【工程类职业资格】建设工程合同管理-127及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-127及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-127及答案解析.doc（48页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-127 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。 A完成监理合同约定的监理工作之日 B监理合同规定的到期日 C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C.D.2.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底（分数：1.00）A.B.C.

2、D.3.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。 A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效 C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B.C.D.4.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。 A不再进入评标 B在初评阶段淘汰 C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰（分数：1.00）A.B.C.D.5.不可预见的物质条件的风险范围不包括( )。 A自然条件 B污染物 C水文条件 D气候条件（分数：1.00）A.B.C.D.6.关于仲裁协议的作用，下列说法错误的

3、是( )。 A合同当事人不受仲裁协议的约束 B是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件 C排除了法院对纠纷的管辖权 D仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.7.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入( )范围之内。 A物资采购监理 B勘察设计监理 C施工监理 D专门的监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.8.如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。 A公司管理费 B现场管理费 C利润 D税金（分数：1.00）A.B.C.D.9.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是

4、( )。 A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B投保人和被保险人是保险合同的当事人 C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程；保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D保险合同的有效期至工程保险期满为止（分数：1.00）A.B.C.D.10.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。 A与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B改为直接发包 C用原招标文件重新招标 D修改招标文件后重新招标（分数：1.00）A.B.C.D.11.关于合同转让，下列说法错误的是( )。 A转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让 B只可转让权利，不

5、可转让义务 C一般采用书面形式签订转让合同 D可以将权利和义务一并转让（分数：1.00）A.B.C.D.12.合同法规定的承担责任是以( )为原则的。 A补偿性 B惩罚性 C限制性 D合法性（分数：1.00）A.B.C.D.13.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。 A请求上级主管部门进行 B临时组建机构进行招标 C委托招标代理机构进行 D聘请专家顾问指导进行（分数：1.00）A.B.C.D.14.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述错误的是( )。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担 C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责（分数：1

6、.00）A.B.C.D.15.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，说法错误的是( )。 A不影响合同的效力 B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效 C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D部分影响合同的效力（分数：1.00）A.B.C.D.16.交货数量发生增减的原因不包括( )。 A供贷方的责任 B运输部门的责任 C采购方的责任 D运输过程中的合理损耗（分数：1.00）A.B.C.D.17.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，( )对修改后的设计文件负责。 A发包人 B原设计人 C修改单位 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.

7、18.下列可作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务标准的是( )。 A合同工期是否延长 B承包商承诺的竣工时间 C合同工期的时间界限 D工期是否延误（分数：1.00）A.B.C.D.19.发包人派驻的代表应由( )明确。 A承包人 B监理人 C发包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.20.工程师对索赔处理的决定( )。 A是终局性的，具有强制约束力 B不是终局性的，不具有强制约束力 C是终局性的，不具有强制约束力 D不是终局性的，具有强制约束力（分数：1.00）A.B.C.D.21.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，

8、由( )承担民事责任。 A勘察人 B政府 C保险机构 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.22.建筑工程一切险往往还加保( )。 A安装工程一切险 B人身意外伤害险 C机械损坏险 D第三者责任险（分数：1.00）A.B.C.D.23.发包人收到工程竣工报告后( )天内，组织专家验收组，制定验收方案。 A7 B14 C28 D56（分数：1.00）A.B.C.D.24.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于( )。 A质押 B留置 C抵押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D.25

9、.承包人采购的材料，在使用前应( )。 A按工程师的要求进行检验 B由发包人负责检验 C检验费由发包人承担 D不合格可使用（分数：1.00）A.B.C.D.26.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。 A建设单位直接向材料供应商追究 B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究 D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究（分数：1.00）A.B.C.D.27.协调处理现场周围的保护工作是( )的义务。 A承包人 B监理

10、人 C发包人 D设计人（分数：1.00）A.B.C.D.28.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。 A无权代理 B委托代理 C法定代理 D指定代理（分数：1.00）A.B.C.D.29.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交( )。 A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据（分数：1.00）A.B.C.D.30.竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明( )。 A工程已满足竣工条件 B承包商的施工义务已完成 C对工程照管的责任移交业主 D施工合同终止（分数：1.00）A.B.C.D.31.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在

11、( )到达对方。 A要约到达对方之前 B对方发出承诺之前 C对方承诺要达要约人之前 D对方承诺生效之后（分数：1.00）A.B.C.D.32.按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为，下列说法正确的是( )。 A业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C应由承包商和指定分包商共同承担责任 D应由指定分包商直接对业主承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.33.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列

12、说法正确的是( )。 A采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（分数：1.00）A.B.C.D.34.合同法律关系是指合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。 A债权与债务 B代理与被代理 C法人与自然人 D权利与义务（分数：1.00）A.B.C.D.35.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。 A现场考察时招标人口头解释 B招标文件规定 C

13、书面函件 D仲裁机构裁定（分数：1.00）A.B.C.D.36.关于委托人提供的物质服务说法错误的是( )。 A属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人 B如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿 C物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件 D一般不包括交通设备、办公用房和生活用房（分数：1.00）A.B.C.D.37.关于施工进度管理说法错误的是( )。 A一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况 B工程师不对确认后的改进措施效果负责 C如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任 D实际进

14、度超前，则无需修改进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.38.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。 A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任 C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.00）A.B.C.D.39.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。 A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.40.对外商的设计资料进行审查，

15、( )对该合同项目的协调工作负责。 A承包人 B委托人 C设计人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.41.按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中，下列不违反监理人员应遵守的职业道德的是( )。 A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金 C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔（分数：1.00）A.B.C.D.42.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。 A价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 B价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 C无论上涨还是下降均按新价格执行 D无论上涨还是下降均按原合同价

16、执行（分数：1.00）A.B.C.D.43.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。 A地基基础工程 B层面防水工程 C设备安装工程 D排水管道工程（分数：1.00）A.B.C.D.44.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。 A承包总体工程设计的设计单位 B发包人 C监理工程师 D设备安装承包商（分数：1.00）A.B.C.D.45.下列有关设计变更程序的说法，错误的是( )。 A承包人不得因施工方便而进行变更 B承包人要求的设计变更需经工程师同意 C发包人要求的设计变更需经工程

17、师批准 D承包人的合理化建议需经工程师同意（分数：1.00）A.B.C.D.46.设计招标应采用( )方式进行招标。 A公开 B邀请 C询价 D方案竞选（分数：1.00）A.B.C.D.47.FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为( )。 A对分包商发布指令 B对分包工程的批准 C向分包商支付工程款 D审查分包商的资质（分数：1.00）A.B.C.D.48.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。 A选择合适的监理单位 B确定监理的范围 C监理报酬的计算 D明确双方的权利和义务关系（分数：1.00）A.B.C.D.49.关于“保留金”，下列说法错误的是( )。

18、A在业主手中 B用于承包商违约赔偿费 C应从首次支付进度款时起扣 D不属承包商的工程款（分数：1.00）A.B.C.D.50.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。 A专业条款 B补充协议 C双方协商 D仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.施工合同履行过程中，关于隐蔽工程验收和重新检验，下列叙述正确的有( )。（分数：2.00）A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D.发包人可不承认工

19、程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求52.下列关于工程变更的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理B.不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商C.应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程D.可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排E.工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更53.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括( )。

20、（分数：2.00）A.设计标准认定权B.工程款支付的签认权C.工程设计变更的审批权D.施工技术方案的审核权E.工程建设有关协作单位组织协调主持权54.下列关于供贷方不能按期交货的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.供贷方逾期交货，应补偿采购方的额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任55.关于合同成立时间，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.要式合同自双方当事人签字时成立B.不要式合同在承诺生效时成立C.要式合同在承诺生效时成立D.以信件订立的合同在签订确认书时成立E

21、.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立56.因债权人的原因而导致债务人履行发生困难，债务人可以( )。（分数：2.00）A.中止履行B.将标的物提存C.延期履行D.暂时停止履行E.终止履行57.合同中免责条款无效的是( )。（分数：2.00）A.造成对方人身伤害的B.故意造成对方财产损失的C.因重大过失造成对方财产损失的D.因误解造成对方财产损失的：E.因过失造成对方财产损失的58.关于设计变更程序，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供C.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更

22、D.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意E.工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定59.委托人对合同履行的监督控制权中说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意D.监理人转让利益，不需委托人书面同意E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意60.监理招标的评标主要侧重( )等方面。（分数：2.00）A.监理企业的业绩B.监理取费C.监理单位的资质能力D.实施监理的计划E.派驻现场的监理人员的素质

23、61.下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.债务已按约定履行实质上是债的清偿B.权利义务终止最主要的原因是债务已按约定履行C.合同解除后，尚未履行的还要继续履行D.约定和法定解除都是由一方行使解除权E.法定解除就是协商解除62.按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续63.勘察合同履行过程中，发包人应当做到( )。（分数

24、：2.00）A.拆除地上障碍物B.平整施工现场C.修通道路D.落实土地征用E.提供设计资料64.工期索赔计算中的比例计算法不适用( )等事件的索赔。（分数：2.00）A.增加工程量B.删减工程量C.变更施工顺序D.加速施工E.受干扰延期65.设计人在各设计阶段的工作任务是( )。（分数：2.00）A.编制方案设计B.编制技术设计文件C.设备设计的编制D.参加初步审查E.参与工程施工招标66.FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵67

25、.合同法律关系客体中的行为包括( )。（分数：2.00）A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料68.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。（分数：2.00）A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.机器E.土地所有权69.FIDIC 合同条件下，下列对暂列金额的有关规定叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.由业主控制B.包括在合同价款内C.是业主的备用金D.是一种不可预见的储备金额E.用于意外用途的开支70.下列各项中，当事人可以办理合同鉴证的地点有( )。（分数：2.00）A.合同签订地工商行政管理机关B.机构所在地工商

26、行政管理机关C.登记机关所在地工商行政管理机关D.合同履行地工商行政管理机关E.要约发出地71.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（分数：2.00）A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法72.委托监理合同中，监理人的义务包括( )。（分数：2.00）A.按合同约定派驻人员B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D.负责工程施工中有关各方的协调管理E.负责办理施工有关的行政批准手续73.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有( )。（分数：2.00）A.识别可能

27、发生不可抗力的因素B.督促当事人转移不可抗力风险C.督促承包人采取有效防范措施D.审核不可抗力对承包商造成的损失E.发生不可抗力采取的有效手段74.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：2.00）A.发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可75.下列有关隐蔽工程与重新检验

28、提法正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题酌情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延76.邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。（分数：2.00）A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险77.关于成本加酬金合同，下列描述正确的是( )。（

29、分数：2.00）A.合同双方分担风险B.一般用于工期较长的工程合同中C.发包人负担工程成本D.发包人支付承包人酬金E.可用于灾后修复工程78.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括( )等。（分数：2.00）A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字79.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的80.在( )履行过程中发生

30、债权债务，债权人有权行使留置。（分数：2.00）A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同建设工程合同管理-127 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。 A完成监理合同约定的监理工作之日 B监理合同规定的到期日 C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人

31、和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。2.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底（分数：1.00）A.B. C.D.解析：通用条款规定，以下工作属于承包人的义务。(1)根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计；(2)向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表；(3)按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包

32、人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施；(5)遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，(7)按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。承包人不履行上述各项义务，造成发包人损失的，应对发包人的损失给予赔偿。3.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承

33、包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。 A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效 C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题中的合同为口头形式的合同。口头合同自受要约人承诺时生效。4.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。 A不再进入评标 B在初评阶段淘汰 C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰（分数：1.00）A. B.C.D.解析：在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封；(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及

34、企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章；(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；(5)组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。5.不可预见的物质条件的风险范围不包括( )。 A自然条件 B污染物 C水文条件 D气候条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件

35、。6.关于仲裁协议的作用，下列说法错误的是( )。 A合同当事人不受仲裁协议的约束 B是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件 C排除了法院对纠纷的管辖权 D仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁（分数：1.00）A. B.C.D.解析：仲裁协议的作用有：(1)合同当事人均受仲裁协议的约束；(2)是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；(3)排除了法院对纠纷的管辖权；(4)仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。7.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入( )范围之内。 A物资采购监理 B勘察设计监理 C施工监理 D专门的监理单位（分数：1.00）A.B.C. D.解析：工程项目建设期间，招标人

36、与第三人签订的合同较多，对易于履行合同的监理工作可并入相关工作的委托监理内容之中。如将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入施工监理的范围之内，而设备制造合同的监理工作则需委托专门的监理单位。8.如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。 A公司管理费 B现场管理费 C利润 D税金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：如果施工中需要指定分包商，在招标文件中应给予较详细说明，承包商在投标书中填写收取分包合同价的某一百分比作为协调管理费。该费用包括现场管理费、公司管理费和利润。9.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的

37、是( )。 A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B投保人和被保险人是保险合同的当事人 C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程；保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D保险合同的有效期至工程保险期满为止（分数：1.00）A.B.C. D.解析：建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。投保人与保险公司是保险合同的当事人，所以 B 项说法错误。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验

38、收合格，或工期所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。10.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。 A与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B改为直接发包 C用原招标文件重新招标 D修改招标文件后重新招标（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。评标报告应包括评标情况证明；对各个合格投标书的评价；推荐合格的中标候选人等内容。如果评标委员会经过评

39、审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标。出现这种情况后，招标人应认真分析招标文件的有关要求以及招标过程，对招标工作范围或招标文件的有关内容作出实质性修改后重新进行招标。11.关于合同转让，下列说法错误的是( )。 A转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让 B只可转让权利，不可转让义务 C一般采用书面形式签订转让合同 D可以将权利和义务一并转让（分数：1.00）A.B. C.D.解析：合同的转让包括债权转让和债务承担两种情况，当事人也可将权利义务一并转让。12.合同法规定的承担责任是以( )为原则的。 A补偿性 B惩罚性 C限制性 D合法性（分数：1.00）A. B.C.D

40、.解析：合同法规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围，合同法规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。13.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。 A请求上级主管部门进行 B临时组建机构进行招标 C委托招标代理机构进行 D聘请专家顾问指导进行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为，因此招标投标法规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案即可。如果招标单位不具备上述要求

41、，是需委托具有相应资质的中介机构代理招标。14.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述错误的是( )。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担 C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责（分数：1.00）A. B.C.D.解析：施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担；(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人

42、应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。15.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，说法错误的是( )。 A不影响合同的效力 B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效 C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D部分影响合同的效力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：在现实的市场经济活动中，经常由于资产的优化或重组而产生法人的合并或分立，但不应影响合同的效力。按照合同法的规定，订立合同后当事人与其他法人或组织合并，合同的权利和义务由合并后的新法人或组织继承

43、，合同仍然有效。16.交货数量发生增减的原因不包括( )。 A供贷方的责任 B运输部门的责任 C采购方的责任 D运输过程中的合理损耗（分数：1.00）A.B.C. D.解析：合同履行过程中，经常会发生发货数量与实际验收数量不符，或实际交货数量与合同约定的交货数量不符的情况。其原因可能是供货方的责任，也可能是运输部门的责任，或运输过程中的合理损耗。前两种情况要追究有关方的责任。第三种情况则应控制在合理的范围之内。17.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，( )对修改后的设计文件负责。 A发包人 B原设计人 C修改单位 D承包人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：在某些特殊情

44、况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责，18.下列可作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务标准的是( )。 A合同工期是否延长 B承包商承诺的竣工时间 C合同工期的时间界限 D工期是否延误（分数：1.00）A.B.C. D.解析：合同内约定的工期指承包

45、商在投标书附录中承诺的竣工时间。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。19.发包人派驻的代表应由( )明确。 A承包人 B监理人 C发包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C. D.解析：对于国家未规定实施强制监理的工程施工，发包人也可以派驻代表自行管理。发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中也称工程师。发包人代表是经发包人单位法定代表人授权，派驻施工现场的负责人，其姓名、职务、职责在专用条款内约定；但职责不得与监理单位委派的总监理工程师职责相互交叉。双方职责发生交叉或不明确时，由发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方。20.工程师对索赔处理的决定(

46、 )。 A是终局性的，具有强制约束力 B不是终局性的，不具有强制约束力 C是终局性的，不具有强制约束力 D不是终局性的，具有强制约束力（分数：1.00）A.B. C.D.解析：通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。21.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由( )承担民事责任。 A勘察人 B政府 C保险机构 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区(

47、段)，发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。22.建筑工程一切险往往还加保( )。 A安装工程一切险 B人身意外伤害险 C机械损坏险 D第三者责任险（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。23.发包人收到工程竣工报告后( )天内，组织专家验收组，制定验收方案。 A7 B14 C28 D56（分数：1.00）A.B.C. D.解析：对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后 28 天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。24.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于( )。 A质押 B留置 C抵押 D定金（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的是担保方式的概念，考生一定要区分清楚。25.承包人采购的材料，在使用前应( )。 A按工程师的要求进行检验 B由发包人负责检验 C检验费由发包人承担 D不合格可使用（分数：1.00）A. B.C.D.解析