【工程类职业资格】建设工程合同管理-220及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-220及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-220及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-220 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。（分数：1.00）A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方以书面形式设定D.由监理工程师确定2.在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失 8万元，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额 15万元，监理人已缴纳税金 2万元，委托人应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.23B.15C.13D.83.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

2、”的具体表现是( )。（分数：1.00）A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示B.代理人以自己的名义实施法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理4.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出5.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会6.基于被代理人对代理人的委托授权

3、行为而产生的代理是( )。（分数：1.00）A.法定代理B.指定代理C.表见代理D.委托代理7.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。（分数：1.00）A.适当补偿降效损失B.按停工损失计算C.按停工损失的一半计算D.不给予补偿降效损失8.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价、政府指导价的合同，在合同的交付期限内，政府对价格调整时，按照( )计价。（分数：1.00）A.原价格B.交付时价格C.原价格和交付时价格高者D.原价和交付价格低者9.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人已造成 3万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4万元损失，但乙

4、方支出了 l万元的防止损失措施费，甲方应( )。（分数：1.00）A.赔偿乙方 3万元损失B.赔偿乙方 4万元损失C.赔偿乙方 5万元损失D.赔偿乙方 8万元损失10.下列不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件的是( )。（分数：1.00）A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图11.联动无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。（分数：1.00）A.监理工程师B.发包人和承包人C.监理工程师和承包人D.监理工程师和发包人12.承包人在一般情况下不参与( )。（分数：1.00）A.投料试车B.单机无负荷试车C.竣工验收D.联动无负荷试车1

5、3.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。（分数：1.00）A.行为人承担民事责任B.视为不同意C.本人承担民事责任D.视为同意14.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人应发函申请工程竣工验收，并递交必须经 ( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。（分数：1.00）A.项目经理B.项目技术负责人C.总监理工程师D.监理单位技术负责人15.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.都实行自愿申请原则B.两者的内容与范围相同C.目的相同D.适用范围相同16.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送

6、表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。（分数：1.00）A.资格预审B.资格审查C.资格后审D.资格核查17.涉及保密，要求直接发包的工程，标准化合同协议书内的合同价款是( )填写的。（分数：1.00）A.由当事人双方依据工程预算书协商后的价款B.依据监理单位合理确定的价款C.依据承包人提出的合理价款D.依据投标书的中标合同价款18.设计招标的特点是( )。（分数：1.00）A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C.设计投标书的竞争D.设计费用的竞争19.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用备款的解释顺序

7、应在( )。（分数：1.00）A.施工合同通用条款之后B.中标通知书之前C.投标书之前D.工程量清单之前20.合同当事人约定了定金 3万元，违约金 4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方( )。（分数：1.00）A.3万元B.6万元C.7万元D.10万元21.FIDIC施工合同条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应( )。（分数：1.00）A.运走施工设备B.以相同的条件将该施工设备转租给发包人C.更换施工设备D.暂停施工22.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.

8、设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限23.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。（分数：1.00）A.项目经理B.发包人C.设计人D.监理工程师24.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是( )。（分数：1.00）A.专家评定B.加权打分量化C.综合评分D.评标价法25.无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为( )。（分数：1.00）A.有效B.无效C.公证后有效D.追认后有效26.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D.工程量清单中相应

9、的工作内容项27.监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是( )。（分数：1.00）A.要求承包人在合理的状态下施工B.监理工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准28.作为定标的主要依据是( )。（分数：1.00）A.评标价B.投标报价C.评标报告D.投标文件29.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。（分数：1.00）A.当事人必须是法人组织B.意思表示真实C.不违反法律或社会公共利益D.当事人具有相应民事权利和民事行为能

10、力30.公开招标缺点的核心是( )。（分数：1.00）A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序31.下列关于 FIDIC分包合同的履行管理，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.监理工程师对分包工程无权发布指示B.分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任32.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。（分数：1.00）A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方33.如果由于第三方的原因使监理

11、工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作34.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的是( )。（分数：1.00）A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化35.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容不包括( )。（分数：1.00）A.报价计算的正确性B.评标价的优劣C.投标人的资格D.投标保证有效性36.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定

12、部门鉴定。（分数：1.00）A.法定B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的37.在施工过程中，监理工程师的检查、检验影响了承包人施工的正常进行，如检查、检验合格，应由( )。（分数：1.00）A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人承担责任38.下列关于无权代理的表述，正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”39.FIDI

13、C合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，监理工程师应于( )签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（分数：1.00）A.提交竣工验收申请日B.竣工验收之日C.本该进行竣工检验日D.承包商提交检验申请之后第 28日40.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时41.在 FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失D.额外损失42.在

14、材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定，可在承付期内( )。（分数：1.00）A.拒付全部货款和运杂费B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分的运杂费C.拒付多付部分的货款和运杂费D.延期支付全部货款和运杂费43.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是( )。（分数：1.00）A.无效合同条款B.保证施工安全条款C.有效合同条款D.强制性合同条款44.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3045.FIDIC合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的

15、完工日期应( )。（分数：1.00）A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变D.对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整46.监理工程师对承包人设计的图纸审核签认后，( )。（分数：1.00）A.免除了承包人的设计责任B.责任由监理工程师承担C.设计责任由发包人承担D.不能免除承包人的设计责任47.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。（分数：1.00）A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同48.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.

16、供货方B.采购方C.双方共同D.监理方49.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向监理工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.4850.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师( )。（分数：1.00）A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28天内提出索赔意向通知B.必须马上处理该项索赔C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28天内递送正式

17、的索赔报表二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行E.监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行52.FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.属于业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额53.设计合同示范文本规定，设计人的责任主

18、要是( )。（分数：2.00）A.保证设计质量B.完成各阶段设计任务C.对外商的设计资料进行审查D.配合施工E.保护设计人的知识产权54.发包人进行委托监理时，应当将( )以书面形式通知承包人。（分数：2.00）A.委托的监理单位名称B.监理工程师的姓名C.监理内容D.监理权限E.发包人的姓名55.要约以非对话方式作的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.客观情况E.交易习惯56.在 FIDIC施工合同条件中，监理工程师可批准承包商进行合理的利润索赔的情况有( )。（分数：2.00）A

19、.业主提前占用工程B.对竣工检验的干扰C.非承包原因检验导致施工的延误D.其他承包人的干扰E.不可预见的外界条件57.质量保修书的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.质量保修期B.保修费用C.质量保修责任D.质量保修标准E.工程质量保修范围和内容58.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图59.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.负责

20、已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定60.监理工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：2.00）A.事态调查B.实际损失分析C.证据资料收集D.损害事件原因分析E.索赔理由分析61.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.管理服务E.物质服务62.FIDIC施工合同通用条件规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干

21、扰63.业主应承担的风险义务包括( )。（分数：2.00）A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.外币支付部分由于汇率变化的影响C.法令、政策变化对工程成本的影响D.由于承包商的失误导致业主人员的伤害E.由于承包商的违约行为导致财产损失64.无标底的综合评分法常采用( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底65.承包人提出的费用索赔中，人工费包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资66.在设计合同的履行期间，发包人可能承担的违约责任是( )。（分数：2

22、.00）A.设计错误B.不可抗力事件C.审批工作的延误D.发包人延误支付设计人设计费E.因发包人原因要求解除合同67.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收68.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同D.债权人要求债务人履行债务E.主债务履行期间69.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的

23、施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成70.在 FIDIC分包合同中，在( )情况下，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任。（分数：2.00）A.监理工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过监理工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议71.在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：2.00）A.采购方在合

24、同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方72.下列关于 FIDIC编制的分包合同的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险命题地转移给分包商B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C.承包商应向分包商收取分包管理费D.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节E.可以允许业主与分包商私下约定73.根据通用条款的规定，发包人是指在协议书中约定的( )。（分数：2.00）A.具有工程发包主体资格的当事人B.具有支付工程价

25、款能力的当事人C.取得当事人资格的合法继承人D.具有工程施工承包主体资格的当事人E.监理单位委派的总监理工程师74.施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C.提供具备施工条件的场地D.将水、电、电信线路从施工场地外部接到施工场地E.向承包人提供施工现场办公和生活用房75.委托人与监理人签订了委托监理合同后，委托人可以行使( )。（分数：2.00）A.对生产工艺设计要求的认定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权7

26、6.“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有( )。（分数：2.00）A.渐变原因造成的损失B.原材料缺陷引起的损失C.领有供运输行驶执照的车辆损失D.自然事件引起的损失E.意外事故造成的损失77.在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现抵押权。（分数：2.00）A.人民法院起诉B.仲裁机构仲裁C.协议拍卖抵押物D.协议变卖抵押物E.协议以抵押物折价78.合同履行中的抗辩权包括( )。（分数：2.00）A.中止履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.先履行抗辩权D.后履行抗辩权E.代位履行抗辩权79.要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在工作中必须注意( )原则。（

27、分数：2.00）A.防止干扰事件的扩大B.从工程整体效应、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动C.按照合同约定行事D.从事实出发，实事求是E.减少承包人的索赔几率80.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或撤销合同。（分数：2.00）A.人民政府B.人民检察院C.人民法院D.建设行政主管部门E.仲裁机构建设工程合同管理-220 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。（分数：1.00）A.由承包人承担B.由发包人承担C.由

28、双方以书面形式设定 D.由监理工程师确定解析：2.在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失 8万元，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额 15万元，监理人已缴纳税金 2万元，委托人应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.23B.15C.13D.8 解析：3.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。（分数：1.00）A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示 B.代理人以自己的名义实施法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理解析：4.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指(

29、)。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出 C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出解析：5.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织 D.依法成立的协会解析：6.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理是( )。（分数：1.00）A.法定代理B.指定代理C.表见代理D.委托代理 解析：7.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。（分数：1.00）A.适当补偿降效损失 B.按停工损失计算C.按停工损失的一半计算D.

30、不给予补偿降效损失解析：8.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价、政府指导价的合同，在合同的交付期限内，政府对价格调整时，按照( )计价。（分数：1.00）A.原价格B.交付时价格 C.原价格和交付时价格高者D.原价和交付价格低者解析：9.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人已造成 3万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4万元损失，但乙方支出了 l万元的防止损失措施费，甲方应( )。（分数：1.00）A.赔偿乙方 3万元损失B.赔偿乙方 4万元损失 C.赔偿乙方 5万元损失D.赔偿乙方 8万元损失解析：10.下列不属于建设工程勘察合同内约定

31、由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件的是( )。（分数：1.00）A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图 解析：11.联动无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。（分数：1.00）A.监理工程师B.发包人和承包人 C.监理工程师和承包人D.监理工程师和发包人解析：12.承包人在一般情况下不参与( )。（分数：1.00）A.投料试车 B.单机无负荷试车C.竣工验收D.联动无负荷试车解析：13.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。（分数：1.00）A.行为人承担民事责任B.视为不同意C.本人承担民事责任D.视为同意 解析：14.实行监理

32、的工程具备竣工验收条件，承包人应发函申请工程竣工验收，并递交必须经 ( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。（分数：1.00）A.项目经理B.项目技术负责人C.总监理工程师 D.监理单位技术负责人解析：15.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.都实行自愿申请原则B.两者的内容与范围相同C.目的相同D.适用范围相同 解析：16.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。（分数：1.00）A.资格预审B.资格审查C.资格后审 D.资格核查解析：17.涉及保密，要求直接发包

33、的工程，标准化合同协议书内的合同价款是( )填写的。（分数：1.00）A.由当事人双方依据工程预算书协商后的价款 B.依据监理单位合理确定的价款C.依据承包人提出的合理价款D.依据投标书的中标合同价款解析：18.设计招标的特点是( )。（分数：1.00）A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争 C.设计投标书的竞争D.设计费用的竞争解析：19.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用备款的解释顺序应在( )。（分数：1.00）A.施工合同通用条款之后B.中标通知书之前C.投标书之前D.工程量清单之前 解析：20.合同当事人

34、约定了定金 3万元，违约金 4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方( )。（分数：1.00）A.3万元B.6万元 C.7万元D.10万元解析：21.FIDIC施工合同条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应( )。（分数：1.00）A.运走施工设备B.以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C.更换施工设备D.暂停施工解析：22.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限 解析：23.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计

35、划组织施工。（分数：1.00）A.项目经理B.发包人C.设计人D.监理工程师 解析：24.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是( )。（分数：1.00）A.专家评定B.加权打分量化 C.综合评分D.评标价法解析：25.无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为( )。（分数：1.00）A.有效 B.无效C.公证后有效D.追认后有效解析：26.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.承包商的工程款B.暂列金额 C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项解析：27.监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后

36、于计划进度，而修改后的进度计划的确认是( )。（分数：1.00）A.要求承包人在合理的状态下施工 B.监理工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准解析：28.作为定标的主要依据是( )。（分数：1.00）A.评标价B.投标报价C.评标报告 D.投标文件解析：29.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。（分数：1.00）A.当事人必须是法人组织B.意思表示真实C.不违反法律或社会公共利益D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力 解析：30.公开招标缺点的核心是( )。（分

37、数：1.00）A.招标时间长、费用高 B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序解析：31.下列关于 FIDIC分包合同的履行管理，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.监理工程师对分包工程无权发布指示B.分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任 解析：32.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。（分数：1.00）A.施工承包人B.建设单位C.供货方 D.采购方解析：33.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延

38、误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作 C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作解析：34.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的是( )。（分数：1.00）A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务 C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化解析：35.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容不包括( )。（分数：1.00）A.报价计算的正确性B.评标价的优劣 C.投标人的资格D.投标保证有效性解析：36.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由(

39、 )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定 B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的解析：37.在施工过程中，监理工程师的检查、检验影响了承包人施工的正常进行，如检查、检验合格，应由( )。（分数：1.00）A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期 C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人承担责任解析：38.下列关于无权代理的表述，正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为 D.被代理人不可以对无权代理行

40、使“追认权”解析：39.FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，监理工程师应于( )签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（分数：1.00）A.提交竣工验收申请日B.竣工验收之日C.本该进行竣工检验日 D.承包商提交检验申请之后第 28日解析：40.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后 B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时解析：41.在 FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分

41、损失B.一半损失C.实际损失 D.额外损失解析：42.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定，可在承付期内( )。（分数：1.00）A.拒付全部货款和运杂费B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分的运杂费C.拒付多付部分的货款和运杂费 D.延期支付全部货款和运杂费解析：43.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是( )。（分数：1.00）A.无效合同条款 B.保证施工安全条款C.有效合同条款D.强制性合同条款解析：44.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。（分数：1.00）A.7 B.14C.15D.3

42、0解析：45.FIDIC合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。（分数：1.00）A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变 D.对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整解析：46.监理工程师对承包人设计的图纸审核签认后，( )。（分数：1.00）A.免除了承包人的设计责任B.责任由监理工程师承担C.设计责任由发包人承担D.不能免除承包人的设计责任 解析：47.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。（分数：1.00）A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同 解析：48.在设备采购合同履行过程中，供

43、货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方 C.双方共同D.监理方解析：49.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向监理工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.48 解析：50.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师( )。（分数：1.00）A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28天内提出索赔意向通知 B.必须马上处理该项索赔C.有权不马上

44、处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28天内递送正式的索赔报表解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力 B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行 E.监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 解析：52.FIDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.属于业主的备用

45、金 C.可作为供意外用途的开支 D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额 解析：53.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是( )。（分数：2.00）A.保证设计质量 B.完成各阶段设计任务 C.对外商的设计资料进行审查 D.配合施工 E.保护设计人的知识产权解析：54.发包人进行委托监理时，应当将( )以书面形式通知承包人。（分数：2.00）A.委托的监理单位名称 B.监理工程师的姓名 C.监理内容 D.监理权限 E.发包人的姓名解析：55.要约以非对话方式作的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：

46、2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.客观情况 E.交易习惯 解析：56.在 FIDIC施工合同条件中，监理工程师可批准承包商进行合理的利润索赔的情况有( )。（分数：2.00）A.业主提前占用工程 B.对竣工检验的干扰 C.非承包原因检验导致施工的延误 D.其他承包人的干扰E.不可预见的外界条件解析：57.质量保修书的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.质量保修期 B.保修费用 C.质量保修责任 D.质量保修标准 E.工程质量保修范围和内容解析：58.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力 C.实施监理任务的计划 D

47、.派驻现场监理人员的素质 E.理解业主的意图解析：59.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C.按规定办理施工噪音有关手续 D.负责已完成工程的成品保护 E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 解析：60.监理工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：2.00）A.事态调查 B.实际损失分析 C.证据资料收集D.损害事件原因分析 E.索赔理由分析 解析：61.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：2.00）A.人员服务 B.资金

48、服务C.信息服务 D.管理服务E.物质服务 解析：62.FIDIC施工合同通用条件规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更 C.施工中遇到异常不利气候条件 D.由于传染病或政府行为导致工期延误 E.施工中遇到其他承包商的干扰 解析：63.业主应承担的风险义务包括( )。（分数：2.00）A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动 B.外币支付部分由于汇率变化的影响 C.法令、政策变化对工程成本的影响 D.由于承包商的失误导致业主人员的伤害E.由于承包商的违约行为导致财产损失解析：64.无标底的综合评分法常采用( )作为标准值。（分数：2.00）A.最

49、高报价B.最低报价 C.平均报价 D.评标价E.复合标底解析：65.承包人提出的费用索赔中，人工费包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低的损失费 D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资解析：66.在设计合同的履行期间，发包人可能承担的违约责任是( )。（分数：2.00）A.设计错误B.不可抗力事件C.审批工作的延误 D.发包人延误支付设计人设计费 E.因发包人原因要求解除合同 解析：67.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车 D.性能验收 E.最终验收 解析：68.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的 C.债权人与债务人协议变更主合同 D.债权人要求债务人履行债务E.主债务履行期间解析：69.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安