【工程类职业资格】一级建筑师建筑经济、施工及设计业务管理建筑设计业务法规历年真题1及答案解析.doc

《【工程类职业资格】一级建筑师建筑经济、施工及设计业务管理建筑设计业务法规历年真题1及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】一级建筑师建筑经济、施工及设计业务管理建筑设计业务法规历年真题1及答案解析.doc（15页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、一级建筑师建筑经济、施工及设计业务管理建筑设计业务法规历年真题 1 及答案解析(总分：50.00，做题时间：90 分钟)1.抗震设防烈度为多少度的地区的建筑，必须进行抗震设计?2009，79) （分数：1.00）A.6、7、8、9B.6、7、8C.7、8、9D.8、92.项目建议书批准后，应当开展以下哪个阶段的工作?(2000，72) （分数：1.00）A.进行总体规划设计B.现场踏勘C.编制可行性研究报告D.选择场址3.设计单位要承担和参加建设前期工作，下列哪一项不属于此范围?(2000，76) （分数：1.00）A.资金筹措B.编制可行性研究报告C.参加工程设计所需的科学试验D.参加厂址选

2、择4.建设项目最终决策的依据是以下哪一项?2000，73) （分数：1.00）A.初步设计B.项目建议书C.计划任务书D.可行性研究报告5.凡发生下列情况之一者，允许变更或解除经济合同，其错误答案是：(2001，76) （分数：1.00）A.当事人一方不能按期履行合同B.由于不可抗力使合同 23 以上义务不能履行C.当事人双方协商同意D.由于不可抗力使合同的全部义务不能履行6.具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是：(2001，79) （分数：1.00）A.承接方是持有证书的勘察设计单位B.双方必须具有法人地位C.承接方是持有证书的注册建筑师D.委托方是建设单位或有关单位7.合

3、同法规定的建设工程合同，是指以下哪几类合同?(2005，73) 勘察合同 设计合同 施工合同 监理合同 .采购合同 （分数：1.00）A.、 、 B.、 、 C.、 、D.、 、8.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种?(2003，71) （分数：1.00）A.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同B.勘察、设计、施工承包人可以自主将所承包的部分工作交由第三人完成C.勘察、设计、施工承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人D.勘察设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件的期限等9.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种?(2004，7) （分数：1.00）A.建设工程合同是发包

4、人进行发包，承包人进行投标的合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.订立建设工程合同，不得与法律法规相违背D.发包人可以与总承包人订立建设工程合同10.建筑工程概念性方案设计投标文件编制时间为多长?(2010，85) （分数：1.00）A.10dB.15dC.20dD.25d11.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种?(2003，72) （分数：1.00）A.建设工程合同可以采取合同书、信件、电子邮件等形式B.建设工程合同可以来取电报、传真、口头合同等形式C.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同D.建设工程合同不得与法律、法规相违背12.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种

5、?(2004，72) （分数：1.00）A.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同B.勘察设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件的期限等C.施工合同的内容包括质量保修范围和质量保证期等D.勘察、设计、施工等承包人可以将其承包的全部工程分别转包给一至两个分承包商13.合同法规定，设计单位未按照期限提交设计文件，给建设单位造成损失的，除应继续完善设计外，还应：(2005，74) （分数：1.00）A.只减收设计费B.只免收设计费C.全额收取设计费后视损失情况给予全额赔偿D.减收或免收设计费并赔偿损失14.依据合同法中的建设工程合同部分，以下哪一项叙述是不正确的?(2006，67) （分数：1.00

6、）A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同C.建设工程合同包括设备和建筑材料采购合同D.勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成15.因发包人变更计划，而造成设计的停工，发包人应当：(2006，69) （分数：1.00）A.撤销原合同，签订新合同B.说明原因后不增付费用C.按照设计人实际消耗的工作量增付费用D.支付合同约定的全部设计费16.根据合同法，下列哪种情形要约失效?(2007，70) （分数：1.00）A.要约人没有收到拒绝要约的通知B.承诺期限届满，受要约人又作出承诺C.受要约人对要约的内容作出变更D

7、.要约人依法撤销要约17.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知前后的什么时间要约可以撤销?(2007，72) （分数：1.00）A.之前B.当日C.后五日D.后十日18.债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求哪个机构撤销债务人的行为?(2007，71) （分数：1.00）A.人民法院B.仲裁机构C.检察院D.政府部门19.按照建设工程勘察设计合同条例，在设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金，该定金相当于估算设计费的百分之几?(2001，80) （分数：1.00）A.25B.10C.20D.1520.勘察设计合同委托方应当承扭下列责任，

8、其中错误答案为：(2000，88) （分数：1.00）A.不得将设计图纸提供给第三方重复使用B.不得向承接方提供虚假的设计所需的基础资料C.不得擅自对设计图纸进行重大修改，只能进行局部修改D.应当按国家有关规定支付勘察设计费21.需要单独提出建筑设计方案的，其收费标准如下，何项为错误答案?(2001，81)(2000，89) （分数：1.00）A.特级工程建筑方案加收设计费的 10B.一级、二级工程建筑方案加收设计费的 6C.四级以下(含四级)工程不另收建筑方案费D.2 级工程建筑方案加收设计费的 322.按承组设计任务的单项工程概算为基础取费的，应当加入或扣除以下费用，其中何项为错误答案?(

9、2000，90) （分数：1.00）A.加入临时工程费B.扣除施工机械购置费C.加入联合试转运费D.扣除施工技术装备费23.下列建设工程的勘察费、设计费。经过批准可以直接发包，其中错误的是哪一种?(2003，67)(2004，67) （分数：1.00）A.采用特定专利的B.采用特定专有技术的C.采用特定机器设备的D.建筑艺术造型有特殊要求的24.编制建设工程勘察、设计文件的依据不包括以下哪一项?(2007，73) （分数：1.00）A.项目批准文件B.城市规划要求C.工程监理单位要求D.国家规定的建设工程勘察、设计深度要求25.在项目决策以后，下列哪项不属于大型和重要的民用建筑的设计阶段?(2

10、001，73) （分数：1.00）A.初步设计阶段B.施工图设计阶段C.招标设计阶段D.方案设计优选阶段26.下列对编制初步设计文件的要求，哪项是错误的?(2005，75)(2006，71) （分数：1.00）A.满足编制施工图设计文件的需要B.满足控制决算的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足主要设备材料订货的需要27.以下选项中哪一项不屈于施工图设计文件编制深度要求?(2007，74) （分数：1.00）A.能据以编制施工图预算B.能据以安排材料、设备订货和非标准设备制作C.落实工程项目建设资金D.能据以进行施工验收28.按照勘察设计职工职业道德准则，以下何项为错误答案?(2001，

11、82) （分数：1.00）A.不搞技术封锁B.可以来用他人成果，但应当注明出处C.不准采用他人成果D.树立正派学风29.按我国反不正当竞争法以及建设部勘察设计行业职业道德准则规定，在某一设计选取某种建筑材料或设备时，制造商表示愿在账外提供一定金额回扣，应如何处理?(2001，83) （分数：1.00）A.不接受B.个人可以接受，单位不得接受C.国有企业的回扣不得接受，外资合资企业的可以接受D.单位可以接受，个人不得接受30.建筑设计单位的资质是依据下列哪些条件划分等级的?(2005，68) 注册资本 单位职工总数 专业技术人员 工程业绩 .技术装备 （分数：1.00）A.、B.、C.、D.、

12、、31.根据建筑法的规定，建筑工程保修范围和最低保修期限，由下列何者规定?(2005，70) （分数：1.00）A.由建设方与施工方协议规定B.由省、自治区、直辖市建设行政主管部门规定C.在相关施工规程中规定D.由国务院规定32.建设工程勘察、设计方案评标，应当根据下列因素进行综合评定，其中错误的是哪一种?(2003，68) （分数：1.00）A.投标人的业绩B.投标人的信誉C.投标人的财务状况D.勘察设计方案的优劣33.建设工程勘察、设计方案评标，应当根据下列主要因素进行综合评定，其中错误的是哪一种?(2004，68) （分数：1.00）A.投标人的服务态度B.投标人的信誉C.投标人的业绩D

13、.勘察、设计人员的能力34.某建筑工程设计方案投标文件作废，下列哪项不屑构成废标的理由?(2003，69) （分数：1.00）A.投标文件未经密封的B.无相应资格的注册建筑师签字的C.无单位法人签字的D.未加盖投标人公章的35.建筑设计投标文件有下列哪一种情况发生时不会被否决?(2005，72) （分数：1.00）A.投标报价低于成本B.投标报价不符合国家颁布的取费标准C.投标文件未经注册建筑师签字D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议36.在工程设计招投标中，下列哪种情况不合使投标文件成为废标?(2004，69) （分数：1.00）A.投标文件未经密封B.无总建筑师签字C.未加盖投标人公章

14、D.未响应招标文件的条件37.依据工程建设项目勘察设计招标投标办法，勘察设计招标工作由下列何者负贵?(2004，85) （分数：1.00）A.招标人B.招投标服务机构C.政府主管部门D.在招标人和招投标服务机构中由政府主管部门选择38.按规定需要政府审批的项目，有下列情形之一的，经批准可以不进行设计招标，其中错误的是哪一项?(2005，71)（分数：1.00）A.涉及国家秘密的B.抢险救灾的C.主要工艺采用特定专利或专有技术的D.专业性强，能够满足条件的设计单位少于五家的39.建筑工程招标的开标、评标、定标由哪个单位依法组织实施?(2005，78) （分数：1.00）A.招标公司B.公证机关C

15、.建设单位D.施工单位40.设计投标必须符合国家的招标投标法，以下哪一项叙述是不正确的?(2006，66) （分数：1.00）A.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件B.投标人应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C.投标人少于 3 个，招标人应当依法重新招标D.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以在征得其他投标人同意后决定投标文件有效41.某建设工程由招标人向特定的 5 家设计院发出招标题请书，此种招标方式是：(2007，67) （分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标C.议标D.内部招标42.按照招标投标法，有关投标人的正确说法是：(2007，68)

16、投标的个人不适用招标投标法有关投标人的规定 投标人应当具备承担招标项目的能力 投标人应当具备规定的资格条件 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件 （分数：1.00）A.、B.、C.、D.、43.编制投标文件最少所需的合理时间不应少于：(2007，69) （分数：1.00）A.10 日B.14 日C.20 日D.30 日44.从事建筑工程勘察、设计和施工的企业应当具备下列条件，其中错误的是哪一条?(2003，84) （分数：1.00）A.有符合规定的流动资金B.有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.法律、行政法规规定的其他条件45.建筑工程的设计文件需要做重大

17、修改的，建设单位应当报经以下哪个部门批准后，方可修改?(2007，66) （分数：1.00）A.原审批机关B.工程监理单位C.施工图审查机构D.勘察设计主管部门46.建筑工程开工前，哪一个单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证?(2006，70) （分数：1.00）A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位47.建设工程设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当经过下列哪项程序后，方可进行?(2003，74) （分数：1.00）A.组织专家审查B.请设计单位论证C.向设计单位出具书面修改要求D.报经原审批机关批难48.建设工程设计文件内容需

18、要作重大修改时，正确的做法是：(2006，73) （分数：1.00）A.由建设单位报经原审批机关批准后，方可修改B.由设计单位报经原审批机关批准后，方可修改C.由建设单位和设计单位双方共同协商后，方可修改D.由建设单位和监理单位双方共同协商后，方可修改49.施工单位发现某建设工程的阳台玻璃栏杆不符合强制性标准要求，施工单位应该采取以下哪一种措施?(2007，75) （分数：1.00）A.修改设计文件，将玻璃栏杆换成符合强制性标准的金属栏杆B.报告建设单位，由建设单位要求设计单位进行修改C.在征得建设单位同意后，将玻璃栏杆换成符合强制性标准的金属栏杆D.签写技术核定单，并交设计单位签字认可50.

19、指出下列正确的论述：(2006，72) （分数：1.00）A.建设单位在得到原设计单位授权后，可以修改建设工程设计文件B.建设单位应当委托原设计单位修改设计文件C.建设单位可以另外委托其他具有相应资质的设计单位修改原设计文件D.建设单位可以委托监理单位修改设计文件一级建筑师建筑经济、施工及设计业务管理建筑设计业务法规历年真题 1 答案解析(总分：50.00，做题时间：90 分钟)1.抗震设防烈度为多少度的地区的建筑，必须进行抗震设计?2009，79) （分数：1.00）A.6、7、8、9 B.6、7、8C.7、8、9D.8、9解析：说明 参见建筑抗震设计规范(GB 5001120lO)。 10

20、2 抗震设防烈度为 6 度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。2.项目建议书批准后，应当开展以下哪个阶段的工作?(2000，72) （分数：1.00）A.进行总体规划设计B.现场踏勘C.编制可行性研究报告 D.选择场址解析：说明 项目建议书批准后，应当开展以编制可行研究报告为中心的各项工作。3.设计单位要承担和参加建设前期工作，下列哪一项不属于此范围?(2000，76) （分数：1.00）A.资金筹措B.编制可行性研究报告C.参加工程设计所需的科学试验 D.参加厂址选择解析：说明 建设前期工作包括编制可行性研究报告、厂址选择以及资金筹措等。4.建设项目最终决策的依据是以下哪一项?2000，73

21、) （分数：1.00）A.初步设计B.项目建议书C.计划任务书D.可行性研究报告 解析：说明 项目可行性研究，指的是在项目建议书批准后，项目法人委托有相应资质的设计、咨询单位，对建设项目进行深入细致的技术经济论证的基础上做多方案的比选，得出总结意见和重大措施建议，作为决策部门最终决策的依据。5.凡发生下列情况之一者，允许变更或解除经济合同，其错误答案是：(2001，76) （分数：1.00）A.当事人一方不能按期履行合同B.由于不可抗力使合同 23 以上义务不能履行 C.当事人双方协商同意D.由于不可抗力使合同的全部义务不能履行解析：说明 参见中华人民共和国经济合同法。 第二十七条 凡发生下列

22、情况之一者，允许变更或解除经济合同：一、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和影响国家计划的执行；二、订立经济合同所依据的国家计划被修改或取消；三、当事人一方由于关闭、转产而确实无法履行经济合同；四、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使经济合同无法履行；五、由于一方要求变更或解除经济合同时，应及时通知对方。因变更或解除经济合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。当事人一方发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担履行合同的义务和享受应有的权利。 6.具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是：(2001，79) （分数

23、：1.00）A.承接方是持有证书的勘察设计单位B.双方必须具有法人地位C.承接方是持有证书的注册建筑师 D.委托方是建设单位或有关单位解析：说明 参见建设工程勘察设计合同条例。 第三条 建设工程勘察设计合同的双方必须具有法人地位。委托方是建设单位或有关单位，承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单位。7.合同法规定的建设工程合同，是指以下哪几类合同?(2005，73) 勘察合同 设计合同 施工合同 监理合同 .采购合同 （分数：1.00）A.、 、 B.、 、 C.、 、D.、 、解析：说明 参见中华人民共和国合同法。 第 269 条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付相应价款的合同。建

24、设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。8.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种?(2003，71) （分数：1.00）A.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同B.勘察、设计、施工承包人可以自主将所承包的部分工作交由第三人完成 C.勘察、设计、施工承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人D.勘察设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件的期限等解析：说明 参见中华人民共和国合同法(建设工程合同)。 第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十二条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、

25、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成芳干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作吏由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。 第二百七十四条 勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。9.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种?(2004，7) （分数：1

26、.00）A.建设工程合同是发包人进行发包，承包人进行投标的合同 B.建设工程合同应当采用书面形式C.订立建设工程合同，不得与法律法规相违背D.发包人可以与总承包人订立建设工程合同解析：说明 同第 8 题。10.建筑工程概念性方案设计投标文件编制时间为多长?(2010，85) （分数：1.00）A.10dB.15dC.20d D.25d解析：说明 参见建筑工程方案设计招标投标管理办法。 第二十四条 建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于二十日，其中大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于四十日；建筑工程实施性方案设计投标文件编制一般不少于四十五日。招标文件中规定的编制时间不符合

27、上述要求的，建设主管部门对招标文件不予备案。 11.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种?(2003，72) （分数：1.00）A.建设工程合同可以采取合同书、信件、电子邮件等形式B.建设工程合同可以来取电报、传真、口头合同等形式 C.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同D.建设工程合同不得与法律、法规相违背解析：说明 参见中华人民共和国合同法(建设工程合同)。 第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。 第二百七十一条 建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定

28、公开、公平、公正进行。12.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种?(2004，72) （分数：1.00）A.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同B.勘察设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件的期限等C.施工合同的内容包括质量保修范围和质量保证期等D.勘察、设计、施工等承包人可以将其承包的全部工程分别转包给一至两个分承包商 解析：说明 参见中华人民共和国合同法。 第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十四条 勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协

29、作条件等条款。 第二百七十五条 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间吏工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保征期、双方相互协作等条款。 第二百七十二条 承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。 13.合同法规定，设计单位未按照期限提交设计文件，给建设单位造成损失的，除应继续完善设计外，还应：(2005，74) （分数：1.00）A.只减收设计费B.只免收设计费C.全额收取设计费后视损失情况给予全额赔偿D.减收或免收设计费并赔偿损失 解析

30、：说明 参见中华人民共和国经济合同法。 第三十四条 因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由勘察设计单位继续完善设计，并减收或免收勘察设计费，直至赔偿损失。 14.依据合同法中的建设工程合同部分，以下哪一项叙述是不正确的?(2006，67) （分数：1.00）A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同C.建设工程合同包括设备和建筑材料采购合同 D.勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成解析：说明 参见中华人民共和国合同法。 第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。 第二百六十九

31、条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 第二百六十九奈 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付相应价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十二条 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 15.因发包人变更计划，而造成设计的停工，发包人应当：(2006，69) （分数：1.00）A.撤销原合同，签订新合同B.说明原因后不增付费用C.按照设计人实际消耗的工作量增付费用 D.支付合同约定的全部设计费解析：说明 参见中华人民共和国合同法。 第二百八十五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期

32、限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。16.根据合同法，下列哪种情形要约失效?(2007，70) （分数：1.00）A.要约人没有收到拒绝要约的通知B.承诺期限届满，受要约人又作出承诺C.受要约人对要约的内容作出变更D.要约人依法撤销要约 解析：说明 参见中华人民共和国合同法。 第二十条 有下列情形之一的，要约失效： (一)拒绝要约的通知到达要约人。 (二)要约人依法撤销要约。 (三)承诺期限届满，受要约人未作出承诺。 (四)受要约人对要约的内容作出实质性变更。17.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知

33、前后的什么时间要约可以撤销?(2007，72) （分数：1.00）A.之前 B.当日C.后五日D.后十日解析：说明 参见中华人民共和国合同法i 第十八奈 要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。18.债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求哪个机构撤销债务人的行为?(2007，71) （分数：1.00）A.人民法院 B.仲裁机构C.检察院D.政府部门解析：说明 参见中华人民共和国合同法。 第七十四条 债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行

34、为。19.按照建设工程勘察设计合同条例，在设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金，该定金相当于估算设计费的百分之几?(2001，80) （分数：1.00）A.25B.10C.20 D.15解析：说明 参见建设工程勘察设计合同条例。 第七条 按规定收取费用的勘察设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金。勘察设计合同履行后，定金抵作勘察设计费。勘察任务的定金费 30，设计任务的定金为估算的 20。20.勘察设计合同委托方应当承扭下列责任，其中错误答案为：(2000，88) （分数：1.00）A.不得将设计图纸提供给第三方重复使用B.不得向承接方提供虚假的设计所需的基础资料C.不得擅自对设计图纸进

35、行重大修改，只能进行局部修改 D.应当按国家有关规定支付勘察设计费解析：说明 参见建设工程勘察设计市场管理规定。 第十五条 委托方在委托业务中不得有下列行为： (一)收受贿赂、索取回扣或者其他好处。 (二)指使承接方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。 (三)不执行国家的勘察设计收费规定，以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。 (四)未经承接方许可，擅自修改勘察设计文件，或将承接方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。 (五)法律、法规禁止的其他行为。21.需要单独提出建筑设计方案的，其收费标准如下，何项为错误答案?(2001，81)(

36、2000，89) （分数：1.00）A.特级工程建筑方案加收设计费的 10B.一级、二级工程建筑方案加收设计费的 6 C.四级以下(含四级)工程不另收建筑方案费D.2 级工程建筑方案加收设计费的 3解析：说明 参见民用建筑设计收费标准说明。 需要单独提出建筑设计方案的，特级、一级工程建筑设计方案加收该项目设计费的 10；二级工程建筑设计方案加收该项目设计费的 6；三级工程建筑设计方案加收该项目设计费的 3；四级以下(含四级)工程不另收建筑设计方案费。22.按承组设计任务的单项工程概算为基础取费的，应当加入或扣除以下费用，其中何项为错误答案?(2000，90) （分数：1.00）A.加入临时工程

37、费 B.扣除施工机械购置费C.加入联合试转运费D.扣除施工技术装备费解析：说明 参见民用建筑工程设计取费标准。 第十一条 按承担设计任务的单项工程概算为基础取费的，其计算基数应知除临时工程费、施工技术装备费和施工机械购置费，加入联合试运转费。单项工程概算应以主管部门批准的初步设计概算为依据。23.下列建设工程的勘察费、设计费。经过批准可以直接发包，其中错误的是哪一种?(2003，67)(2004，67) （分数：1.00）A.采用特定专利的B.采用特定专有技术的C.采用特定机器设备的 D.建筑艺术造型有特殊要求的解析：说明 参见建设工程勘察设计管理条例。 第十六条 下列建设工程的勘察、设计，经

38、有关主管部门批准，可以直接发包： (一)采用特定的专利或者专有技术的。 (二)建筑艺术造型有特殊要求的。 (三)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。 24.编制建设工程勘察、设计文件的依据不包括以下哪一项?(2007，73) （分数：1.00）A.项目批准文件B.城市规划要求C.工程监理单位要求 D.国家规定的建设工程勘察、设计深度要求解析：说明 参见建设工程勘察设计管理条例。 第二十五条 编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列规定为依据 (一)项目批准文件。 (二)城市规划。 (三)工程建设强制性标准。 (四)国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。25.在项目决策以后，下列哪项不属于大型和

39、重要的民用建筑的设计阶段?(2001，73) （分数：1.00）A.初步设计阶段B.施工图设计阶段C.招标设计阶段 D.方案设计优选阶段解析：说明 参见建筑工程设计文件编制深度的规定。 第 104 条 在项目决策以后，建筑工程设计一部分为初步设计和施工图设计两个设计阶段。大型和重要的民用建筑工程，在初步设计前，应进行设计方案优选。小型和技术要求简单的建筑工程，可以方案设计代替初步设计。26.下列对编制初步设计文件的要求，哪项是错误的?(2005，75)(2006，71) （分数：1.00）A.满足编制施工图设计文件的需要B.满足控制决算的需要 C.满足编制施工招标文件的需要D.满足主要设备材料

40、订货的需要解析：说明 参见建设工程勘察设计管理条例。 第二十六条 编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。 27.以下选项中哪一项不屈于施工图设计文件编制深度要求?(2007，74) （分数：1.00）A.能据以编制施工图预算B.能据以安排材料、设备订货和非标准设备制作C.落实工程项目建设资金 D.能据以进行施工验收解析：说明 参见建筑工程设计文件编制深度的规定。 施工图设计文件的深度应满足下列要求： (1)能据以编制施工图预算。 (2)能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作。 (3

41、)能据以进行施工和安装。 (4)能据以进行工程验收。28.按照勘察设计职工职业道德准则，以下何项为错误答案?(2001，82) （分数：1.00）A.不搞技术封锁B.可以来用他人成果，但应当注明出处C.不准采用他人成果 D.树立正派学风解析：说明 参见勘察设计职工职业道德准则。 第三条 钻研科学技术，不断采用新技术、新工艺，推动行业技术进步；树立正派学风，不搞技术封锁，不剽窃他人成果，采用他人成果要标明出处，尊重他人的正当技术、经济权利。29.按我国反不正当竞争法以及建设部勘察设计行业职业道德准则规定，在某一设计选取某种建筑材料或设备时，制造商表示愿在账外提供一定金额回扣，应如何处理?(200

42、1，83) （分数：1.00）A.不接受 B.个人可以接受，单位不得接受C.国有企业的回扣不得接受，外资合资企业的可以接受D.单位可以接受，个人不得接受解析：说明 参见勘察设计职工职业道德准则。 第五条 遵守市场管理，平等竞争，严格按规定收费，不超收、不压价，勇于抵制行业不正之风，不因收取“回扣”“介绍费”等而选用价高质次的材料设备，不贬低别人，抬高自己。30.建筑设计单位的资质是依据下列哪些条件划分等级的?(2005，68) 注册资本 单位职工总数 专业技术人员 工程业绩 .技术装备 （分数：1.00）A.、B.、C.、 D.、 、解析：说明 参见中华人民共和国建筑法。 第十三条 从事建筑活

43、动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。31.根据建筑法的规定，建筑工程保修范围和最低保修期限，由下列何者规定?(2005，70) （分数：1.00）A.由建设方与施工方协议规定B.由省、自治区、直辖市建设行政主管部门规定C.在相关施工规程中规定D.由国务院规定 解析：说明 参见中华人民共和国建筑法。 第六十二条 建筑工程实行质量保修制度。建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目；保

44、修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。32.建设工程勘察、设计方案评标，应当根据下列因素进行综合评定，其中错误的是哪一种?(2003，68) （分数：1.00）A.投标人的业绩B.投标人的信誉C.投标人的财务状况 D.勘察设计方案的优劣解析：说明 参见建设工程勘察设计管理条例。 第十四条 建设工程勘察、设计方案评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据，进行综合评定。33.建设工程勘察、设计方案评标，应当根据下列主要因素进行综合评定，其中错误的是哪一种?(2004，68)

45、 （分数：1.00）A.投标人的服务态度 B.投标人的信誉C.投标人的业绩D.勘察、设计人员的能力解析：说明 同第 32 题。 34.某建筑工程设计方案投标文件作废，下列哪项不屑构成废标的理由?(2003，69) （分数：1.00）A.投标文件未经密封的B.无相应资格的注册建筑师签字的C.无单位法人签字的 D.未加盖投标人公章的解析：说明 参见建筑工程设计招标投标管理办法。 第十六条 有下列情形之一的，投标文件作废：(一)投标文件未经密封的。 (二)无相应资格的注册建筑师签字的。 (三)无投标人公章的。 (四)注册建筑师受聘单位与投标人不符的。 35.建筑设计投标文件有下列哪一种情况发生时不会

46、被否决?(2005，72) （分数：1.00）A.投标报价低于成本B.投标报价不符合国家颁布的取费标准C.投标文件未经注册建筑师签字 D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议解析：说明 参见工程建设项目勘察设计招标投标办法。 第三十六条 投标文件有下列情况之一的，应作废标处理或被否决： (一)未按要求密封。 (二)未加益投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字。 (三)投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准，或者低于成本恶性竞争的 (四)未响应招标文件的实质性要求和条件的。 (五)以联合体形式投标，未向招标人提交共同投标协议的。36.在工程设计招投标中，下列哪种情况不合使投标文件成为废

47、标?(2004，69) （分数：1.00）A.投标文件未经密封B.无总建筑师签字 C.未加盖投标人公章D.未响应招标文件的条件解析：说明 同第 35 题。37.依据工程建设项目勘察设计招标投标办法，勘察设计招标工作由下列何者负贵?(2004，85) （分数：1.00）A.招标人 B.招投标服务机构C.政府主管部门D.在招标人和招投标服务机构中由政府主管部门选择解析：说明 参见工程建设项目勘察设计招标投标办法。 第五条 勘察设计招标工作由招标人负责。任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。 38.按规定需要政府审批的项目，有下列情形之一的，经批准可以不进行设计招标，其中错误的是哪一项?

48、(2005，71)（分数：1.00）A.涉及国家秘密的B.抢险救灾的C.主要工艺采用特定专利或专有技术的D.专业性强，能够满足条件的设计单位少于五家的 解析：说明 参见工程建设项目勘察设计招标投标办法。 第四条 按照国家规定需要政府审批的项目，有下列情形之一的，经批准，项目的勘察设计可以不进行招标： (一)涉及国家安全、国家秘密的。 (二)抢险救灾的。 (三)主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的。 (四)技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争的。 (五)已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的。39.建筑工程招标的开标、评标、定标由哪个单位依法组织实施?(2005，78) （分数：1.00）A.招标公司B.公证机关C.建设单位 D.施工单位解析：说明 参见中华人民共和国建筑法。 第二十一条 建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。40.设计投标必须符合国家的招标投标法，以下哪一项叙述是不正确的?(2006，66) （分数：1.00）A.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件B.投标人应对招标文件提出的实质性要求和