【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-237及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-237及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-237及答案解析.doc（31页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-237 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.承诺产生法律效力应具备的条件不包括( )。（分数：1.00）A.承诺必须具有要约邀请的目的B.承诺须由受要约人向要约人做出C.承诺人必须在确定的或者合理的期限内到达要约人D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致2.一水泥厂与一建筑公司签订了购销合同，约定在一定期限内由水泥厂向建筑公司提供一批水泥，合同约定供货日期前水泥厂所在地发生地震，水泥厂也未将地震之事告知建筑公司，建筑公司多次催促交货，水泥厂未交货。在合同约定期限日后一个多月，水泥大厂才发货并致函告知建筑

2、公司因地震而致迟延交货之事实，建筑公司因延期收到水泥而影响工程进度，被扣罚工程款 1.5 万元。关于本案的表述正确的有( )。（分数：1.00）A.水泥厂因不可抗力而延迟交货，对建筑公司被扣罚的 1.5 万元损失不承担赔偿责任B.水泥厂因不可抗力而延迟交货，对建筑公司被扣罚的 1.5 万元承担赔偿责任C.水泥厂在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿建筑公司 1.5 万元损失的责任D.由于水泥厂未能及时通知建筑公司不能按时交货，故应承担建筑公司赔偿 1.5 万元的损失赔偿责任3.因“挂靠”问题产生的纠纷可以致使( )。（分数：1.00）A.施工合同主体发生纠纷B.施工合同审计C.施工合同工

3、程款纠纷D.施工合同变更纠纷4.根据中华人民共和国合同法的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或者政府指导价可供参考时，合同价款的确定规则为( )。（分数：1.00）A.按照履行合同时履行地的市场价格履行B.按照纠纷发生时履行地的市场价格履行C.按照订立合同时履行地的市场价格履行D.按照订立合同时订立地的市场价格履行5.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同( )。（分数：1.00）A.无效B.可变更可解除C.效力待定D.有效6.下列属于施工合同工程款纠纷成因的是( )。（分数：1.00）A.不可抗力影响B.工程款恶意拖欠C.资质问题D.无

4、权代理与表见代理7.根据建设部重新修订的建筑工程施工许可管理办法的相关规定，工程投资额在( )万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。（分数：1.00）A.20B.30C.50D.608.未在同一省的双方当事人工程纠纷一案，由被告所在区法院做出了一审判决，被告不服上诉至所在地中级人民法院，该中级法院经审理，做出了驳回上诉，维持原判的二审判决，被告拒不执行判决，原告应向( )申请强制执行。（分数：1.00）A.被告所在地中级人民法院B.原告所在省高级人民法院C.被告所在区人民法院D.原告所在市中级人民法院9.合同正常变更的条件是当事人( )。（分数：1.00）A.具有民事行为能力B.具有意

5、思表示C.协商一致D.不违法10.从业人员在施工过程中发现有直接危及人身安全的紧急情况时，享有停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利，这种权利也被称之为( )。（分数：1.00）A.拒绝权B.建议权C.控告权D.紧急避险权11.某公司与胡某签订了一份建筑工艺材料加工合同，约定胡某与 2006 年 6 月 1 H 前向该公司提供建筑工艺品。胡某在创作过程中，因心脏病突发，于 2006 年 3 月 15 日去世。该公司与胡某之间债权债务关系属于因( )而消灭。（分数：1.00）A.混同B.免除C.履行D.当事人死亡12.如果建筑施工企业制定的劳动规章制度违反中华人民共和国劳动法的规定

6、，应当由( )进行处罚。（分数：1.00）A.劳动部B.当地建设行政主管部门C.当地劳动行政主管部门D.当地人民政府13.2005 年 8 月 10 日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年 l0 月 1 日租赁给乙作为车间。同年 9 月 13 日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙 8 月 l0 日所签订合同的性质，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.该合同为效力待定合同B.该合同为可撤销合同C.该合同为有效合同D.该合同为无效合同14.甲公司经全体股东同意分为乙、丙二公司。由乙承受原甲公司的全部债权债务，并办理变更登记，公告通知了欠款人丁公司，约定丁

7、向乙承担债务。同年 10 月，乙、丙签订了一份协议，约定原先由甲公司对丁公司的 80 万元债权由丙享有。同年 12 月，丙向法院起诉丁，要求收还 80 万元贷款。则有关该案的正确表述为( )。（分数：1.00）A.乙、丙之间的协议有效，丁应向丙偿还 80 万元货款B.乙、丙之间的协议有效，但不得对抗善意第三人，故丙无权向丁追索货款C.乙、丙之间的协议无效，丙无权向丁索要货款D.乙、丙之间的协议有效，但丁有权选择向乙或丙履行义务15.关于合同成立时间，下列表述错误的是( )。（分数：1.00）A.承诺成立时合同成立B.要约发出时合同成立C.要求签订确认书的，签订确认书时合同成立D.采用书面形式订

8、立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立16.仲裁委员会在收到仲裁申请书之日起( )日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人。（分数：1.00）A.2B.3C.5D.717.在执行中，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的人民法院( )。（分数：1.00）A.可以终结执行B.可以中止执行C.可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D.应当告知另一方当事人重新申请执行18.中华人民共和国招标投标法属于( )的范畴。（分数：1.00）A.法律B.规章C.行政法规D.地方性法规19.我国全国人民代表大会常务委员会制定招标投标法的行为属于( )。（分数：1.00）A

9、.立法行为B.司法行为C.行政行为D.民事法律行为20.国某经过一建筑工地时，被飞溅的石子砸破了头，仅医疗费就用去 4000 元。出院后，国某要求造成石子飞溅的李某支付医疗费、误工费、护理费，共计 6000 元。本案中，国某和李某之间的这种债权债务关系产生的原因属于( )。（分数：1.00）A.合同B.不当得利C.侵权行为D.无因管理21.起诉前双方当事人对仲裁协议的效力有争议，一方请求人民法院做出裁定，另一方请求仲裁委员会做出决定时，则由( )裁定。（分数：1.00）A.仲裁委员会B.人民法院C.双方协商D.仲裁委员会和法院共同22.刑事处罚包括( )两种。（分数：1.00）A.拘役和罚金B

10、.主刑和附加刑C.拘留和劳动教养D.刑事赔偿和民事赔偿23.甲、乙双方于 2006 年 4 月 1 日签订一份建筑材料购买合同，合同约定一旦乙收回前欠应收账款，立即给甲的银行账户汇款购买其材料，并约定如果一个月内不能履行，则合同失效。4 月 l0 日，乙的银行账户收到 15 万元前欠货款，乙于当日即向甲汇款，履行了合同。根据中华人民共和国合同法的规定，这份购买合同的生效日期是( )。（分数：1.00）A.2006 年 4 月 1 日B.2006 年 5 月 1 日C.2006 年 4 月 10 日D.2006 年 5 月 10 日24.中华人民共和国招标投标法第四十五条第 1 款规定：“中标通

11、知书对招标人和中标人都具有法律效力。如果中标通知书发出后，招标人重新确定了中标人。从法理上分析，招标人应当对中标人承担( )责任。”（分数：1.00）A.缔约过失B.赔偿C.违约D.连带赔偿25.根据我国法律关于评标程序的规定，以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。招标文件应当对汇率标准和汇率风险作出规定。未做出规定的，汇率风险由( )承担。（分数：1.00）A.评标委员会B.投标人C.招标人D.招标人和投标人连带26.违约金不具备的特点为( )。（分数：1.00）A.约定性B.法定性C.赔偿性D.惩罚性27.根据中华人民共和国合同法相关规定，因不可抗力不能履

12、行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。下列选项中，可以完全免除法律责任的是( )。（分数：1.00）A.当事人迟延履行后发生不可抗力B.不可抗力发生后，当事人已通知对方，但没有在合理期限内提供证明C.不可抗力发生后，当事人一方未及时通知对方D.不可抗力发生后，当事人双方约定解除合同28.质押担保的范围不包括( )。（分数：1.00）A.主债权及利息B.违约金C.实现质权的费用D.定金29.某施工安装单位接受委托，为建设单位提供了某工程的施工安装。那么，该民事法律关系客体的表现形式为( )。（分数：1.00）A.财B.物C.行为D.智力成果30.李某因急需一笔

13、钱用，就与同村王某签订以每块 0.10 元的价格将自家的黏土砖卖给王某的协议，王某于第三天交钱取货，则下列有关本案的观点正确的是( )。（分数：1.00）A.所签订的合同可撤销，因系乘人之危B.签订的合同可撤销，因为合同内容显失公平C.签订的合同为无效，因为金银系限制流通物，个人之间不得私自买卖，如需出卖须卖给中国人民银行D.签订的合同无效，因为价格明显低于市场价31.某施工企业的项目经理被调离原公司，到另公司就职几个月后，原公司发现由此项目经理负责的一项工程发生严重质量事故，给业主房地产公司造成了重大损失，经调查发现，该质量事故是由于该项目经理违反国家有关质量管理规定造成的。则该法律责任应当

14、由( )承担。（分数：1.00）A.该项目经理与原施工企业连带B.业主房地产公司与该项目经理连带C.该项目经理与就职新公司连带D.该项目经理独自32.建设工程质量监督管理制度的特点不包括( )。A权威性 D综合性 C宏观性 D推荐性（分数：1.00）A.B.C.D.33.根据我国建筑法的规定，工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理业务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担( )责任。（分数：1.00）A.行政B.有限赔偿C.刑事法律D.完全赔偿34.根据我国房屋建筑工程质量保修办法等的规定，房屋电气管线的最低保修期限为( )年。（分数：1.00）A

15、.2B.3C.5D.5035.某职工未经签约公司同意后突然跳槽到另一公司(该公司知此职工未与原单位解除劳动合同)，给原先单位造成几万元的损失，根据我国劳动法的相关规定，原单位的损失应由( )。（分数：1.00）A.该职工与原公司承担连带赔偿责任B.该职工单独承担C.新就职单位承担D.该职员与就职新公司承担连带赔偿责任36.对工程款恶意拖欠的工程纠纷，常用的防范措施是( )。（分数：1.00）A.加强对承包方资格的审查B.正确认识审计监督权C.避免合同缺陷D.利用法律手段37.根据我国著作权法的规定，下列属于著作权客体的是( )。（分数：1.00）A.发明B.实用新型C.商标D.曲艺作品38.甲

16、、乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批交货，乙方收货后付款。后因货物质量问题诉诸法院，该合同( )。（分数：1.00）A.由于合同未盖公章无效，已履行部分无须返还B.由于双方代表在合同文本上签了字，因而合同有效，已履行部分不再返还C.由于合同未盖公章合同未成立，已履行部分双方返还D.合同已成立，已履行部分不再返还39.下列关于招投标程序的说法，符合我国法律相关规定的是( )。（分数：1.00）A.投标文件中的总价金额与单位金额不一致的，以总价金额为准B.评标时如果发现投标文件中的大、小写金额不一致，应当以小写金额为准C.招标人可以不从评标委员会

17、推荐的中标候选人中确定中标人D.评标委员会的成员免受外界压力和影响40.施工单位在施工中偷工减料的，责令改正，处工程合同价款( )的罚款。（分数：1.00）A.1%以上 2%以下B.1%以上 4%以下C.2%以上 4%以下D.3%以上 5%以下41.根据我国建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过( )个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。（分数：1.00）A.1B.3C.6D.942.( )是我国二级建造师执业资格的注册管理机构。（分数：1.00）A.财政部B.建设部或其授权的机构C.各省、自治区

18、、直辖市建设行政主管部门D.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门的授权机构43.无名合同是指( )合同。（分数：1.00）A.典型B.非要式C.非典型D.非正式44.合同解除后的法律后果不包括( )。（分数：1.00）A.合同已经履行的，责任自负B.合同未履行的，终止履行C.合同终止后的结算和清理D.合同已经履行的，采取其他补救措施45.根据我国建筑法的规定，责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚应当由( )决定。（分数：1.00）A.建设部B.颁发资质证书的机关C.人事部D.公安消防机构46.如果建筑施工企业招用了未成年人，根据我国法律规定，这种行为应当由( )责令改正，处以罚款

19、。（分数：1.00）A.劳动部B.当地人民法院C.当地劳动行政主管部门D.当地民政部47.下列工程建设活动常见的刑事犯罪，属于过失犯罪的是( )。（分数：1.00）A.贪污B.强迫职工劳动罪C.单位行贿罪D.重大环境污染事故罪48.甲、乙企业签订买卖合同，约定乙企业应于规定之日前交货，货到 7 日内甲企业付款。在合同规定交货日期前甲企业被法院依法宣告破产。对该合同的处理，下列选项正确的是( )。（分数：1.00）A.由清算组决定解除还是采取补救措施B.由清算组决定解除还是继续履行C.由债权人会议决定解除还是继续履行D.不得继续履行49.根据我国安全生产法的规定，生产经营单位的主要负责人依法受到

20、刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起( )内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。（分数：1.00）A.5 个月B.1 年C.3 年D.5 年50.按照中华人民共和国合同法的有关规定，定金数额不应当超过主合同标的额的( )。（分数：1.00）A.15%B.20%C.25%D.30%51.下列提法正确的是( )。（分数：1.00）A.某要约没有说明承诺期限的起算点或起算方法，则该要约没有任何法律效力B.承诺在发出时即已生效C.承诺在收到要约时生效D.逾期承诺仍有效52.根据我国相关法律的规定，下列不属于建造师执业范围的一项是( )。（分数：1.00）A.担任建设工程项目施工的项

21、目经理B.从事其他施工活动的管理工作C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务D.对施工现场进行监理53.根据工程监理企业资质管理规定，工程监理企业的资质等级划分是( )。（分数：1.00）A.特级、一级、二级B.一级、预一、二级C.甲级、乙级、丙级D.高级、中级、初级54.我国民法通则规定的采矿权属于( )。（分数：1.00）A.所有权B.用益物权C.动产物权D.担保物权55.根据建造师注册管理办法的相关规定，我国建造师执业资格注册的有效期一般为( )年。（分数：1.00）A.2B.3C.4D.556.在合同履行期届满前，一方当事人无正当理由，明确表示其在履行期到来后将不履行合

22、同。这种行为在我国合同法上被称为( )。（分数：1.00）A.根本违约B.实际违约C.预期违约D.双方违约57.除法律另有规定或当事人另有约定外，买卖合同标的物的所有权转移时间为( )。（分数：1.00）A.标的物出库时B.合同签订时C.标的物交付时D.买方付清标的物价款时58.甲因无力偿还乙、丙的工程款，乙、丙遂要求将甲价值 4000 元的电脑出售以履行甲的债务，然而甲却将该电脑赠予丁。则下列判断正确的是( )。（分数：1.00）A.乙、丙都可通知甲撤销甲、丁之间的赠予B.乙、丙都可要求人民法院撤销甲的赠予C.乙、丙请求法院撤销甲的赠予所支付的费用，由乙、丙承担D.乙、丙请求法院撤销甲的赠予

23、所支付的费用，由甲、乙、丙各自承担59.人民法院对建设纠纷案件作出判决的行为属于( )。（分数：1.00）A.民事法律行为B.司法行为C.立法行为D.行政行为60.下列不属于施工合同分包与转包纠纷成因的一项是( )。（分数：1.00）A.因违约问题产生的纠纷B.因配合和协调问题产生的纠纷C.不可抗力的影响D.因转包导致的纠纷二、多项选择题(总题数：20，分数：40.00)61.根据我国招标投标法的规定，不适宜进行招标的，可以不进行招标。下列属于这种情况的有( )。（分数：2.00）A.涉及国家安全的项目B.涉及国家秘密的项目C.涉及抢险救灾的项目D.涉及国家融资的项目E.利用外国政府资金的项目

24、62.下列可能会造成施工合同的审计和审价发生纠纷的是( )。（分数：2.00）A.有关各方对审计监督权的认识偏差B.因工程造价的技术性问题导致的纠纷C.因资质问题导致的纠纷D.审计机关的独立性得不到保证E.合同制定不是由审计部门完成的63.关于债权债务概括转移，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.概括转移是指由原合同的当事人一方将其债权债务一并转移给第三人，由第三人概括地继受这些权利和义务的法律行为B.债权债务的概括转移一般由合同当事人一方与合同以外的第三人通过签订转让协议，约定由第三人取代合同转让人的地位，享有合同转让人的一切权利并承担转让人在合同中的一切义务C.债权债务概括转移的

25、发生条件有债权债务因合并而转移和债权债务因分离而发生概括转移D.转让人与承受人达成合同转让协议，是债权债务的概括转移的发生条件E.原合同必须有效是债权债务的概括转移的成立条件之一64.下列权利中属于我国法律保护的知识产权范畴的是( )。（分数：2.00）A.专利权B.企业名称权C.抵押权D.著作权E.商业秘密65.民事法律行为的成立要件包括( )。（分数：2.00）A.行为形式合法B.行为内容合法C.行为人意思表示真实D.行为要经过法定授权E.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力66.买卖合同具有的法律特征为( )。（分数：2.00）A.属于转移标的物所有权的合同B.属于单务合同C.多

26、为标准合同D.属于主合同E.是无名合同67.根据合同法律制度的规定，下列关于可撤销合同，表述正确的有( )。（分数：2.00）A.可撤销合同在未被撤销前仍是有效的合同B.可撤销合同一般是意思表示真实的合同C.可撤销合同的变更或撤销要由有撤销权的当事人通过行使撤销权来实现D.可撤销合同的变更或撤销只能由人民法院做出E.无权代理人订立的合同为可撤销合同68.承诺变更包括对要约内容实质性变更和非实质性变更两种。下列有关对非实质性变更的内容，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.增加了履行地点变更的条款B.对主要条款做出了改变C.在承诺中增加了建议性条款、说明性条款D.增加了法律规定的义务E.增加

27、了违约责任的条款69.根据我国建筑法的相关规定，建设工程监理企业与被监理工程的( )不得有隶属关系或者其他利害关系。（分数：2.00）A.承包单位B.建设单位C.建筑材料供应商D.设备供应单位E.招标代理机构70.根据建设部颁布的建筑业企业资质管理规定，施工企业资质分为( )三大序列。（分数：2.00）A.特级B.施工总承包C.专业承包D.一级E.劳务分包71.合同履行的基本原则有( )。A全面履行原则 C实际履行原则C诚实信用原则 D合法原则E效益最大化原则（分数：2.00）72.乙代理甲与丙公司签订了一份货物买卖合同。在履行合同过程中，由于甲对乙的授权范围不明确，给丙公司造成了损失。根据我

28、国代理制度的有关规定，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.丙公司只能向甲公司要求赔偿全部损失B.丙公司可以要求甲公司赔偿全部损失C.丙公司可以要求乙公司赔偿全部损失D.如果由于甲、乙在委托合同中有平摊损失的约定，丙公司只能要求甲、乙各赔偿一半的损失E.丙公司可以要求甲赔偿一部分损失，要求乙赔偿另一部分损失73.下列关于工程总承包的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.总承包单位可以将总包范围内的任何工程进行分包B.总承包单位必须根据总承包合同的约定或建设单位的认可将部分工程分包C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.禁止分包单位将其承包的工程再分包E.主体工程

29、的施工可以由总承包单位承包给相应资质的分包单位74.导致合同不能成立的因素有( )。（分数：2.00）A.内容不完全B.合同内容违法C.意思表示不一致D.条款有疏漏E.合同当事人不具有相应的民事权利能力75.下列属于工程建设业的强制性标准的是( )。（分数：2.00）A.工程建设中重要的通用的信息技术标准B.工程验收的通用质量标准C.施工企业人事档案管理标准D.工程施工通用的综合标准E.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准76.根据我国劳动法的规定，劳动者有下列情形时，用人单位可以随时解除劳动合同，即( )。（分数：2.00）A.李某因工负伤，不能再从事原来的工作B.王某与某单位签订了

30、劳动合同，但在试用期间，该单位发现王某弄虚作假，根本不符合单位规定的录用条件C.史某在被某单位聘用担任业务员期间，将该单位大量客户介绍至其亲属开办的企业，造成单位利益遭受重大损失D.李某产期临近无法继续工作E.某单位司机李某在运送货物过程中，严重违反交通规则造成重大交通事故，被法院以交通肇事罪判处有期徒刑77.甲乙签订了一份房屋租赁合同，约定在一定条件下可解除合同。约定条件已具备，但因房租行情下跌，甲未解除合同，现乙主张解除合同，为此发生纠纷。对此，下列表述正确的是( )。（分数：2.00）A.本合同的解除权应由乙行使B.本合同的解除权应由甲行使C.本合同的解除权甲、乙双方均有权行使D.本合同

31、的解除权因未约定由谁行使，可有双方协商补充约定E.本合同的解除权因未约定由谁行使，可由法院裁定由谁行使78.根据中华人民共和国合同法的规定，下列属于不得撤销要约情形的有( )。（分数：2.00）A.要约还未到达受要约人处B.要约人确定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人已对要约做出承诺E.要约已到达受要约人79.下列选项中不属于建造师执业范围的是( )。（分数：2.00）A.担任建设工程项目施工的项目经理B.检查工程建设的质量问题C.从事其他施工活动的管理工作D.对建设单位的投资规模进行审计E.国务院建设行政主管部门规定的其他业务80.下列关于合同成立与生效的关系，说法错误的是(

32、)。（分数：2.00）A.合同生效则合同成立B.合同成立则合同生效C.合同成立，但合同并不一定生效D.合同生效，但合同并不一定成立E.合同生效应当具备定条件建设工程法规及相关知识-237 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.承诺产生法律效力应具备的条件不包括( )。（分数：1.00）A.承诺必须具有要约邀请的目的 B.承诺须由受要约人向要约人做出C.承诺人必须在确定的或者合理的期限内到达要约人D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致解析：承诺必须具备以下条件，才能产生法律效力：(1)承诺必须是受约人发出；(2)承诺应当在确定的或

33、者合理的期限内到达要约人；(3)承诺的内容应当与要约的内容一致。2.一水泥厂与一建筑公司签订了购销合同，约定在一定期限内由水泥厂向建筑公司提供一批水泥，合同约定供货日期前水泥厂所在地发生地震，水泥厂也未将地震之事告知建筑公司，建筑公司多次催促交货，水泥厂未交货。在合同约定期限日后一个多月，水泥大厂才发货并致函告知建筑公司因地震而致迟延交货之事实，建筑公司因延期收到水泥而影响工程进度，被扣罚工程款 1.5 万元。关于本案的表述正确的有( )。（分数：1.00）A.水泥厂因不可抗力而延迟交货，对建筑公司被扣罚的 1.5 万元损失不承担赔偿责任B.水泥厂因不可抗力而延迟交货，对建筑公司被扣罚的 1.

34、5 万元承担赔偿责任C.水泥厂在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿建筑公司 1.5 万元损失的责任D.由于水泥厂未能及时通知建筑公司不能按时交货，故应承担建筑公司赔偿 1.5 万元的损失赔偿责任 解析：不可抗力事件发生后，当事人一方应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并且应当在合理的期限内提供证明。及时通知对方，是当事人的首要义务，目的在于避免给对方造成重大的损失，如果当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对扩大的损失不能免除责任。3.因“挂靠”问题产生的纠纷可以致使( )。（分数：1.00）A.施工合同主体发生纠纷 B.施工合同审计C.施工合同工程款纠纷D.施工合同变更

35、纠纷解析：施工合同主体纠纷的成因包括：发包方存在主体资格问题，承包方无资质或资质不够：因联合体承包导致的纠纷：因“挂靠”问题产生的纠纷：因无权(表见)代理导致的纠纷，4.根据中华人民共和国合同法的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或者政府指导价可供参考时，合同价款的确定规则为( )。（分数：1.00）A.按照履行合同时履行地的市场价格履行B.按照纠纷发生时履行地的市场价格履行C.按照订立合同时履行地的市场价格履行 D.按照订立合同时订立地的市场价格履行解析：中华人民共和国合同法规定：“合同价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按

36、照规定执行。”5.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同( )。（分数：1.00）A.无效B.可变更可解除C.效力待定D.有效 解析：中华人民共和国合同法第三十六条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”6.下列属于施工合同工程款纠纷成因的是( )。（分数：1.00）A.不可抗力影响B.工程款恶意拖欠 C.资质问题D.无权代理与表见代理解析：施工合同工程款纠纷成因包括，建筑市场竞争过分激烈，合同存在缺陷，工程量计算不正确及工程量增减，单价和总价不匹配：因工程变更

37、导致的纠纷，因施工索赔导致的纠纷，因价格调整导致的纠纷，工程款恶意拖欠。7.根据建设部重新修订的建筑工程施工许可管理办法的相关规定，工程投资额在( )万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。（分数：1.00）A.20B.30 C.50D.60解析：工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。8.未在同一省的双方当事人工程纠纷一案，由被告所在区法院做出了一审判决，被告不服上诉至所在地中级人民法院，该中级法院经审理，做出了驳

38、回上诉，维持原判的二审判决，被告拒不执行判决，原告应向( )申请强制执行。（分数：1.00）A.被告所在地中级人民法院B.原告所在省高级人民法院C.被告所在区人民法院 D.原告所在市中级人民法院解析：执行是法院依照法律规定的程序，运用国家强制力，强制当事人履行已生效的判决和其他法律文书所规定的义务的行为，又称强制执行。对于已经发生法律效力判决、裁定、调解书、支付令、仲裁裁决书、公证债权文书等，当事人应当自动履行。一方当事人拒绝履行的，另一方当事人有权向法院申请执行。本案例中，二审驳回，维持原判，则原审法院即被告所在区人民法院执行。9.合同正常变更的条件是当事人( )。（分数：1.00）A.具有

39、民事行为能力B.具有意思表示C.协商一致 D.不违法解析：合同变更必须有当事人的变更协议。10.从业人员在施工过程中发现有直接危及人身安全的紧急情况时，享有停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利，这种权利也被称之为( )。（分数：1.00）A.拒绝权B.建议权C.控告权D.紧急避险权 解析：紧急避险权，即从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。11.某公司与胡某签订了一份建筑工艺材料加工合同，约定胡某与 2006 年 6 月 1 H 前向该公司提供建筑工艺品。胡某在创作过程中，因心脏病突发，于 2006 年 3 月 15 日去

40、世。该公司与胡某之间债权债务关系属于因( )而消灭。（分数：1.00）A.混同B.免除C.履行D.当事人死亡 解析：债因一定的法律事实的出现而使既存在债权债务关系在客观上不复存在，叫做债的消灭。债因以下事实而消灭，即债因履行而消灭、债因提存而消灭、债因免除而消灭、债因抵消而消灭、债因混同而消灭和债因当事人死亡而解除。12.如果建筑施工企业制定的劳动规章制度违反中华人民共和国劳动法的规定，应当由( )进行处罚。（分数：1.00）A.劳动部B.当地建设行政主管部门C.当地劳动行政主管部门 D.当地人民政府解析：用人单位制定的劳动规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门给予警告，责令改正；对劳动

41、者造成损害的，应当承担赔偿责任。13.2005 年 8 月 10 日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年 l0 月 1 日租赁给乙作为车间。同年 9 月 13 日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙 8 月 l0 日所签订合同的性质，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.该合同为效力待定合同B.该合同为可撤销合同C.该合同为有效合同 D.该合同为无效合同解析：因为甲、乙 8 月 10 日签订的租赁合同具备合同生效的四条件，因而是有效合同。14.甲公司经全体股东同意分为乙、丙二公司。由乙承受原甲公司的全部债权债务，并办理变更登记，公告通知了欠款人丁公司，约

42、定丁向乙承担债务。同年 10 月，乙、丙签订了一份协议，约定原先由甲公司对丁公司的 80 万元债权由丙享有。同年 12 月，丙向法院起诉丁，要求收还 80 万元贷款。则有关该案的正确表述为( )。（分数：1.00）A.乙、丙之间的协议有效，丁应向丙偿还 80 万元货款B.乙、丙之间的协议有效，但不得对抗善意第三人，故丙无权向丁追索货款C.乙、丙之间的协议无效，丙无权向丁索要货款D.乙、丙之间的协议有效，但丁有权选择向乙或丙履行义务 解析：当事人订立合同后分立的，除了债权人与债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利义务享有连带债权，承担连带债务。15.关于合同成立时间，下列表述

43、错误的是( )。（分数：1.00）A.承诺成立时合同成立B.要约发出时合同成立C.要求签订确认书的，签订确认书时合同成立D.采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立 解析：中华人民共和国合同法第二十五条规定：“承诺生效时合同成立。”第 32 条规定：“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”第 33 条规定：“当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。”16.仲裁委员会在收到仲裁申请书之日起( )日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人。（分数：1.00）A.2B.3C.5 D.7解

44、析：仲裁委员会在收到仲裁申请书之日起 5 日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人，认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。17.在执行中，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的人民法院( )。（分数：1.00）A.可以终结执行B.可以中止执行 C.可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D.应当告知另一方当事人重新申请执行解析：中华人民共和国仲裁法第六十四条规定，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行。18.中华人民共和国招标投标法属于( )的范畴。（分数：1.00）A.法律 B.规章C.行政法规D.

45、地方性法规解析：法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，中华人民共和国招标投标法是 1999 年 8 月 30 日中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1999 年 8月 30 日中华人民共和国主席令第 21 号发布，自 2000 年 1 月 1 日起施行的。19.我国全国人民代表大会常务委员会制定招标投标法的行为属于( )。（分数：1.00）A.立法行为 B.司法行为C.行政行为D.民事法律行为解析：见上题解析。20.国某经过一建筑工地时，被飞溅的石子砸破了头，仅医疗费就用去 4000 元。出院后，国某要求造成石子飞溅的李某支付医疗费、误工费、护理

46、费，共计 6000 元。本案中，国某和李某之间的这种债权债务关系产生的原因属于( )。（分数：1.00）A.合同B.不当得利C.侵权行为 D.无因管理解析：侵权行为是指行为人不法侵害他人的财产权或人身权的行为。因侵权行为而产生的债，在我国习惯上称之为“致人损害之债”。21.起诉前双方当事人对仲裁协议的效力有争议，一方请求人民法院做出裁定，另一方请求仲裁委员会做出决定时，则由( )裁定。（分数：1.00）A.仲裁委员会B.人民法院 C.双方协商D.仲裁委员会和法院共同解析：中华人民共和国仲裁法第二十条规定：“当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会做出决定或者请求人民法院做出裁定。一方

47、请求仲裁委员会做出决定，另一方请求人民法院做出裁定的，由人民法院裁定。”22.刑事处罚包括( )两种。（分数：1.00）A.拘役和罚金B.主刑和附加刑 C.拘留和劳动教养D.刑事赔偿和民事赔偿解析：刑事责任的承担方式是刑事处罚。刑事处罚有两种，即主刑，包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑，包括罚金、没收财产和剥夺政治权利。23.甲、乙双方于 2006 年 4 月 1 日签订一份建筑材料购买合同，合同约定一旦乙收回前欠应收账款，立即给甲的银行账户汇款购买其材料，并约定如果一个月内不能履行，则合同失效。4 月 l0 日，乙的银行账户收到 15 万元前欠货款，乙于当日即向甲汇款，履行了合

48、同。根据中华人民共和国合同法的规定，这份购买合同的生效日期是( )。（分数：1.00）A.2006 年 4 月 1 日 B.2006 年 5 月 1 日C.2006 年 4 月 10 日D.2006 年 5 月 10 日解析：中华人民共和国合同法第四十四条规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”24.中华人民共和国招标投标法第四十五条第 1 款规定：“中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。如果中标通知书发出后，招标人重新确定了中标人。从法理上分析，招标人应当对中标人承担( )责任。”（分数：1.00）A.缔约过失 B.赔偿C.违约D.连带赔偿解析：因中标人不与招标人证立合同，或者招标人无正

49、当理由不与中标人签订合同，应当承担缔约过失责任。所谓缔约过失责任，按照中华人民共和国合同法的规定，是指当事人在订立合同过程中，因违背诚实信用原则而给对方造成损失的损害赔偿责任。25.根据我国法律关于评标程序的规定，以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。招标文件应当对汇率标准和汇率风险作出规定。未做出规定的，汇率风险由( )承担。（分数：1.00）A.评标委员会B.投标人 C.招标人D.招标人和投标人连带解析：以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。招标文件应当对汇率标准和汇率风险作出规定。未作规定的，汇率风险由投标人承担。26.违约金不具备的特点为( )。（分数：1.00）A.约定性B.法定性 C.赔偿性D.惩罚性解析：违约金是指当事人在合同中或订立合同后约定的，或者法律直接规定的，违约方发生违约行为时向另一方当事人支付一定数额的货币。违约金具有约定性、预定性、赔偿性和惩罚性等特点。27.根据中华人民共和国合同法相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。下列选项中，可以完全免除