【工程类职业资格】建设工程经济-42及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程经济-42及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程经济-42及答案解析.doc（17页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程经济-42 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、不定项选择题(总题数：53，分数：100.00)1.根据建设工程工程量清单计价规范，十二位分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第_位。（分数：1.50）A.三至四B.五至六C.七至九D.十至十二2.编制措施项目清单时应依据_。（分数：3.00）A.建设项目可行性研究报告B.建设项目设计文件C.拟建工程施工组织设计和施工技术方案D.建设项目投标文件E.与拟建工程相关的工程施工规范与工程验收规范3.工程量清单是_的依据。（分数：3.00）A.进行工程索赔B.编制项目投资估算C.编制招标控制价D.支付工

2、程进度款E.办理竣工结算4.根据建筑工程工程量清单计价规范，分部分项工程量清单中，确定综合单价的依据是_。（分数：1.50）A.计量单位B.项目特征C.项目编码D.项目名称5.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于工程量清单编制的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.措施项目都应该以“项”为计量单位B.同一招标工程的项目编码不能重复C.所有清单项目的工程量都应以实际施工的工程量为准D.暂估价是用于施工中可能发生工程变更时的工程价款调整的费用6.清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的_费用。（分数：1.50）A.大部分B.主要C.全部D.一小部分7.工

3、程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的_费用。（分数：1.50）A.主要B.全部C.一大部分D.一小部分8.在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是_的备用金。（分数：1.50）A.承包方B.业主方C.供货方D.咨询方9.建设工程工程量清单计价规范中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的_，并考虑风险因素产生的费用。（分数：1.50）A.直接工程费、管理费、利润B.直接工程费、利润、税金C.直接费、利润、税金D.直接费、间接费、利润10.根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有_。（分数：3.00）A.预留金B.已完工程

4、及设备保护费C.由招标人采购的材料购置费D.零星工作费E.文明施工费11.招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是_。（分数：1.50）A.分部分项工程量清单B.规费清单C.税金清单D.措施项目清单12.工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是_。（分数：1.50）A.按施工图图示尺寸计算工程净量B.按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量C.按施工方案计算工程总量D.按施工方案加允许误差计算工程量13.某工程采用工程量清单招标，评标时，发现甲投标人的分部分项工程量清单计价表中，有一项未填报综合单价与合价，则视为_。（分数：1.50）A.投标人漏项，招标人应要

5、求甲投标人补充B.此分部分项工程在施工中不需要做C.此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中D.甲投标人的投标为废标14.根据建设工程工程量清单计价规范，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据_填报。（分数：1.50）A.投标人自主确定价格B.投标时当地的市场价格C.招标文件提供的价格D.政府主管部门公布的价格15.根据建设工程工程量清单计价规范，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有_。（分数：3.00）A.投标报价应以投标人的企业定额为依据B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本C.投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准D.招

6、标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑E.投标人可以根据项目的复杂程度调整招标人清单中的暂列金额的大小16.采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的材料单价应按_。（分数：1.50）A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价确定D.市场价格信息在综合单价中调整17.某采用工程量清单招标的工程，评标委员会发现某标书漏填了分部分项工程类清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则评标委员会的正确处理方式是_。（分数：1.50）A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中B.认定该标书为废标C.

7、要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中D.由评标委员会认定一个合理价格补充到原报价书中18.在招投标过程中，若招标文件某分部分项工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人报价时应按_确定综合单价。（分数：1.50）A.设计图纸B.预算定额C.企业定额D.工程量清单19.投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目，按规定_。（分数：1.50）A.可根据企业自身情况作适当变更增减B.不得进行变更增减C.若要变更增减，应事先征得招标人同意D.若要变更增减，应事先征得工程师同意20.工程预付工程款的额度最高不得超过_。（分数：1.50）A.合同金额(扣除暂列金额)的 20%B.合同金额(扣除暂

8、列金额)的 30%C.合同金额(不扣除暂列金额)的 20%D.合同金额(不扣除暂列金额)的 30%21.某国际工程，业主方在招标文件中规定了 200 万元的暂定金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂定金额的正确处理方式是_。（分数：1.50）A.计入投标总报价，但承包商无权自主使用B.计入投标总报价，并且承包商有权自主使用C.不计入投标总价，在实际发生时由业主支付D.不计入投标总价，由工程师决定是否使用22.若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致，则承包商签施工合同时，工程质量标准约定应以_为准。（分数：1.50）A.中标人投标文件B.双方重新协商的结果C.招标文件D.中标

9、通知书23.招标人编制招标控制价与投标人报价的共同基础是_。（分数：1.50）A.工料单价B.综合单价C.按拟采用施工方案计算工程量D.工程量清单标明的工程量24.因修改设计导致现场停工而引起施工索赔时，承包商自有施工机械的索赔费用宜按机械_计算。（分数：1.50）A.租赁费B.台班费C.折旧费D.大修理费25.工程竣工结算书编制与核对的责任分工是_。（分数：1.50）A.发包人编制，承包人核对B.监理机构编制，发包人核对C.承包人编制，发包人核对D.造价咨询人编制，承包人核对26.关于招标控制价中“暂列金额”的说法，正确的有_。（分数：3.00）A.设计图纸详细深入的工程，可适当降低暂列金额

10、B.复杂工程的暂列金额可适当提高C.暂列金额由材料暂估价和专业工程暂估价两部分组成D.暂列金额的估算要考虑工程环境条件E.暂列金额应根据拟采用的施工方案估算27.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)关于工程计量的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定B.发包人应在收到承包人已完工程量报告后 14 天内核实C.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量D.所有工程内容必须按月计量28.根据标准施工招标文件，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿_。（分数：1.50）A.费用B.利润C.成本D.工期2

11、9.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是_。（分数：1.50）A.工程本身的损害B.发包方现场的人员伤亡C.承包人的施工机械损坏D.工程所需修复费用30.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是_。（分数：1.50）A.总价合同B.单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同31.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，招标工程量清单的准确性和完整性应由_负责。（分数：1.50）A.招标人B.投标人C.招标人指定的招标代理机构D.招标

12、人的上级部门32.关于工程量清单招标中计日工报价技巧的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.单纯对计日工报价应报低价B.招标文件中有名义工程量的计日工应报高价C.招标文件中有名义工程量的计日工应报低价D.单纯对计日工报价应报高价33.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，招标人委托工程造价咨询人编制的招标工程量清单，其封面应由招标人和_盖章确认。（分数：1.50）A.工程造价咨询人B.编制清单的造价员C.造价咨询人的造价工程师D.工程造价咨询人的法人代表34.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于招标控制价的说法，正确的有_。（分数：3.00）

13、A.国有或非国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，在招标过程中不应上调，但可适当下浮C.招标控制价是对招标工程项目规定的最高工程造价D.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核E.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应按废标处理35.根据现行建设工程价款结算暂行办法，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工决算价款时，承包人可以采取的措施有_。（分数：3.00）A.向发包人催促按约定支付工程结算价款B.向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息C.与发包人协商将该工程折价抵款D.向人民法院申请将该工程依法拍

14、卖E.将该工程留置不予交付费用36.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是_。（分数：1.50）A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单37.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于投标报价的说法，错误的是_。（分数：1.50）A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定38.因暴雨引发山体滑坡

15、而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用_。（分数：1.50）A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同39.关于单价合同中工程计量的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.单位合同应予计量的工程量是承包人实际施工的工程量B.承包人因自身原因造成返工的工程量应予计量C.工程计量应以设计图纸为依据D.承包人为保证工程质量超过图纸要求的工程量应予计量40.根据标准施工招标文件，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有_。（分数：3.00）A.发包人原因导致工程缺陷和损失B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求向承包人提前交付工程设备D.施工过程发现文

16、物E.承包人遇到异常恶劣的气候条件41.根据建筑工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，工程量清单计价计算公式正确的有_。（分数：2.50）A.措施项目费=措施项目工程量措施项目综合单价B.分部分项工程费=分部分项工程量分部分项工程综合单价C.单项工程造价=单位工程造价D.单位工程造价=分部分项工程费E.建设项目总造价=单项工程造价+工程建设其他费用+建设期利息42.国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是_决定其使用方式和额度。（分数：1.50）A.计入承包商工程总报价，由承包商B.不计入承包商工程总报价，由项目设计方C.不计入承包商工程总报价，由业主工程师D.计入承包商工厂总报

17、价，由业主工程师43.国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按_。（分数：1.50）A.材料设备出场价格B.投标人所在国预算价格C.当地市场价格D.施工现场交货价格44.某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大误差，其应采取的正确做法是_。（分数：1.50）A.按自己核算的正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明B.按有利的原则选择招标文件的工程量和自己核算的工程量报价C.按招标文件的工程量填报自己的报价，并在投标函中予以说明D.按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明45.国际工程投标中，投标人做出最终报价前应对估算

18、人员算出的暂时标价进行对比分析，其目的是_。（分数：1.50）A.从宏观上把握标价的合理性B.分析报价的竞争力C.预测报价的利润水平D.检查标价计算是否存在错误46.国际工程投标报价程序中，为了便于准确计算投标报价，并为今后在施工中测量每项工程量提供依据，投标人应当进行的工作是_。（分数：1.50）A.分包工程询价B.出席标前会议C.对工程项目业主进行调查D.工程量复核47.国际工程投标报价时，企业根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价可以适当高一些的工程有_。（分数：3.00）A.施工条件差的工程B.工期要求特别急的工程C.支付条件不理想的工程D.竞争对手很少的工程E

19、.技术含量不高且一般公司都可以做的工程48.国际工程投标报价的组成中，应计入现场管理费的有_。（分数：3.00）A.贷款利息B.现场办公费C.保险费D.保函手续费E.固定资产使用费49.国际工程投标报价前，对估价人员算出的暂时标价进行动态分析时要考虑的因素有_。（分数：3.00）A.工期延误的影响B.分项工程量变化的影响C.地质勘察资料错误的影响D.物价和工资上涨的影响E.汇率、贷款利率变化的影响50.国际工程项目招标中，如果业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，且规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额，则投标人对该暂定工程的报价策略是_。（分数：1.50）A.单价可适当降低B.

20、总价应适当降低C.总价可适当提高D.单价可适当提高51.影响国际工程投标报价决策的因素主要有_。（分数：3.00）A.成本估算的准确性B.评标人员组成C.风险偏好D.市场条件E.竞争程度52.按照国际工程投标报价的程序，投标人在表前会议之前应该进行的工作是_。（分数：1.50）A.分包工程询价B.人工、材料、机械基础单价计算C.生产要素询价D.进行各项调查研究53.国际工程投标总报价组成中，应计入现场管理费的有_。（分数：3.00）A.差旅交通费B.临时设施工程费C.工程辅助费D.劳动保护费E.检验试验费建设工程经济-42 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、不定项选择题(

21、总题数：53，分数：100.00)1.根据建设工程工程量清单计价规范，十二位分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第_位。（分数：1.50）A.三至四B.五至六C.七至九D.十至十二 解析：解析 分部分项工程量清单的项目编码，应采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位应按附录的规定设置，十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。第一级表示工程分类(分二位)；第二级表示专业工程(分二位)；第三级表示分部工程(分二位)；第四级表示分项工程(分三位)；第五级表示工程量清单项目(分三位)。2.编制措施项目清单时应依据_。（分数：3.00）A.建设项目可行性研究报告B.建设项目设计文

22、件 C.拟建工程施工组织设计和施工技术方案 D.建设项目投标文件 E.与拟建工程相关的工程施工规范与工程验收规范 解析：解析 选项 A，建设项目可行性研究报告的计算精度达不到编制措施项目清单的要求，故不选。3.工程量清单是_的依据。（分数：3.00）A.进行工程索赔 B.编制项目投资估算C.编制招标控制价D.支付工程进度款 E.办理竣工结算 解析：解析 工程量清单的主要作用如下：工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础。工程量清单是建设工程计价的依据。工程量清单是工程付款和结算的依据。工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。4.根据建筑工程工程量清单计价规范，分部分项工程量清

23、单中，确定综合单价的依据是_。（分数：1.50）A.计量单位B.项目特征 C.项目编码D.项目名称解析：解析 该题考查的是项目特征的地位，分部分项工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据，在编制的工程量清单中必须对其项目特征进行准确和全面的描述，故答案选 B。5.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于工程量清单编制的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.措施项目都应该以“项”为计量单位B.同一招标工程的项目编码不能重复 C.所有清单项目的工程量都应以实际施工的工程量为准D.暂估价是用于施工中可能发生工程变更时的工程价款调整的费用解析：解析 分部分项工

24、程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求，选择最适宜表述该项目特征并方便计量的单位。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料价款以及专业工程金额。所以本题答案为 B。6.清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的_费用。（分数：1.50）A.大部分B.主要C.全部 D.一小部分解析：解析 清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。7.工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工

25、程量清单所列项目的_费用。（分数：1.50）A.主要B.全部 C.一大部分D.一小部分解析：解析 工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用。8.在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是_的备用金。（分数：1.50）A.承包方B.业主方 C.供货方D.咨询方解析：解析 暂列金额业主方是尚未确定或不可预见的所需费用。9.建设工程工程量清单计价规范中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的_，并考虑风险因素产生的费用。（分数：1.50）A.直接工程费、管理费、利润 B.直接工程费、利润、税金C.直接费、利润、税金D.直接费、间接费、利润

26、解析：解析 建设工程工程量清单计价规范中的工程量清单综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费，利润以及一定范围内的风险费用。10.根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有_。（分数：3.00）A.预留金 B.已完工程及设备保护费C.由招标人采购的材料购置费 D.零星工作费 E.文明施工费解析：解析 其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。具体与工程建设标准、工程复杂程度、工程工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等密切相关。其他项目清单包

27、括：暂列金额；暂估价，包括材料暂估价、专业工程暂估价(肯定发生，标准不明)；计日工；总承包服务费。11.招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是_。（分数：1.50）A.分部分项工程量清单 B.规费清单C.税金清单D.措施项目清单解析：解析 工程量清单是招标文件的组成部分，主要由分部分项工程清单、措施项目清单和其他项目清单组成。其中，分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，投标人对投标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价，对清单所列内容不允许有任何更改。措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点做适当的变更增减。其他项目清单由招标

28、人部分、投标人部分两部分组成，招标人填写的内容随招标文件发至投标人或标底编制人，其项目、数量、金额等投标人或标底编制人不得随意改动，由投标人填写部分的零星工作项目表汇总，招标人填写的项目与数量，投标人不得随意更改，且必须进行报价。12.工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是_。（分数：1.50）A.按施工图图示尺寸计算工程净量 B.按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量C.按施工方案计算工程总量D.按施工方案加允许误差计算工程量解析：解析 工程量清单计价模式下，招标人提供的分部分项工程量是按施工图图示尺寸计算得到的工程净量。13.某工程采用工程量清单招标，评标时，发现甲投标人的分部分项

29、工程量清单计价表中，有一项未填报综合单价与合价，则视为_。（分数：1.50）A.投标人漏项，招标人应要求甲投标人补充B.此分部分项工程在施工中不需要做C.此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中 D.甲投标人的投标为废标解析：解析 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填报综合单价与合价，则视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。故选 C。14.根据建设工程工程量清单计价规范，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据_填报。（分数：1.50）A.投标人自主确定价格B.投标时当地的市场价格C.招标文件提供的价格 D.政府主管部门公布的价

30、格解析：解析 招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据招标文件提供的价格填报。故选 C。15.根据建设工程工程量清单计价规范，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有_。（分数：3.00）A.投标报价应以投标人的企业定额为依据 B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本C.投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准 D.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑 E.投标人可以根据项目的复杂程度调整招标人清单中的暂列金额的大小解析：解析 该题考查的是投标报价的原则，投标人的投标报价不得低于成本，故 B 项错误。投标人不可以根据项目的复杂程

31、度调整招标人清单中的暂列金额的大小，故 E 项错误。所以该题正确答案选 ACD。16.采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的材料单价应按_。（分数：1.50）A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整 C.招标文件中的暂估价确定D.市场价格信息在综合单价中调整解析：解析 本题考查的是竣工结算。竣工结算时暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整，专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算。17.某采用工程量清单招标的工程，评标委员会发现某标书漏填了分部分项工程类清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，

32、则评标委员会的正确处理方式是_。（分数：1.50）A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中 B.认定该标书为废标C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中D.由评标委员会认定一个合理价格补充到原报价书中解析：解析 本题考查的是计价表格使用规定。工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。18.在招投标过程中，若招标文件某分部分项工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人报价时应按_确定综合单价。（分数：1.50）A.设计图纸B.预算定额C.企业定额D.工程量清单 解析：解析 本题

33、考查的是分部分项工程费报价中工程量清单部分。19.投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目，按规定_。（分数：1.50）A.可根据企业自身情况作适当变更增减 B.不得进行变更增减C.若要变更增减，应事先征得招标人同意D.若要变更增减，应事先征得工程师同意解析：解析 措施项目中，可以计算工程量的项目清单，宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则；不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位。措施项目清单，可根据企业自身特点、施工组织设计或施工方案、施工规范及工程验收规范等作适当的变更增减。投标人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用进行通盘

34、考虑，清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。20.工程预付工程款的额度最高不得超过_。（分数：1.50）A.合同金额(扣除暂列金额)的 20%B.合同金额(扣除暂列金额)的 30% C.合同金额(不扣除暂列金额)的 20%D.合同金额(不扣除暂列金额)的 30%解析：解析 该题考查的是工程预付款的额度，包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额(扣除暂列金额)的 10%，不高于合同金额(扣除暂列金额)的 30%，故答案选 B。21.某国际工程，业主方在招标文件中规定了 200 万元的暂定金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂定金额的正确处理方式是_。（分数：1.50

35、）A.计入投标总报价，但承包商无权自主使用 B.计入投标总报价，并且承包商有权自主使用C.不计入投标总价，在实际发生时由业主支付D.不计入投标总价，由工程师决定是否使用解析：解析 本题考查的是项目清单中其他清单的编制。22.若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致，则承包商签施工合同时，工程质量标准约定应以_为准。（分数：1.50）A.中标人投标文件 B.双方重新协商的结果C.招标文件D.中标通知书解析：解析 本题考查的是施工价款的约定。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。23.招标人编制招标控制价与投标人报价的共同基础是_。（分数：1.50）A.工料单价B.

36、综合单价C.按拟采用施工方案计算工程量D.工程量清单标明的工程量 解析：解析 本题考查的是投标价的编制原则。按招标人提供的工程量清单填报价格。实行工程量清单招标，招标人在招标文件中提供工程量清单，其目的是使各投标人在投标报价中具有共同的竞争平台。因此，为避免出现差错，要求投标人应按招标人提供的工程量清单填报投标价格，填写内容必须与招标人提供的一致。24.因修改设计导致现场停工而引起施工索赔时，承包商自有施工机械的索赔费用宜按机械_计算。（分数：1.50）A.租赁费B.台班费C.折旧费 D.大修理费解析：解析 本题考查的是索赔的计算方法。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照

37、机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照租赁费计算。25.工程竣工结算书编制与核对的责任分工是_。（分数：1.50）A.发包人编制，承包人核对B.监理机构编制，发包人核对C.承包人编制，发包人核对 D.造价咨询人编制，承包人核对解析：解析 工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。26.关于招标控制价中“暂列金额”的说法，正确的有_。（分数：3.00）A.设计图纸详细深入的工程，可适当降低暂列金额 B.复杂工程的暂列金额可适当提高 C.暂列金额由材料暂估价和专业工程暂估价两部分组成D.

38、暂列金额的估算要考虑工程环境条件 E.暂列金额应根据拟采用的施工方案估算解析：解析 该题目比较综合，由于暂列金额是招标人在工程量清单中列示的一笔款项。用以支付签约时未明确的费用，所以当设计图纸深入详尽，未明确的事项就少，所以暂列金额可以少一些；复杂工程会存在较多未明确事项，所以暂列金额会高一些；选项 C 是暂估价的内容。27.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)关于工程计量的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定 B.发包人应在收到承包人已完工程量报告后 14 天内核实C.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为

39、依据计量D.所有工程内容必须按月计量解析：解析 本题考查的是工程量清单计价规范。工程量计量原则有 4 个：按合同文件中约定的方法进行计量；按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算，对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量；如发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起的工程量的增减变化应据实调整，正确计量。工程量确认时，承包人应在每个月末或合同约定的工程段完成后向发包人递交上月或上一工程段已完工程量报告，发包人应在接到报告后 7 天内按施工图纸(含设计变更)核对已完工程量，并应在计量前 24 小时通知承包人，承包人应提供

40、条件并按时参加核实。28.根据标准施工招标文件，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿_。（分数：1.50）A.费用B.利润C.成本D.工期 解析：解析 标准施工招标文件中明确规定，遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿工期。29.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是_。（分数：1.50）A.工程本身的损害B.发包方现场的人员伤亡C.承包人的施工机械损坏 D.工程所需修复费用解析：解析 根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，承包人的施工机械损坏应由

41、承包人承担。30.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是_。（分数：1.50）A.总价合同B.单价合同 C.固定总价合同D.成本加酬金合同解析：解析 工程量清单计价法通常采用单价合同的合同计价法，竣工结算的编制是采取合同价加变更签证的方式进行。31.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，招标工程量清单的准确性和完整性应由_负责。（分数：1.50）A.招标人 B.投标人C.招标人指定的招标代理机构D.招标人的上级部门解析：解析 根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，招标工程量清单的准确性

42、和完整性应由招标人负责。32.关于工程量清单招标中计日工报价技巧的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.单纯对计日工报价应报低价B.招标文件中有名义工程量的计日工应报高价C.招标文件中有名义工程量的计日工应报低价D.单纯对计日工报价应报高价 解析：解析 如果是单纯对计日工报价，可以报高一些，以便在日后业主用工或使用机械时可以多盈利。但如果招标文件中有一个假定的“名义工程量”时，则需要具体分析是否报高价，以免提高总报价。33.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，招标人委托工程造价咨询人编制的招标工程量清单，其封面应由招标人和_盖章确认。（分数：1.50）A.工程造价咨询

43、人B.编制清单的造价员C.造价咨询人的造价工程师D.工程造价咨询人的法人代表 解析：解析 根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，招标人委托工程造价咨询人编制的招标工程量清单，其封面应由招标人和工程造价咨询人的法人代表盖章确认。34.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于招标控制价的说法，正确的有_。（分数：3.00）A.国有或非国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，在招标过程中不应上调，但可适当下浮C.招标控制价是对招标工程项目规定的最高工程造价 D.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算

44、审批部门审核 E.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应按废标处理解析：解析 招标控制价规定如下：国有资金投资的工程建设项目实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。招标控制价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价。招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范的规定进行编制的，应在开标前 5 日向招投标监督机构或工程造价管理

45、机构投诉。35.根据现行建设工程价款结算暂行办法，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工决算价款时，承包人可以采取的措施有_。（分数：3.00）A.向发包人催促按约定支付工程结算价款 B.向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息 C.与发包人协商将该工程折价抵款 D.向人民法院申请将该工程依法拍卖 E.将该工程留置不予交付费用解析：解析 根据现行建设工程价款结算暂行办法，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工决算价款时，承包人可以采取的措施有 4 个：向发包人催促按约定支付工程结算价款；向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息；与发包人协商将该工程折价抵

46、款；向人民法院申请将该工程依法拍卖。36.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是_。（分数：1.50）A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单 D.规费项目清单解析：解析 其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目的相应数量的清单。37.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于投标报价的说法，错误的是_。（分数：1.50）A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照

47、招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定 解析：解析 总承包服务费由发包人在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，承包人投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。38.因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用_。（分数：1.50）A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同 解析：解析 紧急抢险救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同。建设规模小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同。39.关于单价合同中工程计量的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.单位合同应予计量的工程量是承包人实际施工的工程量B.承包人因自身原因造成返工的工程量应予计量C.工程计量应以设计图纸为依据 D.承包人为保证工程质量超过图纸要求的工程量应予计量解析：解析 A 选项，承包人实际完成的工程量，BD 选项，自身原因造成的返工工程量