【工程类职业资格】建设工程合同管理-224及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-224及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-224及答案解析.doc（29页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-224 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 施工合同条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( )为判定准则。（分数：1.00）A.承包商的报价是否包括对此事件的费用B.不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D.非承包商原因造成2.在施工合同(示范文本)中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的

2、经济支出3.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（分数：1.00）A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容4.FIDIC 施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施由( )规定。（分数：1.00）A.招标公告B.投标文件C.中标通知书D.招标文件5.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答6.FIDIC 施工

3、合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。（分数：1.00）A.调价方法继续有效B.调价方法无效C.按对业主有利的原则执行D.应酌情扣减违约金7.在 FIDIC 的施工合同条件中，合同有效期是指( )。（分数：1.00）A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B.合同管理之日起至设立之日止的期间C.开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间8.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（分数：1.00）A.委托代B.法定代C.指定代D.优

4、先代理9.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，属于附加的监理工作是( )。（分数：1.00）A.调解合同争议B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D.非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42 天的准备工作时间10.在材料采购合同中，由供货方代运的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同11.某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理

5、单位完成的此项工作属于( )的范围。（分数：1.00）A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作12.根据合同法的规定，以下关于要约和承诺的表述中，错误的是( )。（分数：1.00）A.要约撤销是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示B.在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺C.在建设工程合同的订立过程中，招标人发出招标公告的行为属于要约D.要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算13.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 6 家的方式。当排名第 6 的投标人放弃投标时，应

6、当( )。（分数：1.00）A.仅允许排名前 5 名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第 7 的递补，维持 6 家投标人D.重新进行资格预审14.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。（分数：1.00）A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延15.按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。（分数：1.00）A.业主可将指定分包

7、商的违约行为视为承包商的违约B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C.应由承包商和指定分包商共同承担责任D.应由指定分包商直接对业主承担责任16.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。（分数：1.00）A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权17.依据招标投标法项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以( )。（分数：1.00）A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求18.承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向工程师提出变更工程价款的报告， (

8、 )。（分数：1.00）A.视为该项变更不涉及合同价款的调整B.由工程师决定变更的合同价款C.工程师应通知承包人在 7 日内报送D.由发包人确认变更的合同价款19.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（分数：1.00）A.经工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告20.担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。（分数：1.00）A.买卖关系B.担保关系C.合同关系D.保证合同21.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题

9、，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。（分数：1.00）A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.应发给全体投标人，但不说明问题来源22.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。（分数：1.00）A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续23.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销合同，无

10、需通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无需通知对方D.解除合同，但应当通知对方24.建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3025.某施工单位在递交了爆破作业审批手续而未获得批准的情况下，实施了爆破作业，由此给承发包双方造成的损失应该( )。（分数：1.00）A.由承包人全部承担B.由发包人全部承担C.由双方各自承担D.由审批部门承担26.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，

11、由保证人承担责任的保证是 ( )。（分数：1.00）A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证27.FIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（分数：1.00）A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书口28.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司

12、29.正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金，属于间接成本的是( )。（分数：1.00）A.设备的摊销费用B.图书资料购置费C.外部协作费用D.差旅费、补助费30.按照 FIDIC 施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿31.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )。（分数：1.00）A.全面

13、履行原则B.诚实值用原则C.团结互助原则D.信守商业道德原则32.在监理合同履行过程中，委托人提供一辆汽车供监理人使用。监理工作完成后，该辆汽车应 ( )。（分数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无需支付费用D.归还委托人，监理人支付折旧等费用33.某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 3 月 20 日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。（分数：1

14、.00）A.3 月 1 日B.3 月 15 日C.3 月 18 日D.3 月 20 日34.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（分数：1.00）A.承包人要求交付工程，发包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任35.某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述中，正确的是(

15、)。（分数：1.00）A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用36.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。（分数：1.00）A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担37.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。（分数：1.00）A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人38.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤

16、销要约和承诺，否则应承担( )。（分数：1.00）A.违约责任B.缔约过失责任C.定金罚则责任D.违约金责任39.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖C.催促发包人支付结算价款D.不承担保管责任40.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。（分数：1.00）A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C

17、.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院41.在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（分数：1.00）A.构成合同的组成部分B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效42.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法43.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（分数：1.00）A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任C.双

18、方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题44.在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括( )。（分数：1.00）A.对设计、施工承包单位的选定权B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C.对工程设计变更的审批权D.对工程规模、规划设计等要求的认定权45.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务

19、人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任46.施工合同中约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人( )。（分数：1.00）A.无权要求承包人继续履行B.有权要求承包人继续施工C.应支付延期施工的补偿费D.应不支付所欠承包人工程款47.依据建设工程设计合同(示范文本)，属于设计人责任的是( )。（分数：1.00）A.组织技术设计文件的初步审查B.编制技术设计文件C.施工图设计完成后，将施工图报送建设行政主管部门D.为发包人提供必要的现场工作条件48.关于委托人

20、提供物质服务的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人B.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿C.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件D.提供的物质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房49.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人承担违约责任的原则是( )。（分数：1.00）A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则50.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.0

21、0）A.验收 7h 后B.验收 24h 后C.验收 48h 后D.验收 72h 后二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程总监理工程师的情况B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换监理总工程师C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密D.不得参与与委托人利益相冲突的活动E.免费向委托人提供服务人员52.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C

22、.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出53.对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否很低54.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后 56 天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以( )。（分数：2.00）A.留置该工程B.拍卖该工程C.与发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖55.建设工程施工合同履行

23、过程中，属于发包人的义务是( )。（分数：2.00）A.提供在施工现场办公和生活的房屋及设施B.提供在施工现场办公和生活的房屋及设施C.提供施工所需证件、批件的名称和时间D.进行水准点与坐标控制点现场交验E.遵守有关部门对安全生产的管理规定56.有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.仲裁裁决具有强制性57.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：2.00）A.处理有关设计问题B.进行设计交底C.协助施工承包

24、人编制施工方案D.参加竣工验收E.参加重要隐蔽工程部位验收58.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道59.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，以下有关工程质量保修的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容；质量保修期；质量保修责任；保修费用等B.保修期从竣工验收合格之日起计算C.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包

25、人的保修通知起 48 小时内派人保修D.设备安装和装修工程的最低保修期限为 2 年E.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修60.FIDIC施工合同条件下，对变更估价的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1%D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的 0.01%61.FIDIC 施工合同通用条

26、款规定，发生( ) 时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干扰62.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就施工进度计划的有关叙述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后

27、，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据63.建设工程委托监理合同(示范文本)中，委托人的权利包括( )。（分数：2.00）A.授权监理人权限的权限B.对合同承包人的选定权C.重大事项的决定权D.对监理人履行合同的监督控制权E.审核承包人索赔的权利64.按照合同法的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是( )。（分数：2.00）A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可以向债务人请示履行D.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿E.第三人有追究债务人违约责任的权利65.依照

28、建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。（分数：2.00）A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验66.下列行为中属于委托代理的法律行为有( )。（分数：2.00）A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作6

29、7.建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括( )。（分数：2.00）A.项目建议书B.初步设计C.技术设计D.产品设计E.施工图设计68.按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。（分数：2.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书69.当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。（分数：2.00）A.承包人以前已表明放弃索赔B.提交的证据不足以说明索赔的部分C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D.损失计算不足E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分70.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成

30、的工作有( )。（分数：2.00）A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料71.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位72.建设工程施工合同(示范文本)中定义的工程师包括( )。（分数：2.00）A.负责工程施工的总负责人B.负责工程设计的总负责人C.总监理工程师D.发包人派驻施工场地的代表E.项目经理73.在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。（分数：2.00）

31、A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函74.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.电气管线工程E.设备安装工程75.FIDIC施工合同条件下，承包商提出变更建议在( )时可能被采纳。（分数：2.00）A.可加速完工B.可降低业主实施、维护或运行工程费用C.为业主带来利益D.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值76.某招标项目由于客

32、观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权( )。（分数：2.00）A.要求撤回投标文件B.要求赔偿损失C.拒签延长投标保函有效期D.要求将合同授予他们协商推举的中标人E.要求返还投标保证金77.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。（分数：2.00）A.施工质量缺陷B.施工成本增加C.发生不可抗力D.未按时提供施工现场E.拖延工期78.建设工程设计合同(示范文本)中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件7

33、9.承诺应具备的条件是( )。（分数：2.00）A.承诺只能向受要约人做出B.承诺必须由受要约人做出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺必须在承诺期限内发出E.承诺必须受法律约束80.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有 ( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误D.延误发放图纸E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误建设工程合同管理-224 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 施工合同条件履行过程中，

34、某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( )为判定准则。（分数：1.00）A.承包商的报价是否包括对此事件的费用B.不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见 D.非承包商原因造成解析：2.在施工合同(示范文本)中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出 C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出解析：3.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（分数：1.00）A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名

35、称 C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容解析：4.FIDIC 施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施由( )规定。（分数：1.00）A.招标公告B.投标文件C.中标通知书D.招标文件 解析：5.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.资格预审表 C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答解析：6.FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时

36、，( )。（分数：1.00）A.调价方法继续有效B.调价方法无效C.按对业主有利的原则执行 D.应酌情扣减违约金解析：7.在 FIDIC 的施工合同条件中，合同有效期是指( )。（分数：1.00）A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B.合同管理之日起至设立之日止的期间C.开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间 解析：8.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（分数：1.00）A.委托代B.法定代 C.指定代D.优先代理解析：9.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，属于附加的监理工作是( )。（分数：1.00）A.调

37、解合同争议B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间 D.非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42 天的准备工作时间解析：10.在材料采购合同中，由供货方代运的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门 C.采购方D.供货方和运输部门共同解析：11.某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。（分数：1.00）A.正常监理工作B.额外监理工作C

38、.变更监理工作D.附加监理工作 解析：12.根据合同法的规定，以下关于要约和承诺的表述中，错误的是( )。（分数：1.00）A.要约撤销是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示B.在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺C.在建设工程合同的订立过程中，招标人发出招标公告的行为属于要约 D.要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算解析：13.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 6 家的方式。当排名第 6 的投标人放弃投标时，应当( )。（分数：1.00）A.仅允许排名前 5 名的投标人参加投标B.

39、改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第 7 的递补，维持 6 家投标人 D.重新进行资格预审解析：14.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。（分数：1.00）A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延解析：15.按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。（分数：1.00）A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B.应由选定指定分包商的工程

40、师和指定分包商共同承担责任C.应由承包商和指定分包商共同承担责任D.应由指定分包商直接对业主承担责任 解析：16.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。（分数：1.00）A.后履行抗辩权B.追认权 C.拒绝权D.不安抗辩权解析：17.依据招标投标法项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以( )。（分数：1.00）A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级 C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求解析：18.承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向工程师提出变更工程价款的报告， ( )。（分数：1.00）A.视为

41、该项变更不涉及合同价款的调整 B.由工程师决定变更的合同价款C.工程师应通知承包人在 7 日内报送D.由发包人确认变更的合同价款解析：19.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（分数：1.00）A.经工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告 解析：20.担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。（分数：1.00）A.买卖关系B.担保关系 C.合同关系D.保证合同解析：21.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人

42、对此问题给予了书面解答，则该解答( )。（分数：1.00）A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.应发给全体投标人，但不说明问题来源 解析：22.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。（分数：1.00）A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格D.办理竣工验收手续解析：23.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销

43、合同，无需通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无需通知对方D.解除合同，但应当通知对方 解析：24.建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（分数：1.00）A.7B.14C.15 D.30解析：25.某施工单位在递交了爆破作业审批手续而未获得批准的情况下，实施了爆破作业，由此给承发包双方造成的损失应该( )。（分数：1.00）A.由承包人全部承担B.由发包人全部承担C.由双方各自承担 D.由审批部门承担解析：26.当事人在保证合

44、同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是 ( )。（分数：1.00）A.一般保证 B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证解析：27.FIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（分数：1.00）A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书口 解析：28.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。（分数：1.0

45、0）A.发包人B.监理单位C.承包人 D.维修公司解析：29.正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金，属于间接成本的是( )。（分数：1.00）A.设备的摊销费用B.图书资料购置费 C.外部协作费用D.差旅费、补助费解析：30.按照 FIDIC 施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担 D.业主与承包商协商补偿解析：31.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给

46、予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )。（分数：1.00）A.全面履行原则B.诚实值用原则 C.团结互助原则D.信守商业道德原则解析：32.在监理合同履行过程中，委托人提供一辆汽车供监理人使用。监理工作完成后，该辆汽车应 ( )。（分数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无需支付费用 D.归还委托人，监理人支付折旧等费用解析：33.某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格

47、，工程师于 3 月 20 日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。（分数：1.00）A.3 月 1 日 B.3 月 15 日C.3 月 18 日D.3 月 20 日解析：34.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（分数：1.00）A.承包人要求交付工程，发包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任 解析：35.某施

48、工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用 解析：36.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。（分数：1.00）A.向发包人索赔 B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担解析：37.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。（分数：1.00）A.发出通知B.通

49、知到达对方 C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人解析：38.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。（分数：1.00）A.违约责任B.缔约过失责任 C.定金罚则责任D.违约金责任解析：39.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖C.催促发包人支付结算价款 D.不承担保管责任解析：40.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。（分数：1.00）A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会 D.有管辖权的人民法院解析：41.在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（分数：1.00