【工程类职业资格】二级建造师房屋建筑工程管理与实务-2及答案解析.doc

《【工程类职业资格】二级建造师房屋建筑工程管理与实务-2及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】二级建造师房屋建筑工程管理与实务-2及答案解析.doc（16页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、二级建造师房屋建筑工程管理与实务-2 及答案解析(总分：135.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：15，分数：15.00)1.水准仪的主要功能是 _ 。（分数：1.00）A.测量水平角B.测量竖直角C.测量两点的水平距离D.测量两点高差2.发包人不按约定预付或发包人收到承包人要求预付的通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后 _ 天停止施工。（分数：1.00）A.7B.10C.15D.203.对无节奏流水施工具有的特点，错误的说法是 _ 。（分数：1.00）A.各施工过程在各施工段的流水节拍全不相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业

2、工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间4.质量管理和质量保证系列标准包括的两类具体措施是 _ 。（分数：1.00）A.质量管理标准和质量保障标准B.质量管理标准和质量保证模式标准C.预防措施和保障措施D.纠正措施和保障措施5.根据建筑工程施工质量验收统一标准(GB 5031X)-2001)的规定，以下强制性条文规定说法不正确的有 _ 。（分数：1.00）A.预制构件结构性能检验不合格的，不得用于混凝土结构B.钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂C.对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋不得继续使用D.当钢筋的品种、级别或规格需要

3、变更时，应办理设计变更6.能作为填土的是 _ 。（分数：1.00）A.含水量较小的黏性土B.有机物含量大于 8%的土C.含水量较大的黏性土D.硫酸盐含量大于 5%的土7.用两个以上指标的比率进行成本分析的方法称为 _ 。（分数：1.00）A.成本分析法B.对比法C.因素分析法D.比率分析法8.某道路工程划分为 4个施工过程，5 个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为 6天、4 天、4天、2 天，如果组织加快为成倍节拍流水施工，则流水施工期为 _ 天。（分数：1.00）A.40B.30C.24D.209.地基处理方法中，适用于处理地下水位较低，基槽经常处于较干燥状态的一般黏性土地基加固的是

4、 _ 。（分数：1.00）A.灰土垫层法B.夯实地基法C.挤密桩施工法D.深层密实法10.建筑工程在施工过程中，发生 _ 变更的情况，应当重新申请领取施工许可证。（分数：1.00）A.勘察单位B.设计单位C.建设单位或施工单位D.材料设备供应单位11.大体积混凝土养护中，以下预防早期温度裂缝的措施错误的是 _ 。（分数：1.00）A.选用低水化热的矿渣硅酸盐水泥B.提高水灰比，增加水泥用量C.降低混凝土出机温度和浇筑入模温度D.采用蓄水养护及时保温12.水泥进场复验的检查数量应按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥来确定，袋装不超过 _ 为一批，散装不超过 _ 为一批，每

5、批抽样不少于 1次。（分数：1.00）A.100 t，200 tB.100 t，300 tC.200 t，300 tD.200 t，500 t13.下列各项中，关于工程竣工验收的程序，说法正确的是 _ 。（分数：1.00）A.工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经监理工程师签署意见B.建设行政主管部门收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织建设、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制订验收方案C.建设单位应当在工程竣工验收 7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督

6、机构D.建设行政主管部门组织工程竣工验收14.当开挖的土体含水量大且不稳定，或边坡较陡、基坑较深、地质条件不好时，应 _ 。（分数：1.00）A.超平放线B.采取加固措施C.进行勘测D.确定开挖顺序15.砖砌过梁的技术要求，两端深入墙内不得少于 _ mm。（分数：1.00）A.120B.240C.360D.480二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)16.分部分项工程量清单包括 _ 。（分数：2.00）A.序号B.工程概况C.项目编码D.计量单位E.工程数量17.下列关于钢筋说法正确的是 _ 。（分数：2.00）A.构件按最小配筋率配筋时按等面积代换B.对重要受力构件，如吊车梁、薄腹

7、梁、桁架下弦等，不宜用 HPB235级光面钢筋代换变形(带肋)钢筋，以免使用时裂缝宽度过大C.对有抗震要求的框架，可以以强度等级较高的钢筋代替原设计中的钢筋D.钢筋冷拉：可采用控制应力或控制冷拉率的方法E.钢筋调直：当采用冷拉方法调直钢筋时，必须控制钢筋的冷拉率18.具体报价的方法有 _ 。（分数：2.00）A.不平衡报价法B.综合单价法C.先亏后盈法D.突然降价法E.增加替代方案法19.下列关于混凝土正确的说法是 _ 。（分数：2.00）A.混凝土的试配强度应比设计的混凝土强度标准值降低一个数值B.实验室配合比所用的砂石应都是干燥的C.施工配合比是根据砂石的实际含水率对实验室配合比调整得到的

8、D.应使混凝土在初凝前浇入模板并捣实完毕E.保证混凝土浇筑能连续进行20.按照承发包方式合同可分为 _ 。（分数：2.00）A.单位工程施工承包合同B.劳务承包合同C.工程项目总承包合同D.BOT合同E.勘察、设计或施工总承包合同21.混凝土强度必须达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 100%时， _ 的底模及其支架方可拆除。（分数：2.00）A.跨度6m 的板B.跨度6m 的梁C.跨度8m 的梁D.长度6m 的悬臂构件E.长度8m 的悬臂构件22.根据建设部、财政部联合颁发的建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)，建设安装工程费由 _ 组成。（分数：2.00）A.人工费B.间

9、接费C.利润D.税金E.材料费23.根据混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 502042002)的规定，模板安装一般项目的要求有 _ 。（分数：2.00）A.对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板B.模板的接缝不应漏浆C.在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处D.浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净E.在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内可有少量积水24.通用条款内容包括 _ 。（分数：2.00）A.双方一般权利和义务B.词语定义及合同文件C.工程概况D.合同价款与支付E.施工组织设计和工期25.项目经理部建立的原则有 _ 。（分数：2.00）A.根据项目管

10、理规划大纲确定的组织形式设立项目经理部B.按照企业的计划和项目经理的意愿设立项目经理部C.应使项目经理部成为弹性组织，随工程任务的变化而调整，不成为固化的组织D.项目经理部的部门和人员设置应面向现场，满足目标控制的需要E.项目经理部组建以后，应建立有益于组织运转的规章制度三、案例题(总题数：5，分数：100.00)26.A承包商承包的 B办公楼工程于 2002年 12月计划完成工程量清单如下表。 序号 分项编号 项目名称 计量单位 (m 3 ) 工程量 工料单价(元)合价(元) 1 1-1 人工挖土方一、二类 土 100 1.50 540.00 810.00 2 1-49 人工运土方 20m内

11、 100 1.50 600.00 900.00 3 1-55 支木档土板 100 0.70 2100.00 147.00 4 1-149 反铲挖掘机挖土深度 2.5m内 1000 4.12 5245.00 21609.00 5 1-213 自卸汽车运土方 8t5km内 1000 4.12 12500.00 51500.00 6 合计 76289.40 该月工程进行过程中，出现如下事件。 1土方开挖时遇到了工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石虽未影响工程进度，但是增加施工成本1000元(有现场监理工程师鉴证)。 2施工过程中遇到了连续 5天的雨天，出现窝工，承包商的实际窝工损失费为 4000元，

12、按原核准的施工进度计划会影响工程进度 2天，承包商为赶工而增加的实际赶工费为 1500元 (费用数据属实)。 至月底的时候，承包商除完成了清单所列的全部工作内容，并取得了质量合格证书外，另外还有如下费用。3因机械挖土放坡原因，机械多挖、运土方 50m 3 ，直接费合计 887.25元。 4因设计单位修改设计，经监理单位同意，增加人工挖、运土方工程量 100m 3 ，直接费合计 1140 元。 5承包商将计划安排在下个月完成的 200m 3 同类机械挖运土方工作提前在本月完成(事前未经监理工程师同意)，直接费合计 3549.00元。 承包商在合同约定时间向监理单位报送的工程款支付申请表中，申报款

13、的组成如下。 (1)工程进度款为 (76289.40+887.25+3549.00)(1+3%+5%+10%+5%+3.41%) =80725.65126.41% =102045.29(元) 其中合同约定：其他直接费费率 3%；现场经费费率 5%；间接费费率 10%；利润率 5%；税金计税系数3.41%。 (2)设计变更增加费用为 1140126.41%=1441.07(元) (3)索赔费用为 1000+4000+1500=6500(元) 合计：102045.29+1441.07+6500=109086.36(元)承包商对事件 1、2 是否可进行索赔?为什么? (2)承包商报送的申报款的计算及

14、组成是否合理?为什么? (3)计算承包商本月应得工程款、设计变更增加费用及索赔费用。 (4)计算本期应付款。 （分数：20.00）_27.某工程建设项目的施工合同总价为 5000万元，合同工期为 12个月，在施工过程中由于业主提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图 1个月。在基础施工时，施工单位为保证工程质量，自行将原设计要求的混凝土强度由 C18提高到 C20。工程竣工结算时，施工单位向监理工程师提出费用索赔如下。 (1)由于业主方修改设计图纸延误 1个月的有关费用损失。 人工窝工费用损失=月工作日日工作班数延误月数工日费每班工作人数 即 20213030=3.6(万元) 机械设备闲置费用

15、损失=月工作日日工作班数每班机械台数延误月数机械台班费 即 20221600=4.8(万元) 现场管理费=合同总价/工期现场管理费率延误时间 即 5000/121.0%1=4.17(万元) 公司管理费=合同价/工期公司管理费率延误时间 即 5000/126%1=25.0(万元) 利润=合同总价/工期利润率延误时间 即 5000/125%1=2.83(万元) 合计 58.40 万元 (2)由于基础混凝土强度的提高导致费用增加 10万元。监理工程师是否同意接受施工单位提出的索赔要求?为什么? (2)施工单位提出索赔，一般应按什么程序进行? (3)如果施工单位按照规定的索赔程序提出了上述费用索赔的要

16、求，监理工程师是否同意施工单位所提索赔费用的计算方法? (4)监理工程师做出的索赔处理决定是不是终局性的?对当事双方有无强制性约束力? （分数：20.00）_28.某建筑公司与某学校签订一建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(学校)的教学楼施工任务。工程竣工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响学生上课，没有组织验收，便直接使用。使用中发现教学楼存在质量问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。(1)依据有关法律、法规，该质量问题的责任由谁来承担? (2)工程未经验收，发

17、包方提前使用，可否视为工程已交付，承包方不再承担责任? (3)如果工程现场有业主聘任的监理工程师，出现上述问题应如何处理，是否承担一定责任? (4)发生上述问题，承包方的保修责任应如何履行? (5)上述纠纷，发包方和承包方可以通过何种方式解决? （分数：20.00）_29.某公开招标项目投标单位共有 5家，A、B、C、D 4 家公司单独投标，正为 D公司与另一家投标人组成的联合体。在投标截止时间前，A 公司提交了一份补充文件，说明愿意在原报价基础上降低 3%作为最终报价。开标后，B 公司因为考虑到自己的报价过高，难以中标，向招标单位提出，如果中标，将承诺工期比原投标文件中的工期再提前 2个月。

18、开标后评标委员会发现 C公司有 2项分项工程报价计算错误，认定 C公司的投标文件为无效标书。 问题： 上述招标投标过程中，有哪些行为是错误的？为什么？ （分数：20.00）_30.某分部工程共 3层，每层由 A、B、C 3 个分项工程组成，每层划分为 3个施工段，每个施工段流水节拍均为 2天，A 和 B之间有 1天的技术间隔，B 和 C之间有 2天的技术间隔。 问题： (1)流水施工有哪几种？ (2)根据该工程的特点，可按哪种流水施工方式组织施工？ (3)该流水施工工期为多少天？ （分数：20.00）_二级建造师房屋建筑工程管理与实务-2 答案解析(总分：135.00，做题时间：90 分钟)一

19、、单项选择题(总题数：15，分数：15.00)1.水准仪的主要功能是 _ 。（分数：1.00）A.测量水平角B.测量竖直角C.测量两点的水平距离D.测量两点高差 解析：2.发包人不按约定预付或发包人收到承包人要求预付的通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后 _ 天停止施工。（分数：1.00）A.7 B.10C.15D.20解析：3.对无节奏流水施工具有的特点，错误的说法是 _ 。（分数：1.00）A.各施工过程在各施工段的流水节拍全不相等 B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间解析：4.质量管

20、理和质量保证系列标准包括的两类具体措施是 _ 。（分数：1.00）A.质量管理标准和质量保障标准B.质量管理标准和质量保证模式标准 C.预防措施和保障措施D.纠正措施和保障措施解析：5.根据建筑工程施工质量验收统一标准(GB 5031X)-2001)的规定，以下强制性条文规定说法不正确的有 _ 。（分数：1.00）A.预制构件结构性能检验不合格的，不得用于混凝土结构B.钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂 C.对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋不得继续使用D.当钢筋的品种、级别或规格需要变更时，应办理设计变更解析：6.能作为填土的是 _ 。（分数

21、：1.00）A.含水量较小的黏性土 B.有机物含量大于 8%的土C.含水量较大的黏性土D.硫酸盐含量大于 5%的土解析：7.用两个以上指标的比率进行成本分析的方法称为 _ 。（分数：1.00）A.成本分析法B.对比法C.因素分析法D.比率分析法 解析：8.某道路工程划分为 4个施工过程，5 个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为 6天、4 天、4天、2 天，如果组织加快为成倍节拍流水施工，则流水施工期为 _ 天。（分数：1.00）A.40B.30C.24 D.20解析：9.地基处理方法中，适用于处理地下水位较低，基槽经常处于较干燥状态的一般黏性土地基加固的是 _ 。（分数：1.00）A.

22、灰土垫层法 B.夯实地基法C.挤密桩施工法D.深层密实法解析：10.建筑工程在施工过程中，发生 _ 变更的情况，应当重新申请领取施工许可证。（分数：1.00）A.勘察单位B.设计单位C.建设单位或施工单位 D.材料设备供应单位解析：11.大体积混凝土养护中，以下预防早期温度裂缝的措施错误的是 _ 。（分数：1.00）A.选用低水化热的矿渣硅酸盐水泥B.提高水灰比，增加水泥用量 C.降低混凝土出机温度和浇筑入模温度D.采用蓄水养护及时保温解析：12.水泥进场复验的检查数量应按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥来确定，袋装不超过 _ 为一批，散装不超过 _ 为一批，每批抽样

23、不少于 1次。（分数：1.00）A.100 t，200 tB.100 t，300 tC.200 t，300 tD.200 t，500 t 解析：13.下列各项中，关于工程竣工验收的程序，说法正确的是 _ 。（分数：1.00）A.工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经监理工程师签署意见B.建设行政主管部门收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织建设、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制订验收方案C.建设单位应当在工程竣工验收 7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监

24、督机构 D.建设行政主管部门组织工程竣工验收解析：14.当开挖的土体含水量大且不稳定，或边坡较陡、基坑较深、地质条件不好时，应 _ 。（分数：1.00）A.超平放线B.采取加固措施 C.进行勘测D.确定开挖顺序解析：15.砖砌过梁的技术要求，两端深入墙内不得少于 _ mm。（分数：1.00）A.120B.240 C.360D.480解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)16.分部分项工程量清单包括 _ 。（分数：2.00）A.序号 B.工程概况C.项目编码 D.计量单位 E.工程数量 解析：17.下列关于钢筋说法正确的是 _ 。（分数：2.00）A.构件按最小配筋率配筋时按等面

25、积代换 B.对重要受力构件，如吊车梁、薄腹梁、桁架下弦等，不宜用 HPB235级光面钢筋代换变形(带肋)钢筋，以免使用时裂缝宽度过大 C.对有抗震要求的框架，可以以强度等级较高的钢筋代替原设计中的钢筋D.钢筋冷拉：可采用控制应力或控制冷拉率的方法 E.钢筋调直：当采用冷拉方法调直钢筋时，必须控制钢筋的冷拉率 解析：18.具体报价的方法有 _ 。（分数：2.00）A.不平衡报价法 B.综合单价法C.先亏后盈法 D.突然降价法 E.增加替代方案法 解析：19.下列关于混凝土正确的说法是 _ 。（分数：2.00）A.混凝土的试配强度应比设计的混凝土强度标准值降低一个数值B.实验室配合比所用的砂石应都

26、是干燥的 C.施工配合比是根据砂石的实际含水率对实验室配合比调整得到的 D.应使混凝土在初凝前浇入模板并捣实完毕 E.保证混凝土浇筑能连续进行 解析：20.按照承发包方式合同可分为 _ 。（分数：2.00）A.单位工程施工承包合同 B.劳务承包合同C.工程项目总承包合同 D.BOT合同 E.勘察、设计或施工总承包合同 解析：21.混凝土强度必须达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 100%时， _ 的底模及其支架方可拆除。（分数：2.00）A.跨度6m 的板B.跨度6m 的梁C.跨度8m 的梁 D.长度6m 的悬臂构件 E.长度8m 的悬臂构件 解析：22.根据建设部、财政部联合颁发的建筑安

27、装工程费用项目组成(建标2003206 号)，建设安装工程费由 _ 组成。（分数：2.00）A.人工费B.间接费 C.利润 D.税金 E.材料费解析：23.根据混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 502042002)的规定，模板安装一般项目的要求有 _ 。（分数：2.00）A.对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板 B.模板的接缝不应漏浆 C.在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处D.浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净 E.在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内可有少量积水解析：24.通用条款内容包括 _ 。（分数：2.00）A.双方一般权利和义务 B.词语

28、定义及合同文件 C.工程概况D.合同价款与支付 E.施工组织设计和工期 解析：25.项目经理部建立的原则有 _ 。（分数：2.00）A.根据项目管理规划大纲确定的组织形式设立项目经理部 B.按照企业的计划和项目经理的意愿设立项目经理部C.应使项目经理部成为弹性组织，随工程任务的变化而调整，不成为固化的组织 D.项目经理部的部门和人员设置应面向现场，满足目标控制的需要 E.项目经理部组建以后，应建立有益于组织运转的规章制度 解析：三、案例题(总题数：5，分数：100.00)26.A承包商承包的 B办公楼工程于 2002年 12月计划完成工程量清单如下表。 序号 分项编号项目名称计量单位(m3 )

29、工程量工料单价(元)合价(元)1 1-人工 101.54810.00 1挖土方一、二类土0500.002 1-49人工运土方20m内1001.50600.00900.00 3 1-55支木档土板1000.702100.00147.00 4 1-149反铲挖掘机挖土深度2.5m内10004.125245.0021609.00 5 1-2自卸汽1004.112551500.00 13车运土方8t5km内0200.006 合计 76289.40 该月工程进行过程中，出现如下事件。 1土方开挖时遇到了工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石虽未影响工程进度，但是增加施工成本1000元(有现场监理工程师鉴证

30、)。 2施工过程中遇到了连续 5天的雨天，出现窝工，承包商的实际窝工损失费为 4000元，按原核准的施工进度计划会影响工程进度 2天，承包商为赶工而增加的实际赶工费为 1500元 (费用数据属实)。 至月底的时候，承包商除完成了清单所列的全部工作内容，并取得了质量合格证书外，另外还有如下费用。3因机械挖土放坡原因，机械多挖、运土方 50m 3 ，直接费合计 887.25元。 4因设计单位修改设计，经监理单位同意，增加人工挖、运土方工程量 100m 3 ，直接费合计 1140 元。 5承包商将计划安排在下个月完成的 200m 3 同类机械挖运土方工作提前在本月完成(事前未经监理工程师同意)，直接

31、费合计 3549.00元。 承包商在合同约定时间向监理单位报送的工程款支付申请表中，申报款的组成如下。 (1)工程进度款为 (76289.40+887.25+3549.00)(1+3%+5%+10%+5%+3.41%) =80725.65126.41% =102045.29(元) 其中合同约定：其他直接费费率 3%；现场经费费率 5%；间接费费率 10%；利润率 5%；税金计税系数3.41%。 (2)设计变更增加费用为 1140126.41%=1441.07(元) (3)索赔费用为 1000+4000+1500=6500(元) 合计：102045.29+1441.07+6500=109086.

32、36(元)承包商对事件 1、2 是否可进行索赔?为什么? (2)承包商报送的申报款的计算及组成是否合理?为什么? (3)计算承包商本月应得工程款、设计变更增加费用及索赔费用。 (4)计算本期应付款。 （分数：20.00）_正确答案：()解析：事件 1属预先无法估计的情况，索赔理由成立，应予受理；事件 2是有经验的承包商应预先估计到的情况，索赔理由不成立，不予受理。 (2)承包商报送的申报款的计算及组成不合理。因为事件 3属于承包商，自身为保证质量和施工方便而自行采取的必要措施，该部分不属于计量支付的范围。事件 4因事先未经监理工程师同意，本期不予计量支付，可移到下个月再办理该部分的计量支付。事

33、件 5可作为设计变更处理。 (3)承包商本月应得工程款的计算如下。 序号 费用名称 计算表达式 金额 1 直接费 76289.40 2 其他直接费 (1)3% 2288.68 3 现场经费 (1)5% 3814.47 4 直接工费 (1)+(2)+(3) 82392.55 5 间接费 (4)10% 8239.26 6 利润 (4)+(5)5% 4531.59 7 税金 (4)+(5)+(6)3.41% 3245.07 8 预算费用合计 (4)+(5)+(6)+(7) 98408.47 设计变更增加费用为 1470.53元。 索赔费用为 1000元。 (4)本期应付款为 98408.47+147

34、0.53+1000=100879.00(元)27.某工程建设项目的施工合同总价为 5000万元，合同工期为 12个月，在施工过程中由于业主提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图 1个月。在基础施工时，施工单位为保证工程质量，自行将原设计要求的混凝土强度由 C18提高到 C20。工程竣工结算时，施工单位向监理工程师提出费用索赔如下。 (1)由于业主方修改设计图纸延误 1个月的有关费用损失。 人工窝工费用损失=月工作日日工作班数延误月数工日费每班工作人数 即 20213030=3.6(万元) 机械设备闲置费用损失=月工作日日工作班数每班机械台数延误月数机械台班费 即 20221600=4.8(万

35、元) 现场管理费=合同总价/工期现场管理费率延误时间 即 5000/121.0%1=4.17(万元) 公司管理费=合同价/工期公司管理费率延误时间 即 5000/126%1=25.0(万元) 利润=合同总价/工期利润率延误时间 即 5000/125%1=2.83(万元) 合计 58.40 万元 (2)由于基础混凝土强度的提高导致费用增加 10万元。监理工程师是否同意接受施工单位提出的索赔要求?为什么? (2)施工单位提出索赔，一般应按什么程序进行? (3)如果施工单位按照规定的索赔程序提出了上述费用索赔的要求，监理工程师是否同意施工单位所提索赔费用的计算方法? (4)监理工程师做出的索赔处理决

36、定是不是终局性的?对当事双方有无强制性约束力? （分数：20.00）_正确答案：()解析：监理工程师不同意接受施工单位的索赔要求，因为不符合一般索赔程序的常规。通常，施工单位应当在索赔事件发生后的 28天内，向监理工程师递交索赔意向通知，表示索赔的愿望和要求。如果超过这个期限，监理工程师和业主有权拒绝索赔要求。本工程的施工单位在竣工结算时才提出该项索赔要求，显然已超过索赔的有效期限。 (2)索赔程序通常可按以下步骤进行。 在索赔事件发生后的 28天内，施工单位向监理工程师提交索赔意向通知，表达索赔要求。 索赔准备。在索赔事件发生后，提交索赔报告前，应进行以下主要的准备工作：对索赔事件进行调查、

37、了解；损害事件原因分析；明确索赔根据及理由；损失调查；收集证据；起草索赔报告。 提交索赔报告。在索赔意向通知提交后的 28天内(或监理工程师可能同意的合理时间内)承包商应递交正式的索赔报告。报告中应包括：事件发生的原因、有关权益影响的证据资料、索赔依据、索赔要求的经济补偿和工期延长的详细计算等。 监理工程师审查索赔报告。 监理工程师与承包商协商补偿达成共识。 监理工程师对索赔的处理决定。 业主审查索赔处理。 承包商对最终索赔处理的决定。 (3)监理工程师对所提索赔额的处理意见如下。 由于业主图纸延误造成的人工窝工及机械闲置费用损失，应给予补偿。但原计算方法不当。人工费不应按工日计算，机械费用不

38、应按台班费计算，而应按人工及机械的闲置费(机械折旧费或租赁费)计算。若人工或机械调做其他工作，可考虑生产效率下降而导致增加的费用。 管理费的计算(公司管理及现场管理费)不能以合同总价为基数乘以相应费率，而应以直接费用为基数乘以费率来计算。 利润已包括在各项工程内容的价格内，除工程范围变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外，由于延误工期并未削减某项工作的实施而导致利润减少，故不应再给予利润补偿。 由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加，是属于施工单位本身所采取的技术措施，不是业主方的要求，也不是设计、合同及规范的要求，所以这部分费用应由施工单位自行承担。 (4)监理工程师做出的索赔处理决定

39、不是终局性的，对业主和承包商都不具有强制性的约束力。如果任何一方认为该处理决定不公正，都可提请监理工程师重新考虑，或向监理工程师提供进一步证明，要求监理工程师进行适当的修改、补充或让步。如监理工程师仍坚持原决定或承包商对新的决定仍不同意，可按合同中有关条款提请仲裁。28.某建筑公司与某学校签订一建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(学校)的教学楼施工任务。工程竣工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响学生上课，没有组织验收，便直接使用。使用中发现教学楼存在质量问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现

40、质量问题，承包商不再承担责任。(1)依据有关法律、法规，该质量问题的责任由谁来承担? (2)工程未经验收，发包方提前使用，可否视为工程已交付，承包方不再承担责任? (3)如果工程现场有业主聘任的监理工程师，出现上述问题应如何处理，是否承担一定责任? (4)发生上述问题，承包方的保修责任应如何履行? (5)上述纠纷，发包方和承包方可以通过何种方式解决? （分数：20.00）_正确答案：()解析：(1)根据有关法律、法规，发包人承担该质量问题的责任。 (2)可以认为发包方已接收该项工程，但不能免除承包方负责保修的责任。 (3)监理工程师应及时为发包方和承包方协调解决纠纷，出现质量问题属于监理工程师

41、履行职责失职，应依据监理合同承担责任。 (4)承包方的保修责任，应依据建设工程保修规定履行。 (5)发包方和承包方可通过协商、调解及合同条款规定去仲裁或诉讼。29.某公开招标项目投标单位共有 5家，A、B、C、D 4 家公司单独投标，正为 D公司与另一家投标人组成的联合体。在投标截止时间前，A 公司提交了一份补充文件，说明愿意在原报价基础上降低 3%作为最终报价。开标后，B 公司因为考虑到自己的报价过高，难以中标，向招标单位提出，如果中标，将承诺工期比原投标文件中的工期再提前 2个月。开标后评标委员会发现 C公司有 2项分项工程报价计算错误，认定 C公司的投标文件为无效标书。 问题： 上述招标

42、投标过程中，有哪些行为是错误的？为什么？ （分数：20.00）_正确答案：()解析：错误的行为有： (1)D公司不能既以自己的名义投标，又以联合体的名义投标，这样违反了招标投标法。 (2)B公司不应在开标后再提出工期提前的承诺。招标投标法规定，开标后投标人不得再提出优惠条件，不得对投标文件作实质性修改。 (3)评标委员会不应认定 C公司投标无效。报价计算错误可以由评标委员会修改后经投标人确认，不应属于无效标书。30.某分部工程共 3层，每层由 A、B、C 3 个分项工程组成，每层划分为 3个施工段，每个施工段流水节拍均为 2天，A 和 B之间有 1天的技术间隔，B 和 C之间有 2天的技术间隔。 问题： (1)流水施工有哪几种？ (2)根据该工程的特点，可按哪种流水施工方式组织施工？ (3)该流水施工工期为多少天？ （分数：20.00）_正确答案：()解析：(1)流水施工种类有等节奏流水施工、异节奏流水施工和无节奏流水施工。 (2)该工程可按等节奏流水施工组织流水。 (3)T=(m+n-1)K+t g =(33+3-1)2+3=25(天)