【工程类职业资格】建设工程合同管理-118及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-118及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-118及答案解析.doc（45页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-118 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。 A委托代理 B转代理 C意定代理 D指定代理或法定代理（分数：1.00）A.B.C.D.2.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是( )。 A在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点 B采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点 C采用数据电文形式订立合同的，但没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点 D如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合

2、同成立（分数：1.00）A.B.C.D.3.设备采购合同通常采用( )，在合同交货期内为不变价格。 A要式合同 B非计划合同 C固定总价合同 D单务合同（分数：1.00）A.B.C.D.4.F1DIC施工合同条件规定，在施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每( )个月都应向工程师提交进度报告。 A1 B2 C3 D4（分数：1.00）A.B.C.D.5.某施工单位的材料员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )合同。 A无效 B有效

3、C可撤销 D效力待定（分数：1.00）A.B.C.D.6.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在( )中承诺的竣工时间。 A中标书附录 B投标书附录 C中标书 D投标书（分数：1.00）A.B.C.D.7.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。 A2 B3 C4 D6（分数：1.00）A.B.C.D.8.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。 A合同履行 B合同转让 C合同变更 D合同成立（分数：1.00）A.B.C.D.9.对要约撤回的说法中，不正确的是( )。 A要约不得撤回 B受要约人做出承诺之后，要约人不得撤回要约 C

4、撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达或同时到迭受要约人 D要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示（分数：1.00）A.B.C.D.10.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是( )。 A投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答 B回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准 C招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源 D招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标

5、的公开和公平，但不必说明问题的来源（分数：1.00）A.B.C.D.11.保证的方式分为( )。 A一般保证和连带保证 B一般保证和部分保证 C连带保证和部分保证 D部分保证和特殊保证（分数：1.00）A.B.C.D.12.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。 A有效 B无效 C可变更、可撤销 D效力待定（分数：1.00）A.B.C.D.13.FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供( )，接受预付款前应提供预付款担保。 A留置担保 B保证担保 C抵押

6、担保 D履约担保（分数：1.00）A.B.C.D.14.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内以投标截止日期 q前第 28天定义为( )作为业主与承包商划分合同风险的时问点。 A“起点日” B“划分日” C“基准日” D“合作日”（分数：1.00）A.B.C.D.15.招标人( )d 内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A确定中标人后 15 B确定中标人后 30 C开标后 15 D开标后 30（分数：1.00）A.B.C.D.16.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，( )一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。 A监理单位 B发包人 C设计

7、单位 D总监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.17.因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做( )。 A工程变更索赔 B合同被迫终止索赔 C工程延误索赔 D意外风险和不可预见因素索赔（分数：1.00）A.B.C.D.18.建设工期不足 1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A10% B15% C30% D50%（分数：1.00）A.B.C.D.19.某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前 1个月，评标优惠 20万元。某投标人报价为800万元，工期提前 1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。 A800 B780 C820 D760（分数

8、：1.00）A.B.C.D.20.一般说来，依法成立的合同，自( )生效。 A成立时 B登记后 C交付定金后 D备案后（分数：1.00）A.B.C.D.21.FIDIC施工合同条件规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由( )承担。 A业主 B承包商 C政府监督部门 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.22.FIDIC施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了( )。 A证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准 B判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工 C考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中

9、技术规范的要求 D确定业主应保证履行给承包商付款的义务（分数：1.00）A.B.C.D.23.合同双方应在( )内约定成本构成和酬金的计算方法。 A协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.24.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人配合施工的义务不包括( )。 A设计交底 B与监理人进行配合共同监理 C解决施工中出现的设计问题 D工程验收（分数：1.00）A.B.C.D.25.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，( )是处理无效合同的主要方式。 A赔偿损失 B赔礼道歉 C返回财产 D追缴财产，收归国有（分数：1.00）A.B.C.D.26.施工合同履行

10、过程中，竣工后的试车组织和试车工作由( )负责。 A承包人 B发包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.27.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。 A7 B14 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.28.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由( )名成员组成。 A1 B2 C3 D4（分数：1.00）A.B.C.D.29.监理人在应当获得监理酬金之日起 30 d内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止

11、合同通知。如果( )d 内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。 A3 B7 C10 D14（分数：1.00）A.B.C.D.30.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，导致设计工作内容变更的原因不包括( )。 A委托任务范围内的设计变更 B委托其他设计单位完成的变更 C不可抗力事件的影响 D发包人原因的重大设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.31.确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的( )水平。 A公平性 B平等性 C竞争性 D信用性（分数：1.00）A.B.C.D.32.工程师应当有较强的风险意识，不包括( )。 A及时识别可能发生不可抗力风险的因素 B督促当事人转移

12、或分散风险 C监督发包人采取有效的防范措施 D不可抗力事件发生后能够采取有效手段尽量减少损失（分数：1.00）A.B.C.D.33.关于安装工程一切险的赔偿金额的表述，不正确的是( )。 A在特殊情况下，赔偿金额可以超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额 B保险人对每次事故引起的赔偿金额以政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准 C保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准 D在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿限额不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额（分数：1.00）A.B.C.D.34.下列关于再施工合同履行过程中，竣工前

13、单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括( )。 A向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人 B前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件 C试车通知，前者包括试车内容、时间、地点，后者包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求 D试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字（分数：1.00）A.B.C.D.35.下列财产中，不可以作为抵押物的是( )。 A抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产 C耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权 D抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、

14、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权（分数：1.00）A.B.C.D.36.按照我国合同法的规定，承担违约责任的条件采用( )。 A过错责任原则 B严格责任原则 C无过错责任原则 D惩罚性责任原则（分数：1.00）A.B.C.D.37.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为( )的组成部分。 A施工文件 B合同文件 C监理文件 D竣工检验文件（分数：1.00）A.B.C.D.38.下列关于施工合同履行过程中，工程分包表述错误的是( )。 A工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务 B承包人又提出分包要求，则需要经过发包人的书面同意 C经过发包人同

15、意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意 D发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成（分数：1.00）A.B.C.D.39.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出( )。 A扣除税金后的监理酬金总额 B监理酬金总额 C正常的监理酬金与税金总额 D正常的监理酬金与利润总额（分数：1.00）A.B.C.D.40.根据违约责任的规定，材料采购合同采购方的违约责任不包括( )。 A交货数量与合同不符 B货物交接地点错误的责任 C不按合同约定接受货物 D逾期付款（分数：1.00）A.B.C.D.41.关于要约和承诺生效的

16、表述，有误的是( )。 A要约到达受要约人时生效 B承诺的通知发出时生效 C采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间 D采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间（分数：1.00）A.B.C.D.42.针对合同变更的叙述中，不正确的是( )。 A合同变更必须针对有效的合同 B协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同 C如果当事人对合同的变更约定不明确视为已变更 D合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成

17、的协议（分数：1.00）A.B.C.D.43.在房地产开发项目的施工中，施工企业对房地产是没有处分权的，如果施工企业将施工的商品房卖给他人，则该买卖合同( )。 A有效 B无效 C效力待定 D自始无效（分数：1.00）A.B.C.D.44.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是( )。 A主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同 B从合同是以主合同的存在为存在前提的合同 C主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止 D借款合同是典型的从合同（分数：1.00）A.B.C.D.45.FIDIC分包合同条件规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有( )，应收取相应的分包管理费。 A对分包工作内容的审查

18、责任 B对分包工程的批准责任 C对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任 D对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任（分数：1.00）A.B.C.D.46.某施工合同履行过程中，承包商发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合约定的标准，则承包人由此增加的费用由( )承担。 A承包人 B发包人 C公路管理部门 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.47.不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。 A比例计算法 B网络图分析法 C分部组合估价法 D定额估价法（分数：1.00）A.B.C.D.48.合同法律关系的( )是合同的具体要

19、求，决定了合同法律关系的性质。 A主体 B客体 C行为 D内容（分数：1.00）A.B.C.D.49.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后( )d 内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。 A4 B28 C30 D34（分数：1.00）A.B.C.D.50.FIDIC分包合同条件规定，分包合同的价格应为( )。 A承包商发出的“中标通知书”中接受的价格 B分包商提出的估算价格 C工程师确定的价格 D通过业主同意的价格（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.投标文件对招标文件实质性要求

20、和条件响应的偏差分为重大偏差和细微偏差两类。其中，未作实质性响应的重大偏差包括( )。（分数：2.00）A.投标附有招标人不能接受的条件B.明显不符合技术规格、技术标准的要求C.按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章D.投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限E.按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保无瑕疵52.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人的情况包括( )。（分数：2.00）A.承包人破产、倒闭B.施工过程中，承包人中途毁约C.施工过程中，任意中断工程，或不按规定施工D.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者

21、保证书E.未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻53.表见代理一般应当具备的条件有( )。（分数：2.00）A.相对人善意且无过失B.无代理权人通过订立合同取得代理权C.合同当事人违反了法律规定的条件而进行代理行为D.客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由E.表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理54.承担违约责任的方式包括( )。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.恢复名誉55.保证合同应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.保证的方式B.保证的期间C.保证担保的范围D.债务人

22、履行债务的期限E.债权人单方认为需要约定的其他事项56.工程师对索赔的预防和减少应做到( )。（分数：2.00）A.审查索赔证据B.尽量为承包人提供力所能及的帮助C.正确理解合同规定D.建立和维护工程师处理合同事务的威信E.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调57.FIDIC施工合同条件规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括( )。（分数：2.00）A.合同的有效期限B.合同类型特点C.发生应由业主承担责任的事件D.可调价合同E.承包商延误工期或提前竣工58.公开招标的优点是( )。（分数：2.00）A.工作量较小B.投标竞争激烈C.

23、耗费时间短、费用少D.招标人可以在较广的范围内选择中标人E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价59.承包人的索赔程序通常可分为( )等步骤。（分数：2.00）A.承包人提出索赔要求B.工程师审核索赔报告C.确定合理的补偿额D.工程师审查索赔处理E.承包人是否接受最终索赔处理60.FIDIC施工合同条件规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括( )。（分数：2.00）A.选择分包单位的权利不同B.业主对分包商利益的保护不同C.工程款的支付开支项目不同D.分包合同的工作内容不同E.业主对分包商违约行为承担责任的范

24、围不同61.合同鉴证的作用有( )。（分数：2.00）A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，避免合同纠纷B.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，提高判决率C.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率E.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同62.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有( )。（分数：2.00）A.经营业务费B.交通费、差旅费、办公设施费C.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等D.用于该项工程监理人员的其他专项

25、开支，包括差旅费、补助费等E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用63.施工合同履行过程中，竣工工程抽查的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.工程观感质量B.工程质量保证资料及有见证取样检测报告C.地基基础、主体结构及工程安全检测报告和抽查检测D.单项与单位工程质量评定资料和隐蔽工程验收记录E.水、电、暖、通等工程重要部位、使用功能试验资料及使用功能抽查检测记录64.合同的书面形式包括( )等，这些可以有形地表现所载内容的形式。（分数：2.00）A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证65.施工合同履行过程中，应由( )向验收组汇报工程合同履约情况和在工

26、程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。（分数：2.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.设计单位E.预算单位66.建设工程委托监理合同中，委托人的权利有( )。（分数：2.00）A.授予监理人权限的权利B.对其他合同承包人的选定权C.完成监理任务后获得酬金的权利D.委托监理工程重大事项的决定权E.对监理人履行合同的监督控制权67.要约邀请的表现形式包括( )。（分数：2.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.商业广告D.招股说明书E.材料订单68.FIDIC施工合同条件规定，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图

27、纸B.后续法规调整引起的延误C.承包商原因检验导致施工的延误D.发生不可抗力事件的影响E.业主提前占用工程导致对后续施工的延误69.建设工程委托监理合同中，监理人协助委托人选择承包人的工作可能包括( )。（分数：2.00）A.组织现场考察B.帮助起草招标文件C.邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录D.参与评标E.工程设计变更审批70.仲裁协议的作用主要有( )。（分数：2.00）A.避免了违约责任的发生B.排除了法院对纠纷的管辖权C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件71.下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有( )。

28、（分数：2.00）A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.建设工程质量不合格D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 h72.设备安装工程的竣工验收阶段，有关组织试车的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.单机无负荷试车由发包人组织B.单机无负荷试车由承包人组织C.联动无负荷试车由发包人组织D.联动无负荷试车由承包人组织E.竣工后的试车由承包人组织73.FIDIC施工合同条件规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括( )。（分数：2.00）A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染

29、等B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波74.FIDIC施工合同条件规定，关于竣工检验和移交工程的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前 14 d以书面形式向工程师申请颁发接收证书B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日D.工程师接到承包商申请

30、后的 28 d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工75.下列关于施工过程中检查和返工表述正确的是( )。（分数：2.00）A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延B.经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担76.FI

31、DIC施工合同条件规定，承包商向工程师报送的竣工报表内容包括( )。（分数：2.00）A.应退还的部分保留金B.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额C.要求的索赔款D.承包商根据合同应支付给他的实际总额E.到工程接收证书中指明的竣工日止，根据合同完成全部工作的最终价值77.合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为( )。（分数：2.00）A.合同中约定了履行的顺序B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务78.代理的特征包括( )。（分数：2.00

32、）A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以代理人的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志79.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，施工图设计的内容包括( )。（分数：2.00）A.编制技术设计文件B.提出技术设计计划C.结构设计D.编制施工图设计文件E.建筑设计80.设备制造阶段，采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进行检杏和试验，具体内容可能包括( )等。（分数：2.00）A.配套的辅助设备B.监造的部套C.监造方式D.每套的监造内容E.检验的数量

33、建设工程合同管理-118 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。 A委托代理 B转代理 C意定代理 D指定代理或法定代理（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是( )。 A在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点 B采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点 C采用数据电文形式订立合同的，但没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点 D如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生

34、效时合同成立（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.设备采购合同通常采用( )，在合同交货期内为不变价格。 A要式合同 B非计划合同 C固定总价合同 D单务合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.F1DIC施工合同条件规定，在施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每( )个月都应向工程师提交进度报告。 A1 B2 C3 D4（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.某施工单位的材料员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为

35、( )合同。 A无效 B有效 C可撤销 D效力待定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在( )中承诺的竣工时间。 A中标书附录 B投标书附录 C中标书 D投标书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。 A2 B3 C4 D6（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点为申请撤销裁决。人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起 2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。8.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。 A合同履行 B合同转让

36、 C合同变更 D合同成立（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.对要约撤回的说法中，不正确的是( )。 A要约不得撤回 B受要约人做出承诺之后，要约人不得撤回要约 C撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达或同时到迭受要约人 D要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示（分数：1.00）A. B.C.D.解析：10.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是( )。 A投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答 B回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为

37、准 C招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源 D招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为解答招标人质疑的注意事项。投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。11.保证的方式

38、分为( )。 A一般保证和连带保证 B一般保证和部分保证 C连带保证和部分保证 D部分保证和特殊保证（分数：1.00）A. B.C.D.解析：12.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。 A有效 B无效 C可变更、可撤销 D效力待定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供( )，接受预付款前应提供预付款担保。 A留置担保 B保证担保 C抵押担保 D履约担保（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.FI

39、DIC施工合同条件规定，通用条件内以投标截止日期 q前第 28天定义为( )作为业主与承包商划分合同风险的时问点。 A“起点日” B“划分日” C“基准日” D“合作日”（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.招标人( )d 内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A确定中标人后 15 B确定中标人后 30 C开标后 15 D开标后 30（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，( )一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。 A监理单位 B发包人 C设计单位 D总监理工程师（分数：1.00）A.B

40、. C.D.解析：17.因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做( )。 A工程变更索赔 B合同被迫终止索赔 C工程延误索赔 D意外风险和不可预见因素索赔（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.建设工期不足 1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A10% B15% C30% D50%（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前 1个月，评标优惠 20万元。某投标人报价为800万元，工期提前 1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。 A800 B780 C820 D760（分数：1.00）A.B.

41、 C.D.解析：本题考核的知识点为评标价法评标。评标委员会首先通过对各投标书的审查淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，加到该标书的报价上形成评标价。以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值。20.一般说来，依法成立的合同，自( )生效。 A成立时 B登记后 C交付定金后 D备案后（分数：1.00）A. B.C.D.解析：2

42、1.FIDIC施工合同条件规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由( )承担。 A业主 B承包商 C政府监督部门 D工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.FIDIC施工合同条件规定，设置缺陷通知期的目的是为了( )。 A证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准 B判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工 C考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求 D确定业主应保证履行给承包商付款的义务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为缺陷通知期的内容。缺陷通知期即国

43、内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。尽管工程移交前进行了竣工检验，但只是证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准，设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。因此，从开工之日起至颁发履约证书日止，承包商要对工程的施工质量负责。23.合同双方应在( )内约定成本构成和酬金的计算方法。 A协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计人配合施工的义务不包括( )。 A设计交底 B与监理人进行配合共同监理 C解决施工中

44、出现的设计问题 D工程验收（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，( )是处理无效合同的主要方式。 A赔偿损失 B赔礼道歉 C返回财产 D追缴财产，收归国有（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由( )负责。 A承包人 B发包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。 A7 B14 C28 D30（分数：1.00）A. B.C.D.解析：28.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由( )名成员组成。 A1 B2 C3 D4