【工程类职业资格】建设工程合同管理-300及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-300及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-300及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-300 及答案解析(总分：109.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.下列不能作为保证人的团体是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D.2.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查 C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.C.D.3.大型工业项目施工招标资格预审表的内容不包括( )。A财务报表 B人员报表 C分包计划 D投标报价（分数：1.00）A.B.C.D.4

2、.建设工程质量管理条例颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。保修费用由( )承担。A发包人 B承包人C监理人 D造成质量缺陷的责任方（分数：1.00）A.B.C.D.5.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。A承包人负责 B发包人负责C谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B.C.D.6.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了 2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方 l 万元损失C

3、甲方赔偿乙方 2 万元损失 D甲方赔偿乙方 4 万元损失（分数：1.00）A.B.C.D.7.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。A原设计单位同意 B发包人和承包人的协商解决C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：1.00）A.B.C.D.8.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。A保证 B抵押 C质押 D留置（分数：1.00）A.B.C.D.9.公开招标在开标时，应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加（分数：1.

4、00）A.B.C.D.10.甲经乙介绍，聘任丙作为某项事务的代理人。则丙在代理权限中以甲名义实施的民事行为，其民事责任应当由( )承担。A甲 B乙 C丙 D甲和丙（分数：1.00）A.B.C.D.11.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。A外部协作费B监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金（分数：1.00）A.B.C.D.12.FIDIC 施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21d 书面通知工程师准备竣工验收，工程师指示在该日期后( )d 内的某日进行验收。A7 B14C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D

5、.13.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B.C.D.14.在招标投标活动中，( )属于违反招标投标法的行为。A委托代理机构进行招标B没有编制标底C委托评标委员会定标D在招标文件中规定不允许外省施工单位投标（分数：1.00）A.B.C.D.15.FIDIC分包合同条件规定，分包合同履行

6、过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向( )提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。A承包商 B工程师或业主C业主 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.16.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.17.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质

7、量合格，则( )。A发包人承担全部费用，工期相应顺延B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延D承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.18.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C.D.19.合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照

8、合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按( )的市场价格履行。A订立合同时订立地B订立合同时履行地C履行合同时订立地D履行合同时履行地（分数：1.00）A.B.C.D.20.下列有关变更的描述错误的是( )。A工程变更属正常的合同管理B合同变更是实质性改动C工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施（分数：1.00）A.B.C.D.21.FIDIC 合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B.C

9、.D.22.在进度控制中，( )不属于工程师的任务。A向有关部门递交竣工申请 B参加竣工验收C协调竣工验收中的各方关系 D督促承包人完成工程扫尾工作（分数：1.00）A.B.C.D.23.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。A工程师 B建设行政主管部门C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.24.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价1000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。A1020 万元 B1000 万元 C980 万元 D960 万元（分数：1.00）A.B.C.D.25.

10、在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。A设计人退还发包人已付的定金 B设计人不退还发包人已付的定金C发包人支付设计费的一半 D发包人支付第一阶段的全部设计费（分数：1.00）A.B.C.D.26.不属于决标成交阶段的主要工作内容是( )。A评标 B开标 C定标 D标前会议（分数：1.00）A.B.C.D.27.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.28.下列各项中，叙述正确的一项是( )。A清偿仅限于债务人B抵消可以附条件，但不可以附期限C清偿的标的物必须是合同规定的标的物D

11、合同的协商解除，必然导致合同的解除，而合同约定解除权的解除不一定（分数：1.00）A.B.C.D.29.建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是( )。A需要设置资格预审程序 B投标竞争的激烈程度相对较差C评标的工作量较大 D所需招标时间长、费用高（分数：1.00）A.B.C.D.30.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该

12、标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D.31.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )：A可以采用直接委托方式发包 B可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B.C.D.32.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.33.工程师在审查

13、承包商的工期顺延要求时，无权( )。A审核承包人的顺延工期 B要求承包人缩短合同工期C批准承包人顺延工期 D要求承包人进一步补充理由和证据（分数：1.00）A.B.C.D.34.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( )。A以大写金额为准 B以金额高者为准C以小写金额为准 D以金额低者为准（分数：1.00）A.B.C.D.35.不属于合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。A电子技术对合同形式的影响 B国际公约要求不应对合同形式进行限制C市场经济要求应对合同形式进行限制 D合同本质对合同形式不作要求（分数：1.00）A.B.C.D.36.公证机关进行公证的依

14、据是当事人的申请，这是( )的具体体现。A公平 B诚实信用 C自愿原则 D公开（分数：1.00）A.B.C.D.37.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。A有效 B无效 C经公证后有效 D被拒绝后无效（分数：1.25）A.B.C.D.38.关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是( )。A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B各类设计人员的专业覆盖面C人员数量，各类职称人员的比例D各类设计人员的从业年限（分数：1.00）A.B.C.D.39.FIDIC 合同条件规定，总包商与指定分包商的施工发生交叉干扰，应由( )负责协调工

15、作。A业主 B工程师 C总包商 D指定分包商（分数：1.00）A.B.C.D.40.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时( )。A要约生效 B承诺生效 C合同生效 D合同成立（分数：1.00）A.B.C.D.41.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。A施工承包人 B建设单位C供货方 D采购方（分数：1.00）A.B.C.D.42.工程施工中经常发生的变更是( )。A设计变更 B进度变更 C合同变更 D投资变更（分数：1.00）A.B.C.D.43.债权人将合同的权利转让给第三人的( )。A无需经债务

16、人同意，也不必通知债务人B无需经债务人同意，但应办理公证手续C需经债务人同意D无需经债务人同意，但应当通知债务人（分数：1.00）A.B.C.D.44.在勘察合同中，发包人应为勘察人提供的现场工作条件有( )。A拆除地上地下障碍物 B开通现场与城乡公共道路的通道C提供照明、围栏设施 D提供生活用房屋（分数：1.00）A.B.C.D.45.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指令承包人的仓库保管员负责保管，施工使用时发现部分门窗损坏，则应由( )。A发包人承担损失责任 B保管员负责赔偿损失C承包人负责赔偿损失 D发包人和承包

17、人各承担损失的 50%（分数：1.00）A.B.C.D.46.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。A委托方 B设计单位C主管部门 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.47.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是( )。A联合体投标没有提交联合体协议书B投标工期长于招标文件中要求的工期C投标保函金额少于招标文件的要求D未详细说明使用专利施工的技术细节（分数：1.00）A.B.C.D.48.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部

18、分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。A承包人承担返工费用，工期不予顺延B承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC 施工合同条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( )为判定准则。A承包商的报价是否包括对此事件的费用B不可抗力事件造成C作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D非承包商原因造成（分数：1.00）A.B.C.D.50.在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时，已开始设计工作，发包人应根据设计人

19、已完成的实际工作量承担违约责任，原则是( )。A不足一半时，退还发包人已付定金B不足一半时，按该阶段设计费的一半支付C不足一半时，按该阶段设计费的全部支付D超过一半时，按该阶段设计费的一半支付（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：59.00)51.关于代理，以下各项表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任B.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任D.被代理人知道代理人的代

20、理行为违法不表示反对，由被代理人和代理人负连带责任。E.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任52.依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.责令整改的问题全部整改完毕E.工程质量评价报告经总经理工程师和监理单位有关负责人审核签字53.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.设备安装工程E

21、.电气管线工程54.下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( )。（分数：2.00）A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.监护关系消灭E.被代理人或代理人死亡55.按照“监理合同标准条件”，业主应授予监理单位的权利包括( )。（分数：2.00）A.程设计变更的审批权 BB.报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令的权利C.选择工程总设计单位和施工总承包单位的确认权D.选择工程分包设计单位和施工分包单位的建议权56.建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和

22、维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护57.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有( )。（分数：2.00）A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程合理使用期满E.工程保修期满58.监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括( )。（分数：2.00）A.对分包单位的认可权B.发布停工令和复工令的权力C.变更工程设计的决定权D.工程款支付的审核和签认权E.对工程施工进度的监督权59.建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任

23、务可以包括( )。（分数：2.00）A.项目建议书B.初步设计C.技术设计D.施工图设计E.产品设计60.监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有的特点包括( )。（分数：2.00）A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规C.委托合同的标的是服务D.当事人双方之间建立的债权和债务关系E.委托合同应具有标准形式61.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：2.00）A.发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承

24、包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可E.发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可62.建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.提供基准点B.拆除地上地下障碍物C.处理施工优良问题D.落实土地征用、青苗树林赔偿E.平整施工现场63.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有( )。（分数：2.00）A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.了解主义E.暗示主义64.计算本期应支付承包人的工程进度款的款

25、项计算内容包括( )。（分数：2.00）A.设计变更应调整的合同价款B.本期应扣回的工程进度款C.经过工程师批准的承包人索赔款D.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项E.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款65.工程建设管理水平的提高体现在( )三大目标上。（分数：2.00）A.工程招标B.工程质量C.工程进度D.工程投资E.工程监理66.FIDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括( )。（分数：2.00）A.图纸B.资料表C.指定分包商D.承包商的设计E.暂到金额67.进行设计招标

26、时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（分数：2.00）A.科学性B.节约性C.严格性D.灵活性E.完整性68.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，( )应当由发包方承担。（分数：2.00）A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失69.代理具有的特征包括( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理E.被代理人对代理行为承担民事责任70.对监理人

27、的禁止行为有( )。（分数：2.00）A.不得接受承包人的报酬B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动C.不得泄露与本工程有关的保密资料D.不得参与合同的协调管理工作E.不得泄露设计人申明的秘密71.可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.施工企业自建自用工程E.在建工程主体加层工程72.为了保证招标行为规范、科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足的要求有( )。（分数：2.00）A.有审查投标单位资质的能力B.有组织开标、评标、定标的能力C.有组织编制招标文件的能力D.有从事招标代理业务的营业场所和

28、相应资金E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员73.建设工程合同法律关系的主体可以是( )。（分数：2.00）A.物B.行为C.智力成果D.法人E.自然人74.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（分数：2.00）A.科学性B.节约性C.严格性D.灵活性E.完整性75.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.预计应支付给承包商费用的资金估算表E.修改进度计划的时间安排76.FIDIC 合同条件下，指定分包商和一般分包商的主要差异有( )。

29、（分数：2.00）A.分包合同的工作内容不同B.分包单位的责任不同C.选择分包单位的权利不同D.业主对分包商利益的保护不同E.就工程质量的负责对象不同77.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（分数：2.00）A.科学性B.节约性C.严格性D.灵活性E.完整性78.我国代理的种类包括( )。（分数：2.00）A.越权代理B.无权代理C.法定代理D.委托代理 E 指定代理79.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：1.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.预计应支付给承包商费用的资金估算表E.

30、修改进度计划的时间安排80.工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行检查。（分数：2.00）A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造工艺E.制造成本建设工程合同管理-300 答案解析(总分：109.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.下列不能作为保证人的团体是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查 C资格后审

31、 D资格核查（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.大型工业项目施工招标资格预审表的内容不包括( )。A财务报表 B人员报表 C分包计划 D投标报价（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：4.建设工程质量管理条例颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。保修费用由( )承担。A发包人 B承包人C监理人 D造成质量缺陷的责任方（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。A承包人负责 B发包人负责C谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方

32、约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了 2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方 l 万元损失C甲方赔偿乙方 2 万元损失 D甲方赔偿乙方 4 万元损失（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P36 案例 2-1。此题中的可撤销合同已给当事人造成损失，且是双方共同过错，则应当共同承担赔偿责任。由于甲方承担 75%的过错，即 3 万元赔偿，乙方只需承担 1 万元赔偿，故甲方应赔偿乙方1 万元损失。7.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )

33、。A原设计单位同意 B发包人和承包人的协商解决C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。A保证 B抵押 C质押 D留置（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.公开招标在开标时，应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.甲经乙介绍，聘任丙作为某项事务的代理人。则丙在代理权限中以甲名义实施的民事行为，其民事责任应当由( )承担。A甲

34、B乙 C丙 D甲和丙（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。A外部协作费B监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.FIDIC 施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21d 书面通知工程师准备竣工验收，工程师指示在该日期后( )d 内的某日进行验收。A7 B14C28 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整

35、补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程的勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原勘察、设计单位修改，经过修改的设计文件仍须按设计管理程序经有关部门审批后使用。14.在招标投标活动中，( )属于违反招标投标法的行为。A委托代理机构进行招标B没有编制标底C委托评标委员会定标D在招标文件中规定不允许外省施工单位投标（分数

36、：1.00）A.B.C.D. 解析：15.FIDIC分包合同条件规定，分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向( )提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。A承包商 B工程师或业主C业主 D工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.施工合同履行中，某隐蔽工程经

37、工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A发包人承担全部费用，工期相应顺延B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延D承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。18.依据施工合同

38、示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按( )的市场价格履行。A订立合同时订立地B订立合同时履行地C履行合同时订立地D履行合同时履行地（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.下列有关变更

39、的描述错误的是( )。A工程变更属正常的合同管理B合同变更是实质性改动C工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：工程师省略的工作应是不再需要的工程，不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。21.FIDIC 合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.在进度控制中，( )不属于工程师的任务。A向有关部门递交竣工申请

40、 B参加竣工验收C协调竣工验收中的各方关系 D督促承包人完成工程扫尾工作（分数：1.00）A. B.C.D.解析：23.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。A工程师 B建设行政主管部门C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价1000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。A1020 万元 B1000 万元 C980 万元 D960 万元（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人

41、要求终止或解除合同，则( )。A设计人退还发包人已付的定金 B设计人不退还发包人已付的定金C发包人支付设计费的一半 D发包人支付第一阶段的全部设计费（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.不属于决标成交阶段的主要工作内容是( )。A评标 B开标 C定标 D标前会议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：27.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.下列各项中，叙述正确的一项是( )。A清偿仅限于债务人B抵消可以附条件，但不可以附期限C清偿的标的物必须是合同规定的标的物D合同的协商解除，必然导致合同

42、的解除，而合同约定解除权的解除不一定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：清偿一般由债务人为之，但不以债务人为限，也可能由债务人的代理人或者第三人进行合同的清偿。清偿的标的物一般是合同规定的标的物，但是债权人同意，也可用合同规定的标的物以外的物品来清偿其债务。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。29.建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是( )。A需要设置资格预审程序 B投标竞争的激烈程度相对较差C评标的工作量较大 D所需招标时间长、费用高（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之

43、和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：31.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )：A可以采用直接委托方式发包 B可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工

44、前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：33.工程师在审查承包商的工期顺延要求时，无权( )。A审核承包人的顺延工期 B要求承包人缩短合同工期C批准承包人顺延工期 D要求承包人进一步补充理由和证据（分数：1.00）A.B. C.D.解析：34.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( )。A以大写金额为准 B以金额高者为准C以小写金额为准 D以金额低

45、者为准（分数：1.00）A. B.C.D.解析：35.不属于合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。A电子技术对合同形式的影响 B国际公约要求不应对合同形式进行限制C市场经济要求应对合同形式进行限制 D合同本质对合同形式不作要求（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 合同法采用合同形式的不要式原则的理由是：电子技术对合同形式的影响；国际公约要求不应对合同形式进行限制；合同本质对合同形式不作要求。36.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。A公平 B诚实信用 C自愿原则 D公开（分数：1.00）A.B.C. D.解析：37.在采用格式条款的合同中，提供格式条款

46、一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。A有效 B无效 C经公证后有效 D被拒绝后无效（分数：1.25）A.B. C.D.解析：解析 了解习题解析 本题考查重点是对“格式条款”的了解。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。因此，本题的正确答案是 B。38.关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是( )。A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B各类设计人员的专业覆盖面C人员数量，各

47、类职称人员的比例D各类设计人员的从业年限（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 对投标人的资格审查39.FIDIC 合同条件规定，总包商与指定分包商的施工发生交叉干扰，应由( )负责协调工作。A业主 B工程师 C总包商 D指定分包商（分数：1.00）A.B.C. D.解析：40.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时( )。A要约生效 B承诺生效 C合同生效 D合同成立（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：41.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。A施工承包人 B建设单位C供货方 D采购方

48、（分数：1.00）A.B.C. D.解析：42.工程施工中经常发生的变更是( )。A设计变更 B进度变更 C合同变更 D投资变更（分数：1.00）A. B.C.D.解析：施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类，其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。发生这类情况后，由当事人双方协商解决。工程施工中经常发生设计变更，对此通用条款作出了较详细的规定。43.债权人将合同的权利转让给第三人的( )。A无需经债务人同意，也不必通知债务人B无需经债务人同意，但应办理公证手续C需经债务人同意D无需经债务人同意，但应当通知债务人（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：44.在勘察合同中，发包人应为勘察人提供的现场工作条件有( )。A拆除地上地下障碍物 B开通现场与城乡公共道路的通道C提供照明、围栏设施 D提供生活用房屋（分数：1.00）A. B.C.D.解析：45.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单