【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟36及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟36及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟36及答案解析.doc（17页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识分类模拟 36 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、不定项选择题(总题数：56，分数：100.00)1.根据合同法应当采用书面形式的合同有_。（分数：2.00）A.建设工程勘察合同B.委托合同C.建设工程施工合同D.承揽合同E.建设工程设计合同2.关于合同形式的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.书面形式合同是指纸质合同B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式是主要的合同形式D.未依法采用书面形式订立合同的，合同无效3.根据合同法，应当采用书面形式的合同是_。（分数：1.50）A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同4.依

2、据合同法规定，施工合同的一般条款包括_。（分数：1.50）A.工程应达到的质量标准B.工程款的支付与结算C.合同工期D.工程保险的投保责任E.解决合同纠纷的方式5.下列不属于发包人义务的情形是_。（分数：1.50）A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明6.因发包人原因引起的暂停施工，发包人应_。（分数：1.50）A.承担所发生的追加合同价款B.赔偿承包人由此造成的损失C.相应顺延工期D.应支付承包人相应的违约金E.工期不予顺延7.施工中因_造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。（分数：1.50）A.发包

3、人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准D.设计变更和工程量增加E.不可抗力8.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为_。（分数：1.50）A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日9.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：按照交易习惯确定；签订补充协议；按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是_。（分数：1.50）A.B.C.D.10.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同

4、有关条款等仍不能推定。则该价款按_履行。（分数：1.50）A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格11.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利 5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利 5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价 5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院起诉，要求按中标价结算。下列说法正确的是_。（分数：1.50）A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约12.关于发包人收到竣工

5、结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同，也属无效合同条款13.建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用_确定合同价款。（分数：1.50）A.总价方式B.单价方式C.成本加酬金方式D.双方约定的合同方式14.发承包双方应当在合同中约定，发生下列_情形时合同价款的调整方法。（分数：1.50）A.法律、法规、规章变化造成合同价款增加的B.工程造价管理机构发布价格调整信息造

6、成合同价款减少的C.经批准变更设计造成费用增加的D.发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用减少的E.国家有关政策变化造成合同价款减少的15.建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为_。（分数：1.50）A.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日B.工程价款确定之日C.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日D.建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日16.施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，已提交竣工结算文件，则应付工程款时间为_。（分数：1.50）A.竣工验收合格之日B.当事人起诉之日C.提交竣工结算文件之日D.判决生效

7、之日17.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款”。2005 年 10 月 1 日工程通过竣工验收，10 月 10 日承包人提交竣工结算文件，10 月 20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006 年 5 月 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为_。（分数：1.50）A.2005 年 10 月 10 日B.2005 年 10 月 20 日C.2005 年 12 月 1 日D.2006 年 5 月 1 日18.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付 20%的工程

8、款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应_。（分数：1.50）A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持19.关于垫资的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.垫资的法律性质是工程欠款B.法律、行政法规明确禁止垫资行为C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的 4 倍20.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状

9、况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是_。（分数：1.50）A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除21.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为_。（分数：1.50）A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承

10、包人C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人22.建设工程价款优先受偿权的范围是_。（分数：1.50）A.施工工作人员的报酬B.实际支付的建筑构配件价款C.欠付工程价款的利息D.实际支付的材料款E.当事人未约定的垫资利息23.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为 2013 年 3 月 1 日和 2014 年 10 月 1 日，2014 年10 月 20 日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在_前行使。（分数：1.50）A.2013 年 9 月 1 日B.2015 年 4 月 1 日

11、C.2015 年 4 月 20 日D.2015 年 10 月 20 日24.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限为 6 个月，自建设工程_起计算。（分数：1.50）A.合同订立之日B.实际竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日25.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由_。（分数：1.50）A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担26.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误

12、 2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由_承担。（分数：1.50）A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司27.根据合同法，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有_。（分数：2.00）A.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.偷工减料造成的损失C.验收违法行为造成的损失D.中途变更承包工作要求造成的损失E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失28.关于无效合同的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.无效合同不具有违法性B.无效合同具有违法性C.无效合同部分无效会影响其他部分的

13、效力D.无效合同自订立之时就不具有法律效力E.无效合同可能会损害社会公共利益29.甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自_起不发生法律效力。（分数：2.00）A.人民法院决定撤销之日B.合同订立时C.人民法院受理请求之日D.权利人知道可撤销事由之日30.根据合同法，下列情形属于合同无效的是_。（分数：2.00）A.当事人无履约能力B.当事人对合同有重大误解C.违反法律的强制性规定D.违反法定的形式31.下列建设工程合同中，属于无效合同的有_。（分数：2.00）A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名

14、义订立的合同C.分包单位胁迫施工企业订立的合同D.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同E.建设单位为逃税而订立的施工合同32.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因_时免除自己责任的条款，该免责条款无效。（分数：2.00）A.合同履行结果只有对方受益B.不可抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身伤害D.对方不履行合同义务造成损失E.故意或重大过失造成对方财产损失33.下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是_。（分数：2.00）A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应

15、等级资质证书的34.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款35.关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有_。（分数：2.00）A.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持B.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

16、的，不予支持C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.建设工程经竣工验收不合格，发包人可以不承担相应的民事责任E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持36.关于效力待定合同的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.善意相对人不享有撤销的权利B.效力待定合同的相对人具有催告权C.效力待定合同是生效合同D.效力待定合同是无效合同37.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予

17、追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.在甲追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理38.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定39.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为_合同。（

18、分数：2.00）A.可变更、可撤销B.有效C.无效D.效力待定40.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是_。（分数：2.00）A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人变更D.公司法定代表人变更41.甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是_。（分数：2.00）A.原合同己终止B.必须签订变更协议C.合同主体未变更D.合同内容已变更42.某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质

19、量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由_承担。（分数：2.00）A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承包人和发包人共同43.关于建设工程实施工合同变更的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.合同变更协议自签字之日起生效B.合同变更与工程变更的范围一致C.发包人可依据其单方意思变更合同D.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更44.甲公司向乙公司购买 50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方

20、合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任45.下列合同债务中，可以转移的债务是_。（分数：2.00）A.提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务B.必须采用施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务C.委托监理合同中监理单位的主债务D.施工合同中关于主体结构施工的债务46.根据合同法，债权人将合同中的权利转让给第三人的，_。（分数：2.00）A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需债务人同意，但需通知债务人47.根据合同法，债务人转让合同债务应当_。（分数：2.00）A.通知债权人B.与债权

21、人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同48.根据合同法，下列合同转让合法生效的是_。（分数：2.00）A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已经将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位49.下列合同属于可变更可撤销的合同的是_。（分数：2.00）A.项目经理越权订立的合同B.材料员失职购进废旧钢材C.因重大误解订立的合同D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同

22、E.在订立合同时显失公平50.施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的 A 型钢材误写为买 B 型钢材，则施工单位_。（分数：2.00）A.只能按购买 B 型钢材履行合同B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买 A 型钢材履行合同D.可以要求撤销该合同E.可以要求确认该合同无效51.根据合同法规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起_年内行使撤销权。（分数：2.00）A.1B.2C.5D.2052.可撤销合同被撤销后，其法律后果是_。（分数：2.00）A.自撤销后无效B.申请撤销时无效C.自始无法律约束力D.合同有效53.可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是_。（

23、分数：2.00）A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位54.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起 1 年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起 1 年内主张撤销该合同55.根据合同法，施工企业可单方解除合同的情形是_。（分数：2.00）A.建设单位交付的施工图设计文件深

24、度不足B.建设单位违约致使合同目的不能实现C.地震导致合同无法履行D.建设单位迟延 3 日支付预付款E.建设单位提供的地质资料不准确56.某工程在 9 月 10 日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9 月 15 日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9 月 17 日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9 月 18 日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据合同法的规定，该施工合同解除的时间应为_。（分数：2.00）A.9 月 10 日B.9 月 15 日C.9 月 17 日D.9 月 18 日建设工程法规及相关知识分类模拟 36 答案解析(总分：1

25、00.00，做题时间：90 分钟)一、不定项选择题(总题数：56，分数：100.00)1.根据合同法应当采用书面形式的合同有_。（分数：2.00）A.建设工程勘察合同 B.委托合同C.建设工程施工合同 D.承揽合同E.建设工程设计合同 解析：2.关于合同形式的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.书面形式合同是指纸质合同B.当事人的行为可以构成默示合同 C.书面形式是主要的合同形式D.未依法采用书面形式订立合同的，合同无效解析：解析 选项 A，书面形式包括合同书、信件，也包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文形式，它们都可以有形地表现所载内容，都属于书面形式。选项 C，生活中

26、大部分交易都是口头的。选项 B，其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。3.根据合同法，应当采用书面形式的合同是_。（分数：1.50）A.设备租赁合同B.建设工程合同 C.承揽合同D.货物买卖合同解析：4.依据合同法规定，施工合同的一般条款包括_。（分数：1.50）A.工程应达到的质量标准 B.工程款的支付与结算 C.合同工期 D.工程保险的投保责任E.解决合同纠纷的方式解析：5.下列不属于发包人义务的情形是_。（分数：1.50）A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细

27、说明 解析：6.因发包人原因引起的暂停施工，发包人应_。（分数：1.50）A.承担所发生的追加合同价款 B.赔偿承包人由此造成的损失 C.相应顺延工期 D.应支付承包人相应的违约金E.工期不予顺延解析：7.施工中因_造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。（分数：1.50）A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准D.设计变更和工程量增加 E.不可抗力 解析：8.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为_。（分数：1.50）A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工

28、程之日 D.竣工验收合格之日解析：9.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：按照交易习惯确定；签订补充协议；按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是_。（分数：1.50）A.B.C. D.解析：10.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按_履行。（分数：1.50）A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格解析：11.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利 5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，

29、同时签订了让利 5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价 5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院起诉，要求按中标价结算。下列说法正确的是_。（分数：1.50）A.应以备案合同作为结算工程价款依据 B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约解析：12.关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同，也属无效合同条款解析：1

30、3.建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用_确定合同价款。（分数：1.50）A.总价方式 B.单价方式C.成本加酬金方式D.双方约定的合同方式解析：14.发承包双方应当在合同中约定，发生下列_情形时合同价款的调整方法。（分数：1.50）A.法律、法规、规章变化造成合同价款增加的 B.工程造价管理机构发布价格调整信息造成合同价款减少的 C.经批准变更设计造成费用增加的 D.发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用减少的E.国家有关政策变化造成合同价款减少的 解析：15.建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为_。（分数：1.50）A.建设工程已竣

31、工验收的，为竣工验收合格之日B.工程价款确定之日C.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日D.建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 解析：16.施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，已提交竣工结算文件，则应付工程款时间为_。（分数：1.50）A.竣工验收合格之日B.当事人起诉之日C.提交竣工结算文件之日 D.判决生效之日解析：17.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款”。2005 年 10 月 1 日工程通过竣工验收，10 月 10 日承包人提交竣工结算文件，10 月 20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直

32、未支付工程余款。2006 年 5 月 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为_。（分数：1.50）A.2005 年 10 月 10 日B.2005 年 10 月 20 日C.2005 年 12 月 1 日 D.2006 年 5 月 1 日解析：18.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付 20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应_。（分数：1.50）A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，

33、对利息诉讼请求不予支持 C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持解析：19.关于垫资的说法，正确的是_。（分数：1.50）A.垫资的法律性质是工程欠款B.法律、行政法规明确禁止垫资行为C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息 D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的 4 倍解析：解析 选项 A，当事人对垫资有约定，发包人按照约定返还垫资；没有约定的，按照工程欠款处理(应返还)。选项 B，垫资虽然违反建设部禁止性规定，但并不违反法律、行政法规强制性规定，因此垫资行为合法有效。选项 D，垫资利息超过贷款利率的部分不支持。20.发包人将

34、在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是_。（分数：1.50）A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价 E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除解析：解析 承包人行使优先权，自竣工之日或合同约定的竣工之日起 6 个月内提出。因此 C 选项表述错误。21.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债

35、权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为_。（分数：1.50）A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人 解析：22.建设工程价款优先受偿权的范围是_。（分数：1.50）A.施工工作人员的报酬 B.实际支付的建筑构配件价款 C.欠付工程价款的利息D.实际支付的材料款 E.当事人未约定的垫资利息解析：23.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为 2013 年 3 月 1 日和 2014 年 10 月 1 日，2014 年10 月 20 日工程实际竣工

36、。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在_前行使。（分数：1.50）A.2013 年 9 月 1 日B.2015 年 4 月 1 日C.2015 年 4 月 20 日 D.2015 年 10 月 20 日解析：24.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限为 6 个月，自建设工程_起计算。（分数：1.50）A.合同订立之日B.实际竣工之日 C.开工之日D.保修期届满之日 E.合同约定竣工之日解析：25.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损

37、失应该由_。（分数：1.50）A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担 解析：26.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误 2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由_承担。（分数：1.50）A.三方共同B.水泥厂C.承包商 D.运输公司解析：27.根据合同法，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有_。（分数：2.00）A.未及时检查隐蔽工程造成的损失 B.偷工减料造成的损失C.验收违法行为造成的损失 D.中途变更承包

38、工作要求造成的损失 E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失 解析：28.关于无效合同的说法，正确的有_。（分数：2.00）A.无效合同不具有违法性B.无效合同具有违法性 C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力D.无效合同自订立之时就不具有法律效力 E.无效合同可能会损害社会公共利益 解析：解析 无效合同不是必然损害社会公共利益，如恶意串通，损害第三人利益。29.甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自_起不发生法律效力。（分数：2.00）A.人民法院决定撤销之日B.合同订立时 C.人民法院受理请求之日D.权利人知道可撤销事由之日解析：30.

39、根据合同法，下列情形属于合同无效的是_。（分数：2.00）A.当事人无履约能力B.当事人对合同有重大误解C.违反法律的强制性规定 D.违反法定的形式解析：31.下列建设工程合同中，属于无效合同的有_。（分数：2.00）A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同 B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 C.分包单位胁迫施工企业订立的合同D.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同E.建设单位为逃税而订立的施工合同 解析：解析 选项 C 和 D 为可撤销合同。32.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因_时免除自己责任的条款，该免责条款无效。（分数：2.00）A.合

40、同履行结果只有对方受益B.不可抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失E.故意或重大过失造成对方财产损失 解析：33.下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是_。（分数：2.00）A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的 D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的解析：解析 选项 A 和 B 属于可撤销合同；选项 D，竣工前取得资质的属于有效合同。34.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付

41、工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款 C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款解析：35.关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有_。（分数：2.00）A.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持 B.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持 D.建设工程经竣工

42、验收不合格，发包人可以不承担相应的民事责任E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持 解析：36.关于效力待定合同的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.善意相对人不享有撤销的权利B.效力待定合同的相对人具有催告权 C.效力待定合同是生效合同D.效力待定合同是无效合同解析：解析 在效力待定合同中，相对人具有催告权，但只有善意相对人具有撤销权。37.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是

43、_。（分数：2.00）A.在甲追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理解析：解析 本案中丙明知乙没有代理权，所以乙的行为不构成表见代理。表见代理的构成要件要求相对人(丙)有理由相信行为人(乙)有代理权。38.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定 解析：解析 未损害甲公司利益，否则为无效合同。39.某施工单位从租赁公司租赁了一批

44、工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为_合同。（分数：2.00）A.可变更、可撤销B.有效 C.无效D.效力待定解析：40.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是_。（分数：2.00）A.采购数量变更 B.公司名称变更C.合同签约人变更D.公司法定代表人变更解析：41.甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是_。（分数：2.00）A.原合同己终止B.必须签订变更协议C.合同主体未

45、变更 D.合同内容已变更解析：42.某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由_承担。（分数：2.00）A.发包人B.承包人 C.监理工程师D.承包人和发包人共同解析：43.关于建设工程实施工合同变更的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.合同变更协议自签字之日起生效B.合同变更与工程变更的范围一致C.发包人可依据其单方意思变更合同D.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更 解析：解析 选项 A，法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定，不以签字

46、之日起生效。选项 C，合同的变更必须经当事人双方协商一致。44.甲公司向乙公司购买 50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任 解析：45.下列合同债务中，可以转移的债务是_。（分数：2.00）A.提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务 B.必须采用施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务C.委托监理合同中监理单位的主债务D.

47、施工合同中关于主体结构施工的债务解析：46.根据合同法，债权人将合同中的权利转让给第三人的，_。（分数：2.00）A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需债务人同意，但需通知债务人 解析：47.根据合同法，债务人转让合同债务应当_。（分数：2.00）A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意 D.重新签订合同解析：48.根据合同法，下列合同转让合法生效的是_。（分数：2.00）A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙 C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已经将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位解析：49.下列合同属于可变更可撤销的合同的是_。（分数：2.00）A.项目经理越权订立的合同B.材料员失职购进废旧钢材C.因重大误解订立的合同 D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同E.在订立合同时显失公平 解析