【工程类职业资格】工程造价管理基础理论与相关法规-9及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价管理基础理论与相关法规-9及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价管理基础理论与相关法规-9及答案解析.doc（24页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价管理基础理论与相关法规-9 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：75.00)1.施工成本的实际开支与计划不相符，其原因可能是_。 A.成本管理人员的核算失误 B.某道工序上的成本开支低于计划 C.没有制定成本控制的进度 D.某道工序的施工进度与计划不符（分数：2.50）A.B.C.D.2.某大型设备原值 100 万元，折旧年限规定为 10 年，预计月平均工作 250 小时，预计净现残值率为 1%。该设备某月实际工作 300 小时，则用工作量法计算的该月折旧额为_元。 A.3850 B.5000 C.8500 D.9900（分数

2、：2.50）A.B.C.D.3.无形资产从_起，在有效使用期限内平均摊入成本。 A.购买之日 B.开始之日 C.自建之日 D.构建完成之日（分数：2.50）A.B.C.D.4.营业税金及附加不包括_。 A.增值税 B.营业税 C.消费税 D.城市维护建设税（分数：2.50）A.B.C.D.5.承包商履约担保属于风险应对策略中的_。 A.风险回避 B.风险自留 C.风险控制 D.风险转移（分数：2.50）A.B.C.D.6.下列不能作为评价项目偿债能力的指标是_。 A.利息备付率 B.偿债备付率 C.投资收益率 D.资产负债率（分数：2.50）A.B.C.D.7.下列关于房产税计税依据的说法正确

3、的是_。 A.融资租赁房屋的，以房产余值为计税依据 B.融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据 C.以房产联营投资、共担经营风险的，以房产原值为计税依据 D.以房产联营投资、不承担经营风险的，以房产余值为计税依据（分数：2.50）A.B.C.D.8.某市区一施工企业承包某建筑工程的施工，共获工程款收入 2000 万元。则该企业因承包该工程而应缴纳的城市维护建设税为_万元。 A.4 B.4.2 C.5 D.5.6（分数：2.50）A.B.C.D.9.某公司位于城镇，实际占地 25000m2。由于经营规模扩大，年初该公司又受让了一尚未办理土地使用证的土地 6000m2，公司按其当年开发使用的 500

4、0m2土地面积进行申报纳税，以上土地均适用 4 元/m 2的城镇土地使用税税率。则该公司当年应缴纳城镇土地使用税额为_元。 A.50000 B.80000 C.120000 D.160000（分数：2.50）A.B.C.D.10.某企业有一处房产原值 500 万元，2013 年 6 月 1 日与另一单位订立合同，约定从 2013 年 7 月 1 日至2020 年 1 月 1 日用于联营投资(收取固定收入，不承担联营风险)。已知该企业当年取得租金收入 50 万元，当地政府规定的扣除比例为 20%。该企业 2013 年应缴纳的房产税额为_万元。 A.8.4 B.9 C.9.6 D.12（分数：2.

5、50）A.B.C.D.11.项目法人责任制的核心内容是明确由_承担投资风险。 A.项目法人 B.董事会 C.项目总经理 D.股东会（分数：2.50）A.B.C.D.12.CM 承包模式的核心思想是_。 A.采用快速路径法施工 B.采用保证最大工程费用加酬金的合同方式 C.采用成本加酬金合同形式 D.采用代理型的组织方式（分数：2.50）A.B.C.D.13.用于控制建设工程质量的静态分析方法是_。 A.香蕉图法和鱼刺图法 B.排列图法和控制图法 C.控制图法和责任图法 D.盲方图法和排列图法（分数：2.50）A.B.C.D.14.关于工程项目的目标控制方法，下列表述正确的是_。 A.控制图是一

6、种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具 B.通过因果分析图，可以发现工程项目中主要的质量问题 C.S 曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度 D.控制图法和直方图法分别属于质量控制的静态和动态分析方法（分数：2.50）A.B.C.D.15.某钢筋混凝土结构二层房屋的分项工程按 A、B、C 三个施工过程进行分层施工，组织成的流水节拍分别为 tA=6d、t B=6d、t C=9d 的加快成倍节拍流水施工，则每层施工段数是_。 A.2 B.3 C.5 D.7（分数：2.50）A.B.C.D.16._数值大小，可以反映流水速度快慢、资源供应量大小。 A.流水步距 B.组织间歇 C.流水节拍

7、D.平行搭接时间（分数：2.50）A.B.C.D.17.有一建筑共 10 层，每层有连续的 4 道工序，各道工序在每层上的施工时间分别为 3d、6d、6d、12d，按异节奏组织施工，则总工期为_d。 A.36 B.42 C.51 D.78（分数：2.50）A.B.C.D.18.网络图中的关键路线是指_。 A.总时差和自由时差相等的线路 B.时标网络图上带有波形线的线路 C.没有虚箭线的线路 D.搭接网络中所有工作之间时间间隔为 0 的线路（分数：2.50）A.B.C.D.19.已知某工作 A 的紧后工作是 B 和 C，B 工作的最迟开始时间为 14 天，最早开始时间为 10 天；C 工作最迟完

8、成时间为 16 天，最早完成时间为 14 天，A 工作的自由时差为 5 天。则 A 工作总时差为_天。 A.4 B.5 C.7 D.10（分数：2.50）A.B.C.D.20.某工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作 A 的总时差和自由时差分别为_周。（分数：2.50）A.B.C.D.21.建设工程项目风险损失控制计划系统一般由_组成。 A.预防计划、灾难计划和应急计划 B.回避计划、自留计划和转移计划 C.非保险转移计划和保险转移计划 D.损失控制计划和合同转移计划（分数：2.50）A.B.C.D.22.下列关于代理的表述，不正确的是_。 A.代理人在授权的范围内可以自行决定自己的意思表示

9、 B.代理人以被代理人的名义实施代理行为 C.代理人必须在代理权限内实施代理行为 D.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任（分数：2.50）A.B.C.D.23.施工合同中的承包人甲到材料供应商乙处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将 42.5 级水泥当作52.5 级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人甲应_。 A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求变更该合同（分数：2.50）A.B.C.D.24.根据我国合同法，债权人自撤销事由发生之日起_年内没有行使撤销权

10、的，该撤销权消灭。 A.1 B.2 C.3 D.5（分数：2.50）A.B.C.D.25.根据合同法的相关规定，要约失效的情形不包括_。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D.受要约人对要约的内容作出非实质性变更（分数：2.50）A.B.C.D.26.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起_年内不行使而消灭。 A.2 B.4 C.5 D.10（分数：2.50）A.B.C.D.27.根据我国招标投标法，招标人和中标人订立书面合同的时间应当是_。 A.在中标通知书发出 30 日内 B.在中标通知书发出 60 日内 C.在评标结

11、束后 30 日内 D.在评标结束后 60 日内（分数：2.50）A.B.C.D.28.关于价格法，下列说法错误的是_。 A.价格法中的价格，包括商品价格和服务价格 B.大多数商品和服务价格实行政府定价 C.省、自治区、直辖市人民政府以下各级地方人民政府不得制定定价目录 D.我国的价格管理机构是县级以上各级政府价格主管部门和其他有关部门（分数：2.50）A.B.C.D.29.招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的_。 A.10% B.15% C.20% D.25%（分数：2.50）A.B.C.D.30.根据税收征收管理法的规定，房产税、车船税和土地增值税属于_。 A

12、.流转税 B.所得税 C.财产税 D.资源税（分数：2.50）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：25.00)31.关于世界银行贷款的特点，下列表述不正确的有_。 A.贷款期限较长，一般为 20 年左右 B.贷款利率实行固定利率，一般低于市场利率 C.对已订立贷款契约而未使用的部分，要按年征收 0.75%的承诺费 D.世界银行通常对其资助的项目只提供所需要的部分国内费 E.贷款程序严密，审批时间较长（分数：2.50）A.B.C.D.E.32.下列关于折旧的论述，正确的有_。 A.年数总额法提取的折旧逐年减少 B.双倍余额递减法是一种加速折旧方法 C.工作量法是年数总和法的

13、一种派生方法 D.平均年限法各年提取的折旧额逐年增加 E.双倍余额递减法计算折旧时不考虑残值（分数：2.50）A.B.C.D.E.33.按现行财务制度规定，施工承包单位计提折旧一般采用_。 A.德尔菲法 B.工作量法 C.年数总和法 D.平均年限法 E.双倍余额递减法（分数：2.50）A.B.C.D.E.34.建筑工程一切险物质损失的除外责任的情形包括_。 A.盘点时发现的短缺 B.临时工程因台风而造成的损失 C.维修保养或正常检修的费用 D.因工艺不善引起的被保险财产本身的损失 E.不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失（分数：2.50）A.B.C.D.E.35.关于工程项目管理组织形

14、式的特点，下列说法正确的有_。 A.直线职能制结构简单、权力集中、易于统一指挥 B.直线制组织纵向信息传递迅速 C.矩阵式组织中每一成员都接受双重领导 D.职能式组织主要是发挥职能人员作用，从职能角度对项目进行管理 E.职能制实现了集权与分权的最优结合（分数：2.50）A.B.C.D.E.36.流水施工的主要特点有_。 A.实行了专业化作业，生产率高 B.便于利用机动时间优化资源供应强度 C.可随时根据施工情况调整施工进度 D.有效利用了工作面和有利于缩短工期 E.便于专业化施工队连续作业（分数：2.50）A.B.C.D.E.37.某工程双代号时标网络计划执行到第 4 周末和第 10 周末时，

15、检查其实际进度如图前锋线所示，检查结果表明_。（分数：2.50）A.B.C.D.E.38.下列关于违约责任的说法正确的有_。 A.以无效合同为前提 B.是一种民事责任 C.当事人无权加以约定 D.以违反合同义务为要件 E.应当贯彻损益相当的原则（分数：2.50）A.B.C.D.E.39.对于债权人行使代位权和撤销权，下列说法正确的有_。 A.代位权在债务人怠于行使其到期债权的情况下行使 B.代位权和撤销权的行使范围都以债权人的债权为限 C.债权人行使代位权的必要费用，由债权人负担 D.只要债务人以明显不合理低价转让财产，债权人就可以行使撤销权 E.撤销权一年内没有行使，该撤销权消灭（分数：2.

16、50）A.B.C.D.E.40.流转税的种类主要包括_。 A.车船税 B.消费税 C.增值税 D.营业税 E.城市维护建设税（分数：2.50）A.B.C.D.E.工程造价管理基础理论与相关法规-9 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：75.00)1.施工成本的实际开支与计划不相符，其原因可能是_。 A.成本管理人员的核算失误 B.某道工序上的成本开支低于计划 C.没有制定成本控制的进度 D.某道工序的施工进度与计划不符（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 施工成本的实际开支与计划不相符，往往是由两个因素引起的：在某道工序上的成

17、本开支超出计划；某道工序的施工进度与计划不符。因此，要想找出成本变化的真正原因，实施良好、有效的成本控制措施，必须与进度计划的适时更新相结合。2.某大型设备原值 100 万元，折旧年限规定为 10 年，预计月平均工作 250 小时，预计净现残值率为 1%。该设备某月实际工作 300 小时，则用工作量法计算的该月折旧额为_元。 A.3850 B.5000 C.8500 D.9900（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 工作量法按照台班计算折旧额： 每台班折旧额=原值(1-预计净残值率)/规定的总工作台班=1000000(1-1%)/(1012250)=33(元)； 该月应计算的折旧额=

18、本月实际工作台班每台班折旧额=30033=9900(元)。3.无形资产从_起，在有效使用期限内平均摊入成本。 A.购买之日 B.开始之日 C.自建之日 D.构建完成之日（分数：2.50）A.B. C.D.解析：解析 按照有关规定，无形资产从开始之日起，在有效使用期限内平均摊入成本。法律和合同规定了法定有效期限或者受益年限的，摊销年限从其规定；否则，摊销年限应注意符合税法要求。4.营业税金及附加不包括_。 A.增值税 B.营业税 C.消费税 D.城市维护建设税（分数：2.50）A. B.C.D.解析：解析 在进行项目收益计算时，营业税、消费税、土地增值税、资源税、城市维护建设税和教育费附加均可包

19、含在营业税金及附加中。5.承包商履约担保属于风险应对策略中的_。 A.风险回避 B.风险自留 C.风险控制 D.风险转移（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 风险转移是进行风险管理的一个十分重要的手段，风险转移是通过某种方式将某些风险的后果连同对风险应对的权力和责任转移给他人。承包商履约担保就属于风险应对策略中的风险转移。6.下列不能作为评价项目偿债能力的指标是_。 A.利息备付率 B.偿债备付率 C.投资收益率 D.资产负债率（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解析 评价项目借款偿债能力，需要根据有关财务报表，计算利息备付率、偿债备付率和资产负债率等指标，分析判断财务主体的偿

20、债能力。7.下列关于房产税计税依据的说法正确的是_。 A.融资租赁房屋的，以房产余值为计税依据 B.融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据 C.以房产联营投资、共担经营风险的，以房产原值为计税依据 D.以房产联营投资、不承担经营风险的，以房产余值为计税依据（分数：2.50）A. B.C.D.解析：解析 房产税计税依据和税率中从价计征时需要注意的特殊问题有：以房产联营投资的，房产税计税依据应区别对待：a以房产联营投资，共担经营风险的，按房产余值为计税依据计征房产税；b以房产联营投资，不承担经营风险，只收取固定收入的，实际是以联营名义取得房产租金，因此，应由出租方按租金收入计征房产税；融资租赁房屋的

21、，以房产余值为计税依据计征房产税，租赁期内该税的纳税人，由当地税务机关根据实际情况确定；新建房屋空调设备价值计入房产原值的，应并入房产税计税依据计征房产税。8.某市区一施工企业承包某建筑工程的施工，共获工程款收入 2000 万元。则该企业因承包该工程而应缴纳的城市维护建设税为_万元。 A.4 B.4.2 C.5 D.5.6（分数：2.50）A.B. C.D.解析：解析 该企业应缴的城市维护建设税=20003%7%=4.2(万元)。9.某公司位于城镇，实际占地 25000m2。由于经营规模扩大，年初该公司又受让了一尚未办理土地使用证的土地 6000m2，公司按其当年开发使用的 5000m2土地面

22、积进行申报纳税，以上土地均适用 4 元/m 2的城镇土地使用税税率。则该公司当年应缴纳城镇土地使用税额为_元。 A.50000 B.80000 C.120000 D.160000（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解析 该公司当年应缴纳城镇土地使用税额=(25000+5000)4=120000(元)。10.某企业有一处房产原值 500 万元，2013 年 6 月 1 日与另一单位订立合同，约定从 2013 年 7 月 1 日至2020 年 1 月 1 日用于联营投资(收取固定收入，不承担联营风险)。已知该企业当年取得租金收入 50 万元，当地政府规定的扣除比例为 20%。该企业 2013

23、 年应缴纳的房产税额为_万元。 A.8.4 B.9 C.9.6 D.12（分数：2.50）A. B.C.D.解析：解析 以房产联营投资，不承担风险，只收取固定收入，应由出租方按租金收入计缴房产税。该企业 2013 年应缴纳的房产税额=500(1-20%)1.2%/2+5012%=2.4+6=8.4(万元)。11.项目法人责任制的核心内容是明确由_承担投资风险。 A.项目法人 B.董事会 C.项目总经理 D.股东会（分数：2.50）A. B.C.D.解析：解析 项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。12.CM

24、承包模式的核心思想是_。 A.采用快速路径法施工 B.采用保证最大工程费用加酬金的合同方式 C.采用成本加酬金合同形式 D.采用代理型的组织方式（分数：2.50）A. B.C.D.解析：解析 CM 承包模式的核心思想是采用快速路径法施工，即在工程设计尚未结束之前，当工程某些部分的施工图设计已经完成时，就开始进行该部分工程的施工招标，从而使这部分工程的施工提前到工程项目的设计阶段。13.用于控制建设工程质量的静态分析方法是_。 A.香蕉图法和鱼刺图法 B.排列图法和控制图法 C.控制图法和责任图法 D.盲方图法和排列图法（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 常用于控制质量的方法有：排列

25、图法、因果分析图法、直方图法和控制图法。其中，排列图法、直方图法和因果分析图法是质量控制的静态分析方法，反映的是质量在某一段时间里的静止状态。14.关于工程项目的目标控制方法，下列表述正确的是_。 A.控制图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具 B.通过因果分析图，可以发现工程项目中主要的质量问题 C.S 曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度 D.控制图法和直方图法分别属于质量控制的静态和动态分析方法（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解析 选项 A，排列图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具；选项 B，因果分析图又称树枝图或鱼刺图，是用来寻找某种质量问题产生原

26、因的有效工具；选项 D，控制图法和直方图法分别属于质量控制的动态和静态分析方法。15.某钢筋混凝土结构二层房屋的分项工程按 A、B、C 三个施工过程进行分层施工，组织成的流水节拍分别为 tA=6d、t B=6d、t C=9d 的加快成倍节拍流水施工，则每层施工段数是_。 A.2 B.3 C.5 D.7（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 组织加快成倍节拍流水施工的最小公约数是 3，即 A 施工过程安排 6/3=2 个队施工，B 工作安排 6/3=2 个队施工，C 工作安排 9/3=3 个队施工，共计 7 个施工队。施工段数应等于施工队数才能保证各施工队连续施工，所以每层施工段数应该是

27、 7。16._数值大小，可以反映流水速度快慢、资源供应量大小。 A.流水步距 B.组织间歇 C.流水节拍 D.平行搭接时间（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解析 流水节拍是流水施工的主要参数之一，它表明流水施工的速度和节奏性。流水节拍小，其流水速度快，节奏感强；反之则相反。流水节拍决定着单位时间的资源供应量，同时，流水节拍也是区别流水施工组织方式的特征参数。17.有一建筑共 10 层，每层有连续的 4 道工序，各道工序在每层上的施工时间分别为 3d、6d、6d、12d，按异节奏组织施工，则总工期为_d。 A.36 B.42 C.51 D.78（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解

28、析 根据题意可得，K=min3，6，6，12=3，工作队数分别是 1 个，2 个，2 个，4 个，故共需1+2+2+4=9 个工作队，多层流水施工，施工段数 m=工作队敬=9，所以 T=(9+9-1)3=51d。18.网络图中的关键路线是指_。 A.总时差和自由时差相等的线路 B.时标网络图上带有波形线的线路 C.没有虚箭线的线路 D.搭接网络中所有工作之间时间间隔为 0 的线路（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 网络图中的关键路线包括：在双代号网络图中，持续时间最长的线路为关键线路；在双代号网络图中，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差和自由时差为零的线路就是关键线路；在双

29、代号时标网络中，没有波浪线的线路为关键线路；在单代号搭接网络中，所有工作之间时间间隔为 0 的线路为关键线路。19.已知某工作 A 的紧后工作是 B 和 C，B 工作的最迟开始时间为 14 天，最早开始时间为 10 天；C 工作最迟完成时间为 16 天，最早完成时间为 14 天，A 工作的自由时差为 5 天。则 A 工作总时差为_天。 A.4 B.5 C.7 D.10（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解析 根据题意得：TF B=LSB-ESB=14-10=4(天)；TFC=LSC-ESC=16-14=2(天)；TFA=FFA+minTFB，TF C=5+2=7(天)。20.某工程双代号

30、时标网络计划如图所示，其中工作 A 的总时差和自由时差分别为_周。（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解析 工作 A 无波形线说明自由时差为 0；所有经过工作 A 的线路间的总时差的最小值为 2。21.建设工程项目风险损失控制计划系统一般由_组成。 A.预防计划、灾难计划和应急计划 B.回避计划、自留计划和转移计划 C.非保险转移计划和保险转移计划 D.损失控制计划和合同转移计划（分数：2.50）A. B.C.D.解析：解析 在采用风险控制对策时，所制定的风险控制措施应当形成一个周密的、完整的损失控制计划系统。该计划系统一般应由预防计划、灾难计划和应急计划三部分组成。22.下列关于代理的

31、表述，不正确的是_。 A.代理人在授权的范围内可以自行决定自己的意思表示 B.代理人以被代理人的名义实施代理行为 C.代理人必须在代理权限内实施代理行为 D.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 选项 D，只要是代理人在代理权限范围内所实施的行为，其法律后果均由被代理人承担。23.施工合同中的承包人甲到材料供应商乙处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将 42.5 级水泥当作52.5 级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人甲应_。 A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请

32、仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求变更该合同（分数：2.50）A.B. C.D.解析：解析 根据合同法规定，当事人基于重大误解订立的合同属于可变更、可撤销合同。本题中“甲将 42.5 级水泥当作 52.5 级水泥购入”，属于重大误解，甲有权请求人民法院或仲裁机构撤销该合同。当事人在合同中未约定仲裁条款，事后又未达成书面仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向法院起诉。24.根据我国合同法，债权人自撤销事由发生之日起_年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。 A.1 B.2 C.3 D.5（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 债权人撤销权是指债权人对债务人所作的危害其债权的民

33、事行为，有请求法院予以撤销的权利。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。25.根据合同法的相关规定，要约失效的情形不包括_。 A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D.受要约人对要约的内容作出非实质性变更（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 有下列情形之一的，要约失效：拒绝要约的通知到达要约人；要约人依法撤销要约；承诺期限届满，受要约人未作出承诺；受要约人对要约的内容作出实质性变更。26.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起_年内不行使而消灭。 A.2 B.

34、4 C.5 D.10（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解析 合同法第一百零四条规定，合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利，自提存之日起 5 年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。27.根据我国招标投标法，招标人和中标人订立书面合同的时间应当是_。 A.在中标通知书发出 30 日内 B.在中标通知书发出 60 日内 C.在评标结束后 30 日内 D.在评标结束后 60 日内（分数：2.50）A. B.C.D.解析：解析 招标人和中标人应当自中标通知书发出 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。若招标文件要求提交履约保证金，中标人应当提交。28.关于价格法

35、，下列说法错误的是_。 A.价格法中的价格，包括商品价格和服务价格 B.大多数商品和服务价格实行政府定价 C.省、自治区、直辖市人民政府以下各级地方人民政府不得制定定价目录 D.我国的价格管理机构是县级以上各级政府价格主管部门和其他有关部门（分数：2.50）A.B. C.D.解析：解析 选项 B，大多数商品和服务价格实行市场调节价，只有极少数商品和服务价格实行政府指导价或政府定价。29.招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的_。 A.10% B.15% C.20% D.25%（分数：2.50）A. B.C.D.解析：解析 招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向

36、中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。30.根据税收征收管理法的规定，房产税、车船税和土地增值税属于_。 A.流转税 B.所得税 C.财产税 D.资源税（分数：2.50）A.B.C. D.解析：解析 财产税是以财产的价值额或租金额为征税对象的各个税种的统称。财产税主要包括房产税、土地增值税、车船税、契税等。二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：25.00)31.关于世界银行贷款的特点，下列表述不正确的有_。 A.贷款期限较长，一般为 20 年左右 B.贷款利率实

37、行固定利率，一般低于市场利率 C.对已订立贷款契约而未使用的部分，要按年征收 0.75%的承诺费 D.世界银行通常对其资助的项目只提供所需要的部分国内费 E.贷款程序严密，审批时间较长（分数：2.50）A.B. C.D. E.解析：解析 选项 B，贷款利率实行浮动利率，随金-融市场利率的变化定期调整，但一般低于市场利率；选项 D，世界银行通常对其资助的项目只提供货物和服务所需要的外汇部分，约占项目总额的 30%40%，个别项目可达 50%。但在某些特殊情况下，世界银行也提供建设项目所需要的部分国内费用。32.下列关于折旧的论述，正确的有_。 A.年数总额法提取的折旧逐年减少 B.双倍余额递减法

38、是一种加速折旧方法 C.工作量法是年数总和法的一种派生方法 D.平均年限法各年提取的折旧额逐年增加 E.双倍余额递减法计算折旧时不考虑残值（分数：2.50）A. B. C.D.E.解析：解析 选项 C，工作量法是由平均年限法派生出来的一种方法；选项 D，平均年限法(使用年限法)计算的折旧额在各个使用年(月)份都是相等的；选项 E，双倍余额递减法是指按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法，属于一种加速折旧方法，年折旧率是平均年限法的两倍，且在计算年折旧率时不考虑预计净残值。33.按现行财务制度规定，施工承包单位计提折旧一般采用_。 A.德尔菲法 B.工作量法 C.年数总和法 D.平均年

39、限法 E.双倍余额递减法（分数：2.50）A.B. C.D. E.解析：解析 按现行财务制度规定，施工承包单位计提折旧一般采用平均年限法和工作量法。技术进步较快或使用寿命受工作环境影响较大的施工机械和运输设备，经国家财政主管部门批准，可采用双倍余额递减法或年数总和法计提折旧。34.建筑工程一切险物质损失的除外责任的情形包括_。 A.盘点时发现的短缺 B.临时工程因台风而造成的损失 C.维修保养或正常检修的费用 D.因工艺不善引起的被保险财产本身的损失 E.不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失（分数：2.50）A. B.C. D. E.解析：解析 保险人不承担赔偿责任的情况主要有：设计错

40、误引起的损失和费用；自然磨损、内在或潜在缺陷等原因造成的被保险财产自身的损失和费用；因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失；维修保养或正常检修的费用；盘点时发现的短缺；非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；除已将工地内现成的建筑物或其他财产列入保险范围，在被保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；除非另有约定，在保险期限终止以前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。35.关于工程项

41、目管理组织形式的特点，下列说法正确的有_。 A.直线职能制结构简单、权力集中、易于统一指挥 B.直线制组织纵向信息传递迅速 C.矩阵式组织中每一成员都接受双重领导 D.职能式组织主要是发挥职能人员作用，从职能角度对项目进行管理 E.职能制实现了集权与分权的最优结合（分数：2.50）A.B. C. D. E.解析：解析 选项 A，直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速；选项 E，矩阵制组织机构实现了集权与分权的最优结合。36.流水施工的主要特点有_。 A.实行了专业化作业，生产率高 B.便于利用机动时间优化资源供应强度 C.可随时根据施工情况

42、调整施工进度 D.有效利用了工作面和有利于缩短工期 E.便于专业化施工队连续作业（分数：2.50）A. B.C.D. E. 解析：解析 流水施工的特点有：施工工期较短，可以尽早发挥投资效益；实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率；连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率；提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命和节约使用过程中的维修费用；降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益。37.某工程双代号时标网络计划执行到第 4 周末和第 10 周末时，检查其实际进度如图前锋线所示，检查结果表明_。（分数：2.50）A.B. C.D. E.解析：解析 选项 A，第 4 周末检查时工作

43、 B 拖后 2 周，因有 1 周的时差，所以影响工期 1 周；选项 C，第 10 周末检查时工作 I 提前 1 周，但不能使工期提前；选项 E，工作 I 在第 10 周内工作进度提前。38.下列关于违约责任的说法正确的有_。 A.以无效合同为前提 B.是一种民事责任 C.当事人无权加以约定 D.以违反合同义务为要件 E.应当贯彻损益相当的原则（分数：2.50）A.B. C.D. E. 解析：解析 选项 A，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提；选项 C，违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由当事人在法律规定的范围内自行约定。39.对于债权人行使代位权和撤销权，下列说法正确的有_

44、。 A.代位权在债务人怠于行使其到期债权的情况下行使 B.代位权和撤销权的行使范围都以债权人的债权为限 C.债权人行使代位权的必要费用，由债权人负担 D.只要债务人以明显不合理低价转让财产，债权人就可以行使撤销权 E.撤销权一年内没有行使，该撤销权消灭（分数：2.50）A. B. C.D.E. 解析：解析 选项 C，债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担；选项 D，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。40.流转税的种类主要包括_。 A.车船税 B.消费税 C.增值税 D.营业税 E.城市维护建设税（分数：2.50）A.B. C. D. E. 解析：解析 流转税是以商品流转额和非商品(劳务)流转额为征税对象的税，流转税类主要包括增值税、消费税、营业税、关税、城市维护建设税等。选项 A，车船税属于财产税。