【工程类职业资格】建设工程合同管理-221及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-221及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-221及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-221 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请工程师同意B.与发包人签定分包合同C.向工程师提交施工组织设计D.向工程师报送施工进度计划2.FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先( )。（分数：1.00）A.协商解决B.提交给工程师C.提交争端裁决委员会D.提示仲裁机构3.工程竣11 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，

2、且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。（分数：1.00）A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款4.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰5.施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。（分数：1.00）A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不

3、安抗辩权D.同时履行抗辩权6.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价 100万元人民币以上的 ( )必须进行招标。（分数：1.00）A.施工B.重要设备、材料的采购C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购7.材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是 ( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同8.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。（分数：1.00）A.诚实信用B.全面履行C.法定履行D.约定履行9.发包人

4、供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应( )。（分数：1.00）A.由承包人负责赔偿B.由发包人重新采购C.由工程师确定赔偿责任D.由承包人和发包人共同承担责任10.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。（分数：1.00）A.不再进入评标B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰11.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。（分数：1.00）A.设计单位负责人B.设计负责人C.专业设计人员D.所有设计人员12.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件D.法律法规13.FIDIC合

5、同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。（分数：1.00）A.15B.30C.42D.6014.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.货币C.行为D.智力成果15.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（分数：1.00）A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还16.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，工程师( )。（分数：1.00）A.有权

6、不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28天内提出索赔意向通知B.必须马上处理该项索赔C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28天内递送正式的索赔报表17.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5年的是( )。（分数：1.00）A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏C.装修工程D.供冷系统18.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.活动19.某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与

7、其他单位签订了超越授权范围的合同，此时订立的合同( )。（分数：1.00）A.无效B.有效C.可附条件无效D.责任由推销员承担20.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.4221.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1个月，评标优惠 20万元。某投标人报价1000万元，工期提前 1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。（分数：1.00）A.1020万元B.1000万元C.980万元

8、D.960万元22.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.工程所在地B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.签定合同所在地23.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 ( )。（分数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用D.归还委托人，监理人支付折旧等费用24.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( )。（分数：1.00）A.须由总监理工程师下达指令B.须报经施工图审批部门批准C.须征得设计人同

9、意D.不需要签定提前交付设计文件的协议25.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测，试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。（分数：1.00）A.标准化法B.合同法C.仲裁法D.建设工程质量管理条例26.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责，B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责27.FIDIC施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.分包商D.承包商或分包商28.委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能

10、迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要( )。（分数：1.00）A.提前通知承包人B.提前通知监理人C.经承包人同意D.经监理人同意29.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。（分数：1.00）A.违约金B.继续履行C.赔偿损失D.赔偿价差损失30.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。（分数：1.00）A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10 那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动

11、员预付款的金额那个月起扣31.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7天后停止施工D.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工32.施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由 ( )。（分数：1.00）A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B.工程师承担责任，承包人负责

12、重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延33.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。（分数：1.00）A.继续履行B.赔偿损失C.采取补救措施D.支付违约金34.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.4235.合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )。（分数：1.00）A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托

13、人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任36.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是( )。（分数：1.00）A.无效合同条款B.保证施工安全条款C.有效合同条款D.强制性合同条款37.施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包工程的任何部分分包。（分数：1.00）A.未提交分包人资质B.未经发包人同意C.分包人未与发包人签定合同D.未经招标38.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。（分数：1.00）

14、A.是否有针对材料供应商设B.是否有针对外地区和外系统设立C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立39.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（分数：1.00）A.投标报价 1000万元，评标价 950万元B.投标报价 1050万元，评标价 940万元C.投标报价 980万元，评标价 970万元D.投标报价 950万元，评标价 960万元40.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。（分数：1.00）A.适当补偿降效损失B.按停工损失计算C.按停工损失的一半计算D.不给予补偿降效损失41.某工程的大型设备通过国际招标采用国

15、外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。（分数：1.00）A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商42.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（分数：1.00）A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后43.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。（分数：1.00）A.总价B.成本加酬金C.单价D.估计工程量单价44.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。（分数：1.00）A.合同签订B.设计人收到定金日C.开始设计D.合同约定的时间4

16、5.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方46.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。（分数：1.00）A.发出终止合同通知，通知发出 14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出 14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出 14天内未得到答复，可在第一个通知发出 35 内终止D.发出终止合同通知，通知发出 14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42日

17、仍未得到答复可终止合同47.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.都实行自愿申请原则B.两者的内容与范围相同C.目的相同D.适用范围相同48.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件49.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.双方共同D.合同约定的责任者50.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。（分数：1.00）

18、A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库D.作价补偿二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表52.建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。（分数：2.00）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身

19、伤亡D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失53.在设计合同中，发包人的责任包括( )等。（分数：2.00）A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让E.对外商的设计资料进行审查54.依施工合同示范文本规定，竣工前的单机无负荷试车的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.由工程师组织试车B.承包人应在试车前 48小时向工程师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.试车合格由工程师在试车记

20、录上签字E.工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录55.在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。（分数：2.00）A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产56.在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应( )。（分数：2.00）A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人C.承担对方因此多支付的一切费用D.承担逾期交货的违约金E.由采购方承担由错发地点到合同规定到货地点的运杂费57.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达， “合理期限”要根

21、据要约发出的 ( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.客观情况E.交易习惯58.当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括( )。（分数：2.00）A.经工程师认可的施工进度计划B.汇率变化表C.施工会议记录D.招标文件E.合同履行中的来往信函59.施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（分数：2.00）A.承包人承包工程项目一览表B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程竣工验收标准规定E.房屋建筑工程质量保修书60.FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )

22、。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用61.招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括( )。（分数：2.00）A.招标方式B.投标人名称C.招标文件D.计划工期E.对投标人的资质要求62.施工招标中投档人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照B.固定资产C.资质等级D.履约情况E.分包计划63.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。（分数：2.00）A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机构分班

23、费E.机上人员的工资64.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用或类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行65.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是( )。（分数：2.00）A.保证设计质量B.完成各阶段设计任务C.对外商的设计资料进行审查D.配合施工E.

24、保护设计人的知识产权66.FDIC合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额67.按照索赔的目的不同，施工索赔可分为( )。（分数：2.00）A.质量索赔B.费用索赔C.管理索赔D.工期索赔E.单项索赔68.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容是( )。（分数：2.00）A.报价计算的正确性B.评标价的优劣C.投标人的资格D.投标保证有效性E.与标底的偏差程度69.为了保证工程项目的建设符合

25、国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有 ( )。（分数：2.00）A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求E.领取了建设工程规划许可证70.按照 FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )。（分数：2.00）A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商施工原因造成的爆炸C.工程所在国发生战争D.放射性污染导致停工E.施工遇到不利气候条件导致的停工71.FIDIC施工合同通用条件中规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇

26、到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干扰72.在 FIDIC分包合同工程的支付管理中，以下说法正确的是( )。（分数：2.00）A.分包商在合同约定的日期向工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准D.分包商的支付报表应由工程师审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款73.依据 FIDIC施工合同条件规定，工程师的职权范围包括( )。（分数：2.00）A.修改进度计划B.控制使用暂列金额C.批准工程分包并审查分包商资质D.发布变更指令E.审查承

27、包商索赔要求74.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有( )。（分数：2.00）A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.组织施工招标工作E.参加工程验收工作75.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开打检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收76.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( )。（分数：2.00）A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收

28、不合格，缺陷属于设备制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验77.在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是( )。（分数：2.00）A.施工质量不合格B.地方法规要求在某一时段内不允许施工C.发包人延误支付工程进度款D.发生不可抗力E.发包人订购的设备不能按时到货78.按照招投标法的规定，( )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。（分数：2.00）A.施工单项合同估算价 150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价 150万元人民币C.监理合同，单项合同估算价 150万元人民币D.项目总投资 4000万元，监理合同单项合同估算价 30万元人民币E.项

29、目总投资 2000万元，监理合同单项合同估算价 30万元人民币79.无标底的综合评分法常采用以( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底80.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括( )。（分数：2.00）A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料建设工程合同管理-221 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请工程师

30、同意 B.与发包人签定分包合同C.向工程师提交施工组织设计D.向工程师报送施工进度计划解析：2.FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先( )。（分数：1.00）A.协商解决B.提交给工程师 C.提交争端裁决委员会D.提示仲裁机构解析：3.工程竣11 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。（分数：1.00）A.以自己的名义向人民法院主张该购房款 B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商

31、名义直接向购房者主张该购房款解析：4.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰解析：5.施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。（分数：1.00）A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权 解析：6.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价 100万元人民币以上的 ( )必须进行招标。（分数：1.00）A.施工B.重要设备、材料的

32、采购 C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购解析：7.材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是 ( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同 C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同解析：8.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。（分数：1.00）A.诚实信用B.全面履行 C.法定履行D.约定履行解析：9.发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应( )。（分数：1.00）A.由承包人负责赔偿 B.由发包人重新采购C.由工程师确定赔偿责任D.由承包人和发包人

33、共同承担责任解析：10.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。（分数：1.00）A.不再进入评标 B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰解析：11.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。（分数：1.00）A.设计单位负责人B.设计负责人 C.专业设计人员D.所有设计人员解析：12.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件 D.法律法规解析：13.FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。（分数：1.00

34、）A.15B.30C.42 D.60解析：14.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.货币C.行为 D.智力成果解析：15.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（分数：1.00）A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还解析：16.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，工程师( )。（分数：1.00）A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28天内提出索赔意向通知 B.必须马上处理该项索赔C

35、.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28天内递送正式的索赔报表解析：17.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5年的是( )。（分数：1.00）A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏 C.装修工程D.供冷系统解析：18.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.活动解析：19.某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签订了超越授权范围的合同，此时订立的合同( )。（分数：1.00）A

36、.无效B.有效 C.可附条件无效D.责任由推销员承担解析：20.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.42 解析：21.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1个月，评标优惠 20万元。某投标人报价1000万元，工期提前 1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。（分数：1.00）A.1020万元B.1000万元C.980万元 D.960万元解析：22.建设工程施工合同中，在合同生效后

37、，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.工程所在地 B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.签定合同所在地解析：23.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 ( )。（分数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用 D.归还委托人，监理人支付折旧等费用解析：24.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( )。（分数：1.00）A.须由总监理工程师下达指令B.须报经施工图审批部门批准C.须征得设计人同意 D.不需要签定提前交付设计文件的

38、协议解析：25.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测，试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。（分数：1.00）A.标准化法 B.合同法C.仲裁法D.建设工程质量管理条例解析：26.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责，B.发包人负责 C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责解析：27.FIDIC施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商 C.分包商D.承包商或分包商解析：28.委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速

39、做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要( )。（分数：1.00）A.提前通知承包人B.提前通知监理人 C.经承包人同意D.经监理人同意解析：29.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。（分数：1.00）A.违约金 B.继续履行C.赔偿损失D.赔偿价差损失解析：30.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。（分数：1.00）A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10 那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣 D.自承包商获得工程进度款

40、累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣解析：31.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7天后停止施工 D.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工解析：32.施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由 ( )。（分数：1.00）A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延

41、B.工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延解析：33.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。（分数：1.00）A.继续履行B.赔偿损失C.采取补救措施 D.支付违约金解析：34.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。（分数：1.00）A.7B.14 C.28D.42解析：35.合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )。（分数：1.00）A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代

42、理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任 解析：36.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是( )。（分数：1.00）A.无效合同条款 B.保证施工安全条款C.有效合同条款D.强制性合同条款解析：37.施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包工程的任何部分分包。（分数：1.00）A.未提交分包人资质B.未经发包人同意 C.分包人未与发包人签定合同D.未经招标解析：38.建设行政主管部门对招标文件是否有限制

43、公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。（分数：1.00）A.是否有针对材料供应商设B.是否有针对外地区和外系统设立 C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立解析：39.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（分数：1.00）A.投标报价 1000万元，评标价 950万元B.投标报价 1050万元，评标价 940万元 C.投标报价 980万元，评标价 970万元D.投标报价 950万元，评标价 960万元解析：40.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。（分数：1.00）A.适当补偿降效损失 B.按停工

44、损失计算C.按停工损失的一半计算D.不给予补偿降效损失解析：41.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。（分数：1.00）A.承包总体工程设计的设计单位 B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商解析：42.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（分数：1.00）A.所有合同文件之后B.中标通知书之前 C.投标书之后D.图纸之后解析：43.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。（分数：1.00）A.总价B.成本加酬金C.单价D.估计工程量单价 解析：44.在设计合

45、同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。（分数：1.00）A.合同签订B.设计人收到定金日 C.开始设计D.合同约定的时间解析：45.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立 D.双方解析：46.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。（分数：1.00）A.发出终止合同通知，通知发出 14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出 14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出 14天内未得

46、到答复，可在第一个通知发出 35 内终止D.发出终止合同通知，通知发出 14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42日仍未得到答复可终止合同 解析：47.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.都实行自愿申请原则B.两者的内容与范围相同C.目的相同D.适用范围相同 解析：48.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件解析：49.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由

47、( )承担。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.双方共同D.合同约定的责任者解析：50.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库 D.作价补偿解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案 B.打算采用的施工组织方案 C.打算采用的施工计划安排 D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表 解析：52.建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。（分

48、数：2.00）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病 B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用 C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡 D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失解析：53.在设计合同中，发包人的责任包括( )等。（分数：2.00）A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用 C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用 D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让 E.对外商的设计资料进行审查解析：54.依施工合

49、同示范文本规定，竣工前的单机无负荷试车的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.由工程师组织试车B.承包人应在试车前 48小时向工程师发出要求试车的书面通知 C.发包人为试车提供必要的条件 D.试车合格由工程师在试车记录上签字 E.工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录解析：55.在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。（分数：2.00）A.土地使用权B.社会团体的教育设施 C.土地所有权 D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产解析：56.在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应( )。（分数：2.00）A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人 C.承担对方因此多支付的一切费用 D.承担逾期交货的违约金 E.由采购方承担由错发地点到合同规定到货地点的运杂费解析：57.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达， “合理期限”要根据要约发出的 ( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.客观情况