【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-1-2及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-1-2及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-1-2及答案解析.doc（16页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程法规及相关知识-1-2 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：47，分数：94.00)1.承包人取得竣工结算价款的前提条件是_。（分数：2.00）A.承包人已将合同约定的工程全部完成B.工程经竣工验收合格C.承包人提交了完整的结算报告D.发包方对结算报告已进行审核2.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利 10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以_作为结算工程价款的依据。（分数：2.00）A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政

2、主管部门发布的计价方法3.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的_计息。（分数：2.00）A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率4.某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3个月存款利率的 2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3个月定期存款利息为 2.4%，同期贷款利率为 6%，则法院对垫资利息的处理正确的是_。（分数：2.00）A.不予支持B.按照 2.4%支付利息C.按照 4.8%支付利息D.按照 6%支付利息5.某建设工程施工合同约定 2012年 11

3、月 20日竣工并在 1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延 3个月，但发包方在 2013年元月 20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为_。（分数：2.00）A.2012年 11月 20日B.2012年 12月 20日C.2013年 1月 20日D.2013年 2月 20日6.某开发商开发的住宅价值 7000万元，其中已售出价值 5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的 2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款 1000万元，欠材料供应商 500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是_。（分数：2.0

4、0）A.人民法院可将 7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将 7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将 2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将 2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款7.某工程合同中约定竣工日期为 2013年 11月 8日，实际竣工日期为 2014年 1月 8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在_以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。（分数：2.00）A.2014年 5月 7日B.2014年 7月 7日C.2014年 11月

5、7日D.2015年 1月 7日8.按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照_履行。（分数：2.00）A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格9.工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是_。（分数：2.00）A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失10.乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到

6、 5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2万元，乙方应该向甲方赔偿损失_万元。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.511.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到 3万元，但甲方支出相应的措施费用 0.5万元，乙方应该支付甲方_万元费用。（分数：2.00）A.0.5B.2.5C.3D.3.512.无效合同从_之日起就不具备法律效力。（分数：2.00）A.确认B.订立C.履行D.谈判13.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是_条款。（分数：2.00）A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金

7、D.数量和质量14.某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是_。（分数：2.00）A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款15.下列情形中属于效力待定合同的有_。（分数：2.00）A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高 10倍B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D.10周岁的少年将自家的电脑卖给 40岁的张某16.下列代理行

8、为中，不属于无权代理行为的是_。（分数：2.00）A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止17.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效18.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材 500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将 500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝

9、接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是_。（分数：2.00）A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任19.某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为_。（分数：2.00）A.变更的效力仅及于变更的部分B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权20.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此

10、事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是_。（分数：2.00）A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消21.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量 10万块，总价款 5万元。后来，砖厂乙因故将 3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据合同法的规定，施工企业甲对砖厂乙 3万元债权的抗辩权应向_主张。（分数：2.00）A乙B丙C.乙或丙均可D.乙或丙均不可22.2010年 4月 20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套 1

11、20平方米的期房，并赠送停车位一个，2010 年 12月 26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的_。（分数：2.00）A.继续履行合同B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿23.可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起_内行使撤销权。（分数：2.00）A.1年B.2年C.3年D.4年24.继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的_并用。（分数：

12、2.00）A.违约金B.采取补救措施C.定金D.解除合同25.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是_。（分数：2.00）A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延26.施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向_提出要求承担违约责任。（分数：2.00）A.发包方B.总包方C.甲分包商D.监理单位27.甲乙双方的施工合同约定工程应于 2

13、010年 5月 10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月 20日到 5月 25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为 2010年 5月 31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算_天的拖期违约损失。（分数：2.00）A.15B.16C.17D.2128.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为 80万元，乙向甲支付定金 4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金 6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求_。（分数：2.00）A.甲双倍返还定金 8万元B.甲

14、双倍返还定金 8万元，同时请求甲支付违约金 6万元C.甲支付违约金 6万元，同时请求返还支付的定金 4万元D.甲支付违约金 6万元29.甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求_承担违约责任。（分数：2.00）A丙B乙C.乙和丙共同D.乙或者丙30.合同法所称的不可抗力是指_。（分数：2.00）A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况31.劳动合同分为固定期限、无固定期限和_的劳动合同。（分数：2.00）A.

15、以完成一定工作任务为期限B.无期限C.试用期限D.法定期限32.用人单位与劳动者自_起建立劳动关系。（分数：2.00）A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日33.下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是_。（分数：2.00）A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件B.劳动合同期限不包括试用期限C.超过 3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同D.无固定期限劳动合同没有终止时间34.劳动合同法规定，已建立劳动关系未同时订立书面劳动合同的，用人单位自用工之日起_必须签订书面劳动合同。（分数：2.00）A.一周前B.一个月内C.三个月内D.一年内

16、35.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付_倍的工资。（分数：2.00）A.2B.3C.4D.536.劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满 1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者_。（分数：2.00）A.已解除劳动合同B.已订立期限为 1年的固定期限合同C.签订期限为 2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同37.集体劳动合同由用人单位与_签订。（分数：2.00）A.工会B.职工代表大会C.员工集体D.股东代表38.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起_内未提出异议的，集体合同即行生效。（分数：2.00）A.5日B.1

17、0日C.15日D.3039.根据我国劳动法的规定，劳动者的法定最低就业年龄为_。（分数：2.00）A.14周岁B.16周岁C.18周岁D.20周岁40.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期 2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是_。（分数：2.00）A.不得约定试用期B.试用期不得超过 1个月C.试用期不得超过 2个月D.试用期不得超过 6个月41.电工张某与某建筑公司签订了一份为期 3年的劳动合同并约定了 2个月的试用期，该公司电工最低档工资为 2000元，与张某约定的工资为 2200元，当地最低工资标准为 1500元，则张某在试用期的工资不得低于_元。（分数

18、：2.00）A.1200B.1500C.1600D.176042.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请_。（分数：2.00）A.法律援助B.支付令C.社会救济D.依法制裁用人单位43.某建筑安装公司的管理人员经常违章指挥，强令其电工冒险作业。对于这种情况，该电工有权_。（分数：2.00）A.要求增加工资B.延长休息时间C.要求减少工作强度D.拒绝执行44.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是_。（分数：2.00）A.劳动者提前 7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前 15天通知用人单位，

19、可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同45.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前 30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1个月工资后可以解除劳动合同的情形是_。（分数：2.00）A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的46.劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前_日通知用人单位。（分数：2.00）A.3B.7C.15D.3047.

20、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了 2年 4个月，解除合同前李某月工资 2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据劳动法的规定，下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某 6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某 7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某 5600元经济补偿二、多项选择题(总题数：3，分数：6.00)48.某施工企业下列做法中，不符合劳动法规定的有_。（分数：2.00）A.某女工因休产假过长，5 个月仍未上班，企

21、业将其除名B.郑某试用期被证明与录用条件不符，企业当即与其解除合同C.孙某因患职业病就医，不能继续工作，企业将其辞退D.李某出差期间交通事故受伤，伤愈后不能胜任原岗位工作，企业将其调至传达室收发信件E.王某因盗窃罪被判处 3年有期徒刑，企业单方与其解除劳动合同49.下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的表述中，正确的有_。（分数：2.00）A.县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会B.仲裁委员会主任由劳动行政主管部门的代表担任C.劳动争议仲裁委员会是依法成立、通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构D.劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖E.仲裁庭只能由一名首席仲裁

22、员和两名仲裁员组成50.经济性裁员时，应当优先留用的人员有_。（分数：2.00）A.与单位订立较长期限的固定期限劳动合同的B.与单位订立无固定期限劳动合同的C.女职工D.新招人单位的大学毕业生E.家庭无其他就业人员，有需要抚养的老人或未成年人的建设工程法规及相关知识-1-2 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：47，分数：94.00)1.承包人取得竣工结算价款的前提条件是_。（分数：2.00）A.承包人已将合同约定的工程全部完成B.工程经竣工验收合格 C.承包人提交了完整的结算报告D.发包方对结算报告已进行审核解析：2.某承包人与发包人以中标价签订了建设

23、工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利 10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以_作为结算工程价款的依据。（分数：2.00）A.备案的建设工程合同 B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法解析：本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(以下简称解释)第 21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选 A。3.当事人对欠付工

24、程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的_计息。（分数：2.00）A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率 解析：4.某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3个月存款利率的 2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3个月定期存款利息为 2.4%，同期贷款利率为 6%，则法院对垫资利息的处理正确的是_。（分数：2.00）A.不予支持B.按照 2.4%支付利息C.按照 4.8%支付利息 D.按照 6%支付利息解析：按照解释规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还

25、垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选 C。5.某建设工程施工合同约定 2012年 11月 20日竣工并在 1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延 3个月，但发包方在 2013年元月 20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为_。（分数：2.00）A.2012年 11月 20日B.2012年 12月 20日C.2013年 1月 20日 D.2013年 2月 20日解析：该工程因承包方原因拖期，

26、但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故 C选项为正确选项。6.某开发商开发的住宅价值 7000万元，其中已售出价值 5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的 2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款 1000万元，欠材料供应商 500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.人民法院可将 7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将 7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将 2000万元的房产拍卖，然后按欠款

27、比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将 2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款 解析：消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此 A、B 选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有 D是最符合题意的。7.某工程合同中约定竣工日期为 2013年 11月 8日，实际竣工日期为 2014年 1月 8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在_以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。（分数：2.00）A.2014年 5月 7日 B.2014年 7月 7日

28、C.2014年 11月 7日D.2015年 1月 7日解析：依据最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的答复第 4条规定“建设工程承包人行使优先权的期限为 6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。”本题中问的是最迟的提起诉讼的日期，应当按照工程竣工之日起计 6个月，因此，本题正确的答案是 2014年 5月 7日。8.按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照_履行。（分数：2.00）A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格 C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格解析：9.工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担

29、任何损失的是_。（分数：2.00）A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失 D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失解析：本题中选项 A是由承包人承担连带赔偿责任，选项 B、D 则完全是由承包人承担赔偿责任，但是 C与 D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项 C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项 D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。10.乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损

30、，导致损失扩大到 5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2万元，乙方应该向甲方赔偿损失_万元。（分数：2.00）A.1B.2 C.3D.5解析：依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到 5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失 2万元，故选 B。11.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到 3万元，但甲方支出相应的措施费用

31、 0.5万元，乙方应该支付甲方_万元费用。（分数：2.00）A.0.5B.2.5C.3D.3.5 解析：12.无效合同从_之日起就不具备法律效力。（分数：2.00）A.确认B.订立 C.履行D.谈判解析：13.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是_条款。（分数：2.00）A.违约责任B.解决争议 C.价款或酬金D.数量和质量解析：14.某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是_。（分数：2.00）A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以

32、请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款 解析：15.下列情形中属于效力待定合同的有_。（分数：2.00）A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高 10倍B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D.10周岁的少年将自家的电脑卖给 40岁的张某 解析：16.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是_。（分数：2.00）A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确 D.代理权终止解析：17.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是_。（分数：2.0

33、0）A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效 C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效解析：本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有 B是最符合题意的。18.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材 500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将 500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是_。（分数：2.00）A

34、.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任 解析：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故 D项正确。19.某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为_。（分数：2.00）A.变更的效力仅及于变更的部分 B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权解析：20.某承包人一直拖欠材料商的货款，材

35、料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是_。（分数：2.00）A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消 D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消解析：债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有 C是正确的。21.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量 10万块，总价

36、款 5万元。后来，砖厂乙因故将 3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据合同法的规定，施工企业甲对砖厂乙 3万元债权的抗辩权应向_主张。（分数：2.00）A乙B丙 C.乙或丙均可D.乙或丙均不可解析：据合同法中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3 万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为 B。22.2010年 4月 20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套 120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010 年 12月 26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，

37、当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的_。（分数：2.00）A.继续履行合同B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿 解析：本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。23.可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起_内行使

38、撤销权。（分数：2.00）A.1年 B.2年C.3年D.4年解析：24.继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的_并用。（分数：2.00）A.违约金B.采取补救措施C.定金D.解除合同 解析：25.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是_。（分数：2.00）A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工 D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延解析：合同法中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当

39、事人的责任，本题中只有选项 C是发生洪灾后出现的违约。26.施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向_提出要求承担违约责任。（分数：2.00）A.发包方B.总包方 C.甲分包商D.监理单位解析：首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确合同法第 121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选 B。27.甲乙双方的施工合同约定工程应于 2010

40、年 5月 10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月 20日到 5月 25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为 2010年 5月 31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算_天的拖期违约损失。（分数：2.00）A.15B.16C.17D.21 解析：本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是 5月 31日减去 5月 10日，答案 D正

41、确。28.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为 80万元，乙向甲支付定金 4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金 6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求_。（分数：2.00）A.甲双倍返还定金 8万元B.甲双倍返还定金 8万元，同时请求甲支付违约金 6万元C.甲支付违约金 6万元，同时请求返还支付的定金 4万元 D.甲支付违约金 6万元解析：合同法中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择

42、对方支付费用多的方式，也就是违约金 6万元，至于定金 4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。29.甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求_承担违约责任。（分数：2.00）A丙 B乙C.乙和丙共同D.乙或者丙解析：30.合同法所称的不可抗力是指_。（分数：2.00）A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况解析：31.劳动合同分为固定期限、无固定期限和_的劳动合同。（分数：2.00）A.以完成一定工

43、作任务为期限 B.无期限C.试用期限D.法定期限解析：32.用人单位与劳动者自_起建立劳动关系。（分数：2.00）A.用工之日 B.试用期满之日C.签订合同之日D.劳动者提供担保之日解析：33.下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是_。（分数：2.00）A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件 B.劳动合同期限不包括试用期限C.超过 3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同D.无固定期限劳动合同没有终止时间解析：无固定期限的劳动合同不是没有终止时间，因为存在法定解除的情形(如退休年龄等)。有试用期约定的劳动合同，试用期包含在合同期限内。选项 C中的签约次数不对(应为

44、 2次)。本题只有 A选项正确。34.劳动合同法规定，已建立劳动关系未同时订立书面劳动合同的，用人单位自用工之日起_必须签订书面劳动合同。（分数：2.00）A.一周前B.一个月内 C.三个月内D.一年内解析：35.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付_倍的工资。（分数：2.00）A.2 B.3C.4D.5解析：36.劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满 1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者_。（分数：2.00）A.已解除劳动合同B.已订立期限为 1年的固定期限合同C.签订期限为 2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合

45、同 解析：37.集体劳动合同由用人单位与_签订。（分数：2.00）A.工会 B.职工代表大会C.员工集体D.股东代表解析：38.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起_内未提出异议的，集体合同即行生效。（分数：2.00）A.5日B.10日C.15日 D.30解析：39.根据我国劳动法的规定，劳动者的法定最低就业年龄为_。（分数：2.00）A.14周岁B.16周岁 C.18周岁D.20周岁解析：40.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期 2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是_。（分数：2.00）A.不得约定试用期B.试用期不得超过 1个月C.试用期不得超过 2个月

46、 D.试用期不得超过 6个月解析：劳动法规定，以完成一定任务为期限的劳动合同不得约定试用期；劳动合同期限 3个月以上不满 1年的，试用期不得超过 1个月；劳动合同期限 1年以上不满 3年的，试用期不得超过 2个月；3 年以上固定期限或无固定期限的合同，试用期不得超过 6个月。该建筑公司与王某签订了 2年期限的合同，因此，试用期不得超过 2个月，故 C选项正确。41.电工张某与某建筑公司签订了一份为期 3年的劳动合同并约定了 2个月的试用期，该公司电工最低档工资为 2000元，与张某约定的工资为 2200元，当地最低工资标准为 1500元，则张某在试用期的工资不得低于_元。（分数：2.00）A.

47、1200B.1500 C.1600D.1760解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的 80%，并不得低于当地最低工资标准，因此可有 B、C、D 三个选项可供选择，B 为最低限额。42.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请_。（分数：2.00）A.法律援助B.支付令 C.社会救济D.依法制裁用人单位解析：43.某建筑安装公司的管理人员经常违章指挥，强令其电工冒险作业。对于这种情况，该电工有权_。（分数：2.00）A.要求增加工资B.延长休息时间C.要求减少工作强度D.拒绝执行 解析：44.按照劳动合同法及相关法规的规定，下

48、列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是_。（分数：2.00）A.劳动者提前 7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前 15天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同 D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同解析：45.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前 30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1个月工资后可以解除劳动合同的情形是_。（分数：2.00）A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不