【工程类职业资格】建设工程合同管理-311及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-311及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-311及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-311 及答案解析(总分：108.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。A承包人负责 B发包人负责C谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B.C.D.2.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。A乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D乙、丙公司之

2、间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任（分数：1.00）A.B.C.D.3.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。A1 B3 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A开标日 B工程师发布开工令日C工程师颁发工程接收证书日 D工程师颁发履约证书口（分数：1.00）A.B.C.D.5.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。A不再进入

3、评标 B在初评阶段淘汰C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰（分数：1.00）A.B.C.D.6.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列内容不属于初步设计阶段的工作任务的是( )。A编制技术设计文件 B总体设计C方案设计 D编制初步设计文件（分数：1.00）A.B.C.D.7.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。A实际成本 B计划成本 C合理成本 D成本和利润（分数：1.00）A.B.C.D.8.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A担保合同 B赠与合同 C运输合同 D加工承揽合同（分数：1.00）A.B.C.D.9

4、.下列有关变更的描述错误的是( )。A工程变更属正常的合同管理B合同变更是实质性改动C工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施（分数：1.00）A.B.C.D.10.合同的履行以( )为前提和依据。A有效的合同 B合同标的C法律法规 D合同当事人（分数：1.00）A.B.C.D.11.工程月进度款的支付依据是( )。A当月拟完工程量预算值 B当月已完工程量概算值C当月实际完成工程量计量值 D累计已完工程量匡算值（分数：1.00）A.B.C.D.12.某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给

5、勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。A预算平均工日产值 B概算平均工日产值C估算平均工日产值 D实际平均工日产值（分数：1.00）A.B.C.D.13.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由( )承担。A发包人 B承包人C设计人 D监理人（分数：1.00）A.B.C.D.14.施工合同的总纲性文件是( )。A协议书 B通用条款 C专用条款 D附加条款（分数：1.00）A.B.C.D.15.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。A发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B承包人承担修改

6、设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。A缔约一方受有损失 B缔约当事人有过错C合同尚未成立 D违反先合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.17.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效，但无须发送其他投标人C应发给全体投标人，并说明问题来源D应发给全体投标人，但不说明问题来源（分数：1.

7、00）A.B.C.D.18.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止（分数：1.00）A.B.C.D.19.合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )。A第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任B在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C第三

8、人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任D部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变（分数：1.00）A.B.C.D.20.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。A应当由发包人保管并承担保管费用B应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C应当由承包人保管并承担保管费用D应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.21.中华人民共和国招标投标法规定，可不进行招标的项目是( )。A救灾工程项目 B外国政府贷款项目C国家融资项目 D大型

9、基础设施项目（分数：1.00）A.B.C.D.22.合同法律关系是指合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的( )关系。A债权与债务 B代理与被代理 C法人与自然人 D权利与义务（分数：1.00）A.B.C.D.23.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：1.00）A.B.C.D.24.投标人研究招标文件和现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答，当书面解答与招标文件的规定不一致时，( )。

10、A以招标文件为准 B由人民法院判定C投标人应要求招标人进一步解释 D以函件的解答为准（分数：1.00）A.B.C.D.25.施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由( )在专用条款内约定。A监理人 B发包人C承包人 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.26.在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，超过一半时，按( )支付。A发包人已付定金的 3 倍 B该阶段实际工作量C该阶段设计费的一半 D该阶段设计费的全部（分数：1.00）A.B.C.D.27.必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下

11、：甲报价 1000 万元，评标价 950 万元；乙报价 980 万元，评标价 990 万元。此时( )。A中标人为甲，合同价为 950 万元B中标人为甲，合同价为 1000 万元C中标人为乙，合同价为 980 万元D中标人为乙，合同价为 990 万元（分数：1.00）A.B.C.D.28.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。A承包人 B发包人或第三人C发包人 D工程师或第三人（分数：1.00）A.B.C.D.29.按照 FIDIC施工合同条件规定，在( )后，业主应将保留金全部退还给承包商。A颁发工程接收证书 B颁发履约证书C签发最终支付证书 D承包

12、商提交结清单（分数：1.00）A.B.C.D.30.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。A质押 B动产 C专利权 D财产权（分数：1.00）A.B.C.D.31.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。A承包人 B监理单位C原设计单位 D规划管理部门（分数：1.00）A.B.C.D.32.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。A无偿归监理人所有B按使用

13、前的原值付款后归监理人C归还委托人，监理人无须支付费用D归还委托人，监理人支付折旧等费用（分数：1.00）A.B.C.D.33.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为( )。A总价合同 B单价合同C成本加奖惩合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.34.M 公司授权某采购员到 N 公司采购电脑，但该采购员用盖有 M 公司公章的空白合同文本，与 N 公司订立了购买电视机的合同，则该合同( )。A有效，由 M 公司向 N 公司支付货款B有效，由采购员向 N 公司支付货款C无效，由采购员向 N 公司支付货款D无效，M 公司退货，N 公司的损失自行承担（分数

14、：1.00）A.B.C.D.35.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。A建设单位直接向材料供应商追究B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究（分数：1.00）A.B.C.D.36.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。A和解 B调解 C仲裁 D诉讼（分数：1.00）A.B.C.D.37.

15、合同解除( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A必须经双方的协议 B必须因为当事人一方的意思C是因不可抗力 D是因当事人一方的意思或双方的协议（分数：1.00）A.B.C.D.38.定金合同要采用书面形式，其生效日是指( )。A实际交付定金之日 B签订合同之日C约定交付定金之日 D终止合同之日（分数：1.00）A.B.C.D.39.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.4

16、0.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。A建设单位直接向材料供应商追究B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究（分数：1.00）A.B.C.D.41.根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。A标准条款 B明示条款C默示条款 D索赔条款（分数：1.00）A.B.C.D.42.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发

17、包人造成损失时，发包人应当要求( )赔偿。A监理单位 B总监理工程师C监理单位的法定代表人 D具体的监理人员（分数：1.00）A.B.C.D.43.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当 ( )。A与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B改为直接发包C用原招标文件重新招标D修改招标文件后重新招标（分数：1.00）A.B.C.D.44.我国施工分包单位对分包工程( )。A可转包 B可再行分包C自行完成或再行分包 D应自行完成（分数：1.00）A.B.C.D.45.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。A 只可要求保

18、证人在其保证范围内承担保证责任B只可要求债务人履行债务C不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D.46.A 公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B 公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。A应当由 A 公司承担清偿责任 B应当由 B 公司承担清偿责任C应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任 DA 公司和 B 公司均不再承担清偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.47.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约

19、行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C.D.48.承包商应在履约证书颁发后( )内向工程师提交最终报表草案。A28 天 B30 天 C42 天 D56 天（分数：1.00）A.B.C.D.49.依据 FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。 A延误移交施工现场B设计图错误返工C施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失（分数：1

20、.00）A.B.C.D.50.下列说法正确的一项是( )。A承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正C索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多D总索赔比单项索赔要更易处理和解决（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.承包人提出费用索赔中的人工费可能包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.计日工资E.闲置人员在停工期间的福利费52.依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00

21、）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.责令整改的问题全部整改完毕E.工程质量评价报告经总经理工程师和监理单位有关负责人审核签字53.签发( )必须由工程师亲自处理。（分数：2.00）A.工程接收证书B.编制竣工报表C.履约证书D.结清单E.最终支付证书54.工程师判定承包人索赔成立的条件为( )等。（分数：2.00）A.造成费用增加或工期延误的原因，包括设计责任或控制责任B.发包人未按合同规定的程序提交索赔通知和索赔报告C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任

22、E.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误55.有关暂停施工的说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.暂停施工只能由工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在工程师收到其复工要求后 48 小时内方予答复可自行复工C.施工中遇到文物时，工程师可发出暂停施工指示D.承包人没有暂时停工的权利E.承包人可在其发出预付通知后 7 天停止施工56.按索赔事件的性质分类，索赔可分为( )。（分数：2.00）A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔57.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约

23、定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担E.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续58.当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担( )违约责任。（分数：2.00）A.缔约过失B.继续履行C.采取补救措施D.支付违约金和定金罚则E.赔偿损失59.合同法规定的合同有效条件包括( )。（分数：2.00）A.合同当事人具有民事权利能力和民事

24、行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.不违反法律或社会公共利益E.合同应当采用书面形式60.根据建设工程监理合同示范文本的规定，建设监理单位服务的内容包括( )。（分数：2.00）A.正常的监理工作B.附属工作C.附加监理工作D.业主要求的工作E.额外监理工作61.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人

25、平均分担E.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续62.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（分数：2.00）A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同外的索赔E.合同中默示的索赔63.设计合同的变更，通常是指( )的改变。（分数：2.00）A.工作范围B.工作内容C.设计方案D.合同价款E.合同转让64.设计合同示范文本规定，发包人向设计人委托任务的工作范围包括( )。（分数：2.00）A.设计范围B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计阶段和内容D.设计人参与施工工作的要求E.设计深度要求65.工程设计招标与施工招

26、标的主要区别有( )。（分数：2.00）A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.评标原则不同E.开标形式不同66.建设工程合同管理的任务是( )。（分数：2.00）A.发展和完善建筑市场B.提高工程建设的管理水平C.推进建筑领域的改革D.克服建筑领域的技术难题E.避免建筑领域的经济违法和犯罪67.下列有关合同争议解决方法的有关说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式B.仲裁的原则之一是一裁终局原则C.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起 6 个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定D.当事

27、人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，应当自收到仲裁裁决书之日起 3 个月内提出E.仲裁解决争议的方式必须是自愿的68.划分合同包的基本原则是( )。（分数：2.00）A.资金计划B.市场供应情况C.有利于投标竞争D.工程进度与供货时间的关系E.有利于招标资源配置69.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.安全文明施工要求E.项目经理资质要求70.效力待定合同的情形是( )订立的合同。（分数：1.00）A.无民事行为能力人B.无权代理人C.表见代理人D.无处分权人处分他人财产E.法定代表人负责

28、越权71.保险人对事故的赔偿应遵循的规定是( )。（分数：2.00）A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D.以保险人的裁定为准E.特殊情况下，赔偿不受限制72.作为推荐使用的合同范本由( )等部分组成，并附三个附件。（分数：2.00）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.建筑工程施工合同E.土木工程施工合同条件73.依据 FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.流行传染病导致工程停工C.

29、延误移交施工现场D.不可抗力造成的损害E.业主提前占用部分工程74.依据 FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（分数：2.00）A.由业主指定，并与其签定合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额内开支D.对其违约行为承包商承担连带责任E.承包商负责对其施工进行协调管理75.当不可抗力发生导致工程建设施工合同无法履行时，甲方应承担的费用有 ( )。（分数：2.00）A.工程本身损害的费用B.乙方设备损坏的费用C.工程所需清理、修复费用D.待安装的设备损害E.乙方人员伤亡的损害赔偿费用76.工程师判定承包人索赔成立的条件为( )。（分数：2.

30、00）A.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.上述三个条件有先后主次之分，应当同时具备E.上述三个条件没有先后主次之分，具备其中之一即可77.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B.发包人根据工程实际需要修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位

31、修改D.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计下工作，应支付相应的设计费E.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同78.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行E.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行79.施工合同文件包括( )。（分数：2.00）A.施工合同协议书B.中标通知书C.投标书及其附件D.施工组织计划E.标准、规范及有关技术文件80.下列情况中，属于额外监理工作的有( )。（分数：2.00）A.由于变更而需

32、延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作E.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作建设工程合同管理-311 答案解析(总分：108.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。A承包人负责 B发包人负责C谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下

33、说法正确的是( )。A乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：3.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。A1 B3 C7 D14（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.FIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承

34、包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A开标日 B工程师发布开工令日C工程师颁发工程接收证书日 D工程师颁发履约证书口（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。A不再进入评标 B在初评阶段淘汰C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列内容不属于初步设计阶段的工作任务的是( )。A编制技术设计文件 B总体设计C方案设计 D编制初步设计文件（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点为各设计阶段的工作任务。初步设计阶段的工作任务包括：(1)总体设计(大型

35、工程)。(2)方案设计。主要包括：建筑设计、工艺设计、进行方案比选等工作。(3)编制初步设计文件。主要包括：完善选定的方案、分专业设计并汇总、编制说明与概算、参加初步设计审查会议、修正初步设计。7.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。A实际成本 B计划成本 C合理成本 D成本和利润（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A担保合同 B赠与合同 C运输合同 D加工承揽合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.下列有关变更的描述错误的是( )。A工程变更属正常的合同管理B合

36、同变更是实质性改动C工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 工程变更的范围10.合同的履行以( )为前提和依据。A有效的合同 B合同标的C法律法规 D合同当事人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.工程月进度款的支付依据是( )。A当月拟完工程量预算值 B当月已完工程量概算值C当月实际完成工程量计量值 D累计已完工程量匡算值（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当

37、按照( )计算。A预算平均工日产值 B概算平均工日产值C估算平均工日产值 D实际平均工日产值（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成的停工、窝工或来回进出场地，发包人付给勘察人停工、窝工费金额按照预算的平均工日产值计算。13.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由( )承担。A发包人 B承包人C设计人 D监理人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.施工合同的总纲性文件是( )。A协议书 B通用条款 C专用条款 D附加条款（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试

38、车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。A发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。A缔约一方受有损失 B缔约当事人有过错C合同尚未成立

39、 D违反先合同义务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的是缔约过失的构成。其中明确规定，合同尚未成立，这是缔约责任有别于违约责任的最重要原因。17.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效，但无须发送其他投标人C应发给全体投标人，并说明问题来源D应发给全体投标人，但不说明问题来源（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付定金之日起，

40、至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 合同的生效与设计期限19.合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )。A第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任B在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任D部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系

41、并不因此而改变（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。A应当由发包人保管并承担保管费用B应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C应当由承包人保管并承担保管费用D应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.中华人民共和国招标投标法规定，可不进行招标的项目是( )。A救灾工程项目 B外国政府贷款项目C国家融资项目 D大型基础设施项目（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目22.合同法

42、律关系是指合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的( )关系。A债权与债务 B代理与被代理 C法人与自然人 D权利与义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 合同法律关系是指合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的权利与义务关系。23.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲

43、裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。24.投标人研究招标文件和现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答，当书面解答与招标文件的规定不一致时，( )。A以招标文件为准 B由人民法院判定C投标人应要求招标人进一步解释 D以函件的解答为准（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：25.施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由( )在专用条款内约定。A监理人 B发包人C承包人 D发包人和承包人共同

44、（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：26.在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，超过一半时，按( )支付。A发包人已付定金的 3 倍 B该阶段实际工作量C该阶段设计费的一半 D该阶段设计费的全部（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：27.必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价 1000 万元，评标价 950 万元；乙报价 980 万元，评标价 990 万元。此时( )。A中标人为甲，合同价为 950 万元B中标人为甲，合同价为 1000 万元C中标人为乙，合同价为 980 万元D中标人为乙，合同

45、价为 990 万元（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。A承包人 B发包人或第三人C发包人 D工程师或第三人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.按照 FIDIC施工合同条件规定，在( )后，业主应将保留金全部退还给承包商。A颁发工程接收证书 B颁发履约证书C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。A质押

46、B动产 C专利权 D财产权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：31.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。A承包人 B监理单位C原设计单位 D规划管理部门（分数：1.00）A.B.C. D.解析：32.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。A无偿归监理人所有B按使用前的原值付款后归监理人C归还委托人，监理人无须支付费用D归还委托人，监理人支付折旧等费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 双方的义务33.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大

47、型工程，采用的合同类型应为( )。A总价合同 B单价合同C成本加奖惩合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：34.M 公司授权某采购员到 N 公司采购电脑，但该采购员用盖有 M 公司公章的空白合同文本，与 N 公司订立了购买电视机的合同，则该合同( )。A有效，由 M 公司向 N 公司支付货款B有效，由采购员向 N 公司支付货款C无效，由采购员向 N 公司支付货款D无效，M 公司退货，N 公司的损失自行承担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：35.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当

48、由( )违约责任。A建设单位直接向材料供应商追究B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P44(一)承担违约责任的条件。按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。严格责任原则还包括，当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任。第三方造成的违约行为虽然不是当事人的过错，但客观上导致了违约行为，只要不是不可抗力原因造成的，应属于当事人可能预见的情况。承担违约责任后，与第三人之间的纠纷再按照法律或当事人与第三人之间的约定解决。如施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿，然后再依据设计合同追究设计承包人的违约责任。本题也是类似，应由建设单位向施工单位追究责任，施工单位再向材料供应商追究责任。因此