【工程类职业资格】建设工程合同管理-106及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-106及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-106及答案解析.doc（44页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-106 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在施工合同履行过程中，关于安全施工说法不正确的是( )。 A承包人应遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患 B承包人采取安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担 C承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责 D发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用（分数：1.00）A.B.C.D.2.承担违约责任的主要方式是( )。 A继续履行 B支付违约金 C赔偿损失 D采取补救措施（分数：1.00

2、）A.B.C.D.3.附生效期限的合同，( )。 A自期限界至时生效 B自期限成就时生效 C自期限届满时生效 D自条件成就时失效（分数：1.00）A.B.C.D.4.下列财产中，可以进行抵押的是( )。 A土地所有权 B依法被查封、扣押、监管的财产 C所有权、使用权不明或者有争议的财产 D抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产（分数：1.00）A.B.C.D.5.合同众多的分类方法中，( )的目的在于确立合同的生效时间。 A诺成合同与实践合同 B计划合同与非计划合同 C要式合同与不要式合同 D主合同与从合同（分数：1.00）A.B.C.D.6.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被

3、代理人的名义订立的合同，( )。 A未经被代理人追认，由被代理人和代理人承担连带责任 B未经被代理人追认，对被代理人发生效力，由被代理人承担责任 C经被代理人追认，时被代理人不发生效力，由行为人承担责任 D未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.7.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是( )。 A公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则 B在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席 C开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况 D开标后，只允许

4、招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件（分数：1.00）A.B.C.D.8.建设工程委托监理合同中注明的开始口至完成日是指( )。 A监理人的责任期 B监理合同的有效期 C监理人完成包括附加和额外工作的时间 D完成正常监理工作预定的时间（分数：1.00）A.B.C.D.9.构成民事赔偿责任的首要条件是( )。 A缔约当事人有过错 B损害事实 C合同尚未成立 D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A.B.C.D.10.甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同的规定，该合同为( )合同。 A有效 B无效 C效力待定 D可变更、可撤销（分数：1.00）

5、A.B.C.D.11.下列关于工程师和承包人共同检验建没工程项目的表述错误的是( )。 A工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验 B验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收 C如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前 24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求 D若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收（分数：1.00）A.B.C.D.12.施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，( )在试车记录上签字。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.

6、C.D.13.FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指( )。 A由承包商填写并随投标函一起提交的文件 B在合同协议书或中标函中列明范围的文件 C承包商负责采购材料和设备需提供的样本 D业主的设备和免费提供的材料（分数：1.00）A.B.C.D.14.投标保证的有效期限一般是( )。 A从招标截止日起到确定中标人止 B从投标截止日起到确定中标人止 C从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止 D从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止（分数：1.00）A.B.C.D.15.在交货质量检验中，接到采购方的书面异议通知后，供货方应在( )d 内(或合同商定的时

7、间内)负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。 A10 B15 C18 D20（分数：1.00）A.B.C.D.16.FIDIC分包合同条件规定，为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的( )。 A履约保函 B预付款保函 C投标保函 D支付保函（分数：1.00）A.B.C.D.17.对留置的相关表述中，不正确的是( )。 A留置权可以通过合同约定产生 B由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使 C留置权以债权人合法占有对方财产为前提，并且债务人的债务已经到了履行期 D在承揽合同中，定做方逾期不领取其定做物的，承揽方有权将该定做物折价、拍卖、变卖，并从中优

8、先受偿（分数：1.00）A.B.C.D.18.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是( )。 A有效合同 B无效合同 C效力待定合同 D可变更或可撤销的合同（分数：1.00）A.B.C.D.19.关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是( )。 A给付货币的，在接收货币一方所在地履行 B给付货币的，在给付货币一方所在地履行 C交付不动产的，在不动产所在地履行 D除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行（分数：1.00）A.B.C.D.20.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商是由业主指定、选定，完成某项特定工作内容并与

9、( )签订分包合同的特殊分包商。 A一般分包商 B工程师 C发包人 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D.21.根据合同法的规定，合同变更的必要条件是( )。 A互惠互利 B协商一致 C变更合同主体 D变更合同内容（分数：1.00）A.B.C.D.22.下列关于建设施工合同具有的特点，表述错误的足( )。 A施工合同标的的特殊性表现在“单件性”上 B建筑物的施工由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，使得工期都较长(与一般工业产品的生产相比) C在较长的合同期内，双方履行义务往往会受到不可抗力、履行过程中法律法规政策的变化等影响，导致施工合同期限延长 D施工合同履行的当事人有多个，

10、履行过程中涉及的主体有许多种（分数：1.00）A.B.C.D.23.施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前( )d。 A7 B14 C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.24.因发包人未按合同要求提供施工条件，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。 A工程延误索赔 B工程变更索赔 C合同被迫终止的索赔 D工程加速索赔（分数：1.00）A.B.C.D.25.监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委

11、托人已签订工程保修责任书，( )，监理合同才终止。 A至约定的日历天数 B至合同约定终止之日 C至正常监理工作预定的时间 D至监理人收到监理报酬尾款之日（分数：1.00）A.B.C.D.26.当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为( )。 A格式条款 B仲裁条款 C固定条款 D质量条款（分数：1.00）A.B.C.D.27.合同鉴证可以到( )工商行政管理机关办理。 A合同签订地、当事人的办公场所 B合同履行地、当事人住所地 C合同签订地、合同履行地 D当事人住所地、合同登记地（分数：1.00）A.B.C.D.28.评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有

12、投标都不符合招标文件的要求，可以( )。 A直接发包 B否决所有投标 C内部定标 D选择投标书中报价最低者中标（分数：1.00）A.B.C.D.29.对指定代理的叙述不正确的是( )。 A在指定代理中，被指定的人称为指定代理人 B依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人 C指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用 D指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理（分数：1.00）A.B.C.D.30.施工合同履行过程中，由发包人组织工程竣工验收，验收过程不包括( )。 A查验工程实体质量 B验收组审阅勘察、设计、施工、预算单位提供的工程档案资料 C验收组通过查验后，对工

13、程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见 D发包人、承包人、勘察、设计、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况（分数：1.00）A.B.C.D.31.在交货质量检验中，质量验收的方法不包括( )。 A经验鉴别法 B化学试验法 C物理试验法 D生物试验法（分数：1.00）A.B.C.D.32.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔( )d 向工程师报告一次受害情况。 A7 B14 C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.33.FIDIC施工二合同条件规定，承包商通知工程师在竣工检

14、验日期之后，工程师应指定在该日期后( )d内的某日进行检验。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D.34.超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为( )。 A要约 B承诺 C新要约 D要约邀请（分数：1.00）A.B.C.D.35.依据建设工程设计合同(示范文本)的规定，技术设计阶段的工作任务不包括( )。 A编制技术设计文件 B提出技术设计计划 C设备设计 D参加初步审查，并作必要修正（分数：1.00）A.B.C.D.36.非招标工程的合同价款，由当事人双方依据( )协商后，填写在协议书内。 A工程监理书 B工程预算书 C工程施工书 D工程勘察设计书（分数：

15、1.00）A.B.C.D.37.关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法，不正确的是( )。 A抵押物已登记的先于未登记的受偿 B抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿 C抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿 D抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿（分数：1.00）A.B.C.D.38.采用邀请招标的，邀请对象的数目以( )。 A35 家为宜，但不应少于 3家 B57 家为宜，但不应少于 3家 C35 家为宜，但不应少于 5家 D57 家为宜，但不应少于 5家（分数：

16、1.00）A.B.C.D.39.施工合同范本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，不可以向承包人发出变更通知的是( )。 A增减合同中约定的工程量 B改变有关工程的施工时间和顺序 C其他有关工程变更需要的工作 D更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸（分数：1.00）A.B.C.D.40.关于工程师有处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是( )。 A对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付 B对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分 C在工程师与承包人共同协商确定给

17、承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面作出处理决定 D在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录（分数：1.00）A.B.C.D.41.施工合同履行过程中，可以采用按月计量支付、按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是( )。 A合同约定的合同价款 B追加的合同价款 C工程预付款 D工程进度款（分数：1.00）A.B.C.D.42.当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是( )。 A合同终止 B合同转让 C合同变更 D权利和义务同时转让（分数：1.00）A.B.C.D.43.根据 FID

18、IC施工合同条件的规定，关于履约担保的保证期限，表述不正确的是( )。 A履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而非到工程师颁发工程接收证书为止 B工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明，承包商还应承担的义务仅为保修义务 C履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止 D范本中推荐的履约保函格式内说明，如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比（分数：1.00）A.B.C.D.44.FIDIC施工合同条件规定，合同工期在合同条件中用( )的概念。 A“开工令” B“结清单” C“竣工时间” D“接受的合同款额”（分数

19、：1.00）A.B.C.D.45.由于签订合同时在工程量清单内开列的工程量是估计工程量，实际施工可能与其有差异，因此发包人支付( )前应对承包人完成的实际工程量予以确认或核实，按照承包人实际完成永久工程的工程量进行支付。 A合同约定的合同价款 B追加的合同价款 C工程预付款 D工程进度款（分数：1.00）A.B.C.D.46.FIDIC分包合同条件规定，对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理的是( )。 A业主 B政府监督管理部门 C承包商 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.47.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列有关合同生效的表述不正确的是( )。 A设计合同经

20、双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效 B设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金 C如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延 D发包人应在合同签字后的 5日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志（分数：1.00）A.B.C.D.48.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在( )合同价的范围内约定具体数额或百分比。 A0.03%0.2% B0.06%0.2% C0.06%0.3% D0.2%0.3%（分数：1.00）A.B.C.D.49.有独立经费的机关从( )之日起，具有

21、法人资格。 A成立 B核准登记 C纳税 D合并（分数：1.00）A.B.C.D.50.某范本在维持土木工程施工合同条件(1988 年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订，那么这个范本是( )。 A简明合同格式 B施工合同条件 C设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件 D生产设备和设计施工合同条件（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC施工合同条件规定，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容有( )。（分数：2.00）A.中标函B.暂列金额C.投标函D.竣工检验E.合同涉及的第三方52

22、.FIDIC在 1999年出版了施工合同条件范本，这个新的版本的重大改动包括( )。（分数：2.00）A.合同的适用条件更为广泛B.通用条件的条款结构发生改变C.通用条件的条款更具备操作性D.对业主的职权规定得更为明确E.补充了部分新内容53.委托人对监理人履行合同的监督权利体现在( )。（分数：2.00）A.对监理人员的控制监督B.对合同履行的监督权C.对委托监理工程重大事项的决定权D.授予监理人权限的权利E.对监理合同转让和分包的监督54.不属于我国合同法中规范的合同包括( )。（分数：2.00）A.收养协议B.婚姻协议C.买卖合同D.加工承揽合同E.劳动合同55.工程承包活动中采用的(

23、)均属于固定价格合同。（分数：2.00）A.单价合同B.总价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同56.当事人以( )财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。（分数：2.00）A.土地使用权B.城市房地产C.林木D.航空器、船舶E.支票57.招标公告或投标邀请函的具体格式可由招标人自定，内容一般包括( )。（分数：2.00）A.招标单位名称B.建设项目资金来源C.招标工程项目的成本D.购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项E.工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍58.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的程序的内容包括( )。（分数：2.00）

24、A.双方协商B.诉讼C.提交工程师决定D.提交争端裁决委员会决定E.仲裁59.申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料包括( )。（分数：2.00）A.合同副本B.有关专项许可证的正本或者副本C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件D.申请鉴证经办人的资格证明E.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书60.监理合同规定的监理人应完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.预算工作B.设计工作C.附加工作D.额外工作E.正常工作61.建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，具体包括( )。（分数：2.00）A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转

25、移财产所有权为目的B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款C.出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为代价D.买卖合同是双务、有偿合同，也可以是无偿合同E.买卖合同是诺成合同62.依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有( )。（分数：2.00）A.是否有毁约被驱逐的历史B.对工程总投资的影响C.施工内容的专业要求D.施工现场条件E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求63.缔约过失责任的构成条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.合同已经生效E.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

26、64.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，在合同履行管理期间，发包人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责审查各阶段设计文件B.按时提供设计依据文件C.为设计人提供施工现场工作条件D.负责设计成果的报批手续E.保证设计质量65.按索赔目的分类施工，索赔可分为( )。（分数：2.00）A.工期索赔B.费用索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.意外风险和不可预见因素索赔66.社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事变所形成的客观事实，如( )。（分数：2.00）A.战争B.罢工C.禁运D.地震E.台风67.如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为

27、( )。（分数：2.00）A.口头形式B.书面形式C.电传形式D.法定形式E.约定形式68.在整个合同的形成和实施过程中，工程师对工程索赔的影响有( )。（分数：2.00）A.工程师受承包人委托进行工程项目管理B.工程师受发包人委托进行工程项目管理C.工程师对工程索赔具有最终裁定权D.工程师有处理索赔问题的权力E.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人69.FIDIC施工合同条件通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.合同协议书B.工程竣工合同C.合同专用条件D.工程监理合同E.合同通用条件70.人民法院审理民事案件，依照法律规定实行( )制度。（

28、分数：2.00）A.合议B.回避C.公开审判D.两审终审E.一审终局71.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括( )。（分数：2.00）A.债务转让权B.法定解除权C.撤销权D.代位权E.免责条款72.按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延的情况有( )。（分数：2.00）A.不可抗力B.设计变更和工程量增加C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件D.一周内由于承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 hE.工程师按合同约定提供所需指令、批准等

29、，致使施工不能正常进行73.FIDIC分包合同条件规定，承包商不承担逾期付款责任的情况包括( )。（分数：2.00）A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款E.工程师认可分包商报表中的某些款项74.我国招标投标法要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购的，总体范畴包括( )。（分数：2.00）A.国家投资、融资的项目B.施工单项合同估算价在 200万元人民币以上的项目C.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算

30、价在 100万元人民币以上的项目D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目75.FIDIC分包合同条件规定，为了让分包商充分了解主合同对分包工程规定的义务，承包商除了提供分包工程范围内的合同条件、图纸、技术规范和工程量清单外，还应提供( )。（分数：2.00）A.合同的投标书附录B.主合同中的工程量清单C.主合同中承包商的报价细节D.专用条件的副本E.通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节76.法人可分为( )两大类。（分数：2.00）A.行政法人B.事业法人C.企业法人D.非企业法人E.社团法人77.在施工合同履行过程中

31、，工期相应顺延的情况包括( )。（分数：2.00）A.发包人采购的材料设备不符合要求造成损失的B.对项目重新检验表明质量合格的C.由于发包人的原因暂停施工的D.由于承包人的原因暂停施工的E.未经工程师的同意对设计图纸或施工组织设计的变更造成损失的78.无效合同的法律后果包括( )。（分数：2.00）A.返还财产B.赔偿损失C.赔礼道歉D.恢复原状E.追缴财产，收归国有79.建设工程施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的( )等工作内容，确定双方权利和义务的协议。（分数：2.00）A.建筑施工B.设备安装C.设备修理D.设备调试E.工程保修80.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在

32、正常使用条件下的最低保修期限为( )。（分数：2.00）A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5年C.供热与供冷系统，为 1个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程，为 2年E.电气管线，为 2年建设工程合同管理-106 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在施工合同履行过程中，关于安全施工说法不正确的是( )。 A承包人应遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患 B承包人采取安全措施

33、不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担 C承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责 D发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.承担违约责任的主要方式是( )。 A继续履行 B支付违约金 C赔偿损失 D采取补救措施（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为承担违约责任的方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的

34、因违反合同可能造成的损失。这种方式是承担违约责任的主要方式。3.附生效期限的合同，( )。 A自期限界至时生效 B自期限成就时生效 C自期限届满时生效 D自条件成就时失效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.下列财产中，可以进行抵押的是( )。 A土地所有权 B依法被查封、扣押、监管的财产 C所有权、使用权不明或者有争议的财产 D抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为可以进行抵押的财产。下列财产可以作为抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物；(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；(3)抵押人依法有权处分的国

35、有土地使用权、房屋和其他地上定着物；(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；(5)抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；(6)依法可以抵押的其他财产。5.合同众多的分类方法中，( )的目的在于确立合同的生效时间。 A诺成合同与实践合同 B计划合同与非计划合同 C要式合同与不要式合同 D主合同与从合同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，( )。 A未经被代理人追认，由被代理人和代理人承担连带责任 B未经被代理人追认，对被代理人发生效力，由被代理人承担责任 C

36、经被代理人追认，时被代理人不发生效力，由行为人承担责任 D未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是( )。 A公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则 B在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席 C开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况 D开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.建设工程委托监理合同中注明的开始口至完成日是指( )。

37、A监理人的责任期 B监理合同的有效期 C监理人完成包括附加和额外工作的时间 D完成正常监理工作预定的时间（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：9.构成民事赔偿责任的首要条件是( )。 A缔约当事人有过错 B损害事实 C合同尚未成立 D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同的规定，该合同为( )合同。 A有效 B无效 C效力待定 D可变更、可撤销（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为合同无效的类型。无效合同的主要类型包括：一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国

38、家利益的合同；恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；以合法形式掩盖非法目的的合同；损害社会公共利益的合同；违反法律、行政法规的强制性规定的合同。11.下列关于工程师和承包人共同检验建没工程项目的表述错误的是( )。 A工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验 B验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收 C如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前 24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求 D若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知

39、识点为工程检验程序。工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前 24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求，但延期不能超过 48 h。若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。12.施工合同履行过程

40、中，竣工前单机无负荷试车合格，( )在试车记录上签字。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.FIDIC施工合同条件规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指( )。 A由承包商填写并随投标函一起提交的文件 B在合同协议书或中标函中列明范围的文件 C承包商负责采购材料和设备需提供的样本 D业主的设备和免费提供的材料（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.投标保证的有效期限一般是( )。 A从招标截止日起到确定中标人止 B从投标截止日起到确定中标人止 C从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止 D从预付款支付之日起至发包人向承

41、包人全部收回预付款之日止（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.在交货质量检验中，接到采购方的书面异议通知后，供货方应在( )d 内(或合同商定的时间内)负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。 A10 B15 C18 D20（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.FIDIC分包合同条件规定，为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的( )。 A履约保函 B预付款保函 C投标保函 D支付保函（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.对留置的相关表述中，不正确的是( )。 A留置权可以通过合同约定产生 B由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须

42、依法行使 C留置权以债权人合法占有对方财产为前提，并且债务人的债务已经到了履行期 D在承揽合同中，定做方逾期不领取其定做物的，承揽方有权将该定做物折价、拍卖、变卖，并从中优先受偿（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是( )。 A有效合同 B无效合同 C效力待定合同 D可变更或可撤销的合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是( )。 A给付货币的，在接收货币一方所在地履行 B给付货币的，在给付货币一方所在地履行 C交付不动产的，在不动产所在

43、地履行 D除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商是由业主指定、选定，完成某项特定工作内容并与( )签订分包合同的特殊分包商。 A一般分包商 B工程师 C发包人 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.根据合同法的规定，合同变更的必要条件是( )。 A互惠互利 B协商一致 C变更合同主体 D变更合同内容（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.下列关于建设施工合同具有的特点，表述错误的足( )。 A施工合同标的的特殊性表现在“单件性”上 B建筑物的施工由于结构复杂、体积大

44、、建筑材料类型多、工作量大，使得工期都较长(与一般工业产品的生产相比) C在较长的合同期内，双方履行义务往往会受到不可抗力、履行过程中法律法规政策的变化等影响，导致施工合同期限延长 D施工合同履行的当事人有多个，履行过程中涉及的主体有许多种（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前( )d。 A7 B14 C28 D34（分数：1.00）A. B.C.D.解析：24.因发包人未按合同要求提供施工条件，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔，这种索赔叫

45、做( )。 A工程延误索赔 B工程变更索赔 C合同被迫终止的索赔 D工程加速索赔（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，( )，监理合同才终止。 A至约定的日历天数 B至合同约定终止之日 C至正常监理工作预定的时间 D至监理人收到监理报酬尾款之日（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为监理合同的有效期。通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，监理合同才终止。如果保修期间仍需监理人执行相应的监理工作，双方应在专用条款中另行约定。26.当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为( )。 A格式条款 B仲裁条款 C固定条款 D质量条款（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.合同鉴证可以到( )工商行政管理机关办理。 A合同签订地、当事人的办公场所 B合同履行地、当事人住所地 C合同签订地、合同履行地 D当事人住所地、合同登记地（分数：1.00）A.B.C. D.