【工程类职业资格】建设工程合同管理-155及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-155及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-155及答案解析.doc（46页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-155 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.当保留金已累计扣留到保留金限额的 60%时，可以允许承包商提交( )代换保留金。 A保证金 B保留金保函 C履约保函 D预付款保函（分数：1.00）A.B.C.D.2.由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。 A不可原谅延期，不给补偿费用 B不可原谅延期，但给补偿费用 C可原谅延期且给补偿费用 D可原谅延期，但不给补偿费用（分数：1.00）A.B.C.D.3.正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错是指( )。 A设备隐患 B潜在缺陷 C隐蔽缺陷 D细微缺陷（分数

2、：1.00）A.B.C.D.4.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是( )。 A未经工程师批准不得变更 B变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议 C对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程 D承包商可自行实施变更（分数：1.00）A.B.C.D.5.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在 ( )中。 A建设工程委托监理合同 B中标函 C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D.6.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。 A按国际通用标准处理 B按国家示范文本进行处理 C按

3、无效合同处理办法处理 D双方应及时协商处理（分数：1.00）A.B.C.D.7.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。 A获得酬金权利 B终止合同权利 C获得奖励的权利 D工程设计的建议权（分数：1.00）A.B.C.D.8.FIDIC条款中，国内所指的工程保修期即是( )。 A缺陷责任期 B工程保管期 C缺陷通知期 D质量保修期（分数：1.00）A.B.C.D.9.格式条款又被称为( )。 A标准条款 B正式条款 C强制条款 D附加条款（分数：1.00）A.B.C.D.10.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是( )。 A承包商每天应向工程师提交进度报告 B工程师发现进度严重偏离，有

4、权指示承包商修改施工进度 C工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D工程师有权批准合同工期顺延（分数：1.00）A.B.C.D.11.依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。 A保证 B质押 C定金 D留置（分数：1.00）A.B.C.D.12.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。 A岩土工程勘察、水文地质勘察 B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 C为设计提供勘察工作、仅限于岩土程勘察 D要求简单的勘察、要求复杂的勘察（分数：1.00）A.B.C.D.13.根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿

5、，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。 A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金（分数：1.00）A.B.C.D.14.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。 A物 B行为 C智力成果 D财产（分数：1.00）A.B.C.D.15.FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。 A颁发工程移交证书 B履约证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B.C.D.16.监理合同生效日指的是( )。 A合同签字日 B合同履行日 C合同磋商日 D合同起草日（分数：1.00）A.B.C.D.17.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，

6、承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过( )。 A项目的直接损失 B项目勘察费的 2倍 C项目的勘察设计费 D返工项目的费用（分数：1.00）A.B.C.D.18.合同履行的前提和依据是( )。 A有效的合同 B合同法 C诚实信用原则 D合同生效（分数：1.00）A.B.C.D.19.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A发包人承担 B承包人承担 C发包人和承包人共同分担 D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A.B.C.D.20.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人

7、予以说明。 A书面形式 B澄清问题会 C口头形式 D询问（分数：1.00）A.B.C.D.21.业主的索赔主要根据( )提出。 A施工质量缺陷 B设计变更 C工程量减少 D施工进度计划修改（分数：1.00）A.B.C.D.22.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由( )的人员组成。 A仲裁委员会指定 B政府管理机构指定 C业主与承包商协商选定 D行业协会指定（分数：1.00）A.B.C.D.23.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。 A业主额外支付 B工程师承担 C

8、承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿（分数：1.00）A.B.C.D.24.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。 A4 B8 C10 D14（分数：1.00）A.B.C.D.25.承包人供应的材料与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期应( )。 A费用和工期均补偿 B费用补偿，工期不补偿 C费用和工期均不补偿 D费用不补偿，工期补偿（分数：1.00）A.B.C.D.26.工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。 A竣工后一次支付 B与工程进度款同期支

9、付 C确认后一次支付 D提前支付（分数：1.00）A.B.C.D.27.抵押与质押的区别主要在于( )。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C.D.28.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。 A公平 B诚实信用 C自愿原则 D公开（分数：1.00）A.B.C.D.29.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A有效，但应由采购员向乙公司支付贷款 B有效，由甲施工企业向乙

10、公司支付贷款 C无效，由采购员向乙公司支付贷款 D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：1.00）A.B.C.D.30.施工合同示范文本规定，非发包人的工作是( )。 A确定水准点 B提供进度计划 C开通主干道 D组织图纸会审（分数：1.00）A.B.C.D.31.当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起( )个月内提出。 A1 B3 C6 D12（分数：1.00）A.B.C.D.32.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提请竣工验收前自检合格日 B承包人提供竣工资料和竣工验收报告

11、日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格工程师在检验记录签字日（分数：1.00）A.B.C.D.33.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。 A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C承包人提出使用，由发包人办理相应手续；承包人承担相应费用 D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（分数：1.00）A.B.C.D.34.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效

12、率降低，此时，承包人( )。 A有权要求赔偿 B只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.35.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。 A投标价 B标底价 C评标价 D中标价（分数：1.00）A.B.C.D.36.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。 A继续履行 B采取补救措施 C赔偿损失 D支付违约金（分数：1.00）A.B.C.D.37.关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是( )。 A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力 B各类设计人员的专业覆盖面 C人员数量，各类职

13、称人员的比例 D各类设计人员的从业年限（分数：1.00）A.B.C.D.38.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。 A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.00）A.B.C.D.39.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。 A以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B认为要求合

14、理，先行支付后再向业主索赔 C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告（分数：1.00）A.B.C.D.40.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担保证责任。 A保证 B连带责任保证 C违约 D合同（分数：1.00）A.B.C.D.41.下列各项中，叙述正确的一项是( )。 A清偿仅限于债务人 B抵消可以附条件，但不可以附期限 C清偿的标的物必须是合同规定的标的物 D合同的协商解除，必然导致合同的解除，而合同约定解除权的解除不一定（分数：1.00）A.B.C.D.42.施工合同工期总日历天数是中标书中已注明( )的投标工期。 A招标文件要

15、求 B发包人接受 C工程师确认 D承包人指定（分数：1.00）A.B.C.D.43.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。 A1 年 B2 年 C5 年 D工程设计年限（分数：1.00）A.B.C.D.44.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。 A投标报价 1000万元，评标价 950万元 B投标报价 1050万元，评标价 940万元 C投标报价 980万元，评标价 970万元 D投标报价 950元，评标价 960万元（分数：1.00）A.B.C.D.45.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，

16、需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由( )。 A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B承包人负责检验工作，并承担检验费用 C发包人负责检验工作，并承担检验费用 D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.46.下列又称为不安抗辩权的是( )。 A同时履行抗辩权 B先履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.47.合同履行过程中，如因供贷方原因不能交货，则违约金按( )计算。 A双倍返还定金 B约定的违约金 C不能交货部分设备约定价格的某一百分比 D定金加上合同约定的违约金（分数：1.00）A.B.C.D.48

17、.设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。 A初步设计概算 B投资估算 C施工图预算 D扩大的初步设计概算（分数：1.00）A.B.C.D.49.综合评分法可以较全面地反映( )。 A投标人能力的高低 B投标人的财务状况 C投标人的素质 D投标人的分包计划（分数：1.00）A.B.C.D.50.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。 A双方协商确定的办法 B当地的标准水平 C国家颁布的合理化建议奖励办法 D监理人的要求（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列可以导致委托代理关系终止的是( )。（分

18、数：2.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止52.在下列哪些情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知( )。（分数：2.00）A.监理人在应当获得监理酬金之日起 30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B.暂停监理业务期限已起过三个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停53.仲裁协议包括的内容是( )。（分数：2.00）A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁

19、事项D.双方争议的解决方式E.所选定的仲裁委员会54.当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。（分数：2.00）A.承包人以前已表明放弃索赔B.提交的证据不足以说明索赔的部分C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D.损失计算不足E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分55.大型工业项目的资格预审的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.财务报表B.法人资格C.分包计划D.人员报表E.投标文件56.因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括( )。（分数：2.00）A.负法律责任B.免收直接受损失部分的勘察费C.负行政责任D.支付赔偿金E.吊销勘察

20、机构资质57.关于采购方的违约责任条款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.包括延期付款违约金的计算办法B.包括延期付款利息的计算办法C.如果采购方中途要求退货，则按退货部分设备约定价格的某一百分比计算违约金D.包括不按时提货的违约金的计算办法E.还应注明一方严重违约时，对方可以单方面终止合同的条件，终止程序和后果责任58.下列有关合同变更的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.必须是针对有效合同才可变更B.合同变更只须经当事人一方同意C.合同变更后，必须按变更后的合同履行D.变更合同是因为合同无效才变更E.合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同59.下列属于发包人的违约

21、责任的是( )。（分数：2.00）A.审批工作延误B.发包人延误支付定金C.设计错误D.设计人员受不可抗力影响延误完成E.设计工作暂停60.确定变更价款的原则包括( )。（分数：2.00）A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行61.缔约过失责任是( )。（分数：2.00）A.独立责任B.合同磋

22、商阶段责任C.合同未成立时的责任D.合同成立后的责任E.非独立责任62.工程师发布暂停施工的原因包括( )。（分数：2.00）A.外部条件的变化B.协调管理的需要C.施工质量不合格D.施工中遇到古迹需保护E.承包人调换技术员63.狭义的工程保险包括( )。（分数：2.00）A.建筑工程一切险(及第三者责任险)B.安装工程一切险(及第三者责任险)C.机器损坏险D.人身意外伤害险E.货物运输险64.关于联动无负荷试车，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.由承包人组织B.试车合格，工程师签字C.发包人按要求做好准备工作D.由发包人组织E.双方签字确认试车合格65.依照施工合同示范文本通用条

23、款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。（分数：2.00）A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验66.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.项目资金来源C.投标须知D.评标方法E.招标范围67.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超

24、过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出68.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（分数：2.00）A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限69.FIDIC合同下的指定分包商和一般分包商的叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.指定分包商和般分包商具有同等的合同地位B.指定分包商不损害承包商的利益C.一般分包商由承包商选定D.业主和工程师应介入一般分包商的保护中E.一般分包

25、商的违约视为承包商的违约70.关于承包商申请的变更，下列说法正确是( )。（分数：2.00）A.承包商编制建议书的费用由发包人承担B.承包商建议的对部分永久工程的设计的改变，如双方没有协议的，承包商应承担该部分的设计C.承包商也可以委托有资质单位进行分包D.如果此改变造成该部分工程的合同价减少，应决定一部分费用加入合同价E.如果降低工程功能的价值大于减少合同价格对业主的好处，则没有奖励费用71.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立E.合同已经成立72.进度计划的内容一般包括( )。（分数：2

26、.00）A.实施工程的进度计划B.每个指定分包商施工各阶段的安排C.合同中规定的主要检查、检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.月进度报告73.违约责任的前提是指( )。（分数：2.00）A.合同无效B.违反了有效合同C.违反了合同条款的有效部分D.违反了合同履行顺序E.提前履行74.以下属于监理人的监督控制权的是( )。（分数：2.00）A.向承包人提出建议B.对施工进度的监督C.征得委托人同意，发布开工令D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验E.工程设计变更的审批75.当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括( )。（分数：2.00）A.因重大误解而订立的合

27、同B.在订立合同时，显失公平的合同C.以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同D.损害国家利益E.假借订立合同，恶意进行磋商76.对无权代理行为，被代理人有( )。（分数：2.00）A.撤回权B.追认权C.催告权D.拒绝权 D代理权77.关于对中标通知书，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出 30日内签订合同78.合同公证与合同鉴证相同点在于( )。（分数：2.00）A.范围B.内容C.目的D.性质E.效力79.依据施工合同示范文本的规定，

28、下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行80.因发包人原因延期开工时，工程师应( )。（分数：2.00）A.以书面形式及时通知承包人B.赔偿承包人由此造成的损失C.批准工期顺延D.审核由此给承包人造成的损失E.口头通知承包人建设工程合同管理-155

29、 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.当保留金已累计扣留到保留金限额的 60%时，可以允许承包商提交( )代换保留金。 A保证金 B保留金保函 C履约保函 D预付款保函（分数：1.00）A.B. C.D.解析：当保留金已累计扣留到保留金限额的 60%时，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，可以允许承包商提交保留金保函代换保留金。业主返还保留金限额的 50%，剩余部分待颁发履约证书后再返还。保函金额在颁发接收证书后不递减。2.由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。 A不可原谅延期，不给补偿费用 B不可原谅延期，但给补偿

30、费用 C可原谅延期且给补偿费用 D可原谅延期，但不给补偿费用（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。3.正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错是指( )。 A设备隐患 B潜在缺陷 C隐蔽缺陷 D细微缺陷（分数：1.00）A.B. C.D.解析：潜在缺陷是指在正常情况下不能在制造过程中被发现的设备隐患，对于潜在缺陷，供货方应承担纠正缺陷责任。4.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是( )。 A未经工程师批准不得变更 B变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议 C对部分永久工程的变更，承包

31、商应设计该部分工程 D承包商可自行实施变更（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：承包商根据工程施工的具体情况，可以向工程师提出对合同内任何一个项目或工作的详细变更请求报告。未经工程师批准承包商不得擅自变更，若工程师同意，则按工程师发布的变更指示的程序执行。5.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在 ( )中。 A建设工程委托监理合同 B中标函 C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：建设工程委托监理合同的专用条件是指：由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建设工程监理，因此其中的某些条款

32、规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。6.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。 A按国际通用标准处理 B按国家示范文本进行处理 C按无效合同处理办法处理 D双方应及时协商处理（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：根据设计合同关于违约责任的有关规定，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。 A获得酬金权利 B终止合同权利 C获得奖励的权利 D工程设计的建议权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：委托监理合

33、同中赋予监理人的权利包括：(1)完成监理任务后获得酬金的权利，其中包括获得奖励的权利；(2)终止合同的权利。工程设计的建议权属于监理人执行监理业务可以行使的权利。8.FIDIC条款中，国内所指的工程保修期即是( )。 A缺陷责任期 B工程保管期 C缺陷通知期 D质量保修期（分数：1.00）A.B.C. D.解析：缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。9.格式条款又被称为( )。 A标准条款 B正式条款 C强制条款 D附加条款（分数：1.00）A. B.C.D.解析：格式条款又被称为标准条款，是指当事人为了重复使用而预先拟

34、定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。10.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是( )。 A承包商每天应向工程师提交进度报告 B工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D工程师有权批准合同工期顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的 42天内(合同未作约定)开工，工程师则应至少提前7天通知承包商开工日期。承包商收到开工通知后的 28天内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的施工方法，施工组织方案、进度计划安排，以及按季度列出根据合

35、同预计应支付给承包商费用的资金估算表。11.依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。 A保证 B质押 C定金 D留置（分数：1.00）A. B.C.D.解析：在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。12.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。 A岩土工程勘察、水文地质勘察 B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 C为设计提供勘察工作、仅限于岩土程勘察 D要求简单的勘察、要求复杂的勘察（分数：1.00）A.B.C. D.解析：勘察合同范本按照委托勘察任务的不同分为两个版本：(1)

36、建设工程勘察合同(一)GF-2000-0203，范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察；(2)建设工程勘察合同(二)GF-2000-2004，该范本的委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料、对项目的岩土工程进行设计、治理和监测工作。由于委托工作范围包括岩土工程的设计、处理和监测，因此，合同条款的主要内容除了上述勘察合同应具备的条款外，还包括变更及工程费的调整；材料设备的供应；报告、文件、治理的工程等的检查和验收等方面的约定条款。13.根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质

37、的是( )。 A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。14.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。 A物 B行为 C智力成果 D财产（分数：1.00）A.B. C.D.解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。法律

38、意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。15.FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。 A颁发工程移交证书 B履约证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B. C.D.解析：履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。16.监理合同生效日指的是( )。 A合同签字日 B合同履行日 C合同磋商日 D合同起草日（分数：1.00）A. B.C.

39、D.解析：根据建设工程委托监理合同的规定，监理合同自合同签字之日起生效。17.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过( )。 A项目的直接损失 B项目勘察费的 2倍 C项目的勘察设计费 D返工项目的费用（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件。返工后仍不能达到约定条件，承包人应承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿

40、金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。18.合同履行的前提和依据是( )。 A有效的合同 B合同法 C诚实信用原则 D合同生效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：签订合同的目的在于履行，通过合同的履行而取得某种权益。合同的履行以有效的合同为前提和依据。19.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A发包人承担 B承包人承担 C发包人和承包人共同分担 D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A. B.C.D.解析：承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工

41、时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施。经工程师认可后实施。防护措施费用，由发包人承担。20.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。 A书面形式 B澄清问题会 C口头形式 D询问（分数：1.00）A.B. C.D.解析：在审查过程中，对投标书不明确之处可采用澄清问题会的方式请投标人予以说明，并可通过与总监理工程师的会谈，考察他的风险意识、对业主建设意图的理解、应变能力、管理目标的设定等的素质高低。21.业主的索赔主要根据( )提出。 A施工质量缺陷 B设计变更 C工程量减少 D施工进度计划修改（分数：1.00）A. B.C.D.解析：发包人首先根据事件发生的原

42、因、责任范围，合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告，再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规定等的有关情况，决定是否同意工程师的处理意见。22.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由( )的人员组成。 A仲裁委员会指定 B政府管理机构指定 C业主与承包商协商选定 D行业协会指定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定为 1名或 3名成员，一般由 3名成员组成，合同每一方应提名 1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同并商定第三位成员，第三人作为主席。2

43、3.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。 A业主额外支付 B工程师承担 C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付。24.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。 A4 B8 C10 D14（分数：1.00）A.B.C. D.解析：

44、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法；约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。25.承包人供应的材料与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期应( )。 A费用和工期均补偿 B费用补偿，工期不补偿 C费用和工期均不补偿 D费用不补偿，工期补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备

45、时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。26.工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。 A竣工后一次支付 B与工程进度款同期支付 C确认后一次支付 D提前支付（分数：1.00）A.B. C.D.解析：工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。27.抵押与质押的区别主要在于( )。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：抵押是

46、指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。28.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。 A公平 B诚实信用 C自愿原则 D公开（分数：1.00）A.B.C. D.解析：合同公证一般实行自愿公证原则。公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是自愿原则的主要体现。29.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A有效，但应由采购员向乙公司支付贷款 B有效，由甲施工企业向乙公司支付贷款