【工程类职业资格】建设工程合同管理-119及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-119及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-119及答案解析.doc（45页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-119 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是( )。 A承诺 B要约 C要约邀请 D新要约（分数：1.00）A.B.C.D.2.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d 的准备工作时间。 A14 B21 C42 D84（分数：1.00）A.B.C.D.3.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于( )。 A合同约定的合同价款 B追加

2、的合同价款 C工程预付款 D工程进度款（分数：1.00）A.B.C.D.4.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是( )。 A有偿合同 B无偿合同 C计划合同 D诺成合同（分数：1.00）A.B.C.D.5.关于抵押权实现的表述中，不正确的是( )。 A抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有 B抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿 C债务履行期届满抵押权人未受清偿的，协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼 D债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿（分数：1.00）

3、A.B.C.D.6.施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由( )在专用条款内约定。 A监理人 B发包人 C承包人 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.7.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在( )d内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。 A7 B15 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.8.在施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是( )。 A战争 B动乱 C爆炸 D洪水（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC施工合同条件规定，成为争端裁决委员会成员应

4、具有的条件不包括( )。 A在合同的解释方面有经验 B对承包合同的履行有经验 C能流利地使用合同中规定的交流语言 D在仲裁方面有高的声望（分数：1.00）A.B.C.D.10.永久工程的大型设备一般情况下由( )采购。 A供货人 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.11.关于继续履行的相关叙述中，不正确的是( )。 A承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任 B特别是金钱债务，违约方必须继续履行 C当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬 D继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求

5、，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行（分数：1.00）A.B.C.D.12.建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A10% B15% C30% D50%（分数：1.00）A.B.C.D.13.违反法律、行政法规的强制性规定的合同是( )。 A有效的 B无效的 C可变更的 D效力待定的（分数：1.00）A.B.C.D.14.委托监理合同中，由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可单方面提出( )。 A终止合同 B暂停合同 C撤销合同 D变更合同（分数：1.00）A.B.C.D.15.FIDIC

6、施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助( )解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。 A承包商 B分包商 C工程师 D指定分包商（分数：1.00）A.B.C.D.16.按照我国合同法的分类，材料采购合同属于( )。 A委托合同 B买卖合同 C合伙合同 D运输合同（分数：1.00）A.B.C.D.17.对合同内容中数量的说法，不正确的是( )。 A数量是衡量合同标的多少的尺度，以数字和计量单位表示 B施工合同中的数量主要体现的是工程款的多少 C数量必须严格按照国家规定的法定计量单位填写，以免当事人产生不同的理解 D没有数量或数量的规定不明确，当事人双

7、方权利义务的多少，合同是否完全履行都无法确定（分数：1.00）A.B.C.D.18.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和( )。 A平均赔偿限额 B最高赔偿限额 C有限赔偿限额 D最低赔偿限额（分数：1.00）A.B.C.D.19.甲公司欠某供应商 1000 万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的 1000 万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。 A应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任 B乙公司与丙公司均不承担清偿责任 C应当由甲公司承担全部债务 D应当由乙公司承担全部债务（分数：1.00）A.B.C.D.20.合同鉴

8、证由( )办理。 A市级以上工商行政管理机关 B县级以上税务管理机关 C县级以上工商行政管理机关 D县级以上公安机关（分数：1.00）A.B.C.D.21.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；( )应为检验和试验提供便利条件。 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.22.对于合同转让的相关叙述中，不正确的是( )。 A合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利 B合同的转让包括债权转让和债务承担两种情况，但当事人不得将权利义务

9、一并转让 C合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位 D合同的权利、义务的转让，除另有约定外，原合同的当事人之间以及转让人与受让人之间应当采用书面形式（分数：1.00）A.B.C.D.23.对于建设工程合同的纠纷一般都适用( )的专属管辖。 A被告住所地 B合同签订地 C原告住所地 D不动产所在地（分数：1.00）A.B.C.D.24.发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，确定双方权利和义务的协议是建设工程( )。 A施工合同 B勘察设计合同 C委托监理合同 D物资采购合同（分数：1.00）A.B.C.D.25.关于合同

10、生效的时间的说法中，有误的是( )。 A书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效 B口头合同自受要约人承诺时生效 C法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效 D合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力（分数：1.00）A.B.C.D.26.FIDIC分包合同条件规定，关于分包工程的合同价格，表述不正确的是( )。 A分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格 B由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费 C分包合同的价格等于主

11、合同中所约定的该部分工程价格 D承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同（分数：1.00）A.B.C.D.27.合同中对价款或报酬约定不明的，按( )。 A订立合同时支付价款一方的市场价格履行 B订立合同时收取价款一方的市场价格履行 C订立合同时履行地的市场价格履行 D订立合同时双方主要办事机构所在地的市场价格履行（分数：1.00）A.B.C.D.28.定金的数额由当事人约定，但不得超过( )。 A主合同与从合同标的总额的 20% B主合同标的额的 20% C主合同与从合同标的总额的 10% D主合同标的额的 10%（分数：1.00）A.

12、B.C.D.29.设计合同履行管理规定，设计合同采用定金担保，合同总价的( )作为定金。 A15% B20% C25% D30%（分数：1.00）A.B.C.D.30.设计合同履行过程中，发包人的责任不包括( )。 A提供必要的现场工作条件 B解决施工中出现的问题 C外部协调工作 D保护设计人的知识产权（分数：1.00）A.B.C.D.31.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为( )。 A甲签字、盖章时 B乙收到合同书时 C乙签字、盖章时 D甲、乙达成协议时（分数：1.00）A.B.C.D.32.在工程建设的各个阶段，都有可能发

13、生索赔，但在( )索赔发生较多。 A准备阶段 B施工阶段 C招标阶段 D验收阶段（分数：1.00）A.B.C.D.33.工程师在接到延期开工申请后的( )内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。 A24 h B48 h C7 d D14 d（分数：1.00）A.B.C.D.34.在招标的初评阶段修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，应( )。 A以总价金额为准 B以单价金额为准 C淘汰该标书 D重新进行核算（分数：1.00）A.B.C.D.35.当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的

14、，( )。 A可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效 B必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效 C必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效 D可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效（分数：1.00）A.B.C.D.36.施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前( )以书面形式向承包人提出延期要求。 A24 h B48 h C1 d D2 d（分数：1.00）A.B.C.D.37.FIDIC 在土木工程施工合同条件基础上编制的施工合同条件，不仅适用于建筑工程施工，也可以用于( )施工。 A安装工程 B造价工程 C招标工程 D监理工程（分数：

15、1.00）A.B.C.D.38.企业法人分立、合并，它的权利和义务由( )享有和承担。 A变更前的法人 B变更后的法人 C变更前后的法人连带 D变更前后的法人按比例（分数：1.00）A.B.C.D.39.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核鉴定后使用，一旦由于设计质量缺陷造成工程不能如期完工的，则该损失由( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.40.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为( )。 A法定代理 B指定代理 C转代理 D委托代理（分数：1.00）A.B.C.D.41.施工项目的投标担保应当在

16、投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由( )向招标人出具投标保函或者投标保证书。 A银行或者担保公司 B银行或者投标人 C担保公司或者投标人 D银行或者监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.42.FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前( )d 将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D.43.发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。 A提前竣工的机器设备要求 B发包人为赶工应提供的方便条件 C提前竣

17、工所需的追加合同价款 D承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施（分数：1.00）A.B.C.D.44.FIDIC施工合同条件规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，( )。 A在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验 B在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验 C在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验 D直接通过竣工检验（分数：1.00）A.B.C.D.45.中标通知书发出后的( )d 内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。 A7 B14 C2l D30（

18、分数：1.00）A.B.C.D.46.F1DIC施工合同条件规定，通用条件的条款中未明确规定业主必须向承包商提供( )的，具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。 A投标保 B履约保函 C支付保 D预付款保函（分数：1.00）A.B.C.D.47.善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为( )。 A表见代理 B无权代理 C越权代理 D指定代理（分数：1.00）A.B.C.D.48.确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括( )。 A合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 B合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照

19、类似价格变更合同价款 C合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 D合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行（分数：1.00）A.B.C.D.49.通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套( )，以保证施工符合合同要求。 A进度管理体系 B变更管理体系 C质量管理体系 D进度款的支付管理体系（分数：1.00）A.B.C.D.50.关于要式合同成立的相关叙述中，有误的是( )。 A当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立 B合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成 C双方

20、签字或者盖章的地点为合同成立的地点 D当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.发布招标公告B.发出招标文件C.资格预审D.现场考察E.确定中标人52.建设工程委托监理合同中规定，委托人应为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作的内容包括( )。（分数：2.00）A.完成监理任务后给付全部酬金B.审核承包人索赔的义务C.为监理人驻工地、监理机构开展正常工作提供协助服务D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程

21、有关的监理服务所需要的工程资料E.将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确53.FIDIC施工合同条件规定，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件，通常可能包括( )。（分数：2.00）A.延误移交施工现场B.由于传染病或政府行为导致工期的延误C.不可预见的外界条件D.由于承包商的原因使竣工检验不能按计划正常进行E.非承包商原因检验导致施工的延误54.从索赔的基本含义可以看出，索赔的基本特征包括( )。（分数：2.00）A.索赔是双向的B.索赔是单向的C.索赔是一种未经对方确认的单方行为D.

22、索赔是一种经对方确认的双方行为E.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔55.施工合同履行过程中，竣工验收组审查( )单位提供的工程档案资料。（分数：2.00）A.勘察B.设计C.施工D.监理E.预算56.通用条款中规定有可选择的计价方式，合同采用哪种方式需在专用条款中说明。可选择的计价方式有( )。（分数：2.00）A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同57.当事人提出证据证明裁决( )，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的B.裁决所根据的证据是伪造的C.对方当事人隐瞒了部分证据的D

23、.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的58.根据工程师索赔处理决定，工程师在“工程延期审批表”和“费用索赔审批表”中应该简明地叙述( )，论述承包人索赔的合理方面及不合理方面。（分数：2.00）A.索赔事项B.索赔理由C.索赔结论D.延长的工期E.建议给予补偿的金额59.在施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责

24、拆除或重新安装C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期给予顺延D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 h 后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续60.随着工程项目管理的规范化发展，施工合同条件增加了一些土木工程施工合同条件没有包括的内容，如( )等，使条款涵盖的范围更为全面、合理。（分数：2.00）A.业主的索赔B.质量管理体系C.业主的资金安排D.通用条件条款的标题E.争端裁决委员会61.狭义的工程险是针对工程的保险，

25、只有( )。（分数：2.00）A.机器损坏险B.机动车辆险C.人身意外伤害险D.安装工程一切险(及第三者责任险)E.建筑工程一切险(及第三者责任险)62.委托监理合同中赋予监理人的权利包括( )。（分数：2.00）A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作63.法人成立应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.依法成立B.能够独立承担民事责任C.具有 3 名以上高级管理人员D.有必要的财产或者经费E.有自己的名称、组织机构和场所64.应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有

26、( )，可以中止履行。（分数：2.00）A.丧失商业信誉的情形B.经营状况严重恶化的情形C.经营业绩下滑的情形D.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的情形E.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形65.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方也可以要求继续履行。但除外情形包括( )。（分数：2.00）A.债务人主观上不愿继续履行B.债务的标的不适于强制履行C.法律上或者事实上不能履行D.债权人在合理期限内未要求履行E.债务的标的履行费用过高66.建设工程施工合同(示范文本)中标准的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写、约定的主要内容包括：( )、合同生效时间，并明

27、确对双方有约束力的合同文件组成。（分数：2.00）A.工程概况B.工程承包范围C.合同工期D.质量标准E.合同条款67.合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括( )。（分数：2.00）A.电报、电传B.公证C.登记D.审批E.数据电文68.建设工程物资采购合同，是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间，为实现建设工程物资买卖，( )相互权利义务关系的协议。（分数：2.00）A.设立B.约束C.裁定D.变更E.终止69.下列关于建设工程承包人修改进度计划的表述正确的是( )。（分数：2.00）A.不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度

28、计划B.承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行C.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果应由承包人和发包人共同承担D.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，工程师应该对确认后的改进措施效果负责E.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任70.合同公证与鉴证的区别体现在( )。（分数：2.00）A.合同公证与鉴证的申请原则不同B.合同公证与鉴证的内容和范围C.合同公证与鉴证的效力不同D.法律效力的适用范围不同E.合同公证与鉴证的性质不同71.根据建设工程勘察合同(示范文本)的规定，发包人配合勘察人开展勘察工

29、作的义务包括( )。（分数：2.00）A.拆除地下障碍物B.平整施工现场C.修好通行道路D.接通电源水源E.办理施工许可证72.合同中免责条款无效的是( )。（分数：2.00）A.自然灾害造成标的物灭失的B.造成对方部分财产损失的C.造成对方人身伤害的D.因故意造成对方财产损失的E.因重大过失造成对方财产损失的73.1999 年 10 月 1 日我国实施合同法后，建设部与国家工商行政管理局联合颁布了( )，使这些示范文本更符合市场经济的要求，对完善建设工程合同管理制度起到了极大的推动作用。（分数：2.00）A.建设工程施工合同(示范文本)B.建设工程勘察合同(示范文本)C.建设工程设计合同(示

30、范文本)D.建设工程招投标合同(示范文本)E.建设工程委托监理合同(示范文本)74.FIDIC施工合同条件规定，合同履行中涉及的几个期限的概念包括( )。（分数：2.00）A.合同工期B.施工期C.延误工期D.合同有效期E.缺陷通知期75.FIDIC分包合同条件规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表首先对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除( )等后，核准该阶段应付给分包商的金额。（分数：2.00）A.分包管理费B.对分包施工支援的实际应收款项C.预付款D.保留金E.材料费、设备费76.FIDIC分包合同条件规定，关于划分分包合

31、同责任基本原则的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函B.没有征得业主同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去C.任何不应由分包商承担的责任事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿D.业主应保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿E.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定77.以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。（分数：2.00）A.指定代理B.法定代理C.转代理D.委托代理E.无权代理78.虽然投标书的设计方案各异需要评

32、审的内容很多，但大致可以归纳为( )。（分数：2.00）A.设计方案的优劣B.设计进度快慢C.投入、产出经济效益比较D.参与人员的权威性E.设计资历和社会信誉79.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括( )。（分数：2.00）A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付80.保证担保的范围包括( )。（分数：2.00）A.抵押物的全款B.主债权及利息C.违约金D.损害赔偿金E.实现债权的费用建设工程合同管理-119 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.非受要约人向要约人作出的接受要

33、约的意思表示是( )。 A承诺 B要约 C要约邀请 D新要约（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d 的准备工作时间。 A14 B21 C42 D84（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于( )。 A合同约定的合同价款 B追加的合同价款 C工程预付款 D工程进度款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为工程预付款的约定。施工合同的支付程序中是否有预付

34、款，取决于工程的性质、承包工程量的大小以及发包人在招标文件中的规定。预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。在专用条款内应约定预付款总额、一次或分阶段支付的时间及每次付款的比例(或金额)、扣回的时间及每次扣回的计算方法、是否需要承包人提供预付款保函等相关内容。4.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是( )。 A有偿合同 B无偿合同 C计划合同 D诺成合同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.关于抵押权实现的表述中，不正确的是( )。 A抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有 B抵押物折价或

35、者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿 C债务履行期届满抵押权人未受清偿的，协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼 D债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为抵押权的实现。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。6.施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由( )在专用条款内

36、约定。 A监理人 B发包人 C承包人 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在( )d内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。 A7 B15 C28 D30（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.在施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是( )。 A战争 B动乱 C爆炸 D洪水（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.FIDIC施工合同条件规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括( )。 A在合同的解释方面有经验 B对承包合同的

37、履行有经验 C能流利地使用合同中规定的交流语言 D在仲裁方面有高的声望（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为争端裁决委员会。争端裁决委员会属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同争议的调解，但其性质则属于个人委托。成员应满足以下要求：对承包合同的履行有经验；在合同的解释方面有经验；能流利地使用合同中规定的交流语言。10.永久工程的大型设备一般情况下由( )采购。 A供货人 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.关于继续履行的相关叙述中，不正确的是( )。 A承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任 B特别是金

38、钱债务，违约方必须继续履行 C当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬 D继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点为承担违约责任方式中的继续履行。继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行。特别是金钱债务，违约方必须继续履行，因为金钱是一般等价物，没有别的方式可以替代履行。因此，当事人一方未支付价款或

39、者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。12.建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A10% B15% C30% D50%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.违反法律、行政法规的强制性规定的合同是( )。 A有效的 B无效的 C可变更的 D效力待定的（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.委托监理合同中，由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可单方面提出( )。 A终止合同 B暂停合同 C撤销合同 D变更合同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.FIDIC施工合同条件规定，预

40、付款又称动员预付款，是业主为了帮助( )解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。 A承包商 B分包商 C工程师 D指定分包商（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.按照我国合同法的分类，材料采购合同属于( )。 A委托合同 B买卖合同 C合伙合同 D运输合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.对合同内容中数量的说法，不正确的是( )。 A数量是衡量合同标的多少的尺度，以数字和计量单位表示 B施工合同中的数量主要体现的是工程款的多少 C数量必须严格按照国家规定的法定计量单位填写，以免当事人产生不同的理解 D没有数量或数量的规定不明确，当事人双方权

41、利义务的多少，合同是否完全履行都无法确定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和( )。 A平均赔偿限额 B最高赔偿限额 C有限赔偿限额 D最低赔偿限额（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.甲公司欠某供应商 1000 万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的 1000 万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。 A应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任 B乙公司与丙公司均不承担清偿责任 C应当由甲公司承担全部债务 D应当由乙公司承担全部债务（分数：1.00）A. B.C.D

42、.解析：20.合同鉴证由( )办理。 A市级以上工商行政管理机关 B县级以上税务管理机关 C县级以上工商行政管理机关 D县级以上公安机关（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；( )应为检验和试验提供便利条件。 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.对于合同转让的相关叙述中，不正确的是( )。 A合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利 B合同的转让包括债权转让和债务

43、承担两种情况，但当事人不得将权利义务一并转让 C合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位 D合同的权利、义务的转让，除另有约定外，原合同的当事人之间以及转让人与受让人之间应当采用书面形式（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为合同转让。民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利。合同的权利、义务的转让，除另有约定外，原合同的当事人之间以及转让人与受让人之间应当采用书面形式。合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。合同的转让包括债权转让和债务承担两种情况，当

44、事人也可将权利义务一并转让。23.对于建设工程合同的纠纷一般都适用( )的专属管辖。 A被告住所地 B合同签订地 C原告住所地 D不动产所在地（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为地域管辖。我国民事诉讼法也允许合同当事人在书面协议中选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。对于建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。24.发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，确定双方权利和义务的协议是建设工程( )。 A施工合同 B勘察设计合同 C委托监理合同 D物资采

45、购合同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.关于合同生效的时间的说法中，有误的是( )。 A书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效 B口头合同自受要约人承诺时生效 C法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效 D合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.FIDIC分包合同条件规定，关于分包工程的合同价格，表述不正确的是( )。 A分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格 B由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进

46、行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费 C分包合同的价格等于主合同中所约定的该部分工程价格 D承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为 FIDIC分包合同条件下分包工程的合同价格。承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格。由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费，并非将主合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格。27.合同中对价款或报酬约定不明的，按( )。 A订立合同时支付价款一方的市场价格履行 B订立合同时收取价款一方的市场价格履行 C订立合同时履行地的市场价格履行 D订立合同时双方主要办事机构所在地的市场价格履行（分数：1.00）A.