【工程类职业资格】建设工程合同管理-313及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-313及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-313及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-313 及答案解析(总分：105.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( )。A抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人（分数：1.00）A.B.C.D.2.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )A防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C防

2、护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D防护措施由承包人完成，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.3.设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。A招标人 B投标人 C总监理工程师 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.4.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C.D.5.建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A监理合

3、同注明的开始至完成的时间B监理合同约定的监理工作的日历天数C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D监理人自开始监理工作至保修期届满的时间（分数：1.00）A.B.C.D.6.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。A本该进行检验 H B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交 H D业主实际使用日（分数：1.00）A.B.C.D.7.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A担保合同 B赠与合同 C运输合同 D加工承揽合同（分数：1.00）A.B.C.D.8.承包人代为更换的发包人供应的规格与合同约定不符的材料所

4、发生的费用由( )。A承包人承担 B发包人承担C承包人和发包人各承担一半 D监理工程师决定承担责任者（分数：1.00）A.B.C.D.9.按 FIDIC土木工程施工合同条件的规定，属于业主权利或义务的是( )。A颁发移交证书和履约证书B批准使用暂定金额和计日工C为工程和施工机械办理保险D在缺陷责任期内负责照管工程现场（分数：1.00）A.B.C.D.10.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责

5、检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.11.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。A承包人 B发包人 C工程师 D监理人（分数：1.00）A.B.C.D.12.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆，开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于( )承担。A附加千作费用，由委托人 B额外工作费用，由委托人C正常千作酬金范围，由监理单位 D工程成本，由承包方（分数：1.00）A.B.C.D.13.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要

6、求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。A3 B5 C7 D10（分数：1.00）A.B.C.D.14.FIDIC 合同条件规定，当颁发整个工程的接收证书时，( )。A不应返还保留金 B应退还一半保留金C应退还一半保留金的 40% D应全部退还保留金（分数：1.00）A.B.C.D.15.施工合同文本规定，如需验收，应( )。A在专用条款内约定 B在通用条款内约定C由发包人随时决定 D由工程师决定（分数：1.00）A.B.C.D.16.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A查点法 B理论换算法 C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.0

7、0）A.B.C.D.17.在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，( )。A不退还发包人已付的定金 B按该阶段实际工作量支付C按该阶段设计费的一半支付 D按该阶段设计费的全部支付（分数：1.00）A.B.C.D.18.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.19.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间

8、，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14 C24 D42（分数：1.00）A.B.C.D.20.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。A可以采用直接委托方式发包 B可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B.C.D.21.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复照常工作时，还应增加不超过( )d 的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14C24 D42（分数：1.00）A.B.C.D.22.如果当事人在施工

9、合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：1.00）A.B.C.D.23.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003 年 4 月 1 日将此工作增加的工程量完成，并于 2003 年 4 月 20 日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。A拒绝接收索赔意向 B接收索赔意向C提交发包人审核 D与承包人协商索赔事项（分数：1.00）A.B.C.D.24.( )

10、是指分析索赔事件的影响。A分析索赔事由 B事态调查结果 C实际损失分析 D损害事件原因调查（分数：1.00）A.B.C.D.25.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。A委托方 B设计单位 C监理工程师 D主管部门（分数：1.00）A.B.C.D.26.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的是( )。A按国际通用标准处理 B按国家示范文本进行处理C按无效合同处理办法处理 D双方应及时协商处理（分数：1.00）A.B.C.D.27.承包人供应的材料与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期应( )。A费

11、用和工期均补偿 B费用补偿，工期不补偿C费用和工期均不补偿 D费用不补偿，工期补偿（分数：1.00）A.B.C.D.28.评标采用综合评分法可以较全面地反映( )。A投标人能力的高低 B投标人的财务状况C投标人的素质 D投标人的分包计划（分数：1.00）A.B.C.D.29.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以( )或将标的物提存。A终止合同 B解除合同C中止合同 D不履行合同（分数：1.00）A.B.C.D.30.下列关于建设工程设计变更管理的表述错误的是( )。A其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更B由于承包人擅自变更设计

12、，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担C施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更D由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.31.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。A由施工承包商承担 B由材料供应商承担C由施工承包商和材料承包商各承担一半 D建设单位承担（分数：1.00）A.B.C.D.32.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担( )责任。A违约 B隐瞒 C缔约过失 D违法（分数：1.00）A.B.C.D.33.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同

13、标的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。A原价格 B新价格 C原价格和新价格的平均价 D市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.34.采用综合评分法评标时，以( )为最优。A报价最低标书 B报价最高标书C报价接近标底标书 D得分最高的投标书（分数：1.00）A.B.C.D.35.FIDIC施工合同条件适用于( )。A固定总价合同 B调值总价合同 C单价合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.36.FIDIC 施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。A争端裁决委员会由仲裁委员会指定B争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C争端裁决委员会的裁决是

14、合同争议的最终解决方式D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为（分数：1.00）A.B.C.D.37.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。A撤销权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.38.下列说法错误的是( )。A承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的 42 天内开工B工程师应至少提前 7 天通知承包商开工日期C承包商收到开工通知后的 28 天内提交施工进度计划D承包商提交施工计划 28 天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认可该计划已被工程师认可（分数：1.00）A.B.C.D.39.FIDIC

15、分包合同的履行管理中，正确的是( )。A工程师对分包工程无权发布指示B分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C分包合同的当事人是业主和分包商D承包商对分包工程的实施负有全面管理责任（分数：1.00）A.B.C.D.40.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交( )。A现场同期记录 B索赔意向通知C索赔报告 D索赔证据（分数：1.00）A.B.C.D.41.委托监理合同的通用文件是( )。A合同专用条件 B合同标准条件 C监理委托函 D中标函（分数：1.00）A.B.C.D.42.下列不能索赔工期的是( )。A业主提前占有工程 B不可预见的

16、外界条件 C延误发放图纸 D延误移交施工现场（分数：1.00）A.B.C.D.43.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.00）A.B.C.D.44.投料试车组织和试车工作由( )负责。A承包人 B发包人 C监理工程师 D设备供应商（分数：1.00）A.B.C.D.45.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期

17、进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。A4 月 15 日 B5 月 1 日 C5 月 15 El D5 月 18 日（分数：1.00）A.B.C.D.46.解决工程合同争议，应由( )起诉。A甲乙双方中的任何一方起诉 B甲乙双方共同起诉C监理工程师起诉 D其他有关方面（分数：1.00）A.B.C.D.47.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。A岩

18、土程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D要求简单的勘察、要求复杂的勘察（分数：1.00）A.B.C.D.48.当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。A可拒绝赔偿 B不得提出异议C可中止履行义务 D可要求仲裁机构予以适当减少（分数：1.00）A.B.C.D.49.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。A发包人 B委托人 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B.C.D.50.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失

19、 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：55.00)51.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（分数：2.00）A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同外的索赔E.合同中默示的索赔52.根据合同法的规定，约定债务抵销的( )。（分数：1.00）A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同C.债务要求不高D.必须经当事人协商一致E.通知自到达对方时生效53.合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质，目的和交易习

20、惯履行 ( )的义务。（分数：1.00）A.抗辩B.通知C.合作D.保密E.协助54.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（分数：2.00）A.相当于因违约造成的损失B.不包括合同履行后可获得的利益C.包括合同履行后可获得的利益D.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失55.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列( )属于设计人的责任。（分数：2.00）A.提供必要的现场工作条件B.保证设计质量C.遵循合理设计周期的规律D.对外商的设计资料进行审查E.配合施工的义务56.FIDIC 施工合同通用条件中规定，发生( )时，

21、可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.施工中遇到其他承包商的干扰E.由于传染病或政府行为导致工期延误57.FIDIC 施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见E.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担58.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：1.00）A.合同内约定由委

22、托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作E.应委托人要求更改服务内容而增加的工作59.工程师对索赔的预防和减少要做到( )。（分数：2.00）A.正确理解合同规定B.尽量为承包人提供力所能及的帮助C.建立和维护工程师处理合同事务的威信D.始终以业主的利益为重E.做好日常监理工作，随时与承包人保持协商60.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。（分数：2.00）A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人

23、同意B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意C.批准监理人的监理工作实施细则D.要求更换不称职的监理人员E.审查监理人提交的监理报告61.下列有关隐蔽工程与重新检验提法正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延E.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题酌情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验62.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“

24、设备初步验收证书”的情况包括( )。（分数：2.00）A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验E.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因63.建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（分数：1.00）A.工程概况B.设计人员应交付的资料和文件C.变更及工程费的调整D.治理工程的检查和验收E.发包人应提供的资料64.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：1.00）A.处理有关设计问题B.进行设计交底C.协助

25、施工承包人编制施工方案D.参加重要隐蔽工程部位验收E.参加竣工验收65.随着工程项目管理的规范化发展，施工合同条件增加了一些土木工程施工合同条件没有包括的内容，如( )等，使条款涵盖的范围更为全面、合理。（分数：2.00）A.业主的索赔B.质量管理体系C.业主的资金安排D.通用条件条款的标题E.争端裁决委员会66.受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。（分数：2.00）A.违约责任的变更B.数量的变更C.增加建议性条款D.履行期限的变更E.增加说明性条款67.合同法规定的合同有效条件包括( )。（分数：2.00）A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当

26、事人签字或盖章D.不违反法律或社会公共利益E.合同应当采用书面形式68.法人应具备( )等条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.经上级行政主管机关批准E.能够独立承担民事责任69.按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.标准、规范E.监理委托函70.建设工程施工合同(示范文本)中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中( )是错误的。（分数：2.00）A.联动无负荷试车，由承包人组织试车B.单机

27、无负荷试车，由工程师组织试车C.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延D.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延E.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工71.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。（分数：2.00）A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.对要约人的约束条件不同E.受要约人对要约知晓的情况不同72.FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件

28、D.战争或外敌入侵E.招标文件未提供的地质条件73.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：2.00）A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备去完成新增工程E.协调几个承包商施工的干扰74.下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有( )。（分数：2.00）A.地震B.洪水C.社会动乱D.承包人责任造成的爆炸E.发包人责任造成的火灾75.FIDIC分包合同条件规定，关于分包合同支付程序的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.承包商代表经过审核后，将其列入主合同的支付报表内一并提交工程师

29、批准B.承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息C.承包商代表经过审核后，将其作为从合同，与主合同的支付报表一并提交工程师批准D.承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付不需要计算拖期利息E.分包商在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的支付报表76.业主或承包商无法预测而保险公司又不承保的风险包括( )。（分数：2.00）A.战争B.革命或内战C.放射性污染(非承包商原因)D.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E.承包商或分包商雇员引起的混乱77.下列选项中，有关设计合同履行过程中设计费的支付与结算的表述，正确的是( )。（分数：2

30、.00）A.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补B.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款C.设计人提交初步设计文件后 3 天内，发包人应支付设计费总额的 20%D.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费E.施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款78.评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（分数：2.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.个别地方存在漏项E.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求79.关于要

31、约撤销的相关叙述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E.要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示80.下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.保全措施包括代位权和撤销权两种B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以

32、自己的名义代位行使债务人的债权C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 2 年内行使E.债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形建设工程合同管理-313 答案解析(总分：105.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( )。A抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C担保

33、期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )A防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D防护措施由承包人完成，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：3.设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。A招标人 B投标人 C总监理工程师 D工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价

34、次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。4.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A监理合同注明的开始至完成的时间B监理合同约定的监理工作的日历天数C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D监理人自开

35、始监理工作至保修期届满的时间（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。A本该进行检验 H B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交 H D业主实际使用日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P160 五、竣工验收阶段的合同管理。(一)竣工检验和移交工程。3特殊情况下的证书颁发程序。(2)因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验。有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时

36、间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。7.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A担保合同 B赠与合同 C运输合同 D加工承揽合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.承包人代为更换的发包人供应的规格与合同约定不符的材料所发生的费用由( )。A承包人承担 B发包人承担C承包人和发包人各承担一半 D监理工程师决定承担责任者（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.按 FIDIC土木工程施工合同条件的规定，属于业主权利或义务的是( )。

37、A颁发移交证书和履约证书B批准使用暂定金额和计日工C为工程和施工机械办理保险D在缺陷责任期内负责照管工程现场（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 竣工验收阶段的合同管理10.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。A承包人 B发包人 C工程师 D监理人

38、（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆，开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于( )承担。A附加千作费用，由委托人 B额外工作费用，由委托人C正常千作酬金范围，由监理单位 D工程成本，由承包方（分数：1.00）A.B.C. D.解析：委托人为监理人驻工地监理机构开展工作提供的协助服务包括信息服务、物质服务和人员服务。物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。这些费用均属正常监理工作酬金范围内。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理工作完成或终止时，监理人应将其交还委托人。如果

39、双方协定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。13.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。A3 B5 C7 D10（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.FIDIC 合同条件规定，当颁发整个工程的接收证书时，( )。A不应返还保留金 B应退还一半保留金C应退还一半保留金的 40% D应全部退还保留金（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.施工合同文本规定，如需验收，应( )。A在专用条款内约定 B在通用条款内约定C由发

40、包人随时决定 D由工程师决定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A查点法 B理论换算法 C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 数量验收的方法包括：衡量法、理论换算法、查点法。采购定量包装的计件物资，只要查点货物即可。17.在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，( )。A不退还发包人已付的定金 B按该阶段实际工作量支付C按该阶段设计费的一半支付 D按该阶段设计费的全部支付（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.FIDIC 分包

41、合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14 C24 D42（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。A可以采用直接委托方式发包 B可以自行招标，但应当备案C可以

42、自行招标，无需备案 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 如果招标人具备组织招标评标能力，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案即可。否则，须委托具有相应资质的中介机构代理招标。21.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复照常工作时，还应增加不超过( )d 的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14C24 D42（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议

43、B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P32(三)合同效力与仲裁条款。合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。发生争议后仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。P47(三)仲裁。仲裁这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。如果当事人之间有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将争议提交仲裁机构

44、仲裁。(四)诉讼。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。因此，如果合同中有仲裁条款，则发生争议时仲裁条款有效，因为仲裁与诉讼在一个合同的解决中是不能并存的，不能同时选择。有仲裁条款的必须由仲裁委员会仲裁，无仲裁条款的才交由人民法院解决。因此答案为 A。23.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003 年 4 月 1 日将此工作增加的工程量完成，并于 2003 年 4 月 20 日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。A拒绝接收索赔意向 B接收索赔意向C提交发包人审核 D与承包人协商索赔事项（

45、分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.( )是指分析索赔事件的影响。A分析索赔事由 B事态调查结果 C实际损失分析 D损害事件原因调查（分数：1.00）A.B.C. D.解析：实际损失分析，即分析索赔事件的影响，主要表现为工期的延长和费用的增加。如果索赔事件不造成损失，则无索赔可言。损失调查的重点是分析、对比实际和计划的施工进度，工程成本和费用方面的资料，在此基础核算索赔值。25.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。A委托方 B设计单位 C监理工程师 D主管部门（分数：1.00）A.B. C.D.解

46、析：26.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的是( )。A按国际通用标准处理 B按国家示范文本进行处理C按无效合同处理办法处理 D双方应及时协商处理（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 根据设计合同关于违约责任的有关规定，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。27.承包人供应的材料与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期应( )。A费用和工期均补偿 B费用补偿，工期不补偿C费用和工期均不补偿 D费用不补偿，工期补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，

47、并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28.评标采用综合评分法可以较全面地反映( )。A投标人能力的高低 B投标人的财务状况C投标人的素质 D投标人的分包计划（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以( )或将标的物提存。A终止合同 B解除合同C中止合同 D不履行合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.下列关于建设工程设计变更管理的表述错误的是( )。A其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更B由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担

48、C施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更D由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为设计变更管理。施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。发生这类情况后，由当事人双方协商解决。工程施工中经常发生设计变更，对此通用条款作出了较详细的规定。工程师在合同履行管理中应严格控制变更，施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更。如果由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担，延误的工期不予顺延。31.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。A由施工承包商承担 B由材料供应商承担C由施工承包商和材料承包商各承担一半 D建设单位承担（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担( )责任。A违约 B隐瞒 C缔约过失 D违法（分数：1.00）A.B.C. D.解析：33.执