【工程类职业资格】建设工程合同管理-320及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-320及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-320及答案解析.doc（33页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-320 及答案解析(总分：108.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据建设工程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A.B.C.D.2.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。A分包商受到损害 B是承包商的违约责任C由于业主的原因 D从业主处理获得批准的索赔权（分数：1.00）A.B.C.D.3.合同一方当事人分立为两个独立法人，原

2、法人签订的合同( )。A仍然有效 B自然终止 C归于无效 D可以撤销（分数：1.00）A.B.C.D.4.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。A发出通知 B通知到达对方C对方签认通知 D对方签认通知送达主张人（分数：1.00）A.B.C.D.5.工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准，则发生的费用和延误的工期应( )。A全部由业主承担 B全部由承包人承担C给承包人工期顺延 D给承包人费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.6.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。A合同

3、 B连带保证 C法律 D一般保证（分数：1.00）A.B.C.D.7.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。A必须经公证机关公证 B必须采取书面形式C可采取口头形式 D由仲裁机构裁定（分数：1.00）A.B.C.D.8.依据委托监理合同示范文本规定，属于附加的监理工作是( )。A调解合同争议B发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42天的准备工作时间（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先

4、( )。A申请仲裁 B提起诉讼C由工程师对争议事项做出决定 D双方友好协商（分数：1.00）A.B.C.D.10.根据法律的直接规定而产生的代理称为( )。 A法定代理 B指定代理 C委托代理 D转代理（分数：1.00）A.B.C.D.11.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A未经工程师审核确认 B在分包人未提交工程进度表时C未经承包人同意 D未经工程师对分包工程验收（分数：1.00）A.B.C.D.12.按工程惯例，如果承包商提出的索赔要求违反了规定的索赔程序，则( )。A承包商不可能获得任何补偿B扣减承包商应得到的补偿C补偿金额和方式由业主决定D补偿

5、金额和方式由工程师或仲裁人员决定（分数：1.00）A.B.C.D.13.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。A原设计单位同意 B发包人和承包人的协商解决C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：1.00）A.B.C.D.14.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了( )的原则。A诚实信用 B全面履行 C法定履行 D约定履行（分数：1.00）A.B.C.D.15.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担( )责任。A风险损害赔偿 B双倍返还定金

6、 C缔约过失 D违约赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.16.建设工程监理招标，选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。A报价高低 B能力强弱 C财务状况 D经验多少（分数：1.00）A.B.C.D.17.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效 B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.00）A.B.C.D.18.FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。A颁发工程移交证书B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生效D工程移交证书注明

7、的竣工（分数：1.00）A.B.C.D.19.法人的终止是指( )。A法人行政隶属关系结束 B法人经营方式改变C法人经营范围变化 D法人依法宣告破产（分数：1.00）A.B.C.D.20.A公司欠银行贷款 200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。A应当由 A公司承担清偿责任B应当由 B公司承担清偿责任C应当由 A公司和 B公司承担连带责任DA 公司和 B公司均不再承担清偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.21.邀请招标投标阶段是指( )。A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B从发出邀请函始到投标

8、截止日期为止的期间C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B.C.D.22.FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应( )。A运走施工设备 B以相同的条件将该施工设备转租给发包人C更换施工设备 D暂停施工（分数：1.00）A.B.C.D.23.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是( )。A协调工程项目的外部关系B报送监理人员情况C保守工程秘密D协调合同管理工作（分数：1.00）A.B.C.D.24.依据委托监理合同示范文本，监理合同

9、的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C.D.25.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签订 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B.C.D.26.在下列合同中，( )合同是可变更的合同。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的的C因重大误解而订立的D损害社会公共利益的（分数：1.00）A

10、.B.C.D.27.中华人民共和国合同法规定，缔约过失责任属于( )责任。A违约 B侵权 C先合同义务 D无过错（分数：1.00）A.B.C.D.28.有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是( )。A合同鉴证与公证的内容和范围相同B经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同C鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力D合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性（分数：1.00）A.B.C.D.29.某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要

11、求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。A费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延B费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延C费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延D费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延（分数：1.00）A.B.C.D.30.FIDIC分包合同条件规定，承包商可以采用( )的方式与分包商签订分包合同。A邀请招标或议标 B邀请招标或直接指定C公开招标或邀请招标 D公开招标或议标（分数：1.00）A.B.C.D.31.交货数量发生增减的原因不包括( )。A供货方的责任 B运输部门的责任C采购方的责任 D运输过程中的合理损耗（分数：1.00）A.B.C.D.32

12、.依据合同法的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。A原价格 B交付时价格C原价格和交付时价格的高者 D原价和交付价格的低者（分数：1.00）A.B.C.D.33.建设工程施工合同通用条款规定，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续是( )的义务。A承包人 B发包人 C设计人 D总工程师（分数：1.00）A.B.C.D.34.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应

13、认定( )。A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B.C.D.35.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。A协议书、合同条款、通用条款 B合同条件、通用条款、专用条款C协议书、合同条款、专用条款 D协议书、通用条款、专用条款（分数：1.00）A.B.C.D.36.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。A业主提前占用工程B异常不利的气候条件C施工中遇到废弃物和古迹D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A.B.C.D.37.设计合同中约

14、定的费用如为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。A初步设计概算 B投资估算 C施工图预算 D扩大的初步设计概算（分数：1.00）A.B.C.D.38.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C.D.39.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。A债权人和债务人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人（分数：

15、1.00）A.B.C.D.40.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。A由承包人承担 B由发包人承担C由双方以书面形式设定 D由监理工程师确定（分数：1.00）A.B.C.D.41.甲将工程机械供给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国中华人民共和国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。A有效 B无效C效力待定 D可变更或撤销（分数：1.00）A.B.C.D.42.建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A监理合同注明的开始至完成的时间B监理合同约定的监理工作的日历天数C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监

16、理义务的期间D监理人自开始监理工作至保修期届满的时间（分数：1.00）A.B.C.D.43.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方可以( )。A提取全部材料，按实际交付数量付款 B按合同订购的数量提货，拒付货款C拒绝提前提货，拒付货款 D提取全部材料，按订购数量付款（分数：1.00）A.B.C.D.44.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。A招标人承担，费用由投标人承担 B投标人承担，费用由招标人承担C招标人承担，费用由招标人承担 D投标人承担，费用由投标人承担（分数：1.00）A.B.C.D.45.

17、合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.46.承包人在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报。A24 B48 C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D.47.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在( )中承诺的竣工时间。A中标书附录 B投标书附录C中标书 D投标书（分数：1.00）A.B.C.D.48.合同公证与签证的相同点不包括( )。A申请原则 B内容 C目的 D效力（分数：1.00）A.B.C.D.49.委托人要求监理

18、人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准属于( )。A正常监理工作 B附加监理工作 C义务监理工作 D额外监理工作（分数：1.00）A.B.C.D.50.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A施工前期开展工作 B施工中开展工作C接通水、电线路 D施工场地平整（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.鉴证与公证的区别是( )。（分数：2.00）A.公证的有效时间比鉴证长B.鉴证不具有直接强制执行的证据效力，公证有法定证据效力C.鉴证由当事人自愿申请，公证按法律规定

19、办理D.鉴证是行政行为，公证是司法行为E.鉴证在国内对当事人具有法律效力，公证在国内外均有法律效力52.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.开通施工现场与城乡公共道路的通道E.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护53.依据勘察合同示范文本的规定，勘察合同履行过程中，勘察人的违约责任包括( )。（分数：2.00）A.勘察人不履行合同时，应返还定金B.勘察人不履行合同时，应双倍返还定金C.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过 1日，应减收

20、勘察费的 1%D.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担E.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过 1日，应减收勘察费的 1%。54.确定变更价款的原则包括( )。（分数：2.00）A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

21、55.FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了( )的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。（分数：2.00）A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后 48 d内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后 42 d内未派人修补56.中华人民共和国合同法中规定的“由第三人向债权人履行债务”不同于“债权转让”

22、的主要区别包括( )。（分数：2.00）A.属于合同内的约定B.合同当事人已改变C.合同当事人不改变D.依据合同，债权人不能强迫第三人履行E.依据合同，债权人可以强迫第三人履行57.建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有( )。（分数：2.00）A.开通施工现场公共道路B.水准点与坐标控制点的交验C.办理施工许可手续D.书面通知发包人及时支付工程预付款E.审查承包人提交的施工进度计划58.要约以非对话方式作的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表

23、示D.交易习惯E.客观情况59.合同成立后，具备其生效的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人是法人B.意思表示真实C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D.不违反法律或者社会公共利益E.合同的标的、数量等内容协商一致60.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权力不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.对监理人员的监督控制E.工程款支付的审核和签认权61.按照索赔的目的不同，施工索赔可分为( )。（分数：2.00）A.质量索赔B.费用索赔C.管理索赔D.单项索赔E.工期索赔62.关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，

24、正确的有( )。（分数：2.00）A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围D.在有些情况下应当约定不可抗力的风险分担责任E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明63.公开招标的优点有( )。（分数：2.00）A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.招标人可以在较广的范围内选择中标人D.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价E.所需招标时间长、费用高64.由于工程变更属于合同履行过程中的

25、正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )等方面发布变更指令。（分数：2.00）A.对合同中任何工作工程量的改变B.将承包范围内的工作变更给其他承包商实施C.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变D.改变原定的施工顺序或时间安排E.任何工作质量或其他特性的变更65.委托监理合同示范文本规定监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利B.对建设工程规模的建议权C.选择承包人决定权D.建筑材料的检验权E.对施工进度进行检查监督66.关于竣工验收下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见B.当各方不能形

26、成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调C.发包人收到竣工验收报告 28天内不组织验收视为验收报告已被认可D.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议E.发包人收到竣工验收报告 28天内确认视为验收报告已被认可67.下列关于格式条款的表述中错误的是( )。（分数：2.00）A.格式条款，是经双方协调采用的标准合同条款B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效D.若对争议条款有两种以上解释，应作出不利于提供格式条款一方的解释E.若对争议条款有两种以上解释，应作出有利于提供格式条款一方的解释68.FID

27、IC合同条件下，签发( )必须由工程师亲自处理。（分数：2.00）A.付款证书B.工程接收证书C.工程计量D.履约证书E.开工令69.主体结构工程抽查的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.质量保证及见证取样送检检测资料B.分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录C.结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测D.分项、分部和单位工程质量评定资料和隐蔽工程验收记录E.工程质量保证资料及有见证取样检测报告70.依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：1.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工

28、程质量保修书D.责令整改的问题全部整改完毕E.工程质量评价报告经总经理工程师和监理单位有关负责人审核签字71.设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在( )。（分数：2.00）A.招标文件的内容B.招标方式C.投标书的编制要求D.评标原则E.开标形式72.下列导致委托代理关系终止的是( )。（分数：1.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为代理人或被代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力73.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.项目资金来源C.投

29、标须知D.招标工作范围E.评标方法74.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.设备材料采购B.施工图会审C.施工D.设计交底E.非标准设备制作75.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.追缴财产，收归国有E.返还财产76.按照建设工程设计合同(示范文本)有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )，（分数：2.00）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，

30、此时违约处理限于定金不退还D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费E.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费77.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理期限届满E.代理事项完成78.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供钓设计依据文件和资料包括( )。（分数：2.00）A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.工程勘察资料E.限额设计要求79.按照 FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，

31、业主应承担的风险包括 ( )。（分数：2.00）A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商施工原因造成的爆炸C.工程所在国发生战争D.施工遇到不利气候条件导致的停工E.放射性污染导致停工80.担保是指当事人根据( )，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。（分数：2.00）A.法律规定B.委托代理C.保险合同D.双方约定E.公证机关规定建设工程合同管理-320 答案解析(总分：108.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据建设工程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由

32、( )承担。A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A. B.C.D.解析：2.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。A分包商受到损害 B是承包商的违约责任C由于业主的原因 D从业主处理获得批准的索赔权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：3.合同一方当事人分立为两个独立法人，原法人签订的合同( )。A仍然有效 B自然终止 C归于无效 D可以撤销（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。A发出通知 B通知到达对方C对方签认通知 D对方签

33、认通知送达主张人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准，则发生的费用和延误的工期应( )。A全部由业主承担 B全部由承包人承担C给承包人工期顺延 D给承包人费用补偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准。则发生的费用和延误的工期应全部由承包人承担。6.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。A合同 B连带保证 C法律 D一般保证（分数：1.00）A.

34、B. C.D.解析：7.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。A必须经公证机关公证 B必须采取书面形式C可采取口头形式 D由仲裁机构裁定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.依据委托监理合同示范文本规定，属于附加的监理工作是( )。A调解合同争议B发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42天的准备工作时间（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。A申请仲裁 B提起诉讼

35、C由工程师对争议事项做出决定 D双方友好协商（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.根据法律的直接规定而产生的代理称为( )。 A法定代理 B指定代理 C委托代理 D转代理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A未经工程师审核确认 B在分包人未提交工程进度表时C未经承包人同意 D未经工程师对分包工程验收（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.按工程惯例，如果承包商提出的索赔要求违反了规定的索赔程序，则( )。A承包商不可能获得任何补偿B扣减承包商应得到的补偿C补偿金额和方式由业主决定D补偿金额和

36、方式由工程师或仲裁人员决定（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 工程师对工程索赔的影响13.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。A原设计单位同意 B发包人和承包人的协商解决C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了( )的原则。A诚实信用 B全面履行 C法定履行 D约定履行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应

37、承担( )责任。A风险损害赔偿 B双倍返还定金 C缔约过失 D违约赔偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的是承担缔约过失责任的情形。其内容包括假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况。16.建设工程监理招标，选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。A报价高低 B能力强弱 C财务状况 D经验多少（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效 B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1

38、.00）A. B.C.D.解析：18.FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。A颁发工程移交证书B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生效D工程移交证书注明的竣工（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.法人的终止是指( )。A法人行政隶属关系结束 B法人经营方式改变C法人经营范围变化 D法人依法宣告破产（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.A公司欠银行贷款 200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。A应当由 A公司承担清偿责任B应当由 B公司承担清

39、偿责任C应当由 A公司和 B公司承担连带责任DA 公司和 B公司均不再承担清偿责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 A 公司欠银行贷款 200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，正确的是应当由 A公司和 B公司承担连带责任。21.邀请招标投标阶段是指( )。A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效

40、期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应( )。A运走施工设备 B以相同的条件将该施工设备转租给发包人C更换施工设备 D暂停施工（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是( )。A协调工程项目的外部关系B报送监理人员情况C保守工程秘密D协调合同管理工作（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00

41、）A.B.C. D.解析：解析 监理合同的有效期即监理人的责任期。它不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加工作和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，监理合同才终止。25.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签订 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.在下列合同中，( )合同是

42、可变更的合同。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的的C因重大误解而订立的D损害社会公共利益的（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 可变更或可撤销的合同27.中华人民共和国合同法规定，缔约过失责任属于( )责任。A违约 B侵权 C先合同义务 D无过错（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是( )。A合同鉴证与公证的内容和范围相同B经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同C鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力D合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性（分数：1.00

43、）A.B.C. D.解析：29.某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。A费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延B费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延C费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延D费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：30.FIDIC分包合同条件规定，承包商可以采用( )的方式与分包商签订分包合同。A邀请招标或议标 B邀请招标或直接指定C公开招标或邀请

44、招标 D公开招标或议标（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.交货数量发生增减的原因不包括( )。A供货方的责任 B运输部门的责任C采购方的责任 D运输过程中的合理损耗（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 交货检验32.依据合同法的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。A原价格 B交付时价格C原价格和交付时价格的高者 D原价和交付价格的低者（分数：1.00）A.B. C.D.解析：33.建设工程施工合同通用条款规定，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规

45、规定的申请批准手续是( )的义务。A承包人 B发包人 C设计人 D总工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：34.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：35.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。A协议书、合同条款、通用条款 B合同条件、通用条款、专用条款C协议书、合同条款、专用条款 D协议书、通用条款、专用条款（分数：1.00）A.B

46、.C.D. 解析：36.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。A业主提前占用工程B异常不利的气候条件C施工中遇到废弃物和古迹D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：37.设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。A初步设计概算 B投资估算 C施工图预算 D扩大的初步设计概算（分数：1.00）A. B.C.D.解析：在现行体制下，建设工程勘察、设计发包人与承包人应当执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定。签订合同时，双方商定合同的设计费，收费依据和计算方法按国家和地方有关规定

47、执行。国家和地方没有规定的，由双方商定。如果合同约定的费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。38.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C. D.解析：39.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。A债权人和债务人 B保证人和债权人

48、C保证人和债务人 D主合同当事人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 保证必须有第三人(即保证人)参加，就可以排除选项 A和选项 D，保证人是替债务人履行债务，所以只能选择选项 B。40.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。A由承包人承担 B由发包人承担C由双方以书面形式设定 D由监理工程师确定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：41.甲将工程机械供给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国中华人民共和国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。A有效 B无效C效力待定 D可变更或撤销（分数：1.00）A.B. C.D.解析：42.建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A监理合同注明的开始至完成的时间B监理合同约定的监理工作的日历天数C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D监理人自开始监理工作至保修期届满的时间（分数：1.00）A.B.