【工程类职业资格】建设工程施工合同管理(一)及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程施工合同管理(一)及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程施工合同管理(一)及答案解析.doc（52页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程施工合同管理(一)及答案解析(总分：128.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：62，分数：62.00)1.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.2.为了保证工程质量，建设工程施工合同规定( )的最低质量保修期限为 5 年。 A地基基础工程 B防水工程 C给水管道工程 D设备安装工程（

2、分数：1.00）A.B.C.D.3.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提前竣工验收前自检合格日 B承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格，工程师在检验记录签字日（分数：1.00）A.B.C.D.4.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。 A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用，工期不予顺延 C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D承包人承担全部费用，

3、工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.5.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。 A承包人承担相关费用，工期不予顺延 B承包人承担相关费用，工期相应顺延 C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 D设备制造商承担相应费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.6.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。 A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B承包人负责检验工作，并承担检验费用 C发包人负责检验工作，并承担检验费用 D发包人负责检验工作，承包人承担检验费

4、用（分数：1.00）A.B.C.D.7.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。 A1 年 B2 年 C5 年 D工程设计年限（分数：1.00）A.B.C.D.8.施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。 A需经工程师认可，费用由承包人承担 B需经工程师认可，费用由发包人承担 C不经工程师认可，费用由承包人承担 D不经工程师认可，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.9.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )

5、 A协议书 B专用条款 C标准条款 D质量保修书（分数：1.00）A.B.C.D.10.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底（分数：1.00）A.B.C.D.11.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。 A无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 C应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D应当赔偿承包人损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.

6、12.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。 A立即发出解除合同通知 B立即停工并发出通知要求支付预付款 C在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7 天后停止施工 D在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工（分数：1.00）A.B.C.D.13.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料 56 天内仍不支付，则承包人( )。 A无权对该工程主张任何权利 B无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C可以申

7、请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D可以留置该工程（分数：1.00）A.B.C.D.14.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。 A工程验收通过 B承包人送交了竣工验收报告 C办理完移交工程手续 D发包人支付了竣工结算款（分数：1.00）A.B.C.D.15.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C工程师未确认，承包人应修改进度计划 D工程师未确

8、认，承包人应等待工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B.C.D.16.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。 A发包人追加合同价款，相应顺延工期 B发包人追加合同价款，工期不予顺延 C承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D承包人承担发生的费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.17.某施工合同约定承包工程应于 10 月 20 日竣工。9 月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到 10 月 30 日。该进度计划得到工

9、程师的确认，则( )。 A如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，可获提前竣工奖励 B如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，不能获提前竣工奖励 C如果在 10 月 25 日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任 D如果在 10 月 30 日竣工，不需承担拖期赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.18.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。 A发包人 B设计单位 C承包人 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.19.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓

10、库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。 A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任 C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.00）A.B.C.D.20.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。 A工程本身的损害 B因工程损害导致的第三方财产损失 C承包人的施工机械损坏 D工程所需清理费用（分数：1.00）A.B.C.D.21.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：

11、1.00）A.B.C.D.22.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。 A发包人 B监理单位 C承包人 D维修公司（分数：1.00）A.B.C.D.23.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延 C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.24.工

12、程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.00）A.B.C.D.25.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存日入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中 5 个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。 A费用和工期损失均由承包人承担 B补偿费用并顺延合同工期 C补偿费用但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不补偿费

13、用（分数：1.00）A.B.C.D.26.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。 A审查单位与监理单位共同承担 B承包人与审查单位连带承担 C承包人全部承担 D承包人承担设计损失，发包人承担施工损失（分数：1.00）A.B.C.D.27.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )。 A防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B防护措施由发包人完成，费用由承包人承担 C防护措施由承包人完成，费用

14、也由承包人承担 D防护措施由承包人完成，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.28.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。 A工程师可以拒绝验收 B承包人承担由此发生的费用 C承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品 D由此造成工期延误不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.29.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。 A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，

15、发包人承担相应费用 C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（分数：1.00）A.B.C.D.30.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担， A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.31.监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。 A两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工 B承包人在同一空间不同高度

16、上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工 C等待设计图样的变更而暂停某一作业的施工 D为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹（分数：1.00）A.B.C.D.32.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。 A发包人赔偿，延误的工期顺延 B发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C自己承担，延误的工期顺延 D自己承担，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.33.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通

17、知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。 A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿 C给予费用补偿但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.34.某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述中，正确的是( )。 A发包人办理申报手续并承担费用 B发包人办理申报手续，承包人承担费用 C承包人办理申报手续，发包人承担费用 D承包人办理申报手续并承担费用（分数：1.00）A.B.C.D.35.

18、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。 A承包人 B钢材供应商 C监理单位 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.36.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由 ( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.37.某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、

19、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 3 月 20 日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。 A3 月 1 日 B3 月 15 日 C3 月 18 日 D3 月 20 日（分数：1.00）A.B.C.D.38.在施工合同履行过程中，( )是错误的。 A工程师可发出口头指令，并在 48 小时内予以书面确认 B如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后 48 小时不答复，应视为承包人要求被确认 C承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义 D承包人对工程师的错误指令不承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.39.依据施工合同

20、示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责 C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A.B.C.D.40.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。 A发包人负责，并承担检验费用 B发包人负责，检验费用由承包人承担 C承包人负责，并承担检验费用 D承包人负责，检验费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.41.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，正程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A发包人承担 B承包人承担 C发包人和承包人共同分担 D承包人垫付，施

21、工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A.B.C.D.42.某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。 A费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延 B费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延 C费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延 D费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延（分数：1.00）A.B.C.D.43.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖

22、期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。 A延误 1 个月竣工赔偿 B提前 1 个月竣工奖励 C不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.44.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。 A合同协议书、中标通知书 B施工合同通用条件、施工合同专用条件 C标

23、准及有关技术文件、图样 D投标书、工程量清单（分数：1.00）A.B.C.D.45.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。 A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.46.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。 A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点 B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿

24、承包人的损失 D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C.D.47.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。 A工程师负责检验，发包人承担检验费用 B工程师负责检验，承包人承担检验费用 C承包人负责检验，发包人承担检验费用 D承包人负责检验，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.48.某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。 A发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B发包人支付发生的全

25、部费用，工期给予顺延 C承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.49.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由( )承担。 A公路管理部门 B承包人 C发包人 D承包人与发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.50.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C承包人

26、应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.51.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款( )。 A经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认 B经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C经乙签字的全部有效 D需委托造价管理部门确定（分数：1.00）A.B.C.D.52.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是(

27、 )。 A中标通知书 B投标书 C施工合同专用条款 D规范（分数：1.00）A.B.C.D.53.某工程，设计图样由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图样，则( )。 A由发包人复制，复制费用发包人承担 B由发包人复制，复制费用承包人承担 C由承包人复制，复制费用承包人承担 D由承包人复制，复制费用发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.54.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人（分数：1.00）A.B.C.D.55.在一个施工现场

28、有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。 A甲、乙都应向发包人索赔 B甲、乙分别承担对方的损失 C甲、乙分别承担各自的损失 D甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担（分数：1.00）A.B.C.D.56.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按 ( )顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.

29、C.D.57.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A乙承包人 B发包人 C甲承包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.58.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。 A地基基础工程 B屋面防水工程 C设备安装工程 D排水管道工程（分数：1.00）A.B.C.D.59.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。 A向发包人索赔 B向乙施工单位索赔 C向

30、监理单位索赔 D自行承担（分数：1.00）A.B.C.D.60.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。 A增加合同中约定的工程量 B删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C改变承包人原计划的工作顺序的时间 D更改工程有关部分的标高（分数：1.00）A.B.C.D.61.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不子顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给子顺延（分数：1.00）A.

31、B.C.D.62.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。 A承包人的损失都由发包人承担 B发包人的损失都由承包人承担 C双方的损失各自承担 D双方的损失都由审批部门承担（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：33，分数：66.00)63.在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。（分数：2.00）A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E.承包人可以留置该工程64.

32、按照建设工程施工合同通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )。（分数：2.00）A.设计变更给承包人增加的款额B.工程师批准承包商索赔的款项C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E.承包商收取的分包管理费65.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料66.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有( )。（分

33、数：2.00）A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验67.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后 56 天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以( )。（分数：2.00）A.留置该工程B.拍卖该工程C.与发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖68.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。（分数：2.00）A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用69.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包

34、人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。（分数：2.00）A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验70.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：2.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延71.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件

35、包括( )。（分数：2.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议72.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延73.下列关于施工合同履行过程中，须在

36、开始验收前向承包人提出书面延期要求的有( )。（分数：2.00）A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求74.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡

37、公共道路的通道75.在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则( )。（分数：2.00）A.影响正常施工的费用由承包人承担B.影响正常施工的费用由发包人承担C.工期给予顺延D.工期不予顺延E.检查费用由发包人承担76.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪声罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证77.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（

38、分数：2.00）A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿78.按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.招标公告B.招标文件C.投标书D.工程量清单E.中标通知书79.建设工程施工合同规定了施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。（分数：2.00）A.运至施工现场待安装设备的损害B.承包人机械设备的损坏C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D.施工人员的

39、伤亡费用E.工程所需的修复费用80.按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失81.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图样的变更，此变更( )。（分数：2.00）A.需经工程师同意B.不需经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担82.施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。（分

40、数：2.00）A.工程量增加B.合同内约定应由承包人承担的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D.设计变更E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时83.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付，承包人有权( )。（分数：2.00）A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.直接委托拍卖公司拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿84.依照施工合同示范文本通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：2.00）A.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.

41、确定坐标控制点D.做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作85.某施工项目双方约定 3 月 10 日开工，当年 10 月 10 日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至 3 月 20 日开工，则( )。（分数：2.00）A.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用自行承担B.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在 10 月 20 日竣工，

42、承包人承担拖期违约责任86.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14 天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行87.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B.提供和维护非夜间施

43、工使用的照明C.开通施工场地与城乡公共道路的通道D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验88.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担89.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包

44、人应承担的损失包括( )。（分数：2.00）A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失90.下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。（分数：2.00）A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额91.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：

45、2.00）A.发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可92.在招标程序中，( )等将作为未来合同文件的组成部分。（分数：2.00）A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修订E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修订93.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以

46、顺延工期。（分数：2.00）A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更E.工程师延误提供所需指令94.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力95.建设工程施工合同中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中( )是错误的。（分数：2.00）A.联动无负荷试车，由承包人组织试车B.单机无负荷试车，由工程师组织试车C.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延D.试车合格而工程师未在合同规

47、定时间内签字时，承包人可以继续施工E.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延建设工程施工合同管理(一)答案解析(总分：128.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：62，分数：62.00)1.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.为了保证工程质量，建设工程施工合

48、同规定( )的最低质量保修期限为 5 年。 A地基基础工程 B防水工程 C给水管道工程 D设备安装工程（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提前竣工验收前自检合格日 B承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格，工程师在检验记录签字日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。 A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用，工期不予顺延 C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D承