【工程类职业资格】建设工程合同管理-222及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-222及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-222及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-222 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自己损失。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.设备生产厂D.设备供货商2.建设工施工安装合同的法律关系客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.货币C.行为D.智力成果3.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。（分数：1.00）A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函

2、解答D.仲裁机构裁定4.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。（分数：1.00）A.工程师可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延5.设计招标的特点是( )。（分数：1.00）A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C.设计投标书的竞争D.设计费用的竞争6.FDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。（分数：1.00）A.不应返还

3、保留金B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D.应全部退还保留金7.委托监理合同的有效期是( )。（分数：1.00）A.完成正常监理工作预定的时间B.以约定的天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定8.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。（分数：1.00）A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人9.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程般采用( )方式为宜。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标C.议标D.方案竞赛10.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措

4、施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。（分数：1.00）A.发包人承担B.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付11.债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应届于( )。（分数：1.00）A.权利转让B.义务转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变12.为了保证工程质量，建设千程施工合同规定( )的最低质量保修期限为 5年。（分数：1.00）A.地基基础工程B.防水工程C.给水管道工程D.设备安装工程13.确定中标人后，招标人与投标人应以( )作为施工合同价。（分数：1.00）A.标底价B.投标价C.评标价D.标底修正价14.按照施工合同

5、的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。（分数：1.00）A.承包人提请竣工验收前自检合格日B.承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C.开始竣工检验日D.竣工验收合格工程师在检验记录签字日15.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。（分数：1.00）A.须经对方同意B.无须经对方同意，但应通知对方C.无须经对方同意，也不必通知对方D.须经对方同意，但要办理公证16.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.

6、以金额低者为准17.按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。（分数：1.00）A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔18.建设工程委托监理合同规定，( )不属于委托人的权利。（分数：1.00）A.选定工程总承包人B.要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C.选择工程分包人的认可权D.调换总监理工程师的最终认可权19.在施工合同履行过程中，( )是错误的。（分数：1.00）A.工程师可发出口头指令，并在 48小时内予以书面确认B.如工程师不能及时书面

7、确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后 48小时不答复，应视为承包人要求被确认C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D.承包人对工程师的错误指令不承担责任20.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据，中华人民共和国合同法，应在( )履行。（分数：1.00）A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地21.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。（分数：1.00）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销22.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可

8、能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。（分数：1.00）A.有效B.无效C.经公证后有效D.被拒绝后无效23.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方24.FIDIC(合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。（分数：1.00）A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.承包商提交给业主的“结清单”生效D.工程移交证书注明的竣工25.对于受要约人延误的承诺，该承诺( )。（分数：1.00）A.有效B.无效C.要约人未表示不接受有效D.要约人虽表示接受也无效26.发包人将

9、其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中 5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。（分数：1.00）A.费用和工期损失均由承包人承担B.补偿费用，顺延合同工期C.补偿费用，但不顺延合同工期D.顺延合同工期，但不补偿费用27.按照 FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。（分数：1.00）A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要C.不预

10、先支付任何款项，以自己的名义代分包商向工程师递交索赔报告D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告28.在对于程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是( )。（分数：1.00）A.设计方案和设计结果B.设计监理委托合同C.建设项目立项批文D.公证机构的公证文件29.建设工程委托监理合同标准条件规定“委托人”是指( )。（分数：1.00）A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人C.进行监理招标的一方D.监督监理招标的一方30.以下文件均是施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。（分数

11、：1.00）A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单31.FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是( )。（分数：1.00）A.该笔费用的金额包括在中标的合同价内B.业主有权根据施工的实际需要控制使用C.此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D.工程竣工前该笔费用必须全部使用32.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（分数：1.00）A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权33.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。（分数：1.00）A.保

12、证B.抵押C.质押D.留置34.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。（分数：1.00）A.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地C.将钢材送到发包人的仓库D.通知发包人自提35.建设工程设计合同履行时，( )是承包人的义务。（分数：1.00）A.提供有关设备的技术资料B.向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作C.修改预算D.确定设计深度和范围36.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可

13、要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任37.建设工程委托监理合同规定，( )应属于附加监理工作的范围。（分数：1.00）A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B.不可抗力事件发生后的善后工作C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作38.属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。（分数：1.00）A.合同中默示的索赔B.总索赔C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔39.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行

14、详评，以确定候选中标人的是( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审40.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。（分数：1.00）A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后41.建设工程委托监理合同属于( )。（分数：1.00）A.要式合同B.诺成合同C.单务合同D.技术合同42.承包人代为更换的发包人供应的规格、或与合同约定不符的材料所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.承包人承担B.发包人承担C.承包人和发包人各承担一半D.工程师决定承担责任者43.FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权

15、再指示承包商进行任何施工工作。（分数：1.00）A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单44.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（分数：1.00）A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D.请求法院增加超过违约金部分损失45.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。（分数：1.00）A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面做出处理决定D.把批准的索赔要求

16、纳入该月的工程进度款中46.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责47.在 FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B.社会动乱导致施工暂停C.专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D.施工过程中当地税费的增长48.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.双方共同D.合同约定的责任者49.监理工程师根据施工现场实

17、际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。（分数：1.00）A.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B.承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D.基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹50.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。（分数：1.00）A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.中华人民共和国合同法规定的无效合同条

18、件包括( )。（分数：2.00）A.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平D.恶意串通损害第三人利益E.违反行政法规的强制性规定52.中华人民共和国合同法规定合同应具备的条款中， ( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。（分数：2.00）A.当事人B.标的C.数量D.违约责任E.解决合同争议的方法53.中华人民共和国合同法规定可以解除合同的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力发生B.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务C.当事人迟延履行主要债务D.当事人违约使合同目的无法实现E.在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明

19、不履行主要债务54.在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制招标有关文件C.发布招标公告D.发售招标文件E.组织现场考察55.根据建设工程委托监理合同规定，监理人对( )有建议权。（分数：2.00）A.生产工艺设计变更B.工程分包人的资格C.确定设计标准D.调换承包人工作不力的有关人员E.选择工程总承包人56.FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于( )等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同 15%时，应调整竣工结算款额。（分数：2.00）A.业主拖延提供施工：场地承包商获得补偿款B.工程师指令

20、增加的工作承包商获得工程款C.施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款D.施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款E.增加工程量清单部分工作承包商获得工程款57.根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.开展监理业务之前向监理人支付预付款B.提供与本工程有关的设备生产厂名录C.必须免费向监理人提供监理工作所需的一切条件D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表(在专用条款中约定)负责与监理人联系58.中华人民共和国合同法规定，应当先履行债务的当事人

21、有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有履行债务能力E.没有提供担保59.设计阶段监理的内容包括( )。（分数：2.00）A.选择勘察设计单位B.组织设计方案竞赛C.确定设计使用的技术参数D.审查勘察设计方案和结果E.编制项目概预算60.建设工程施工合同规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。（分数：2.00）A.运至施工现场待安装设备的损害B.承包人机械设备的损坏C.停工期间，承包人应工程师要求留在施千场地的必要管理人员的费用D.施工人员的伤亡

22、费用E.工程所需的修复费用61.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.项目资金来源C.投标须知D.评标方法E.招标范围62.FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。（分数：2.00）A.合同地位不同B.工程款支付的开支项目不同C.业主对指定分包商利益保护不同D.承包商对分包商违约承担责任范围不同E.选择分包商的权利不同63.可以是第三人做出担保的方式有( )。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金64.施工分包合同的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.发包人与分包人之间没有合同关系B.分包人只能向

23、承包人提出索赔C.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求D.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责E.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行65.勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到( )。（分数：2.00）A.勘察成果质量符合规范及合同的约定B.提出勘察技术要求C.勘察进度符合合同的规定D.勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担E.自行解决勘察现场的土地使用和通道66.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B.提供和维护非夜间施工使用的照明C.开通施工场地与城乡公共道路的通

24、道D.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定E.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验67.根据中华人民共和国合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括( )。（分数：2.00）A.要约人依法撤回要约B.要约人依法撤销要约C.拒绝要约的通知到达要约人D.受要约人对要约内容做出变更E.承诺期限届满，受要约人未做出承诺68.招标人具备自行招标的能力表现为( )。（分数：2.00）A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力69.FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A

25、.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验的承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用70.质量保修书的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.质量保修期B.保修费用C.质量保修责任D.质量保修标准E.工程质量保修范围和内容71.建设工程施工合同中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中( )是错误的。（分数：2.00）A.联动无负荷试车，由承包人组织试车B.单机无负荷试车，由工程师组织试车C.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延D.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工

26、E.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延72.施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。（分数：2.00）A.工程量增加B.合同内约定应由承包人承担的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D.设计变更E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时73.根据中华人民共和国合同法中有关解决合同争议的方式，下列表述正确的有( )。（分数：2.00）A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.

27、当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁74.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。（分数：2.00）A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗窃75.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.设计方案优劣B.环境保护措施是否合理C.投资估算是否超过限额D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好76.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。（分数：2.00）A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延

28、期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D.发包人可不承认工程师未能按时参加而由承包人单独进行的试车记录E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求77.要使索赔得到公正合理的解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。（分数：2.00）A.批评教育B.公正C.自愿D.协商一致E.平等78.工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。（分数：2.00）A.中标意向书B.经工程师认可的施工进度计划C.工程师发布的各种书面指令D.招标时的标前会议记录E.各类财务凭证79.

29、对建设工程施工中使用的材料设备质量检查应满足( )的要求。（分数：2.00）A.材料生产单位必须具备相应的技术装备B.必须是供货商自己生产的产品C.符合国家的质量标准D.产品包装符合国家标准要求E.设备应有详细的使用说明书80.根据建设工程委托监理合同的规定，( )是监理人的权利。（分数：2.00）A.选择施工总承包人的确认权与否决权B.工程实际竣工日期的签认权C.工程上使用的材料和施工质量的检验权D.设计变更的审批权E.工程款支付的审核和签认权建设工程合同管理-222 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某工程施工过程中，由

30、于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自己损失。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.设备生产厂D.设备供货商 解析：2.建设工施工安装合同的法律关系客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.货币C.行为 D.智力成果解析：3.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。（分数：1.00）A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定解析：4.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不

31、符时，( )是错误的。（分数：1.00）A.工程师可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品 D.由此造成工期延误不予顺延解析：5.设计招标的特点是( )。（分数：1.00）A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争 C.设计投标书的竞争D.设计费用的竞争解析：6.FDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。（分数：1.00）A.不应返还保留金B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D.应全部退还保留金解析：7.委托

32、监理合同的有效期是( )。（分数：1.00）A.完成正常监理工作预定的时间B.以约定的天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定 解析：8.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。（分数：1.00）A.债权人和债务人B.保证人和债权人 C.保证人和债务人D.主合同当事人解析：9.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程般采用( )方式为宜。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标 C.议标D.方案竞赛解析：10.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。（分数：1.00）A.发包人承担 B

33、.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付解析：11.债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应届于( )。（分数：1.00）A.权利转让B.义务转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变 解析：12.为了保证工程质量，建设千程施工合同规定( )的最低质量保修期限为 5年。（分数：1.00）A.地基基础工程B.防水工程 C.给水管道工程D.设备安装工程解析：13.确定中标人后，招标人与投标人应以( )作为施工合同价。（分数：1.00）A.标底价B.投标价 C.评标价D.标底修正价解析：14.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人

34、的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。（分数：1.00）A.承包人提请竣工验收前自检合格日B.承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 C.开始竣工检验日D.竣工验收合格工程师在检验记录签字日解析：15.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。（分数：1.00）A.须经对方同意 B.无须经对方同意，但应通知对方C.无须经对方同意，也不必通知对方D.须经对方同意，但要办理公证解析：16.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准 B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准解析：17.按照

35、建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。（分数：1.00）A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计 D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔解析：18.建设工程委托监理合同规定，( )不属于委托人的权利。（分数：1.00）A.选定工程总承包人B.要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C.选择工程分包人的认可权 D.调换总监理工程师的最终认可权解析：19.在施工合同履行过程中，( )是错误的。（分数：1.00）A.工程师可发出口头指令，并在 48小时内予以书面确认B.如工程师不能及时书面确认口头

36、指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后 48小时不答复，应视为承包人要求被确认C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义 D.承包人对工程师的错误指令不承担责任解析：20.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据，中华人民共和国合同法，应在( )履行。（分数：1.00）A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地 C.货币存放地D.货币使用地解析：21.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。（分数：1.00）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效 D.可以撤销解析：22.在采用格式条款的合同中，提供

37、格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。（分数：1.00）A.有效B.无效 C.经公证后有效D.被拒绝后无效解析：23.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立 D.双方解析：24.FIDIC(合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。（分数：1.00）A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.承包商提交给业主的“结清单”生效 D.工程移交证书注明的竣工解析：25.对于受要约人延误的承诺，该承诺( )。（分数：1.00）A.有效B.无效C.要约人未表示不接受有效

38、 D.要约人虽表示接受也无效解析：26.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中 5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。（分数：1.00）A.费用和工期损失均由承包人承担B.补偿费用，顺延合同工期 C.补偿费用，但不顺延合同工期D.顺延合同工期，但不补偿费用解析：27.按照 FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后( )。（分数：1.00）A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要

39、求B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要C.不预先支付任何款项，以自己的名义代分包商向工程师递交索赔报告 D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告解析：28.在对于程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是( )。（分数：1.00）A.设计方案和设计结果B.设计监理委托合同 C.建设项目立项批文D.公证机构的公证文件解析：29.建设工程委托监理合同标准条件规定“委托人”是指( )。（分数：1.00）A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人 C.进行监理招标的一方D.监督监理招标的一方解析：30.

40、以下文件均是施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。（分数：1.00）A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件 C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单解析：31.FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是( )。（分数：1.00）A.该笔费用的金额包括在中标的合同价内 B.业主有权根据施工的实际需要控制使用C.此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D.工程竣工前该笔费用必须全部使用解析：32.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（分数：1.00）A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩

41、权 解析：33.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.抵押C.质押 D.留置解析：34.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。（分数：1.00）A.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地C.将钢材送到发包人的仓库D.通知发包人自提 解析：35.建设工程设计合同履行时，( )是承包人的义务。（分数：1.00）A.提供有关设备的技术资料B.向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作C.修改预算 D.确定设计深度和范围解析：36.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届

42、满没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 解析：37.建设工程委托监理合同规定，( )应属于附加监理工作的范围。（分数：1.00）A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B.不可抗力事件发生后的善后工作C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作 解析：38.属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。（分数

43、：1.00）A.合同中默示的索赔 B.总索赔C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔解析：39.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审 C.定量评审D.资格评审解析：40.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。（分数：1.00）A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后解析：41.建设工程委托监理合同属于( )。（分数：1.00）A.要式合同B.诺成合同 C.单务合同D.技术合同解析：42.承包人代为更换的发包人供应的规格、或与合同约定不符的材

44、料所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.承包人承担B.发包人承担C.承包人和发包人各承担一半 D.工程师决定承担责任者解析：43.FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。（分数：1.00）A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书 C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单解析：44.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（分数：1.00）A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D.请求法院增加超过违约金部分损失 解析：45.工程师在处理索赔时应注意自己的权力

45、范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。（分数：1.00）A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期 C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面做出处理决定D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中解析：46.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定 D.承包人和发包人共同负责解析：47.在 FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B.社会动乱导致施工暂停C.专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化

46、D.施工过程中当地税费的增长解析：48.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人 C.双方共同D.合同约定的责任者解析：49.监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。（分数：1.00）A.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B.承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工 C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D.基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹解析：50.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括(

47、)。（分数：1.00）A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.中华人民共和国合同法规定的无效合同条件包括( )。（分数：2.00）A.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平D.恶意串通损害第三人利益 E.违反行政法规的强制性规定 解析：52.中华人民共和国合同法规定合同应具备的条款中， ( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。（分数：2.00）A.当事人B.标的C.数量 D.违约责任 E.解

48、决合同争议的方法 解析：53.中华人民共和国合同法规定可以解除合同的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力发生B.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C.当事人迟延履行主要债务D.当事人违约使合同目的无法实现 E.在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务 解析：54.在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制招标有关文件C.发布招标公告 D.发售招标文件 E.组织现场考察 解析：55.根据建设工程委托监理合同规定，监理人对( )有建议权。（分数：2.00）A.生产工艺设计变更 B.工程分包人的资格C.确定设

49、计标准 D.调换承包人工作不力的有关人员E.选择工程总承包人 解析：56.FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于( )等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同 15%时，应调整竣工结算款额。（分数：2.00）A.业主拖延提供施工：场地承包商获得补偿款B.工程师指令增加的工作承包商获得工程款 C.施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款D.施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款 E.增加工程量清单部分工作承包商获得工程款 解析：57.根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.开展监理业务之前向监理人支付预付款 B.提供与本工程有关的设备生产厂名录 C.必须免费向监理人提供监理工作所需的一切条件D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定 E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表(在专用条款中约定)负责与监理人联