合同 D未经招标（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.工程建设监理招标( )。A只能编制一个标底 B能编制

31、多个标底C不编制标底 D标底价格与投标者商定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在( )履行。A支付货币一方所在地 B接受货币一方所在地C货币存放地 D货币使用地（分数：1.00）A.B. C.D.解析：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。根据合同法，履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行。5.单机无负荷试车的确认权在( )。A工程师 B承包人 C设计人 D发

32、包人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 工程试车6.合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生的( )关系。A经济 B法律 C合同 D权利义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.联动无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。A监理工程师 B发包人和承包人C监理工程师和承包人 D监理工程师和发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。A按国际通用标准处理 B按国家示范文本处理C按无效合同处理办法处理 D双方应及时协商处理（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 设计合同履行管理中

33、双方的违约责任9.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术，经工程师批准后，应由( )。A承包人办理申报手续，发包人承担费用 B承包人办理申报手续，承包人承担费用C发包人办理申报手续，承包人承担费用 D发包人办理申报手续，发包人承担费用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。10.缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括( )。A缔约一方有损失 B缔约一方有违约行为C缔约当事人有过错 D合同尚未成立（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责

34、任，其成立必须具备一定的要件，否则将极大地损害当事人协商订立合同的积极性。缔约一方受有损失；缔约当事人有过错；合同尚未成立；缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。11.甲公司欠某供应商 1000 万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的 1000 万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。A应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任B乙公司与丙公司均不承担清偿责任C应当由甲公司承担全部债务D应当由乙公司承担全部债务（分数：1.00）A. B.C.D.解析：12.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。A物 B行为 C智力成果 D运输（分数：1.00

35、）A. B.C.D.解析：13.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。A物 B行为 C智力成果 D活动（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B承包人在同一空间不同高度上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C等待设计图样的变更而暂停某一作业的施工D为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.因设计变更造成的延误，经( )确认，工期相应

36、顺延。A发包人 B工程师 C承包人 D项目经理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 设计变更管理16.在 FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于 ( )。A工程维修 B清理施工现场 C报送竣工报表 D财务结算（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。A由承包人承担 B由发包人承担C由双方以书面形式设

37、定 D由工程师确定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。A乙承

38、包人 B发包人 C甲承包人 D工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.工程建设监理合同的标的是( )。A物 B行为 C财 D智力成果（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。A地基基础工程 B层面防水工程 C设备安装工程 D排水管道工程（分数：1.00）A.B. C.D.解析：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏在正常使用条件下的最低保修期限为 5年。23.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。A后果 B行为C法律事实 D事件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.建设项

39、目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。A20% B30% C40% D50%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.评标价法中，应以( )为最优投标书。A投标价最低 B评标价最低 C评标价最高 D评标得分最高（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P60 评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定的金额，最终构成评标价格。因此评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标

40、价最低的投标书为最优。但签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。26.可委托一个监理单位的项目是( )项目。A小型 B大型 C复杂 D大中型（分数：1.00）A. B.C.D.解析：中、小型工程项目，有条件时可将全部监理工作委托给一个单位；大型或复杂工程，则应按设计、施工等不同阶段及监理工作的专业性质分别委托给几家单位。27.必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价 1000 万元，评标价 950 万元；乙报价 980 万元，评标价 990 万元。此时( )。A中标人为甲，合同价为 950 万元B中标人为甲，合同价为 1000 万元C中标人

41、为乙，合同价为 980 万元D中标人为乙，合同价为 990 万元（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。29.按照 FIDIC施工合同条件规定，

42、施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。A不利的气候条件 B招标文件未说明的污染C不利于施工的外界自然条件 D其他承包商的干扰（分数：1.00）A. B.C.D.解析：不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。30.不能作为承包商向业主提出索赔的证据是( )。A施工现场记录 B工程师的施工建议C工程照片 D各类财务凭证（分数：1.00）A.B. C.D.解析：31.下列关于招标代理机构的说法正确的是( )。A招标代理机构可以

43、不是法人组织B招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所C招标代理机构可以不具备组织评标的能力D招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术，经济“专家库”（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P54 招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织。招标代理机构应具备的基本条件包括 3 方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。32.FIDIC分包合同条件规定，应由承包商承担责任的事件是( )。A拖延支付工程款B协调管理不力导致对分包工程施工的干扰C施工图纸有错误D分

44、包商执行承包商代表指令导致的索赔（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：33.按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔（分数：1.00）A.B.C. D.解析：34.某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。A正常监理工作 B额外监理工作 C变更监理工作 D附加监理工作（分数：1.00）A

45、.B.C.D. 解析：35.依据合同法的规定，执行政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。A原价格 B交付时价格C原价格和交付时价格的高者 D原价和交付价格的低者（分数：1.00）A.B. C.D.解析：36.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。A按评标规则计算各项得分 B确定标底C确定入围的有效投标 D比较投标书的优劣（分数：1.00）A.B.C. D.解析：37.企业法人分立、合并，它的权利和义务( )享有和承担。A由原企业法人 B由变更后的企业法人C无法人 D合同规定由谁（分数：1.00）A.B. C.D.解析：38.依据建设工程施工合同(示范文本)

46、的有关规定，以下说法错误的是( )。A发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸B经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意C发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并承担相应的保管费用D发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应给予相应顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：39.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。A违约 B缔约过失C监理失职 D全部损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：40.根据 FIDIC施工合同条件的规定，业主选择的指

47、定分包商应当与( )签订分包合同。A业主B工程师C承包商D承包商代表（分数：1.00）A. B.C.D.解析：41.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C. D.解析：42.不属于决标成交阶段的主要工作内容是( )。A评标 B开标 C定标 D标前会议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：43.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。

48、A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签定 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：44.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。A按原合同价支付 B按质论价C按原合同价的一半支付 D不支付供货方的运杂费（分数：1.00）A.B. C.D.解析：45.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。A预付款的金额不少于合同价的 22%B要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C预付款保函金额要大于预付款额D 自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%当月开始扣回预付款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：46.企业法人分立、合并，它的权利和义务由( )享有和承担。 A变更前的法人 B变更后的法人 C变更前后的法人连带