[财经类试卷]经济师中级建筑经济专业知识与实务（国际工程管理）模拟试卷2及答案与解析.doc

《[财经类试卷]经济师中级建筑经济专业知识与实务（国际工程管理）模拟试卷2及答案与解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[财经类试卷]经济师中级建筑经济专业知识与实务（国际工程管理）模拟试卷2及答案与解析.doc（45页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、经济师中级建筑经济专业知识与实务（国际工程管理）模拟试卷 2 及答案与解析一、单项选择题1 ( )是国际工程项目的实施中，可以达到进行工程招投标的要求的设计。（A）施工图设计（B）扩大初步设计（C）基本设计（D）初步设计2 国际工程咨询公司的选择可以通过( )的方式进行。（A）业主指定（B）承包商推荐（C）招标或直接聘请（D）工程师任命3 国际工程的业主通常都通过( )方式来选择他认为最佳的承包商。（A）协商（B）招标（C）随机选择（D）指定4 按计价方式的不同划分，工程承包合同的种类不包括( )。（A）固定单价合同（B）固定总价合同（C）总承包合同（D）成本加酬金合同5 国际市场的招标方式基

2、本上可以归纳为( )，这是按照被允许参加投标对象分类的。（A）公开招标和限制性招标（B）多层次顺序招标（C）议标性质的招标（D）“双边”联合招标和多层次顺序招标6 招标的正确程序是( ) 。（A）工程业主确定项目委托设计组织招标机构 出售标书（B）投标人的资格预审选定和通知合格的投标人出售标书（C）招标广告或招标邀请投标人的资格预审选定和通知合格的投标人（D）工程业主确定项目委托设计组织招标机构 招标广告或招标邀请投标人的资格预审选定和通知合格的投标人出售标书7 在国际工程投标程序步骤环节中，按工程量计算汇总标价与编制正式工程报价单两个环节之间的步骤是( )。（A）核算工程量（B）制定计划进度

3、和施工进度（C）标价分析和投标报价决策（D）办理银行开具的投标保函8 关于暂定金额，下列说法不正确的是( )。（A）暂定金额可用于工程施工（B）暂定金额应计入工程总报价（C）承包商有权使用此金额（D）承包商在投标报价时应将暂定金额数按投标文件要求列出9 下列各项中，( ) 不宜考虑采用不平衡报价法报价。（A）必须推迟结账收款的项目（B）经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目（C）设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的项目（D）部分暂定项目10 按照原招标文件报一个价，然后提出修改原设计方案、提出投标者的方案，并据此报价，这种报价技巧称之为( )。（A）突然降价法（B）不平衡报价法（C）多

4、方案报价法（D）增加建议方案报价法11 FIDIC 编制了许多标准合同文件，其中在工程界影响最大的是( )。（A）土木工程施工合同条件（B） 土木工程施工分包合同条件（C） 设计与交钥匙工程合同条件（D）业主一咨询工程师标准服务协议书12 按工艺要求进行的有关现场实验，其试验成果的正确性应由( )负责。（A）业主（B）工程师（C）实验者（D）承包商13 工程结算的范围应包括( )。（A）工程清单费用（B）工程清单以外的费用（C）工程清单费用、工程清单以外的费用和其他费用（D）工程清单费用和工程清单以外的费用14 一般项目的支付应以( )为依据。（A）合同条款（B）投标条款（C）工程师计量的工程

5、数量（D）暂定金额15 按合同规定，业主应付款的时间是在收到工程师颁发的最终证书的( )天内。（A）28（B） 30（C） 56（D）6016 ( )是业主借给承包商进驻场地和工程施工准备的用款。（A）合同价款（B）动员预付款（C）材料设备预付款（D）保留金17 关于材料预付款，下列说法错误的是( )。（A）预付款按材料设备的某一比例支付（B）材料预付款是指运至工地已用于工程的材料设备预付款（C）材料、设备预付款按合同中规定的条款从承包商应得的工程款中分批扣除（D）对承包商买进并运至工地的材料、设备，业主应支付无息预付款18 关于工期延误，下列叙述正确的是( )。（A）当出现工期延误时，监理工

6、程师无权要求承包单位采取有效措施加快施工进度（B）监理工程师对修改后的施工进度计划的确认，并不能解除承包单位应负的一切责任（C）工期延误是承包单位以外的原因所造成的进度拖延（D）发生工期延误，承包单位只需承担赶工的部分额外开支和误期损失赔偿19 工程竣工后，应该先对工程进行初验，初验结束后，应由( )组织有关单位进行竣工验收。（A）建设单位（B）施工单位（C）设计单位（D）测试中心20 FIDIC 合同条件下工程变更的控制程序应为( )。（A）提出变更要求，工程师审查变更，编制工程变更文件，发出变更指示（B）提出变更要求，编制工程变更文件，工程师审查变更，发出变更指示（C）发出变更指示，编制工

7、程变更文件，提出变更要求，工程师审查变更（D）编制工程变更文件，提出变更要求，工程师审查变更，发出变更指示21 下列各项不属于工程合同经济风险因素的是( )。（A）通货膨胀（B）政局不稳（C）外汇风险（D）业主延迟付款22 下列各项属于工程合同管理风险因素的是( )。（A）联营体内部各方的关系（B）与业主的关系（C）物价上涨（D）财务管理23 按索赔的处理方式分类，可将施工索赔分为( )。（A）单项索赔、总索赔（B）工期索赔、费用索赔（C）合同中明示的索赔、单项索赔（D）合同中默示的索赔、总索赔24 若发生具有连续性影响的索赔事件，则承包商应在索赔事件所产生的影响结束后( )天内向工程师发出一

8、份最终详细报告。（A）7（B） 14（C） 28（D）3025 ( )是解决合同纠纷的首选。（A）协商（B）调解（C）诉讼（D）仲裁26 如某建筑工程承包合同中订有仲裁条款，则双方结算价款产生纠纷时，应( )。（A）通过法律途径解决（B）通过仲裁方式解决（C）可通过诉讼方式解决，又可通过仲裁方式解决（D）通过审计师事务所解决二、多项选择题27 国际工程市场的特点包括( )。（A）需求变幻不定（B）需求内容的多样性（C）实行承发包制（D）东道国实行地方保护主义政策（E）竞争激烈，风险大28 国际工程投资前期工作包括( )。（A）投资机会研究阶段（B）咨询设计阶段（C）投资决策阶段（D）可行性研究

9、阶段（E）招、投标阶段29 选择咨询设计公司的标准有( )。（A）咨询设计费用（B）公司财务状况（C）公司规模（D）公司的经验（E）公司的能力30 就承包工程的范围而言，合同可分为( )。（A）固定单价合同（B）产品到手合同（C）统包合同（D）主承包合同（E）分包合同31 国际工程市场的招标方式有( )。（A）公开招标（B）限制性招标（C）代理招标（D）联合招标（E）议标32 下列各项属于国际工程投标报价组成部分的有( )。（A）暂定金额（B）材料设备预付款（C）其他直接费（D）工程间接费（E）直接工程费33 国际工程投标期间在熟悉招标文件之后要进行的工作有( )。（A）现场勘查（B）参加标前

10、会议（C）核算工程量（D）选定施工方案（E）组织招标机构34 下列各项属于投标报价策略的有( )。（A）以快取胜（B）采用长远发展（C）采取以退为进（D）不平衡报价法（E）靠改进设计取胜35 在( ) 情况下，承包商对于招标项目的报价可高一些。（A）支付条件不理想的（B）施工条件好的工程（C）业主对工期要求急的（D）施工条件差的工程（E）总价低的小工程36 常用的投标报价技巧有( )。（A）不平衡报价（B）多方案报价（C）靠改进设计取胜（D）突然降价法（E）分包商报价的采用37 当发现招标文件的( )时，可按多方案报价法处理。（A）工程量很大（B）工程范围不很明确（C）条款不清楚（D）工程风险

11、因素很多（E）技术规范要求过于苛刻38 FIDIC 通用合同条件主要由涉及( )的条款构成。（A）权利义务（B）费用管理（C）工程进度控制（D）质量控制（E）合同管理39 专用合同条件中的条款出现的原因包括( )。（A）工程风险过大（B）是通用合同条件的要求（C）工程类型要求必须增加的条款（D）工程所在国法律或特殊环境要求通用合同条件所含条款有所变更（E）在通用合同条件中说到在专用合同条件中可能包含有补充材料的地方，但如果没有这些补充条件，合同条件仍不失其完整性40 FIDIC 合同条件一般适用于( )。（A）民用建设工程（B）道桥工程（C）水利工程（D）军用工程（E）港口工程41 工程项目质

12、量控制即为达到工程项目质量要求而采取的( )。（A）步骤（B）措施（C）作业技术（D）活动（E）非常手段42 工程项目质量要求主要表现为( )。（A）工程合同（B）设计文件（C）技术规范规定的质量标准（D）投标文件（E）索赔条款43 FIDIC 合同条件所规定的工程结算中工程费用的组成包括( )。（A）保证金（B）索赔费用（C）工程变更的费用（D）工程量清单的费用（E）价格调整费用44 构成工程结算条件的有( )。（A）质量合格（B）符合合同条件（C）变更项目必须有工程师的变更通知（D）承包商的工作使工程师满意（E）支付金额必须等于临时支付证书规定的最小限额45 关于动员预付款，下列描述正确的

13、有( )。（A）动员预付款是业主借给承包商进驻场地和工程施工准备用款（B）当承包商的工程进度款累计金额超过合同价格的 2030时开始扣回（C）动员预付款相当于业主给承包商的无息贷款（D）当承包商的工程进度款累计金额超过合同价格的 1020时开始扣回（E）动员预付款必须在合同规定的竣工日期前三个月全部扣清46 关于保留金，下列说法正确的有( )。（A）属于工程量清单内的项目（B） FIDIC 合同条件规定保留金的款额为合同总价的 15（C）当颁发整个工程的移交证书时，将一半保留金退还给承包商（D）FIDIC 合同条件规定，保留金的款额为合同总价的 5（E）从第一次付款证书开始，按期中支付工程款的

14、 10扣留，直到累计扣留达到合同总额的 5为止47 业主项目前期的合同管理的内容有( )。（A）选择高水平的咨询公司（B）选定项目的实施方式（C）选择 CM 经理（D）办理批准手续（E）选定业主代表48 承包商在确定工程变更价款时，采用的方法有( )。（A）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，由工程师确认后执行（B）合同中已有适用于变更工程的价格，由工程师确定（C）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定（D）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款（E）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款49 承包商

15、的风险因素包括( )。（A）业主所在国由于战乱、革命、军事政变等原因，引起了特殊的风险（B）业主拖延付款（C）没收保函（D）技术规范不合理（E）不可抗力风险50 业主方的风险管理措施有( )。（A）风险控制（B）风险降低（C）风险转移（D）风险自留（E）风险预防51 按索赔的合同依据分类，可将施工索赔分为( )。（A）合同中明示的索赔（B）合同中默示的索赔（C）工期索赔（D）总索赔（E）承包人同业主之间的索赔52 按索赔目的的不同，工程索赔可分为( )。（A）工期索赔（B）施工企业管理费用的索赔（C）盈利损失索赔（D）费用索赔（E）材料费用的索赔53 承包商的索赔管理措施包括( )。（A）建立

16、精干而稳定的索赔管理小组（B）加强管理人员的索赔意识（C）任何时间都可以索赔（D）写好索赔报告（E）注意索赔谈判的策略和技巧54 工程师对索赔的审查包括( )。（A）审查索赔证据（B）审查费用索赔要求（C）审查咨询公司的资质（D）审核承包人的索赔申请（E）审查工期延展要求55 在( ) 的情况下，工程师可以对承包人的索赔提出质疑。（A）承包人未遵守意向通知要求（B）承包人以前明确放弃了索赔要求（C）事实依据充足（D）合同依据充足（E）损失计算夸大56 索赔争端的解决方式有( )。（A）协商（B）调解（C）诉讼（D）仲裁（E）仲裁完后提起诉讼三、案例分析题56 某施工单位(乙方) 与某建设单位(

17、甲方) 签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为 38 天。由于该项目急于投人使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1 天奖(罚)5000 元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见图 124)，并得到甲方代表的同意。 实际施工过程中发生了如下几项事件：事件一：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示，乙方配合地质复查，配合用工为 10 个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用 4 万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长 3 天，工人窝工 15 个工日。事件二：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆

18、除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加 15 万元，发射塔基础施工延长 2 天。事件三：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工 8 个工日，房屋主体施工延长 2 天。事件四：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长 4 天，材料损失费 12 万元。事件五：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装修施工缩短 3 天，该项技术措施费为 09 万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。根据题意，回答以下问题：57 对于事件一，乙方( )。（A）只可提出工期索赔（B）可提出工期和费用索

19、赔（C）只可提出费用索赔（D）不可提出工期和费用索赔58 乙方不能提出费用和工期补偿要求的有( )。（A）事件二（B）事件三（C）事件四（D）事件五59 该工程实际工期为( )天。（A）39（B） 40（C） 41（D）4360 乙方可得到的工期补偿为( )天。（A）3（B） 4（C） 5（D）661 该施工网络进度计划的关键线路为( )。（A）（B） （C） （D） 61 FIDIC 是国际上最具权威性的咨询师的组织，它被世界银行认可，总部设在瑞士洛桑。我国于 1996 年正式加入该组织。62 代表我国加入 FIDIC 的是( )。（A）中国工程咨询协会（B）中国工程师协会（C）中国建筑协会

20、（D）中国建筑师协会63 在 FIDIC 编制的标准合同条件中，( )不是国际上最常用的合同条件。（A）土木工程勘察合同条件（B） 土木工程施工合同条件（C） 土木工程施工分包合同条件（D）设计一建设与交钥匙工程合同条件64 下列属于工程项目的施工进度管理的工作内容的有( )。（A）编制或审核施工质量计划（B）下达工程开工令（C）组织现场协调会（D）向业主提供进度报告64 某国际工程公司于某年 4 月 20 日与某业主签订了修理建筑面积为 3000m2 工业厂房(带地下室) 的施工合同。承包商编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。改工程的基坑开挖土方量为 4500m3，假设直接费单价为 42

21、 元m 3，综合费为直接费的 20，该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1m3 的反铲挖土机施工(租赁费 450 元台班)。发包人、承包商合同约定 5 月 11 日开工，5月 20 日完工。在实际施工中发生了如下几件事情： 事件一：因租赁的挖土机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日； 事件二：施工过程中，因遇软土层，接到工程师 5 月 15 日的停工指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日； 事件三：5月 19 日接到工程师 5 月 20 日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深 2 米的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900m3； 事件四： 5 月 20 日到 5

22、 月 22 日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日； 根据题意，回答下列问题：65 关于承包商可否向业主要求索赔，下列说法正确的有( )。（A）事件一：不能，因为租赁的挖土机大修延迟开工，属于承包商的责任（B）事件二：可以，因为地质条件变化属于业主承担的责任（C）事件三：可以，因为这是由设计变更引起的（D）事件四：可以，因为大雨迫使停工，需推迟工期66 关于每项事件工期索赔天数，下列各项正确的有( )。（A）事件一：可索赔工期 2 天（B）事件二：可索赔工期 5 天(1519 日)（C）事件三：可索赔工期 2 天，900m 3(4500m 310)=2(天)（D）事件四：可索

23、赔工期 3 天(2022 日)66 索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是由于应由合同对方承担责任的情况造成的，且实际发生了损失，向对方提出给予补偿要求。承包商可以向业主索赔，业主也可以向承包商提出索赔。67 下列各项可以成为施工索赔原因的有( )。（A）业主违约（B）工期拖延（C）合同缺陷（D）法令变更68 若向工程师索赔，则应在索赔事件发生后( )天内向工程师发出索赔意向通知。（A）7（B） 15（C） 28（D）3069 FIDIC 合同条件下，承包商可索赔条款的基本规律包括( )。（A）只有部分索赔条款中可索赔成本（B）可索赔工期的条款，一定

24、可同时索赔成本（C）可索赔利润的条款，一定可同时索赔成本（D）可同时索赔工期延长和利润补偿69 由于各种因素的影响，所以对于承包商而言，任何一份承包合同都会存在不同程度的风险。故对公司中存在的风险必须认真对待，并采取相应的对策，以便风险降到最低限度。70 与工程有关的风险因素主要在于( )。（A）政治方面（B）经济方面（C）文化方面（D）工程技术方面71 下列各项属于经济方面的风险因素的是( )。（A）外汇风险（B）材料供应（C）技术规范（D）财务管理72 关于风险管理，下列各项不正确的是( )。（A）风险越大，风险附加费就越高（B）采用某些报价策略可转移风险（C）承包合同谈判的重点是减少或避

25、免风险（D）将风险大的分项工程分包出去，来降低承包商的风险72 某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范)文本签订了施工承包合同。施工合同中规定：1设备由建设单位采购，施工单位安装；2建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按 18 元工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表 12 一 1 中所列标准补偿；3施工过程中发生的设计变更，其价款按建标2003206 号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础)，间接费费率为 10，利润率为 5，税率为341。该工程在施工过程中发生以下事件：事件一：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须

26、经过晾晒后才能填筑，增加费用 30000 元，工期延误 10 天。事件二：基坑开挖深度为 3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为 03( 已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支 10000 元，工期延误 3 天。事件三：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用 20000 元，工期延误8 天。事件四：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重 5t、8t 各一台)闲置 5 天，工人窝工 86

27、工日，工期延误 5 天。事件五：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加 18000 元，措施费增加2000 元。上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。根据题意，回答以下问题：73 工程师对( ) 提出的索赔要求应予批准。（A）事件一（B）事件三（C）事件四（D）事件五74 工程师对事件三应批准的工程延期为( )天。（A）3（B） 5（C） 8（D）1075 工程师应批准因事件三发生的返工费用( )元。（A）10000（B） 15000（C） 20000（D）2500076 工程师应批准该工程延期( )天是合理的。（

28、A）13（B） 21（C） 23（D）2677 工程师应批准因事件四提出的索赔款为( )元。（A）1548（B） 4961（C） 5529（D）6509经济师中级建筑经济专业知识与实务（国际工程管理）模拟试卷 2 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 C【试题解析】 国际工程的设计通常由咨询公司编制概念设计(ConceptualI)esign或称 IdeaDesign)和基本设计(BasicDesign)，基本设计的深度至少可达到进行工程招、投标的要求，即投标者可据此核算各项工程的工程量和计算其价格，可：进行设备和主要材料的询价和采购。【知识模块】 国际工程管理2 【正确答案】 C【知识模

29、块】 国际工程管理3 【正确答案】 B【试题解析】 招标是项目实施的一种传统的采购方式。国际工程的业主通过招标来选择最优的工程实施者。对于一项复杂的大型工程项目，既可以采取一次性的招标投标，选择总承包商，也可以采取多次招标投标，分别选择土木建筑工程、机电设备供应和安装工程以及各项专业工程的承包商。【知识模块】 国际工程管理4 【正确答案】 C【试题解析】 按承包工程计价方式划分，工程承包合同可分为：固定总价合同(FixedLump-sumPriceContract)、固定单价合同(FixedUnitPriceContract) 和成本加酬金(或管理费) 合同(CostPlusContract)

30、。【知识模块】 国际工程管理5 【正确答案】 A【试题解析】 国际市场的招标方式基本上可以归纳为两大类，即公开招标和限制性招标，这是按照被允许参加投标的对象来分类的。公开招标即将招标活动处于公共监督之下进行。限制性招标主要是指对于参加该项工程投标者有某些范围限制的招标。【知识模块】 国际工程管理6 【正确答案】 D【试题解析】 招标是以工程业主为主体进行的活动，其程序为：工程业主确定项目委托设计组织招标机构招标广告或招标邀请投标人的资格预审选定和通知合格的投标人出售标书。【知识模块】 国际工程管理7 【正确答案】 C【试题解析】 国际工程投标的具体程序为：熟悉招标文件调查研究、参加标前会议核算

31、工程量制定计划进度和施工进度工日、材料、设备基础单价的计算、分包工程询价分摊费用计算和各细目的单价分析按工程量表细目计算标价和汇总标价标价分析和投标报价决策编制正式工程报价单写好投标致函和整理装订投标书、办理银行开具的投标保函报送投标文件。【知识模块】 国际工程管理8 【正确答案】 C【试题解析】 暂定金额有时又称待定金额或备用金。这是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔金额，实际上是业主在筹集资金时考虑的一笔备用金。承包商在投标报价时均应将此暂定金额数按投标文件要求列出，并计入工程总报价，但承包商无权使用此金额。【知识模块】 国际工程管理9 【正确答案】 A【试题解析】 不平衡报价法适用的情

32、况主要有：能够早日结账收款的项目(如开办费、基础工程、土方开挖、桩基等)可以报得较高，以利资金周转，后期工程项目(如机电设备安装，装饰、油漆等)可适当降低；经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终结算时可多赚钱，而将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大；设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；而工程内容解说不清楚的，则可适当降低一些单价，待以后澄清时可要求提价；暂定项目。【知识模块】 国际工程管理10 【正确答案】 D【试题解析】 增加建议方案报价法是指，有时招标文件中规定可以提一个建议方案，即是可以修改原设计方案，提出投标者的方案。投标

33、者这时候应组织一批有经验的设计和施工工程师，对原招标文件的设计和施工方案仔细研究，提出更合理的方案以吸引业主，促成自己的方案中标。这种新的建议方案可以降低总造价或提前竣工或使工程运用更合理。但要注意的是对原招标方案一定也要报价。【知识模块】 国际工程管理11 【正确答案】 A【试题解析】 FIDIC 编制了许多标准合同条件，国际上最常用的四个合同条件是：土木工程施工合同条件、土木工程施工分包合同条件、设计一建造与交钥匙工程合同条件、业主一咨询工程师标准服务协议书，其中在工程界影响最大的是 FIDIC 土木工程施工合同条件。【知识模块】 国际工程管理12 【正确答案】 D【试题解析】 承包商应负

34、责接受工程进度及工艺要求进行各项有关现场及实验室的实验，所有试验成果均须报工程师审核批准，但承包商应对试验成果的正确性负责。【知识模块】 国际工程管理13 【正确答案】 D【试题解析】 工程结算支付的范围包括：清单费用。即工程量清单的费用；清单以外的费用。包括动员预付款、材料设备预付款、保留金、工程变更的费用、索赔费用、价格调整费用、迟付款利息、违约罚金。【知识模块】 国际工程管理14 【正确答案】 C【试题解析】 一般项目是指工程量清单中除暂定金额和计日工以外的全部项目。这类项目的支付是以经过工程师计量的工程数量为依据，乘以工程量清单中的单价，其单价一般是不变的。【知识模块】 国际工程管理1

35、5 【正确答案】 C【试题解析】 合同规定业主应付款的时间是在收到工程师颁发的临时付款证书的28 天内或收到最终证书的 56 天内支付。如果业主未能在规定的时间支付，则业主应在迟付款终止后的第一个月的付款证书中予以支付。【知识模块】 国际工程管理16 【正确答案】 B【试题解析】 动员预付款是业主借给承包商进驻场地和工程施工准备用款。预付款额度的大小，是承包商在投标时，根据业主规定的额度范围(一般为合同价的510)和承包商本身资金的情况，提出预付款的额度，并在标书附录中予以明确。动员预付款相当于业主给承包商的无息贷款。【知识模块】 国际工程管理17 【正确答案】 B【试题解析】 B 项，材料预

36、付款是指运至工地尚未用于工程的材料设备预付款。【知识模块】 国际工程管理18 【正确答案】 B【试题解析】 A 项，当出现工期延误时，监理工程师有权要求承包单位采取有效措施加快施工进度；C 项，工期延误是指由于承包单位自身的原因造成的进度拖延；工程延期是指由于承包单位以外的原因造成的进度拖延；D 项，监理工程师对进度计划的确认，并不能解除承包单位应负的一切责任，承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。【知识模块】 国际工程管理19 【正确答案】 A【试题解析】 当工程竣工后，监理工程师应审批承包单位在自行检验基础上提交的初验申请报告，组织建设单位和设计单位进行初验。在初验通过后填写初

37、验报告及竣工验收申请书，由建设单位组织有关单位进行竣工验收，监理单位协助建设组织工程项目的竣工验收，编写竣工验收报告书。【知识模块】 国际工程管理20 【正确答案】 A【试题解析】 FIDIC 合同条件下工程变更的控制程序为：提出变更要求；工程师审查变更；编制工程变更文件，工程变更文件包括：工程变更令、工程量清单、设计图纸(包括技术规范)和其他有关文件等；发出变更指示，工程师的变更指示应以书面形式发出。【知识模块】 国际工程管理21 【正确答案】 B【试题解析】 经济风险是指工程所在国的经济实力、经济形势及解决问题的能力可能给承包商带来的不利影响，主要包括：通货膨胀、外汇风险； 延迟付款；分包。B 项属于政治风险。