【工程类职业资格】建设工程合同管理-104及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-104及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-104及答案解析.doc（43页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-104 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.下列选项中，( )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。 A暂列金额 B保留金 C预付款 D暂估价（分数：1.00）A.B.C.D.2.如果双方议定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿，对于这种情况，要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法为( )。 A补偿金额=设施原值(1-残值率)+管理费 B补偿金额=设施原值(1-残值率)+期间费用 C补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值

2、+管理费 D补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+期间费用（分数：1.00）A.B.C.D.3.建设工程施工合同中，( )是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。 A固定价格合同 B组合计价合同 C可调价格合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.4.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金 8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。 A8 B16 C20 D28（分数：1.00）A.B.C.D.5.有关保险合同当事人的管理义务的叙述，不正确的是( )。 A在订立保险合同前，当事人双方均应

3、履行告知义务 B对于损坏的保险标的，保险人只能选择赔偿 C在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失 D在保险合同订立后，投保人应按照约定期限交纳保险费，应遵守有关消防、安全、生产操作和劳动保护方面的法规及规定（分数：1.00）A.B.C.D.6.建设工程施工中，索赔意向通知提交后的( )天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。 A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.7.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是( )。 A合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行 B合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效 C合同被

4、确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失 D由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式（分数：1.00）A.B.C.D.8.通用条款规定，( )指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 A发包人 B承包人 C设计人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.9.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应当满足编制初步设计文件和( )的需要。 A施工图设计 B编制招标文件 C控制概算 D技术文件（分数：1.00）A.B.C.D.10.属于建设工程施工合同中发包人应完成义务的是( )。 A办理土地征用、

5、拆迁补偿 B按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、古树名木的保护工作 C保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定 D已竣工工程未交付之前，按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作（分数：1.00）A.B.C.D.11.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，则( )。 A采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（分数：1.00

6、）A.B.C.D.12.工程竣工前，由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，( )负责拆除或重新安装。 A承包人 B发包人 C制造商 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.13.为了对合同中某些约定条款涉及内容较多部分作出更为详细的说明，还需要编制一些附件作为合同的一个组成部分，下列附件不包括的是( )。 A技术规范 B保证与索赔 C交货进度 D供货范围（分数：1.00）A.B.C.D.14.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括( )。 A丧失商业信誉的 B拖欠工程费的 C抽逃资金以逃避债务的 D经营状况严重恶化的（分数：1.00）

7、A.B.C.D.15.委托监理合同巾，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益的情形是( )。 A委托人增加监理工作内容 B委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料 C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束（分数：1.00）A.B.C.D.16.委托监理合同中，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知，若委托人在( )天内没收到答复，可在第 1个通知发出后 35日内发出终止监理合同的通知合同即行终止。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A.B.

8、C.D.17.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )。 A在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝 B对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用 C债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系 D债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.18.某建设工程的施工单项合同估价为 1200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目( )。 A应该采用邀请招标 B应该采用公开招标 C可以采用直接委托 D应该采用议标（分数：1.00）A.B.C.D.19.

9、工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。 A21 B28 C32 D42（分数：1.00）A.B.C.D.20.有关监理合同中的违约赔偿的表述，不正确的是( )。 A委托人违约应承担违约责任的，应赔偿监理人的经济损失 B在合同责任期内，委托人违背了他对监理人的责任时，应对监理人承担赔偿责任 C当一方向另一方的索赔要求不成立时提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出 D因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应低于监理酬金总额（分数：1.00）A.B.C.D.21.在开标时判定为无效的投标文件，应当( )。 A在初评阶段淘

10、汰 B不再进入评标 C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰（分数：1.00）A.B.C.D.22.合同内容中，标的的内在品质和外观形态的综合指标是( )。 A数量 B质量 C价款或者报酬 D履行的期限、地点和方式（分数：1.00）A.B.C.D.23.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限的，监理人( )。 A应承担部分责任 B不承担责任 C与承包商承担连带责任 D应承担全部责任（分数：1.00）A.B.C.D.24.下列选项中，( )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。 A提存 B抵押 C保全 D留置（

11、分数：1.00）A.B.C.D.25.当保留金已累计扣留到保留限额的 60%时，可以允许承包商提交保留金保函代换保留金，保函金额在( )后不递减。 A颁发履约证书 B颁发接收证书 C“结清单”生效 D提交竣工报表（分数：1.00）A.B.C.D.26.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内以投标截止日期前第( )天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。 A14 B28 C35 D42（分数：1.00）A.B.C.D.27.承包人需要使用代用材料时，应经( )认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 A供货商 B质量检验员 C工程师 D材料采购员（分数：1.00）A

12、.B.C.D.28.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。 A争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 C争端裁决委员会成员的报酬由业主承担 D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为（分数：1.00）A.B.C.D.29.最高人民法院的司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍，为显失公平。 A2 B3 C4 D5（分数：1.00）A.B.C.D.30.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一

13、直没有签订书面合同，则( )。 A施工合同成立，且生效 B施工合同成立，但不生效 C施工合同不成立，但有效 D施工合同不成立，不生效（分数：1.00）A.B.C.D.31.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。 A配合施工 B保证设计质量 C完成施工图设计 D保护发包人的知识产权（分数：1.00）A.B.C.D.32.颁发履约证书后的( )天内，承包商应向工程师提交最终报表草案，以及工程师要求提交的有关资料。 A24 B42 C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D.33.我国的合同鉴证实行的是( )，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。 A自愿原则 B公平原则 C公正原则 D诚

14、实信用原则（分数：1.00）A.B.C.D.34.建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期超过 1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A20% B30% C40% D50%（分数：1.00）A.B.C.D.35.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。 A双方的损失各自承担 B发包人的损失由承包人承担 C承包人的损失由发包人承担 D发包人的损失由审批部门承担（分数：1.00）A.B.C.D.36.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。 A评标标准不合理 B标底编制的不够合理 C评标委员会

15、的评标过程违法 D评标期限不够合理（分数：1.00）A.B.C.D.37.在下列情况中，承包方要求索赔的工期不予顺延的是( )。 A发包人未按时提供施工条件 B设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用 C一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时 D不可抗力事件（分数：1.00）A.B.C.D.38.FIDIC施工合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。 A不应返还保留金 B应退还一半保留金 C应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D应全部退还保留金（分数：1.00）A.B.C.D.39.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )之日

16、生效。 A合同签订 B合同登记 C约定交付定金 D实际交付定金（分数：1.00）A.B.C.D.40.建设工程施工过程中，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工，因承包人的原因达不到约定标准，由( )。 A承包人承担返工费用，工期相应顺延 B承包人承担返工费用，工期不予顺延 C发包人承担返工费用，工期相应顺延 D发包人承担返工费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.41.在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，( )。 A不退还发包人已付的定金 B按该阶段实际工作量支付 C按该阶段设计费的一半支付 D按该阶段设计费的全部支付（分

17、数：1.00）A.B.C.D.42.监理评标的量化比较通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。 A评标价法 B加权打分法 C专家评审法 D综合评分法（分数：1.00）A.B.C.D.43.下列选项中，不属于无权代理的是( )。 A没有代理权而为代理行为 B超越代理权限为代理行为 C代理权终止为代理行为 D不当代理行为（分数：1.00）A.B.C.D.44.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是( )。 A邀请对象的数目不应少于 5家 B邀请对象的数目以 57 家为宜 C邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间 D邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差（分数：1.00）A.B.C.D.4

18、5.建设工程施工过程中，有关工程量计量的表述，有误的是( )。 A承包人为计量提供便利条件并派人参加 B如果承包人收到通知后不参加计量，工程师自行计量的结果有效，作为工程价款支付的依据 C若工程师不按约定时间通知承包人致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效 D工程师接到承包人的报告后 7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前 48小时通知承包人共同参加（分数：1.00）A.B.C.D.46.可以调整合同工作单价的原则中，某一项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于( )时，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。 A5% B8% C10% D15%

19、（分数：1.00）A.B.C.D.47.下列工程变更的范围中，属于重大的设计变更的是( )。 A任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作 B删减任何合同约定的工作内容 C改变原定的施工顺序或时间安排 D工程任何部分标高、位置和尺寸的改变（分数：1.00）A.B.C.D.48.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价格履行。 A履行合同时订立地 B履行合同时履行地 C订立合同时订立地 D订立合同时履行地（分数：1.00）A.B.C.D.49.合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是(

20、)。 A给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B交付不动产的，在不动产所在地履行 C履行期限不明确的，债务人可以随时履行 D履行标的是行为的在履行义务一方所在地履行（分数：1.00）A.B.C.D.50.建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，承包人依据的是( )。 A先履行抗辩权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D代履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.不得强制投标人组成联合体投标B.招

21、标文件是否有限制公平竞争的条件C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人E.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件52.建设工程监理评标的过程中，评标委员会对各投标书进行审查评阅，主要考察( )等方面的合理性。（分数：2.00）A.施工现场条件B.监理费报价和费用组成C.主管部门或股东单位、人员综合情况D.近几年监理单位的业绩及奖惩情况E.拟派的总监理工程师和主要专业监理工程师53.有关材料采购合同履行过程中供货方逾期交货的相关表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.发生逾期交货事件后，供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商B.发生逾

22、期交货事件后，采购方仍需要时，可要求供货方继续发货照数补齐，并承担逾期交货责任C.采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交付时，则派车损失应由采购方支付费用D.对约定由采购方自提货物而不能按期交付时，若发生采购方的其他额外损失，这笔实际开支的费用应由采购方自行承担E.不论合同内规定由供货方将货物送达指定地点交接，还是采购方去自提，均要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金54.下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证B.保证法律关系至少有两方参加，即保证人和债权人C.连带责任保证的债务人在主合同规

23、定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任E.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为55.在项目招标施工中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。（分数：2.00）A.企业信誉B.财务状况C.同类工程施工经历D.项目经理资质要求E.环境保护方针56.建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点有( )等。（分数：2.00）A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的B.买

24、卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款C.出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价D.买卖合同是计划、有偿合同E.买卖合同是实践合同57.下列委托监理合同中赋予监理人的权利包括( )等。（分数：2.00）A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.建设工程有关事项和工程设计的建议权D.审核承包人索赔的权利E.对实施项目的质量的监理控制权58.保证合同应包括( )等内容。（分数：2.00）A.被保证的主债权种类、数额B.保证担保的范围C.施工预付款的保证D.保证的方式E.债务人履行债务的期限59.工程师判定承包人索赔成立的条件为( )等。（分数：2.00）A.造成费用

25、增加或工期延误的原因，包括设计责任或控制责任B.发包人未按合同规定的程序提交索赔通知和索赔报告C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误E.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任60.根据 FIDIC施工合同条件的规定，有关合同有效期的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.颁发履约证书是表示合同约定的权利义务完全结束B.颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止C.结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止D.结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承

26、包商的履约保函E.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力61.关于建设工程竣工阶段质量保修期的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.基础设施工程为 50年B.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为 3年C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 7年D.供热与供冷系统，为 2个采暖期、供冷期E.房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限62.勘察设计合同订立时，发包人应提供的勘察依据文件和资料包括( )。（分数：2.00）A.提供订立合同依据的文件B.提供勘察工作范围已有的技

27、术资料及工程所需的坐标与标高资料C.提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图D.提供本工程批准文件，以及用地、施工、勘察许可等批件E.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料及具体位置分布图63.下列对承担违约责任的观点中，正确的是( )。（分数：2.00）A.承担违约责任的条件采用过错责任原则B.违反合同而承担的违约责任，是以合同有效为前提的C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任D.当事人一方因第三人的原因造成违约时，无须向对方承担违约责任E.施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应

28、损失的补偿64.建设工程物资设备采购招标的资格预审中，合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体要求应符合( )等条件。（分数：2.00）A.业绩良好B.设备采购的资格预备C.具有完善的质量保证体系D.有良好的银行干言用和信誉E.要求具有设计、制造与招标设备相同或相近设备 12 台(套)及 5年以上良好运行经验65.FIDIC施工合同条件中，按照引起承包人损失事件原因的不同，对承包人索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.延误移交施工现场B.对竣工检验的干扰C.不可预见的外界条件D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿的部分E.承包人依据工程师提供的错误数

29、据导致放线错误66.施工合同范本通用条款中，发生( )时，承包人可以行使暂时停工的权利。（分数：2.00）A.拖欠工程进度款B.施工质量不合格C.延误支付预付款D.承包人订购的设备不能按时到货E.非承包人原因停水、停电、停气67.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情形，应当作为无效投标文件。（分数：2.00）A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认C.投标文件中的投标函未加盖项目经理公章D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函E.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议68.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭

30、对专门性问题认为需要进行证据鉴定的，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.发包人指定的B.当事人约定的C.仲裁庭指定的D.工程师指定的E.政府建设主管部门指定的69.设计合同示范文本规定，设计人初步设计阶段的工作任务包括( )。（分数：2.00）A.提出技术设计计划B.编制技术设计文件C.总体设计D.方案设计E.编制初步设计文件70.当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同包括( )。（分数：2.00）A.因重大误解而订立的合同B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同E.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实

31、意思的情况下订立的合同71.勘察合同中可以约定采用的勘察费用计价方式有( )。（分数：2.00）A.预算包干B.中标价加签证C.一次性支付D.实际完成工作量结算E.按国家规定的现行收费标准取费72.关于设计合同履行巾委托任务范围内的设计变更的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人、监理人可以协议修改建设工程勘察、设计文件B.施工承包人不得修改建设工程勘察、设计文件C.为了维护设计文件的严肃性，经过批准的设计文件不应随意变更D.经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用E.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经上一级审批机关批准73.设

32、计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )等方面。（分数：2.00）A.双方责任B.设计人应交付的资料和文件C.设计费的支付D.合同文件的组成和优先次序E.发包人应提供的有关资料和文件74.建设工程施工合同中，对建设单位质量行为的监督主要包括( )。（分数：2.00）A.工程项目报建审批手续是否齐全B.迫使承包商任意压缩合理工期等行为C.无明示或者暗示勘察、设计单位，监理单位，施工单位违反强制性标准、降低工程质量D.工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实E.制订监理规划，并按照监理规划进行监理75.后履行抗辩权应满足的条件有( )等。（分数：2.00）A.合同中约

33、定了履行的顺序B.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务E.应当先履行的对价给付是可能履行的义务76.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后 56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以( )。（分数：2.00）A.拍卖该工程B.留置该工程C.申请法院将该工程依法拍卖D.与发包人协议将该工程折价E.请求仲裁机构将该工程依法拍卖77.按照中华人民共和国合同法的规定，合同的权利义务终止的情形有( )。（分数：2.00）A.债务相互抵销B.债权人免除债务C.债务未按照约定履行D.债务人依法将标

34、的物提存E.债权债务同归于一人78.专用条款中规定的工程材料的采购满足( )等条件后，承包商向工程师提交预付材料款的支付清单。（分数：2.00）A.发包方按要求检查订货单、发货单等证明文件B.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求C.材料运输过程亏损的检查D.材料已到达工地并经承包商和工程师共同验点入库E.承包商按要求提交了订货单、收据价格证明文件79.申请工程进度款支付证书的主要内容有( )等。（分数：2.00）A.截止到月末已实施的工程和已提出的承包商文件的估算合同价值(包括变更)B.应扣留的动员预付款数额C.按照预付款的约定，应进一步支付和扣减的数额D.按照业主索赔、承包商索赔、争端、仲

35、裁等条款确定的应补偿或扣减的款项E.包括在以前已支付报表中可能存在的增加额80.招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”或“设计大纲”是最重要的文件部分，文件大致包括( )等内容。（分数：2.00）A.技术经济指标要求B.结构形式方面的要求C.设计依据资料D.合同的主要条件E.平面布局要求建设工程合同管理-104 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.下列选项中，( )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。 A暂列金额 B保留金 C预付款 D暂估价（分数：1.00）A.B.C. D.解

36、析：2.如果双方议定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿，对于这种情况，要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法为( )。 A补偿金额=设施原值(1-残值率)+管理费 B补偿金额=设施原值(1-残值率)+期间费用 C补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费 D补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+期间费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.建设工程施工合同中，( )是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。 A固定价格合同 B组合计价合同 C可调价格合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C. D.

37、解析：4.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金 8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。 A8 B16 C20 D28（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.有关保险合同当事人的管理义务的叙述，不正确的是( )。 A在订立保险合同前，当事人双方均应履行告知义务 B对于损坏的保险标的，保险人只能选择赔偿 C在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失 D在保险合同订立后，投保人应按照约定期限交纳保险费，应遵守有关消防、安全、生产操作和劳动保护方面的法规及规定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.建

38、设工程施工中，索赔意向通知提交后的( )天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。 A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C. D.解析：7.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是( )。 A合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行 B合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效 C合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失 D由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.通用条款规定，( )指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取

39、得该当事人资格的合法继承人。 A发包人 B承包人 C设计人 D工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应当满足编制初步设计文件和( )的需要。 A施工图设计 B编制招标文件 C控制概算 D技术文件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.属于建设工程施工合同中发包人应完成义务的是( )。 A办理土地征用、拆迁补偿 B按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、古树名木的保护工作 C保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定 D已竣工工程未交付之前，按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作（分数：1.00）A. B.C.D.

40、解析：11.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，则( )。 A采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.工程竣工前，由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，( )负责拆除或重新安装。 A承包人 B发包人 C制造商 D监理单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析

41、：13.为了对合同中某些约定条款涉及内容较多部分作出更为详细的说明，还需要编制一些附件作为合同的一个组成部分，下列附件不包括的是( )。 A技术规范 B保证与索赔 C交货进度 D供货范围（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括( )。 A丧失商业信誉的 B拖欠工程费的 C抽逃资金以逃避债务的 D经营状况严重恶化的（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.委托监理合同巾，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益的情形是( )。 A委托人增加监理工作内容 B委托人不及时提供与监理业务有关的信息资

42、料 C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.委托监理合同中，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知，若委托人在( )天内没收到答复，可在第 1个通知发出后 35日内发出终止监理合同的通知合同即行终止。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )。 A在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝 B对第三人履行债务原则

43、上不能增加履行的难度和履行费用 C债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系 D债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.某建设工程的施工单项合同估价为 1200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目( )。 A应该采用邀请招标 B应该采用公开招标 C可以采用直接委托 D应该采用议标（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。 A21 B28 C32 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析

44、：20.有关监理合同中的违约赔偿的表述，不正确的是( )。 A委托人违约应承担违约责任的，应赔偿监理人的经济损失 B在合同责任期内，委托人违背了他对监理人的责任时，应对监理人承担赔偿责任 C当一方向另一方的索赔要求不成立时提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出 D因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应低于监理酬金总额（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.在开标时判定为无效的投标文件，应当( )。 A在初评阶段淘汰 B不再进入评标 C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.合同内容中，标的的内在品质和外观形态的综合

45、指标是( )。 A数量 B质量 C价款或者报酬 D履行的期限、地点和方式（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限的，监理人( )。 A应承担部分责任 B不承担责任 C与承包商承担连带责任 D应承担全部责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.下列选项中，( )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。 A提存 B抵押 C保全 D留置（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.当保留金已累计扣留到保留限额的 60%时，可以允许承包商提交保留金保函代换

46、保留金，保函金额在( )后不递减。 A颁发履约证书 B颁发接收证书 C“结清单”生效 D提交竣工报表（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内以投标截止日期前第( )天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。 A14 B28 C35 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.承包人需要使用代用材料时，应经( )认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 A供货商 B质量检验员 C工程师 D材料采购员（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。 A争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 C争端裁决委员会成员的报酬由业主承担 D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：