【工程类职业资格】建设工程合同管理-310及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-310及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-310及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-310 及答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同履行方式不明确的应按( )履行。A有利于实现合同目的的方式 B有利于节约履行费用的方式C补充条款规定 D参照类似方式进行（分数：1.00）A.B.C.D.2.抵押与质押的区别主要在于( )。A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C.D.3.FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。A考虑非承包人原因应顺延的工期B考

2、虑承包人原因造成的拖延C固定不变D对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C.D.4.根据我国工程建设施工招标管理办法的规定，不得对( )进行招标。A项目全部工程 B单位工程C特殊专业工程 D分部、分项工程（分数：1.00）A.B.C.D.5.某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。A发包人承担，批准顺延工期 B发包人承担，不批准顺延工期C承包人承担，可以顺延工期 D承包人承担，工期不可顺延（分数：1.00）A.

3、B.C.D.6.某范本在维持土木工程施工合同条件(1988 年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订，那么这个范本是( )。A简明合同格式B施工合同条件C设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件D生产设备和设计施工合同条件（分数：1.00）A.B.C.D.7.设计合同采用定金担保，合同总价的( )为定金。A10% B5% C20% D15%（分数：1.00）A.B.C.D.8.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。A发包人 B承包人 C设计人 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.9.依据中华人民共和国合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是( )。A约定违约

4、金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.10.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人提交初步设计文件 3 d 后，发包人应支付设计费总额的( )。A15% B20%C30% D25%（分数：1.00）A.B.C.D.11.FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。A工程师对分包工程无权发布指示B分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C分包合同的当事人是业主和分包商D承包商对分包工程的实施负有全

5、面管理责任（分数：1.00）A.B.C.D.12.FIDIC 施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。A合同签字日起至颁发接收证书B合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C开工令要求的开工日起至颁发接收证书D开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工（分数：1.00）A.B.C.D.13.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为两个版本，分别适用于( )的委托任务。A岩土工程勘察、水文地质勘察 B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C为设计提供勘察工作、岩土工程勘察 D要求简单的勘察、要求复杂的勘察（分数：1.00）A.B.C.D.1

6、4.在工程施工招标中，向投标单位收取投标保证金的目的是( )。A补偿业主招标开支 B争取更多单位投标C保证中标单位按期签订施工承包合同，D可对取得招标文件而无故不投标者给予处罚，有利于招标顺利进行（分数：1.00）A.B.C.D.15.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期形式和要求。A1 B2 C7 D1 4（分数：1.00）A.B.C.D.16.某物资采购合同履行过程中，由于供货方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩

7、权C先履行方享有的不安抗辩权 D后履行方享有的不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.17.关于违约责任，下列说法错误的是( )。A违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任B双方违约的，各自承担相应责任C表现形式包括不履行与不适当履行D对预期违约的，当事人也应当承担相应责任（分数：1.00）A.B.C.D.18.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。A协议书 B专用条款 C标准条款 D质量保修书（分数：1.00）A.B.C.D.19.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的

8、检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。A项目技术负责人 B项目经理 C质检人员 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.20.招标人( )d 内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A确定中标人后 15 B确定中标人后 30C开标后 15 D开标后 30（分数：1.00）A.B.C.D.21.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.22.合同双方应在( )内约定成本构成和酬金的计算方法。A

9、协议书 B通用条款C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.23.按照 FIDIC 合同条件，将合同的任何一部分利益转让给他人的权力归( )。A业主 B监理工程师 C承包商 D建设行政主管部门（分数：1.00）A.B.C.D.24.工程建设监理合同示范文本规定，监理单位( )发布开工令、停工令、复工令。A可自主地 B报经业主同意后C无权 D与承包商协商后（分数：1.00）A.B.C.D.25.FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。A承包商圆满完成施工义务 B承包商圆满完成施工和保修义务C工程师分发接收证书 D承包商收到最后一笔尾款（分数：1.00）A.B.C.D.26.如果由

10、于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。A正常监理工作 B附加监理工作C额外监理工作 D新的委托监理合同工作（分数：1.00）A.B.C.D.27.关于要式合同成立的相关叙述中，有误的是( )。A当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立B合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成C双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点D当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书（分数：1.00）A.B.C.D.28.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解

11、答与招标文件的规定不一致时，( )。A投标人应要求招标人继续解释B以书面解答为准C以招标文件为准D由人民法院判定（分数：1.00）A.B.C.D.29.在 FIDIC 合同条件中，合同工期是指( )。A合同内注明工期B合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数（分数：1.00）A.B.C.D.30.最高人民法院的司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍，为显失公平。A1.5 B2C3 D4（分数：1.00）A.B.C.D.31.依据施工合同示范

12、文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经监理工程师审核批准 B接收工程C组织竣工验收 D认可竣工验收报告（分数：1.00）A.B.C.D.32.某施工单位在递交了爆破作业审批手续而未获得批准的情况下，实施了爆破作业，由此给承发包双方造成的损失应该( )。A由承包人全部承担 B由发包人全部承担C由双方各自承担 D由审批部门承担（分数：1.00）A.B.C.D.33.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。A招标人承担，费用由投标人承担 B投标人承担，费用由招标人承担C招标人承担，费

13、用由招标人承担 D投标人承担，费用由投标人承担（分数：1.00）A.B.C.D.34.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。A工程所在地 B被告住所地C原告住所地 D合同签字地（分数：1.00）A.B.C.D.35.发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应( )。A由承包人负责赔偿 B由发包人重新采购C由工程师确定赔偿责任 D由承包人和发包人共同承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.36.公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是( )。A投标文件的符合性鉴定B投标人的资格预审C商务标评审D技术标评审（分数：1.0

14、0）A.B.C.D.37.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方法是( )。A保证 B定金C留置 D质押（分数：1.00）A.B.C.D.38.对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正；当事人自收到裁决书之日起( )d 内，可以请求仲裁补正。A30 B45C60 D90（分数：1.00）A.B.C.D.39.合同约定的工期，指在( )中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A协议书 B通用条款C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.40.FIDiC施工合同条件通用条件规定

15、，合同当事人一方对工程师作出的决定不接受时，应将此争议( )。A提交仲裁机构仲裁B提交工程师再次决定 C提交争端裁决委员会决定D仲裁意向书通知对方，并将副本呈交工程师（分数：1.00）A.B.C.D.41.某施工合同协议书内注明的开工日期为 2009 年 2 月 1 日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工 1 周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在 2009 年 2 月 5 日开始动工。2009 年 12 月 5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于 2009 年 12 月 20 日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。A自 2

16、 月 1 日始，至 12 月 5 日止B自 2 月 1 日始，至 12 月 20 日止C自 2 月 5 日始，至 12 月 5 日止D自 2 月 5 日始，至 12 月 20 日止（分数：1.00）A.B.C.D.42.建设工程委托监理合同规定，属于监理人的责任是( )。A委托人选定的质量检测机构试验数据错误B因交货延迟导致工期的延误C委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D监理人的过失导致合同终止（分数：1.00）A.B.C.D.43.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。A施工合同成立，但不

17、生效 B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B.C.D.44.评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以( )。A直接发包 B否决所有投标C内部定标 D选择投标书中报价最低者中标（分数：1.00）A.B.C.D.45.( )是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。A要约撤回 B要约撤销 C承诺撤销 D要约失去效力（分数：1.00）A.B.C.D.46.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。A立即发出解除合同通知B

18、立即停工并发出通知要求支付预付款C在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停止施工D在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工（分数：1.00）A.B.C.D.47.FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为( )。A对分包商发布指令 B对分包工程的批准C向分包商支付工程款 D审查分包商的资质（分数：1.00）A.B.C.D.48.经济法律关系的( )是指经济法律关系的参加者或者当事人。A主体 B客体 C内容 D对象（分数：1.00）A.B.C.D.49.依据

19、施工合同示范文本的规定，承包人有权( )。A自主决定分包所承包的部分工程B自主决定分包和转让所承担的工程C经发包人同意转包所承担的工程D经发包人同意分包所承担的部分工程（分数：1.00）A.B.C.D.50.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。A继续履行 B采取补救措施C赔偿损失 D支付违约金（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：57.00)51.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人应完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C.提供具备施工条件的场地D.向承包人提

20、供施工现场办公和生活用房E.将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地52.施工合同履行过程中，对施工单位质量行为的监督，主要包括( )。（分数：2.00）A.违法分包、转包工程项目的行为B.有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行C.所承担的任务与其资质相符，项目经理与中标书中相一致，有施工承包手续及合同D.项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书E.按有关规定进行各种检测，对工程施工中出现的质量事故按有关文件要求及时如实上报和认真处理53.在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时，可以行使抗辩权。（分数：2.00）A

21、.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.丧失商业信誉E.合同履行的准备不充分54.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括( )。（分数：2.00）A.经批准的项目建议书B.工程的范围和规模C.设计依据的标准D.满足法律、法规的规定条件E.限额设计的要求55.施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按( )等方法分别承担。（分数：2.00）A.延误的工期相应顺延B.工程所需清理、修复费用，由承包人承担C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫

22、人员的费用由发包人承担E.承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担56.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误D.承包人依据监理工程师提供的错误数据导致放线错误E.延误发放图纸57.招标准备阶段的主要工作有( )。（分数：2.00）A.选择招标方式B.确定招标人C.工程报建D.评标E.申请招标58.施工招标资格预审中的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.财务状况B.营业执照C.履约情况D.流动资金E.同类工程的施工经验59.建设工程施工合同履

23、行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.协调处理古树名木的保护工作E.按规定办理安全生产有关手续60.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开打检验B.安装调试检验C.启动试车D.最终验收E.性能验收61.委托人对合同履行的监督控制权中，说法正确的是( )，（分数：2.00）A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意D.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意E.监理人转让利益，不需委托人书面同意62.合

24、同的担保形式包括( )。（分数：2.00）A.定金B.保证C.抵押D.保险E.预付款63.下列有关仲裁协议的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁裁决具有强制性E.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁64.依据 FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（分数：2.00）A.由业主指定，并与其签订合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额内开支D.对其违约行为承包商承担连带责任E.承包商负责对其施工进行协调管理65.可以是第三人作出担保的方式有( )。

25、（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.定金E.留置66.建设工程施工合同的文件组成包括( )。（分数：2.00）A.中标通知书B.投标书C.工程量清单D.选用的主要施工机械E.施工方案67.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：1.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.理解业主的意图E.派驻现场监理人员的素质68.合同成立后，具备其生效的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人是法人B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力E.合同的标的、数量等内容协商一致69.设计合同示范文本规定，发包人

26、的责任有( )。（分数：1.00）A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备D.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查E.负责提供方案设计文件70.法人应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.有自己的名称、组织机构和场所B.有必要的财产和经费C.有明确的隶属关系D.有主管部门授权E.能够独立承担民事责任71.数量验收的方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.衡量法C.物理试验D.理论换算法E.查点法72.采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( )。（

27、分数：2.00）A.发布招标广告B.发出投标邀请函C.进行资格预审D.召开标前答疑会E.组织现场考察73.评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（分数：2.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.个别地方存在漏项E.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求74.下列行为中，属于委托代理的法律行为有( )。（分数：2.00）A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.总监理工程师分配专业监理

28、工程师负责本专业范围内的监理工作E.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜75.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：1.00）A.设备材料采购B.施工图会审C.施 212D.设计交底E.非标准设备制作76.对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意以下几点( )。（分数：2.00）A.划清施工进度拖延的责任B.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容C.无权要求承包人缩短合同工期D.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期E.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期77.按照施工合同示范文本的规定，工程师发布变更通知的范围应

29、限于( )等方面。（分数：2.00）A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成B.更改部分工程的位置和尺寸C.增加部分合同中约定的工程量D.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程E.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序78.下列有关监理合同双方关系的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金B.监理合同的变更只需委托人同意C.当事人一方要求解除合同时，应当在 1 周内通知对方D.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任E.变更合同必须采取书面形式79.建设工程施工合同规定了在施工中出现不可抗力

30、事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。（分数：2.00）A.运至施工现场待安装设备的损害B.承包人机械设备的损坏C.停工期间，承包人应工程师要求留在施千场地的必要管理人员的费用D.工程所需的修复费用E.施工人员的伤亡费用80.在 FIDIC 施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.变更处理的原则E.有关图纸文件建设工程合同管理-310 答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同履行方式不明确的应按(

31、)履行。A有利于实现合同目的的方式 B有利于节约履行费用的方式C补充条款规定 D参照类似方式进行（分数：1.00）A. B.C.D.解析：履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。2.抵押与质押的区别主要在于( )。A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。3.FIDIC 合同条件中约定，

32、承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。A考虑非承包人原因应顺延的工期B考虑承包人原因造成的拖延C固定不变D对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.根据我国工程建设施工招标管理办法的规定，不得对( )进行招标。A项目全部工程 B单位工程C特殊专业工程 D分部、分项工程（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 对招标有关文件的核查备案5.某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由(

33、 )。A发包人承担，批准顺延工期 B发包人承担，不批准顺延工期C承包人承担，可以顺延工期 D承包人承担，工期不可顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.某范本在维持土木工程施工合同条件(1988 年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订，那么这个范本是( )。A简明合同格式B施工合同条件C设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件D生产设备和设计施工合同条件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.设计合同采用定金担保，合同总价的( )为定金。A10% B5% C20% D15%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 设计合同采用定金担保，合同总价的

34、20%为定金。8.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。A发包人 B承包人 C设计人 D监理单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.依据中华人民共和国合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是( )。A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人提交初步设计文件 3 d 后，发包人应支付设计费总额的( )。A15% B20%C30% D25%（分数：

35、1.00）A.B.C. D.解析：11.FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。A工程师对分包工程无权发布指示B分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C分包合同的当事人是业主和分包商D承包商对分包工程的实施负有全面管理责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.FIDIC 施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。A合同签字日起至颁发接收证书B合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C开工令要求的开工日起至颁发接收证书D开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：

36、解析 P143P144 2施工期。从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。13.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为两个版本，分别适用于( )的委托任务。A岩土工程勘察、水文地质勘察 B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C为设计提供勘察工作、岩土工程勘察 D要求简单的勘察、要求复杂的勘察（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.在工程施工招标中，向投标单位收取投标保证金的目的是( )。A补偿业主招标开支 B争取更多单位投标C保证中标单位按期签订施

37、工承包合同，D可对取得招标文件而无故不投标者给予处罚，有利于招标顺利进行（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：15.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期形式和要求。A1 B2 C7 D1 4（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.某物资采购合同履行过程中，由于供货方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩权C先履行方享有的不安抗辩权 D后履行方享有的不安抗辩权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.关于

38、违约责任，下列说法错误的是( )。A违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任B双方违约的，各自承担相应责任C表现形式包括不履行与不适当履行D对预期违约的，当事人也应当承担相应责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。A协议书 B专用条款 C标准条款 D质量保修书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对通用条款中的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题

39、内容完备的约定。19.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。A项目技术负责人 B项目经理 C质检人员 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.招标人( )d 内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A确定中标人后 15 B确定中标人后 30C开标后 15 D开标后 30（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数

40、：1.00）A.B. C.D.解析：22.合同双方应在( )内约定成本构成和酬金的计算方法。A协议书 B通用条款C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.按照 FIDIC 合同条件，将合同的任何一部分利益转让给他人的权力归( )。A业主 B监理工程师 C承包商 D建设行政主管部门（分数：1.00）A. B.C.D.解析：24.工程建设监理合同示范文本规定，监理单位( )发布开工令、停工令、复工令。A可自主地 B报经业主同意后C无权 D与承包商协商后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。A承包商圆满完成施工义务 B承

41、包商圆满完成施工和保修义务C工程师分发接收证书 D承包商收到最后一笔尾款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。A正常监理工作 B附加监理工作C额外监理工作 D新的委托监理合同工作（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.关于要式合同成立的相关叙述中，有误的是( )。A当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立B合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成C双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点D当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可

42、以在合同成立之前要求签订确认书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为要式合同的成立。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是，合同书的表现形式是多样的，在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。在建设工程施工合同履行中，有合法授权的一方代表签字确认的内容也可以作为合同的内容，就是这一法律规定在建设工程中的延伸。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。28.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文

43、件的规定不一致时，( )。A投标人应要求招标人继续解释B以书面解答为准C以招标文件为准D由人民法院判定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：29.在 FIDIC 合同条件中，合同工期是指( )。A合同内注明工期B合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 在 FIDIC 合同条件中，合同工期是指合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和。30.最高人民法院的司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍

44、，为显失公平。A1.5 B2C3 D4（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：31.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经监理工程师审核批准 B接收工程C组织竣工验收 D认可竣工验收报告（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：32.某施工单位在递交了爆破作业审批手续而未获得批准的情况下，实施了爆破作业，由此给承发包双方造成的损失应该( )。A由承包人全部承担 B由发包人全部承担C由双方各自承担 D由审批部门承担（分数：1.00）A.B.C. D.解析：33.招标投标过程中需要对现场进行考察，以

45、了解现场情况。现场考察组织工作由( )。A招标人承担，费用由投标人承担 B投标人承担，费用由招标人承担C招标人承担，费用由招标人承担 D投标人承担，费用由投标人承担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：34.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。A工程所在地 B被告住所地C原告住所地 D合同签字地（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 诉讼35.发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应( )。A由承包人负责赔偿 B由发包人重新采购C由工程师确定赔偿责任 D由承包人和发包人共同承担责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：36.公开招标时，下

46、列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是( )。A投标文件的符合性鉴定B投标人的资格预审C商务标评审D技术标评审（分数：1.00）A. B.C.D.解析：37.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方法是( )。A保证 B定金C留置 D质押（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：38.对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正；当事人自收到裁决书之日起( )d 内，可以请求仲裁补正。A30 B45C60 D90（分数：1.00）A. B.C.D.解析：39.合同约定的工期，指在( )中写明的时间与

47、施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。A协议书 B通用条款C专用条款 D附件（分数：1.00）A. B.C.D.解析：40.FIDiC施工合同条件通用条件规定，合同当事人一方对工程师作出的决定不接受时，应将此争议( )。A提交仲裁机构仲裁B提交工程师再次决定 C提交争端裁决委员会决定D仲裁意向书通知对方，并将副本呈交工程师（分数：1.00）A.B.C. D.解析：41.某施工合同协议书内注明的开工日期为 2009 年 2 月 1 日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工 1 周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在 2009 年 2 月 5 日开始动工。2

48、009 年 12 月 5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于 2009 年 12 月 20 日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。A自 2 月 1 日始，至 12 月 5 日止B自 2 月 1 日始，至 12 月 20 日止C自 2 月 5 日始，至 12 月 5 日止D自 2 月 5 日始，至 12 月 20 日止（分数：1.00）A.B. C.D.解析：42.建设工程委托监理合同规定，属于监理人的责任是( )。A委托人选定的质量检测机构试验数据错误B因交货延迟导致工期的延误C委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D监理人的过失导致合同终止（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P87(二)监理人的责任限度。在工程项目的建设过程中，会受到多方面因素限制，鉴于上述情况，在责任方面作了如下规定：监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责