【工程类职业资格】建设工程合同管理-185及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-185及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-185及答案解析.doc（42页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-185 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。 A出通知 B通知到达对方 C对方签认通知 D对方签认通知送达主张人（分数：1.00）A.B.C.D.2.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则工程师应( )。 A不批准顺延工期 B应批准顺延期 1 天 C应批准顺延工期 2 天 D应批准顺延工期 3 天（分数：1.00）A.B.C.D.3.施工企业与材料供

2、应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )万元。 A4.2 B2.2 C2.0 D0.2（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。 A开标日 B工程师发布开工今日 C工程师颁发工程接收证书日 D工程师颁发履约证书日（分数：1.00）A.B.C.D.5.担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。 A买卖关系 B担保关

3、系 C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B.C.D.6.工程师在确认工期是否顺延，应当首先( )。 A依据合同确认责任者 B分析施工进度计划 C判断是否符合顺延工期的条件 D考察事件实际造成的时间（分数：1.00）A.B.C.D.7.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。 A投标须知 B资格预审表 C合同专用条款 D对投标人书面有质疑的解答（分数：1.00）A.B.C.D.8.施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。 A应视情况酌情给予承包商补偿 B由工程师决定承包人是否可要求追加合同价款 C承包人无权要求追加

4、合同价款 D发包人应补偿承包人因变更而发生的费用（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。 A“结清单”生效 B工程接收证书注明的竣工口 C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）A.B.C.D.10.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用备款的解释顺序应在( )。 A施工合同通用条款之后 B中标通知书之前 C投标书之前 D工程量清单之前（分数：1.00）A.B.C.D.11.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，

5、则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无需通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无需通知对方 D解除合同，但应当通知对方（分数：1.00）A.B.C.D.12.合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。 A要约到达对方之前 B受要约人发出承诺之后 C受要约人发出承诺之前 D承诺到达对方之前（分数：1.00）A.B.C.D.13.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。 A仅允许排名前五名的投标人参加投标 B改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 C由排名第七的递补

6、，维持六家投标人 D重新进行资格预审（分数：1.00）A.B.C.D.14.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人（分数：1.00）A.B.C.D.15.FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。 A调价方法继续有效 B调价方法无效 C按对业主有利的原则执行 D应酌情扣减违约金（分数：1.00）A.B.C.D.16.监理评标通常采用( )对

7、各投标人的综合能力进行对比。 A评标价法 B综合评分法 C加权打分法 D专家评审法（分数：1.00）A.B.C.D.17.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。 A后履行抗辩权 B追认权 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.18.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。 A承包商的工程款 B暂列金额 C预备费 D工程量清单中相应的工作内容项（分数：1.00）A.B.C.D.19.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。 A合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算 B合同约定由采购方自提时，应由采购方

8、承担违约金 C采购方不可以提出解除合同要求 D按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金（分数：1.00）A.B.C.D.20.设计人有权向发包人提出索赔的是( )，。 A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B发包人要求设计人进行设计变更 C施工图设计未达到设计深度 D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B.C.D.21.评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。 A投标文件 B招标文件 C招标公告 D资格预审文件（分数：1.00）A.B.C.D.22.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。 A委托代理 B法定

9、代理 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B.C.D.23.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。 A质押 B动产 C专利权 D财产权（分数：1.00）A.B.C.D.24.按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。 A业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C应由承包商和指定分包商共同承担责任 D应由指定分包商直接对业主承担责任（分数：1.00）A.B.C.D

10、.25.邀请招标投标阶段是指( )。 A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间 B从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间 C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间 D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B.C.D.26.工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是( )。 A要求承包人在合理的状态下施工 B工程师对工程延期的批准 C作为承包人进行工期索赔的依据 D对承包人赶工措施的批准（分数：1.00）A.B.C.D.27.监理合同的有效期是指( )。 A合同约定的开始日至完成日 B合同签订日至合同约定的完成日 C合同签订口至监理人收到监理报酬

11、尾款日 D合同约定的开始日至工程验收合格日（分数：1.00）A.B.C.D.28.依据合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。 A原价格 B新价格 C当地市场价格 D签订合同地市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.29.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。 A不需承担赔偿责任 B应承担赔偿责任 C双方共同承担 D由仲裁机构仲裁解决承担责任问题（分数：1.00）A.B.C.D.30.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。 A发包人承担

12、B设计人承担 C双方各自承担 D设计审批部门承担（分数：1.00）A.B.C.D.31.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。 A一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证（分数：1.00）A.B.C.D.32.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。 A发包人 B承包人 C设计人 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.33.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。 A业主额外支付 B工程师承担 C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿

13、（分数：1.00）A.B.C.D.34.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。 A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数 C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B.C.D.35.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C无效，由采购员向乙公司支付货款 D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：1.00）A.B.C.D.36.建设工程委

14、托监理合同(示范文本)规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。 A违约 B缔约过失 C监理失职 D全部损失（分数：1.00）A.B.C.D.37.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。 A协议书 B专用条款 C标准条款 D质量保修书（分数：1.00）A.B.C.D.38.FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施由( )规定。 A招标公告 B投标文件 C中标通知书 D招标文件（分数：1.00）A.B.C.D.39.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应

15、( )。 A债务人不承担违约责任 B由债权人追究第三人的违约责任 C由债务人向债权人承担违约责任 D由债务人追究第三人的违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.40.对设计投标人的资格审查不包括( )。 A证书的种类 B证书级别 C允许承接的任务范围 D近几年完成的工程项目表（分数：1.00）A.B.C.D.41.依据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。 A完成监理合同约定的监理工作之日 B监理合同规定的到期日 C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C.D.42.招标人对任何一位投

16、标人所提问题的回答，应( )。 A发送给提出问题的投标人 B发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称 C发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源 D作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容（分数：1.00）A.B.C.D.43.依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A按原价格执行 B按新价格执行 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行（分数：1.00）A.B.C.D.44.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。 A查点法 B理论换算法 C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.00

17、）A.B.C.D.45.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，属于附加的监理工作是( )。 A调解合同争议 B发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作 C由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间 D非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42 天的准备工作时间（分数：1.00）A.B.C.D.46.施工合同中的约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人( )。 A无权要求承包人继续履行 B有权要求承包人继续施工 C应支付延期施工的补偿费 D应不支付所欠承包人工程款（分数：1.00）A.B.C.D.47.施工

18、中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。 A7 B14 C15 D28（分数：1.00）A.B.C.D.48.FIDIC施工合同条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( )为判定准则。 A承包商的报价是否包括对此事件的费用 B不可抗力事件造成 C作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见 D非承包商原因造成（分数：1.00）A.B.C.D.49.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。 A原设计单位同意 B发包人和承包人的协商

19、解决 C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：1.00）A.B.C.D.50.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。 A报经原审批机关批准 B经监理人同意 C经设计人同意 D由原建设勘察、设计单位修改（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.对勘察设标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否很低52.建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.

20、办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定53.FIDIC施工合同条件下，对变更估价的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1%D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的 0.01%54.工程开工前，

21、合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成55.FIDIC 施工合同通用条件规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干扰56.FIDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括( )。（分数：2.00）A.图纸B.资料表C.指定分包商

22、D.暂到金额E.承包商的设计57.依据 FIDIC合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（分数：2.00）A.由业主指定，并与其签订合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额内开支D.承包商负责对其施工进行协调管理E.对其违约行为承包商承担连带责任58.按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。（分数：2.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书59.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施

23、工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道60.建设工程勘察合同(示范文本)中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.设计人员应交付的资料和文件C.变更及工程费的调整D.发包人应提供的资料E.治理工程的检查和验收61.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。（分数：2.00）A.施工质量缺陷B.施工成本增加C.发生不可抗力D.未按时提供施工现场E.拖延工期62.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后 56 天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以( )。（分数：2

24、.00）A.留置该工程B.拍卖该工程C.与发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖63.建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括( )。（分数：2.00）A.经批准的项目建议书B.工程的范围和规模C.设计依据的标准D.限额设计的要求E.满足法律、法规的规定条件64.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位65.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：2.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事

25、实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据66.建设工程设计合同(示范文本)规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件 E主要设备材料订货 E编制施工图设计文件67.效力待定合同的情形是( )订立的合同。（分数：2.00）A.无民事行为能力人B.无权代理人C.表见代理人D.法定代表人负责越权E.无处分权人处分他人财产68.FIDIC 分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是( )。（分数：2.00）A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指

26、令D.变更工程的估价认为过少E.施工中遇到大风天气69.根据招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.共用事业项目E.外用政府援助资金的项目70.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是( )清偿。（分数：2.00）A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.按债权的价款多少顺序E.抵押物已登记的先于未登记的71.合同成立后，具备其生效的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人是法人B.意思表示真实C.当事人具有相

27、应的民事权利能力和民事行为能力D.合同的标的、数量等内容协商一致E.不违反法律或者社会公共利益72.可以终止委托监理合同的情形是( )。（分数：2.00）A.监理人收到监理金尾款结清监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 天内没收到答复73.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。（分数：2.00）A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C

28、.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验74.建设工程委托监理合同(示范文本)中，委托人的权利包括( )。（分数：2.00）A.授权监理人权限的权限B.对合同承包人的选定权C.重大事项的决定权D.对监理人履行合同的监督控制权E.审核承包人索赔的权利75.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成

29、立时，应当补偿对方的各种费用支山76.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（分数：2.00）A.所签合同的合法性B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性D.履行的可能性E.违约的承担能力77.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：2.00）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方78.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理

30、人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决79.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成80.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人建设工程合同管理-185

31、 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。 A出通知 B通知到达对方 C对方签认通知 D对方签认通知送达主张人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则工程师应( )。 A不批准顺延工期 B应批准顺延期 1 天 C应批准顺延工期 2 天 D应批准顺延工期 3 天（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.施工企业与材料供应商订立的

32、材料供应合同中，约定违约金是 2.0 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )万元。 A4.2 B2.2 C2.0 D0.2（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。 A开标日 B工程师发布开工今日 C工程师颁发工程接收证书日 D工程师颁发履约证书日（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。 A买卖关系 B

33、担保关系 C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.工程师在确认工期是否顺延，应当首先( )。 A依据合同确认责任者 B分析施工进度计划 C判断是否符合顺延工期的条件 D考察事件实际造成的时间（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。 A投标须知 B资格预审表 C合同专用条款 D对投标人书面有质疑的解答（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。 A应视情况酌情给予承包商补偿 B由工程师决定承包人是否可要求追加

34、合同价款 C承包人无权要求追加合同价款 D发包人应补偿承包人因变更而发生的费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。 A“结清单”生效 B工程接收证书注明的竣工口 C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用备款的解释顺序应在( )。 A施工合同通用条款之后 B中标通知书之前 C投标书之前 D工程量清单之前（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.在施工合同的履行中，如

35、果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无需通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无需通知对方 D解除合同，但应当通知对方（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。 A要约到达对方之前 B受要约人发出承诺之后 C受要约人发出承诺之前 D承诺到达对方之前（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。 A仅允许排名前五名的投标人参加投标

36、 B改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 C由排名第七的递补，维持六家投标人 D重新进行资格预审（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。 A调价方法继续有效 B调价方法无效 C按对业主有利的原则执

37、行 D应酌情扣减违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。 A评标价法 B综合评分法 C加权打分法 D专家评审法（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。 A后履行抗辩权 B追认权 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。 A承包商的工程款 B暂列金额 C预备费 D工程量清单中相应的工作内容项（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期

38、交货，( )。 A合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算 B合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金 C采购方不可以提出解除合同要求 D按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.设计人有权向发包人提出索赔的是( )，。 A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B发包人要求设计人进行设计变更 C施工图设计未达到设计深度 D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。 A投标文件 B招标文件 C招标公告 D资格预审

39、文件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。 A委托代理 B法定代理 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。 A质押 B动产 C专利权 D财产权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。 A业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

40、B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C应由承包商和指定分包商共同承担责任 D应由指定分包商直接对业主承担责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：25.邀请招标投标阶段是指( )。 A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间 B从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间 C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间 D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是( )。 A要求承包人在合理的状态下施工 B工程师对工程延期的批准 C作为承包人进行工期索赔的依据 D对承包人赶

41、工措施的批准（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.监理合同的有效期是指( )。 A合同约定的开始日至完成日 B合同签订日至合同约定的完成日 C合同签订口至监理人收到监理报酬尾款日 D合同约定的开始日至工程验收合格日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.依据合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。 A原价格 B新价格 C当地市场价格 D签订合同地市场价格（分数：1.00）A. B.C.D.解析：29.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。 A不需承担赔偿责任 B应承担赔偿责任 C双方共同承担 D由仲裁机构仲裁解决承担责任问题（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。 A发包人承担 B设计人承担 C双方各自承担 D设计审批部门承担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。 A一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证（分数：1.00）A. B.C.D.解析：32.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。 A发包人 B承包人 C设计人 D监理单位