【工程类职业资格】建设工程合同管理-319及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-319及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-319及答案解析.doc（32页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-319 及答案解析(总分：108.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限 ( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.2.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.

2、3.债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为( )。 A抵押 B留置 C质押 D保证（分数：1.00）A.B.C.D.4.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任表述错误的是( )。A发包人应在双方计量确认后 14 d 内向承包人支付工程预付款B发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第

3、15 天起计算应付款的贷款利息（分数：1.00）A.B.C.D.5.依据招标投标法项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以( )。A要求投标人必须组成联合体投标B要求严格的专业资质等级C要求必须使用某种品牌的建筑材料D对本行业外的投标人提出特别要求（分数：1.00）A.B.C.D.6.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性向应招标文件C投标书的报价是否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1.00）A.B.C.D.7.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是( )。

4、A有效合同 B无效合同C效力待定合同 D表见代理合同（分数：1.00）A.B.C.D.8.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交( )。A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据（分数：1.00）A.B.C.D.9.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。A承包人 B发包人或第三人C发包人 D监理工程师或第三人（分数：1.00）A.B.C.D.10.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。A供货方 B采购方 C双方共同 D监理方（

5、分数：1.00）A.B.C.D.11.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。A总价 B成本加酬金 C单价 D估计工程量单价（分数：1.00）A.B.C.D.12.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为( )。A连带责任 B保证责任C缔约过失责任 D违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.13.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。A不批准承包人的索赔要求 B要求承包人进一步提交索赔的证据资料C将该事件确认为承包人责任 D认定索赔不成立（分数：1.00）A.B.C.D.14.FI

6、DIC 合同条件规定，计人合同总价内的暂列金额使用权由( )控制。A业主 B工程师 C总包商 D分包商（分数：1.00）A.B.C.D.15.FIDIC施工合同条件规定，合同工期在合同条件中用( )的概念。A“开工令” B“结清单”C“竣工时间” D“接受的合同款额”（分数：1.00）A.B.C.D.16.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.

7、B.C.D.17.具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从( )之日起，具有法人资格。 A申请 B核准 C成立 D开业（分数：1.00）A.B.C.D.18.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，( )对修改后的设计文件负责。A发包人 B原设计人 C修改单位 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.19.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。A将钢材送到施工现场 B将钢材送到发包人的办公所在地C将钢材送到发包人的仓库 D通知发包人自提（分数：1.00）A.B.C.D.20.施工中发包人需要变更的工程

8、超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。A承包人 B监理单位C原设计单位 D规划管理部门（分数：1.00）A.B.C.D.21.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D.22.某工程监理酬金总额 45 万元

9、人民币，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.23.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签定 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B.C.D.24.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.

10、D.25.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效，但无须发送其他投标人C应发给全体投标人，并说明问题来源D应发给全体投标人，但不说明问题来源（分数：1.00）A.B.C.D.26.合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其真实性和合法性，并督促当事人双方认真履行的法律制度称为( )。 A合同公证 B合同鉴证 C合同公开 D合同信用（分数：1.00）A.B.C.D.27.在下列各项权利中，( )是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定

11、权B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利D授予监理单位权限（分数：1.00）A.B.C.D.28.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。A勘察 B施工图设计 C技术设计 D初步设计（分数：1.00）A.B.C.D.29.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，承包人可要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。A实际成本 B计划成本 C合理成本 D成本和利润（分数：1.00）A.B.C.D.30.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同；后来又办理了抵押登记，则( )。A项目转移给

12、银行占有，抵押合同自签订之日起生效B项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效（分数：1.00）A.B.C.D.31.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。A诚实信用 B全面履行 C法定履行 D约定履行（分数：1.00）A.B.C.D.32.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按 ( )执行。A原价格 B新价格C原价和新价的平均价格 D当地市场价格（分数：1.25）A.B.C.D.33.设计招标文

13、件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。A合同条件 B投标须知C工程量清单 D项目说明书（分数：1.00）A.B.C.D.34.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A未经工程师审核确认 B在分包人未提交工程进度表时C未经承包人同意 D未经工程师对分包工程验收（分数：1.00）A.B.C.D.35.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。A工程特点 B招标人的管理能力C合同类型 D工程建设总进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.36.建设工程质量管理条例颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。保修

14、费用由( )承担。A发包人 B承包人C监理人 D造成质量缺陷的责任方（分数：1.00）A.B.C.D.37.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.38.根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为( )。A发包人负责试验，费用由发包人承担B发包人负责试验，费用由承包人承担C承包人负责试

15、验，费用由发包人承担D承包人负责试验，费用由承包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.39.专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在 0.03%0.2%合同价的范围内约定具体数额或百分比，最高赔偿限额一般不超过合同价的( )。A8% B10%C15% D20%（分数：1.00）A.B.C.D.40.工程建设监理招标中，评标的重点是( )。A技术建议书 B监理单位的知名度C财务建议书 D监理单位的资金实力（分数：1.00）A.B.C.D.41.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。A终止合

16、同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C.D.42.由于异常不利的气候条件，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔( )。A费用，但不包括工期 B工期，但不包括费用C工期、费用，但不包括利润 D工期、费用和利润（分数：1.00）A.B.C.D.43.委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方。A7 B14 C42 D，48（分数：1.00）A.B.C.D.44.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生( )情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。A执行监理业务的时间超过合同内约定

17、的时间B委托人未批准监理单位调换总监理千程师的要求C委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停 6 个月（分数：1.00）A.B.C.D.45.评标价法进行评标时，所谓的“评标价”是( )。A中标价 B投标价C合同价 D评审标书优劣的衡量方法（分数：1.00）A.B.C.D.46.某施工企业于 2004 年承建单位办公楼，2005 年 5 月竣工验收合格并交付使用。2010 年 6 月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的( )原则。 A自愿 B公平 C平等 D诚实信用（分数：1.00）A.B.

18、C.D.47.( )是工作性合同。A运输合同 B仓储合同 C施工合同 D保管合同（分数：1.00）A.B.C.D.48.在工程建设的各个阶段，都有可能发生索赔，但在( )索赔发生较多。A准备阶段 B施工阶段C招标阶段 D验收阶段（分数：1.00）A.B.C.D.49.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。A发包人 B承包人C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A.B.C.D.50.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。A14 B15 C28 D30（分

19、数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.25)51.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )。（分数：2.00）A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.工程质量事故的调查E.向发包人支付违约金52.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.办理施工许可证E.施工现场古树名木的保护工作53.大型工程招标投标工作的评标应采用( )。（分数：2.00）A.综合评标法B.专家评定

20、法C.淘汰法D.评标价法E.议标法54.下列选项中，属于经济合同的主要条款的是( )。（分数：2.00）A.合同标的条款B.标的数量和质量条款C.合同的违约金条款D.当事人双方要求写明的条款E.合同的担保条款55.合同生效应当具备的条件有( )。（分数：2.00）A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.合同的生效必须附条件D.合同的生效必须附期限E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力56.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：1.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.监理招标的成

21、功与否E.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识57.以下属于监理人的监督控制权的是( )。（分数：2.00）A.向承包人提出建议B.对施工进度的监督C.征得委托人同意，发布开工令D.工程设计变更的审批E.对工程上使用的材料和施工质量进行检验58.工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，做法正确的是( )。（分数：2.00）A.首先要划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期E.工程师有审核、批准承包人顺延工期的

22、权力59.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（分数：2.00）A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求60.招标投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（分数：2.00）A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高E

23、.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低61.评标时主要考察施工单位的( )。（分数：2.00）A.投标报价B.施工方案C.投标工期D.投标技巧运用E.主要材料用量62.关于设计变更程序，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供C.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更D.工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定E.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意63.建设工程委托监理合同中，监理人应完成的附加

24、工作主要有( )。（分数：2.00）A.灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作B.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准C.由于委托人原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量D.由于第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致延长了正常工作时间E.由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间64.质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时，主体结构工程抽查的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.工程观感质量B.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量C.分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录D.结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施

25、工质量抽查情况和检测E.质量保证及见证取样送检检测资料65.关于格式条款，下列叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释B.有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释C.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释D.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款E.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款66.招标投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（分数：2.00）A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项

26、要求，并且经评审的价格最高E.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低67.下列属于合同全面履行原则的是( )。（分数：2.00）A.价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行B.履行方式不明确的，按照有利于实现合同日的的方式履行C.质量要求不明的，按国家标准、部门标准履行D.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担E.履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行68.保证的法律关系的参加方应当至少包括( )。（分数：2.00）A.保证人B.债权人C.第三人D.公证人E.被保证人(债务人)69.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）

27、A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.协调处理古树名木的保护工作E.按规定办理安全生产有关手续70.工程付款的内容一般包括( )。（分数：2.00）A.预付款B.工程进度款C.竣工结算款D.履约保证金E.保修金71.设计合同示范文本规定，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见B.对提交的设计文件质量负责C.参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容D.负责现场施工指导E.完成初步设计、技术设计和施工图设计72.建设工程施工合同履行过程中，属于发包人的义务是( )。（分数：2.00）A.提供在施工

28、现场办公和生活的房屋及设施B.提供在施工现场办公和生活的房屋及设施C.提供施工所需证件、批件的名称和时间D.遵守有关部门对安全生产的管理规定E.进行水准点与坐标控制点现场交验73.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权E.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单74.依据施工合同通用条款中有关法律法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：

29、2.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.责令整改的问题全部整改完毕E.工程质量评价报告经总监理下程师和监理单位有关负责人审核签字75.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有( )。（分数：2.00）A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.了解主义E.暗示主义76.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )工程的施工任务。（分数：2.00）A.整个B.单项C.单位D.特殊专业E.分部77.监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括( )。（分数：2.00）A.对分包单位的认可权B.发布停工令和复工令的权力C.变更工程设计的决定权

30、D.工程款支付的审核和签认权E.对工程施工进度的监督权78.依据合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：1.25）A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.损害公共利益订立E.以合法形式掩盖非法目的79.FIDIC 施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商的施工人员的到位情况E.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰80.关于正

31、常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限B.屋面防水工程为 5 年C.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 2 年D.电气管线、给排水管道为 2 年E.供热、供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期建设工程合同管理-319 答案解析(总分：108.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限 ( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A7

32、B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为( )。 A抵押 B留置 C质押 D保证（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任表述错误的是( )。

33、A发包人应在双方计量确认后 14 d 内向承包人支付工程预付款B发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知C发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第 15 天起计算应付款的贷款利息（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.依据招标投标法项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以( )。A要求投标人必须组成联合体投标B要求严格的专业资质等级C要求必须使用某种品牌的建筑材料D对本行业外的投标人提出特别要求（分数：1.00）A.

34、B. C.D.解析：6.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性向应招标文件C投标书的报价是否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是( )。A有效合同 B无效合同C效力待定合同 D表见代理合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交( )。A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据（分数：1.00）A.B. C.D.

35、解析：索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。9.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。A承包人 B发包人或第三人C发包人 D监理工程师或第三人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。A供货方 B采购方 C双方共同 D监理方（分数：1.00）A.B. C.D.解析：11.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。A总价 B成本加酬金 C单价 D

36、估计工程量单价（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为( )。A连带责任 B保证责任C缔约过失责任 D违约责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。A不批准承包人的索赔要求 B要求承包人进一步提交索赔的证据资料C将该事件确认为承包人责任 D认定索赔不成立（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.FIDIC 合同条件规定，计人合同总价内的暂列金额使用权由( )控制。A业主 B工程师 C总包商 D分包商（分数：1

37、.00）A.B. C.D.解析：15.FIDIC施工合同条件规定，合同工期在合同条件中用( )的概念。A“开工令” B“结清单”C“竣工时间” D“接受的合同款额”（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从( )之

38、日起，具有法人资格。 A申请 B核准 C成立 D开业（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，( )对修改后的设计文件负责。A发包人 B原设计人 C修改单位 D承包人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 设计工作内容的变更19.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。A将钢材送到施工现场 B将钢材送到发包人的办公所在地C将钢材送到发包人的仓库 D通知发包人自提（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应

39、报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。A承包人 B监理单位C原设计单位 D规划管理部门（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.某工程监理酬金总额 45 万元人民币，监理单位已经缴纳

40、的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签定 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C. D.解

41、析：25.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效，但无须发送其他投标人C应发给全体投标人，并说明问题来源D应发给全体投标人，但不说明问题来源（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：26.合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其真实性和合法性，并督促当事人双方认真履行的法律制度称为( )。 A合同公证 B合同鉴证 C合同公开 D合同信用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.在下列各项权利中，( )是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合

42、同承包单位的选定权B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利D授予监理单位权限（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 双方的权利28.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。A勘察 B施工图设计 C技术设计 D初步设计（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：29.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，承包人可要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。A实际成本 B计划成本 C合理成本 D成本和利润（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立

43、了抵押合同；后来又办理了抵押登记，则( )。A项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：首先，根据抵押的概念可知，抵押项目为不转移占有。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。其次，当事人以土地使用

44、权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。当事人未办理抵押物登记的，不得对抗第三人。31.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。A诚实信用 B全面履行 C法定履行 D约定履行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按 ( )执行。A原价格 B新价格C原价和新价的平均价格 D当地市场价格（分数：1.25）A.B

45、. C.D.解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“合同履行”的掌握。33.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。A合同条件 B投标须知C工程量清单 D项目说明书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：34.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A未经工程师审核确认 B在分包人未提交工程进度表时C未经承包人同意 D未经工程师对分包工程验收（分数：1.00）A.B.C. D.解析：35.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。A工程特点 B招标人的管理能力C合同类型 D工程建设总进

46、度计划（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：36.建设工程质量管理条例颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。保修费用由( )承担。A发包人 B承包人C监理人 D造成质量缺陷的责任方（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：37.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 发包人采购的材料设备，应由承包人负责检验，费用由发包

47、人负责。38.根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为( )。A发包人负责试验，费用由发包人承担B发包人负责试验，费用由承包人承担C承包人负责试验，费用由发包人承担D承包人负责试验，费用由承包人承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：39.专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在 0.03%0.2%合同价的范围内约定具体数额或百分比，最高赔偿限额一般不超过合同价的( )。A8% B10%C15% D20%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：40.工程建设监理招标中，评标的重点是( )。A技术建议书 B监理单位的知名度C财务建

48、议书 D监理单位的资金实力（分数：1.00）A. B.C.D.解析：41.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C. D.解析：42.由于异常不利的气候条件，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔( )。A费用，但不包括工期 B工期，但不包括费用C工期、费用，但不包括利润 D工期、费用和利润（分数：1.00）A.B. C.D.解析：43.委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方。A7 B14 C42 D，48（分数：1.00）A.B.C. D.解析：44.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生( )情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。A执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B委托人未批准监理单位调换总监理千程