【工程类职业资格】建设工程合同管理-288及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-288及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-288及答案解析.doc（33页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-288 及答案解析(总分：108.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。A15 B30 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.2.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。A原价格 B新价格C当地市场价格 D签订合同地中场价格（分数：1.00）A.B.C.D.3.中华人民共和国合同法是在( )实施的。A1997 年 7月 1日 B1999

2、年 10月 1日C2003 年 11月 12日 D2008 年 1月 1日（分数：1.00）A.B.C.D.4.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。A发包人承担 B承包人承担C工程师承担 D发包人和承包人共同分担（分数：1.00）A.B.C.D.5.建筑工程一切险往往还加保( )。A安装工程一切险 B人身意外伤害险 C机构损坏险 D第三者责任险（分数：1.00）A.B.C.D.6.合同签订后( )天内，发包人应向勘察人支付预算费的 20%作为定金。A3 B5 C10 D15（分数：1.00）A.B.C.D.7.代理人按照被代理

3、人的委托授权可( )签订合同。A以被代理人的名义同自己所代理的其他人B与指定的第三人C以被代理人的名义和自己D超越代理权（分数：1.00）A.B.C.D.8.设计文件批准后，不得任意修改和变更。如果发包人根据工程的实际需要确需修改时，必须经( )批准。A初步设计的批准单位 B原审批机关C建设单位 D原设计单位（分数：1.00）A.B.C.D.9.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺

4、延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.10.在 FDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。A协议书 B专用条件 C通用条件 D合同附件（分数：1.00）A.B.C.D.11.甲与乙签定了采购 10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8吨，这种情况表现为 ( )。A债务承担 B债务人向第三人履行债务C债权转让 D由第三人向债权人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.12.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 5家的方式。当排名第 5的投标人放弃投标时，直当( )。A重新进行资格预审B仅允许排名前在 4

5、名的投标人参加投标C由排名第 6的递补，维持 5家投标人D改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量（分数：1.00）A.B.C.D.13.监理合同履行中“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即( )自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42天的准备工作时间。A非监理人 B非委托人 C因监理人 D非总工程师（分数：1.00）A.B.C.D.14.工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的( )。A范围和内容应按国家规定确定 B范围和内容应由当事人约定C范围按国家规定，内容由当事人约定 D范围由当事人约定，内容按国家规定

6、（分数：1.00）A.B.C.D.15.担保合同将作为施工合同的( )。A协议书 B通用条款C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.16.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则( )。A只需经过发包人的同意即可B只需经过工程师的同意即可C需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意D任选发包人和工程师同意都行（分数：1.00）A.B.C.D.17.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。A施工 B设备采购 C设计 D材料采购（分数：1.00）A.B.C.D.18.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确

7、的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.25）A.B.C.D.19.当投标人对现场考察后提出问题，而招标人书面回答的问题与招标文件规定不一致时，应以( )为准。A招标文件规定 B现场考察时招标人口头解释C书面回函解答 D仲裁机构裁定（分数：1.00）A.B.C.D.20.合同公证与鉴证的相同点是( )。A目的、法律效力、原则 B范围、性质、目的C目的、原则、内容 D法律效力、目的、性质（分数：1.00）A

8、.B.C.D.21.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交( )。A现场同期记录 B索赔意向通知C索赔报告 D索赔证据（分数：1.00）A.B.C.D.22.分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。A业主负责 B总包商负责C监理工程师负责 D分包商自行负责（分数：1.00）A.B.C.D.23.以下文件均是施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。A合同协议书、中标通知书 B施工合同通用条件、施工合同专用条件C标准及有关技术文件、图纸 D投标书、工程量清单（分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC施工合同条件中规定的

9、承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )为止的天数。A“结清单”生效 B工程接收证书注明的竣工日C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）A.B.C.D.25.在 FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿( )。A部分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失（分数：1.00）A.B.C.D.26.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位 C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.27

10、.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A由总监理工程师协调参与竣工验收各方B报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C由承包人进行协调D由发包人进行协调（分数：1.00）A.B.C.D.28.合同可变更、撤销的前提是( )。A损害国家利益 B违反法规 C当事人提出请求 D当事人一方违约（分数：1.00）A.B.C.D.29.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。A不应由发包人承担的经济支出B不应由发包人和承包人承担的经济支出C不应由承包人承担的经济支出D应由发包人和承包人承担的经济支出（分数：1.00）

11、A.B.C.D.30.施工合同文本规定，( )是属于承包人的工作。A开通施工道路 B办理施工许可证C平整施工场地 D竣工后清理施工现场（分数：1.00）A.B.C.D.31.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将 42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。A向人民法院起诉，要求确认该合同无效B向人民法院起诉，要求撤销该合同C向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同（分数：1.00）A.B.C.D.32.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。A工程量清单 B图纸 C中标通知

12、书 D招标文件（分数：1.00）A.B.C.D.33.设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。A15 日 B30 日 C60 日 D120 日（分数：1.00）A.B.C.D.34.根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( )。A承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有（分数：1.00）A.B.C.D.35.FIDIC合同条件中约定，在计算承包商提前竣工

13、所得奖励时的完工日期应( )。A考虑非承包人原因应顺延的工期B考虑承包人原因造成的拖延C固定不变D对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C.D.36.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。A原设计单位同意 B发包人和承包人协商解决C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：1.00）A.B.C.D.37.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。A工程建设委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件C有关法律法规 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D.38.通过招标选择的承包人

14、，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B.C.D.39.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期称为( )。A缺陷通知期 B施工期C合同有效期 D合同工期（分数：1.00）A.B.C.D.40.根据中华人民共和国合同法对违约责任的规定，既具有对合同条约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。A罚金 B利息 C赔偿金 D违约金（分数

15、：1.00）A.B.C.D.41.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。A标底编制得不够合理 B评标标准不合理C评标委员会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A.B.C.D.42.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.43.施工期间发生设计变更，变更部分超出了原设计人资质范围，发包人征得

16、原设计人同意后，可以委托其他设计人完成设计变更。设计变更文件应由( )负责。A发包人 B其他设计人 C原设计人 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.44.下列合同形式中不属于书面合同形式的是( )。A传真 B公证 C信件 D电子邮件（分数：1.00）A.B.C.D.45.依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )A赔偿损失是承担违约责任的主要形式B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C.D.46.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。A7 B14

17、C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.47.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B仲裁条款有效，由人民法院解决争议C仲裁条款无效，由人民法院解决争议D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：1.00）A.B.C.D.48.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与( )共同验货。A供货商 B铁路运输部门C监理工程师 D供货商和铁路运输部门（分数：1.00）A.B.C.D.49.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

18、A投标人应要求招标人继续解释 B以书面解答为准C以招标文件为准 D由人民法院判定（分数：1.00）A.B.C.D.50.在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。A3 B7 C14 D28（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（分数：2.00）A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.完成期限超过招标文件规定的期限E.明显不符合技术标准要求52.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是

19、( )。（分数：2.00）A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方的对价给付是可能履行的义务E.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务53.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.被监理合同的难易程度E.工程项目的专业特点54.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（分数：2.00）A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.评标工作量较大E.招标费用高55.在 FIDIC分

20、包合同工程的支付管理中，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.分包商在合同约定的日期向监理工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交监理工程师批准D.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款E.分包商的支付报表应由监理工程师审核其合理性和正确性56.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，有关隐蔽工程与重新检验的正确说法是( )。（分数：2.00）A.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期B.工程师未参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不可要求承包人

21、对已经隐蔽的工程进行重新检验C.中间验收不应影响后续工程的施工D.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录E.工程具备隐蔽条件时，应在隐蔽前 24小时以书面形式通知工程师验收57.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列有关违约责任的表述正确的是( )。（分数：2.00）A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付 1 d，应承担应支付金额 2的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延C.由于设计人员错误造成工程质量事故

22、损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费D.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决58.按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。（分数：2.00）A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费E.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费59.后履行抗辩

23、权应满足的条件有( )等。（分数：2.00）A.合同中约定了履行的顺序B.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务60.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（分数：2.00）A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.评标工作量较大E.招标费用高61.建设工程施工合同的特点体现在( )。（分数：2.00）A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的暂时性C.合同履行期限的长期性D.合同内容的复杂

24、性E.合同内容的单一性62.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照( )订立书面合同。（分数：2.00）A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.最后谈判达成的降价协议E.评标价格63.我国合同法的基本原则包括( )。（分数：2.00）A.平等原则B.公开原则C.自愿原则D.诚实信用原则E.遵守法律法规和公序良俗原则64.下列关于 FIDIC编制的分包合同的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险命题地转移给分包商B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C.承包商应向分包商收取分包管理费D.可以允许业主与分包商私下约定E.承包商应向分包

25、商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节65.施工过程中使用的图纸由( )。（分数：2.00）A.发包人提供B.承包人提供C.发包人提供，经承包人批准D.监理单位提供，经承包人批准E.承包人提供，经工程师批准66.下列属于合同全面履行原则的是( )。（分数：2.00）A.价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行B.履行方式不明确的，按照有利于实现合同日的的方式履行C.质量要求不明的，按国家标准、部门标准履行D.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担E.履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行67.FIDIC合同条件下，( )引起承包商费用的增加，可向业主提出索赔

26、。（分数：2.00）A.工程质量问题引起的返工B.业主原因的工程延期C.施工范围变化D.施工现场条件的变化E.施工机械的故障68.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.被监理合同的难易程度E.工程项目的专业特点69.监理工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.监理工程师可能会引起承包人的索赔B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人E.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人70.委托人与监理人签订

27、了委托监理合同后，委托人可以行使( )。（分数：2.00）A.对生产工艺设计要求的认定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.监理工作执行情况的检查权E.发布开工令的权利71.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁认为需要进行证据鉴定，可以由 ( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.政府建设主管部门指定的B.仲裁庭指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.申请人指定的72.FIDIC施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：1.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的

28、机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商的施工人员的到位情况E.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰73.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( )。（分数：2.00）A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验E.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因74.下列关于监理合同协调管理的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料B.委托人或

29、承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作75.项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有( )等。（分数：2.00）A.企业信誉B.工期提前C.实施中必然发生的标书漏项部分D.承诺减少业主预付款额度的建议E.技术建议可能带来的实际经济效益76.施工合同条件通用条件的条款规定，对业主和承包商构成约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.项目建议

30、书B.中标函C.合同专用条件D.投标函E.合同通用条件77.公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制招标有关文件C.发布招标公告D.组织现场考察E.发售招标文件78.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：1.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护79.依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括( )。（分数：2.00）A.完成工程施工和合同约定的各项内容B.有完

31、整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告80.建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同争议的解决C.未尽事宜的约定D.材料设备的供应E.设计合同依据的文件建设工程合同管理-288 答案解析(总分：108.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，工程师

32、应至少提前7天通知承包商开工日期。A15 B30 C42 D60（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。A原价格 B新价格C当地市场价格 D签订合同地中场价格（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.中华人民共和国合同法是在( )实施的。A1997 年 7月 1日 B1999 年 10月 1日C2003 年 11月 12日 D2008 年 1月 1日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，

33、其防护措施费由( )。A发包人承担 B承包人承担C工程师承担 D发包人和承包人共同分担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.建筑工程一切险往往还加保( )。A安装工程一切险 B人身意外伤害险 C机构损坏险 D第三者责任险（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：6.合同签订后( )天内，发包人应向勘察人支付预算费的 20%作为定金。A3 B5 C10 D15（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 勘察费用的支付7.代理人按照被代理人的委托授权可( )签订合同。A以被代理人的名义同自己所代理的其他人B与指定的第三人C以被代理人的名义和自己D超越代理权（分数：1.00）A.B. C

34、.D.解析：8.设计文件批准后，不得任意修改和变更。如果发包人根据工程的实际需要确需修改时，必须经( )批准。A初步设计的批准单位 B原审批机关C建设单位 D原设计单位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 设计工作内容的变更9.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.在 FDIC合同

35、条件下，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。A协议书 B专用条件 C通用条件 D合同附件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 在 FIDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在专用条件中具体约定奖金的计算办法。11.甲与乙签定了采购 10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8吨，这种情况表现为 ( )。A债务承担 B债务人向第三人履行债务C债权转让 D由第三人向债权人履行债务（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 5家的方式。当排名第 5的投标人放弃投标时，直当( )。A重新进行资格预审B仅允许排名前

36、在 4名的投标人参加投标C由排名第 6的递补，维持 5家投标人D改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.监理合同履行中“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即( )自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42天的准备工作时间。A非监理人 B非委托人 C因监理人 D非总工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的( )。A范围和内容应按国家规定确定 B范围和内容应由当事人约定C范围按国家规定，内容由当事人约定 D范围由当事

37、人约定，内容按国家规定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 建设工程实行质量保修制度，具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定，保修内容由当事人约定。15.担保合同将作为施工合同的( )。A协议书 B通用条款C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则( )。A只需经过发包人的同意即可B只需经过工程师的同意即可C需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意D任选发包人和工程师同意都行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P112 五、工程的分包。施工合同范本的通用条件规定，未经发包人同意，承包人不得

38、将承包工程的任何部分分包；经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。17.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。A施工 B设备采购 C设计 D材料采购（分数：1.00）A.B.C. D.解析：设计招标对投标书的编制要求不同，投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。18.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应

39、该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.25）A.B.C. D.解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“发包人采购材料”的掌握。材料设备接收后移交承包人保管，发包人支付相应的保管费用；发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。到货时间迟于合同约定的供应时间，由发包人承担相应的追加合同价款。发生延误，相应顺延工期，发包人赔偿由此给承包人造成的损失。因此，本题的正确答案是 C。19.当投标人对现场考察后提出问题，而招标人书面回答的问题与招标文件规定不一致时，应以( )为准。A招标文

40、件规定 B现场考察时招标人口头解释C书面回函解答 D仲裁机构裁定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.合同公证与鉴证的相同点是( )。A目的、法律效力、原则 B范围、性质、目的C目的、原则、内容 D法律效力、目的、性质（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交( )。A现场同期记录 B索赔意向通知C索赔报告 D索赔证据（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。A业主负责 B总包商负责C监理工程师负责 D分包商自行负责（分数：1.00）A.B. C

41、.D.解析：23.以下文件均是施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。A合同协议书、中标通知书 B施工合同通用条件、施工合同专用条件C标准及有关技术文件、图纸 D投标书、工程量清单（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )为止的天数。A“结清单”生效 B工程接收证书注明的竣工日C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.在 FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿( )。

42、A部分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位 C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 施工单位项目经理是施工单位的委托代理人，由于工作失误导致采购的材料未能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求被代理人(施工单位)即承担责任。27.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A由总监理工程师协调参与竣工验收各方B报当地建设

43、行政主管部门或监督机构进行协调C由承包人进行协调D由发包人进行协调（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.合同可变更、撤销的前提是( )。A损害国家利益 B违反法规 C当事人提出请求 D当事人一方违约（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 可变更或可撤销的合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。29.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。A不应由发包人承担的经济支出B不应由发包人和承包人承担的经济支出C不应由承包人承担的经济支出D应由发包人和承包人承担的经济支出（分数：1.

44、00）A.B. C.D.解析：30.施工合同文本规定，( )是属于承包人的工作。A开通施工道路 B办理施工许可证C平整施工场地 D竣工后清理施工现场（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：31.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将 42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。A向人民法院起诉，要求确认该合同无效B向人民法院起诉，要求撤销该合同C向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应向人

45、民法院起诉，要求撤销该合同。32.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。A工程量清单 B图纸 C中标通知书 D招标文件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：33.设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。A15 日 B30 日 C60 日 D120 日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费 30天以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。34.根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( )。A承包商根据施工需要自行决定施工机械进场

46、和撤离的时间B施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：35.FIDIC合同条件中约定，在计算承包商提前竣工所得奖励时的完工日期应( )。A考虑非承包人原因应顺延的工期B考虑承包人原因造成的拖延C固定不变D对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C. D.解析：36.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。A原设计单位同意 B发包人和承包人协商解决C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：

47、1.00）A.B. C.D.解析：37.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。A工程建设委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件C有关法律法规 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A. B.C.D.解析：38.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B. C.D.解析：39.FIDIC施工合同条件规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工

48、期称为( )。A缺陷通知期 B施工期C合同有效期 D合同工期（分数：1.00）A.B. C.D.解析：40.根据中华人民共和国合同法对违约责任的规定，既具有对合同条约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。A罚金 B利息 C赔偿金 D违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：41.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。A标底编制得不够合理 B评标标准不合理C评标委员会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A. B.C.D.解析：42.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 按照施工合同示范