【工程类职业资格】建设工程合同管理-301及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-301及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-301及答案解析.doc（33页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-301 及答案解析(总分：106.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.可委托一个监理单位的项目是( )项目。A小型 B大型 C复杂 D大中型（分数：1.00）A.B.C.D.2.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。A退还定金 B退还定金并赔偿发包人损失C双倍返还定金 D支付设计费的 2的违约金（分数：1.00）A.B.C.D.3.合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间( )天后向发包人发出要求预付的通知。A3 B7 C14 D30（分数：1.00）

2、A.B.C.D.4.中华人民共和国合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。A撤回合同 B撤销合同C解除合同 D中止履行义务（分数：1.00）A.B.C.D.5.与邀请招标相比，公开招标的特点是( )。A竞争程度低 B评标工作量小C招标时间长 D费用低（分数：1.00）A.B.C.D.6.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。A支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期（分数：1.00）A.B.C.D.7.建设工程质量管理条例规定

3、，在正常使用条件下最低保修期限为 5 年的是( )。A基础设施工程 B有防水要求的外墙面的防渗漏C装修工程 D供冷系统（分数：1.00）A.B.C.D.8.FIDIC 合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。A颁发工程移交证书B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生效D工程移交证书注明的竣工（分数：1.00）A.B.C.D.9.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。A承包人负责 B发包人负责C谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B.C.D.10.FIDIC施工合同条件规定，颁发工程接收证书后的( )d 内

4、，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。A14 B28C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D.11.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。A3 B4 C5 D6（分数：1.00）A.B.C.D.12.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用C由监理工程师或承包商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B.C.D.13.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16

5、个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1 个月竣工赔偿B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.14.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D.15.依据合同法的规定，出现( )订立的合同

6、，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。A对方以胁迫手段 B损害国家利益C对方有过错 D损害当事人利益（分数：1.00）A.B.C.D.16.设计合同履行过程中，发包人的责任不包括( )。A提供必要的现场工作条件 B解决施工中出现的问题C外部协调工作 D保护设计人的知识产权（分数：1.00）A.B.C.D.17.被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自( )起合同不具备法律效力。A合同开始履行日 B一方将撤销申请提交仲裁机构日C合同签字日 D仲裁机构发出裁决通知书日（分数：1.00）A.B.C.D.18.在 FIDIC 施工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。A业主 B

7、承包商 C分包商 D承包商或分包商（分数：1.00）A.B.C.D.19.施工合同示范文本规定，( )应由承包人承担。A承包人在地下管道附近施工的防护措施费用B承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用C在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D第三方责任造成伤亡事故发生的费用（分数：1.00）A.B.C.D.20.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )。A分包商可直接向工程师递交索赔报告B分包商可直接向业主递交索赔报告C在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

8、（分数：1.00）A.B.C.D.21.甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。A物 B行为 C智力成果 D活动（分数：1.00）A.B.C.D.22.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价1000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。A1020 万元 B1000 万元 C980 万元 D960 万元（分数：1.00）A.B.C.D.23.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。A撤销权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不安抗辩权（

9、分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。A部分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失（分数：1.00）A.B.C.D.25.设计人提交初步设计文件在( )内，发包人应支付设计费总额的 30%。A3 天 B5 天 C7 天 D10 天（分数：1.00）A.B.C.D.26.施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。A先履行抗辩权 B后履行抗辩权C不安抗辩权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.27.合同当事人约定了定金

10、3 万元，违约金 4 万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方 ( )。A3 万元 B6 万元 C7 万元 D10 万元（分数：1.00）A.B.C.D.28.在国外，建设工程一切险的投保人一般是( )。A发包人 B承包人 C业主 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.29.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.30.在一个施工现场有甲、乙两个独力承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定的损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。A甲

11、、乙都应向发包人索赔B甲、乙分别承担对方的损失C甲、乙分别承担自己的损失D甲的损失由发包人承担，乙的损失自己承担（分数：1.00）A.B.C.D.31.下列选项属于指定代理关系终止的条件的是( )。A代理期间届满 B代理事项完成C作为代理人的法人终止 D被代理人死亡（分数：1.00）A.B.C.D.32.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。A质押 B留置 C抵押 D保证（分数：1.00）A.B.C.D.33.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。A招标人可以授权评

12、标委员会直接确定中标人B确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判C招标人确定中标人后 30 天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告D中标通知书发出后的 30 天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改（分数：1.00）A.B.C.D.34.有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是( )。A由工程师控制 B由业主控制 C用于意外用途开支 D是业主的备用金（分数：1.00）A.B.C.D.35.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。A按原合同价支付 B按质论价C按原合

13、同价的一半支付 D不支付供货方的运杂费（分数：1.00）A.B.C.D.36.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。A监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失（分数：1.0

14、0）A.B.C.D.37.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.00）A.B.C.D.38.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前 ( )天。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.39.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承

15、包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.40.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。A后履行抗辩权 B追认权 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.41.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。A招标人承担，费用由投标人承担 B投标人承担，费用由招标人承担C招标人承担，费用由招标人承担 D投标人承担，费用由投标人承担（分数：1.00）A.B.C.D.42.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的( )d 内向工程师

16、递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A5 B15C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D.43.进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.44.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性响应招标文件C投标书的报价是否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1.00）A.B.C.D.45.在材料采购合同的履行

17、中，如供货方交付货物的数量高于合同规定，可在承付期内( )。A拒付全部货款和运杂费B拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分的运杂费C拒付多付部分的货款和运杂费D延期支付全部货款和运杂费（分数：1.00）A.B.C.D.46.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。A请求上级主管部门进行 B临时组建机构进行招标C委托招标代理机构进行 D聘请专家顾问指导进行（分数：1.00）A.B.C.D.47.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。A有效，但应由采购员向乙公司支付货款B有效，由甲施工企业向乙公司

18、支付货款C无效，由采购员向乙公司支付货款D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：1.00）A.B.C.D.48.依据担保法的规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。A保证 B质押 C定金 D留置（分数：1.00）A.B.C.D.49.建设工程施工合同(示范文本)中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。A撤销权 B不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.50.定金的数额由当事人约定，最高不得超过全合同标的额

19、的( )。A5% B10% C15% D20%（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：56.00)51.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：2.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.延误的工期相应顺延E.工程所需清理、修复费用，由发包人承担52.材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担( )。（分数：2.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的

20、罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.物资保养费用E.代保管费用53.合同履行中的抗辩权包括( )。（分数：2.00）A.中止履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.先履行抗辩权D.代位履行抗辩权E.后履行抗辩权54.委托监理合同示范文本规定监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利B.对建设工程规模的建议权C.选择承包人决定权D.建筑材料的检验权E.对施工进度进行检查监督55.下列情况中，( )属于转包行为。（分数：2.00）A.总包单位自行完成工程的主要部分，其专业性较强的工程分包给其他施工单位B.总包单位将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位C.承包商在经监理工程

21、师同意后将部分合同标的包给其他施工单位D.将承包的工程全部包给其他施工单位E.分包单位将分包所得的工程再次分包给其他施工单位56.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（分数：2.00）A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.对已竣工而未交付工程的损伤修复E.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续57.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.设计交底E.

22、保证设计质量58.下列财产中，可以用作抵押的有( )。（分数：2.00）A.土地所有权B.房屋C.幼儿园D.电器E.学校59.依据施工合同示范文本中的规定，不可抗力事件发生后，承包人应承担的风险范围包括( )。（分数：2.00）A.运至施工现场待安装设备的损坏B.承包人机械设备的损坏C.停工期间，承包人应工程师要求留守工地的必要管理人员的费用D.工程所需的修复费用E.施工人员的伤亡费用60.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有( )。（分数：2.00）A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.

23、施工作业方法存在重大安全隐患D.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护E.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作61.在下列哪些情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知( )。（分数：2.00）A.因不可抗力导致合同履行暂停B.暂停监理业务期限已起过 3 个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.监理人在应当获得监理酬金之日起 30 天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释E.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大62.投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括( )等。（分数：2.00）A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.投标文件没

24、有投标人授权代表签字E.没有按招标文件要求提供投标担保63.按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。（分数：1.00）A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费E.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费64.最终确定招标方式是以( )为依据。（分数：2.00）A.招标文件B.工程项目的特点C.合同类型D.招标前准备工作的完成情况E.招标人的管理能力65.FIDIC施工合同

25、条件规定，付给争端裁决委员会的酬金，分为( )。（分数：2.00）A.裁决费B.月聘请费C.日酬金D.现场考察费E.年聘请费66.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14 天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行E.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付67.无权代理包括( )等情况。（分数：2.0

26、0）A.没有代理权而为代理行为B.超越代理权限的代理行为C.代理权终止后的代理行为D.在授权范围内独立地表现自己的意志E.在代理权限范围内实施代理行为68.根据中华人民共和国合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有( )的合同。（分数：2.00）A.因重大误解而订立B.一方以欺诈、胁迫的手段订立C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.订立合同时显失公平69.变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括( )等。（分数：2.00）A.承包商在等待答复期间，不应延误任何工作B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.承包商的文件必须符合规范和图纸的要求

27、D.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程预期目的E.在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册70.FIDIC 合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。（分数：2.00）A.合同地位不同B.工程款支付的开支项目不同C.业主对指定分包商利益保护不同D.选择分包商的权利不同E.承包商对分包商违约承担责任范围不同71.合同可以终止的情况有( )。（分数：2.00）A.合同解除B.债务相互抵消C.债权人免除债务D.债权人未请求履行E.债权债务同归于一人72.建设工程监理招标的特点体现在( )。（分数：2.00）A.邀请投

28、标人较多B.邀请投标人较少C.报价在选择中居于次要地位D.报价在选择中居于主要地位E.招标宗旨是对监理单位能力的选择73.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或撤销合同。（分数：2.00）A.人民政府B.人民检察院C.人民法院D.仲裁机构E.建设行政主管部门74.对于下列纠纷的解决，可以适用中华人民共和国合同法的有( )。（分数：2.00）A.某建筑公司与某银行之间的借款合同B.某建筑公司与王某之间的劳动合同C.某建筑公司与某科研机构之间的技术服务合同D.某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同E.王某与其养子女之间的扶养协议75.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有

29、( )。（分数：1.00）A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.参加工程验收工作E.组织施工招标工作76.对设计投标人的资格审查包括( )。（分数：1.00）A.证书的种类B.证书级别C.允许承接的任务范围D.提供方案的技术先进性E.近几年完成工程项目表77.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，( )。（分数：2.00）A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任D.采购方接到发货协商通知后的 15 天内，不

30、予答复视为同意，供货方继续发出E.供货方有义务发出发货协商通知78.FIDIC 施工合同通用条件中规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：1.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.施工中遇到其他承包商的干扰E.由于传染病或政府行为导致工期延误79.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.物质服务E.管理服务80.FIDIC 施工合同条件下，支付工程进度款时，( )应扣保留金。（分数：2.00）A.本月实施的合格工程价值B.承包商用于工程的材料采购款C.政策法规

31、变化的调整D.按合同其他条款规定，承包商有权获得的补偿款E.按合同约定方法计算的，因物价浮动而需增加的调价款建设工程合同管理-301 答案解析(总分：106.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.可委托一个监理单位的项目是( )项目。A小型 B大型 C复杂 D大中型（分数：1.00）A. B.C.D.解析：中、小型工程项目，有条件时可将全部监理工作委托给一个单位；大型或复杂工程，则应按设计、施工等不同阶段及监理工作的专业性质分别委托给几家单位。2.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。A退还定金 B退还定金并赔偿发包人损失C双倍返还

32、定金 D支付设计费的 2的违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间( )天后向发包人发出要求预付的通知。A3 B7 C14 D30（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.中华人民共和国合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。A撤回合同 B撤销合同C解除合同 D中止履行义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.与邀请招标相比，公开招标的特点是( )。A竞争程度低 B评标工作量小C招标时间长 D费用低（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.发包人

33、对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。A支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5 年的是( )。A基础设施工程 B有防水要求的外墙面的防渗漏C装修工程 D供冷系统（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.FIDIC 合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。A颁发工程移交证书B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生

34、效D工程移交证书注明的竣工（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。A承包人负责 B发包人负责C谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.FIDIC施工合同条件规定，颁发工程接收证书后的( )d 内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。A14 B28C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。A3 B4 C5 D6（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12

35、.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用C由监理工程师或承包商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1

36、个月竣工赔偿B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：15.依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。A对方以胁迫手段 B损害国家利益C对方有过错 D损害当事人利益（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.设计合同履行过程中，发包人的责任不包括( )。A提供必要的现场工作条件 B解决施工中出现的问

37、题C外部协调工作 D保护设计人的知识产权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自( )起合同不具备法律效力。A合同开始履行日 B一方将撤销申请提交仲裁机构日C合同签字日 D仲裁机构发出裁决通知书日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.在 FIDIC 施工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。A业主 B承包商 C分包商 D承包商或分包商（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.施工合同示范文本规定，( )应由承包人承担。A承包人在地下管道附近施工的防护措施费用B承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用C在有毒

38、有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D第三方责任造成伤亡事故发生的费用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )。A分包商可直接向工程师递交索赔报告B分包商可直接向业主递交索赔报告C在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 分包合同的履行管理21.甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。A物 B行为 C智力成果 D活动（分数：1.00）

39、A.B.C. D.解析：22.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价1000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。A1020 万元 B1000 万元 C980 万元 D960 万元（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。A撤销权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：24.FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。A部

40、分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.设计人提交初步设计文件在( )内，发包人应支付设计费总额的 30%。A3 天 B5 天 C7 天 D10 天（分数：1.00）A. B.C.D.解析：26.施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。A先履行抗辩权 B后履行抗辩权C不安抗辩权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：27.合同当事人约定了定金 3 万元，违约金 4 万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方 ( )。A3 万元 B6 万元 C7 万元 D10 万元

41、（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.在国外，建设工程一切险的投保人一般是( )。A发包人 B承包人 C业主 D监理单位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：29.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.在一个施工现场有甲、乙两个独力承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定的损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。A甲、乙都应向发包人索赔B甲、乙分别承担对方的损失C甲、乙分别承担自己的损失D甲的损失由发包人承担，乙

42、的损失自己承担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调，停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。31.下列选项属于指定代理关系终止的条件的是( )。A代理期间届满 B代理事项完成C作为代理人的法人终止 D被代理人死亡（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：32.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。A质押 B留置 C抵押 D保证（分数：1.00）A.B

43、. C.D.解析：33.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。A招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判C招标人确定中标人后 30 天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告D中标通知书发出后的 30 天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改（分数：1.00）A.B.C. D.解析：34.有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是( )。A由工程师控制 B由业主控制 C用于意外用途开支 D是业主的备用金（分数：1.00）A.B. C.D.解析：某些项目的工程量清单中包括有“暂

44、列金额”款项；尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用却归工程师控制。暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进犀的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。35.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。A按原合同价支付 B按质论价C按原合同价的一半支付 D不支付供货方的运杂费（分数：1.00）A.B. C.D.解析：36.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自

45、开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。A监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失（分数：1.00）A.B. C.D.解析：37.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣

46、工日期应为( )日。A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.00）A.B. C.D.解析：38.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前 ( )天。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A. B.C.D.解析：39.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，

47、延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：40.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。A后履行抗辩权 B追认权 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：41.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。A招标人承担，费用由投标人承担 B投标人承担，费用由招标人承担C招标人承担，费用由招标人承担 D投标人承担，费用由投标人承担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：42.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的( )d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。A5 B15C21 D28（分数

48、：1.00）A.B.C.D. 解析：43.进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 依照建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。44.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性响应招标文件C投标书的报价是否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1.00）A. B.C.D.解析：45.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定，可在承付期内( )。A拒付全部货款和运杂费B拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分的运杂费C拒