【工程类职业资格】工程造价计价与控制-166及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价计价与控制-166及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价计价与控制-166及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价计价与控制-166 及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.建设项目竣工验收方式一般不包括( )。（分数：1.00）A.分部工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.单项工程竣工验收D.全部工程竣工验收2.下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是( )保费。（分数：1.00）A.建筑安装工程一切险B.引进设备财产保险C.危险作业意外伤害险D.人身意外伤害险3.确定项目生产规模的前提是项目的( )。（分数：1.00）A.盈利能力B.资金情况C.产品市场需求状况D.原材料、燃料供应状况4.下列费用中，不属于工程造价构成的

2、是( )。（分数：1.00）A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用5.工程量清单计价模式的核心和基础是( )。（分数：1.00）A.工程量计算规则B.工程量计算内容C.工程量清单的编制方法D.工程量参照标准6.纳税地点在县城、镇的企业综合税率的计算公式是( )。（分数：1.00）A.税率(%)=B.税率(%)=C.税率(%)=D.税率(%)=7.某政府投资项目已批准的投资估算为 8000 万元，其总概算投资为 9000 万元，则概算审查处理办法应是( )。（分数：1.00）A.查明

3、原因，调减至 8000 万元以内B.对超投资估算部分，重新上报审批C.查明原因，重新上报审批D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据8.根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土 1m3的有关数据如下：基本工作时间 180min，辅助工作时间占工序作业时间的百分率为 10%，规范时间占工作日时间百分率为 20%，则挖该基坑 1m3的定额时间为( )min。（分数：1.00）A.243B.247.5C.250D.257.19.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期限为( )。（分数：1.00）A.5 年B.2 年C.为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.1 年10.建设项目可行性

4、研究的技术基础是( )。（分数：1.00）A.市场研究B.效益研究C.投资估算评价D.技术研究11.确定项目生产规模的前提是( )。（分数：1.00）A.项目产品的市场需求状况B.原材料市场、资金市场、劳动力市场C.市场价格分析D.市场风险分析12.( )是办理交付使用资产的依据，也是竣工验收报告的重要组成部分。（分数：1.00）A.建设项目投资估算B.建设项目竣工决算C.建设项目检验验收D.建设项目结清单报告13.采用不平衡报价法，下列不正确的做法是( )。（分数：1.00）A.设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价B.能够早日结账收款的项目可适当提高C.预计今后工程量会增加

5、的项目单价适当提高D.施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可提高一些14.在预算定额中，已知某材料净用量为 15t，消耗量为 16t，则该材料的损耗率为( )。（分数：1.00）A.6.25%B.6.20%C.6.67%D.6.33%15.某已建工程项目为框架结构，单方预算造价为 1100 元/m 2，其中人工费占 15%，材料费占 60%，其他费用占 25%。现拟建类似工程为框架剪力墙结构，与已建工程的人工、材料和其他费用的差异系数分别为1.2、1.3、0.9，则拟建工程的单方概算造价为( )元/m 2。（分数：1.00）A.1716B.1402.5C.1360.5D.1256.316.

6、根据我国建设工程施工合同文本，在没有其他约定情况下，下列对施工合同文件解释先后顺序的排列，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.协议书专用条款通用条款中标通知书投标书及附件B.协议书中标通知书专用条款通用条款投标书及附件C.协议书中标通知书投标书及附件专用条款通用条款D.协议书专用条款中标通知书投标书及附件通用条款17.下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后

7、5 个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金18.( )是指厂区内(一般是指厂区围墙内)建筑物、构筑物和各种露天仓库及堆场、操作场地等的占地面积与整个厂区建设用地面积之比。（分数：1.00）A.建筑系数B.土地利用系数C.绿化系数D.工程量系数19.下列关于其他项目清单计价表的叙述，正确的是( )。（分数：1.00）A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属于招标人部分C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属于招标人部分D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计

8、入投标人报价中，但不视为投标人所有20.对于一个没有先例的工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目一般采用( )。（分数：1.00）A.固定总价合同B.可调总价合同C.估算工程量单价合同D.成本加酬金合同21.下列不属于国家调控招标投标价格形成特征的是( )。（分数：1.00）A.竞争形成B.自发波动C.计划控制D.自发调节22.若招标人不具备自行招标条件，则应( )。（分数：1.00）A.放弃招标B.委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标C.组织专门的施工招标组织机构，再申请自行招标D.招募相应的专业人员，达到标准后再申请自行招标23.按照 FIDIC 合同条款的规定，下列

9、关于保留金的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.保留金是业主按合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一B.保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还C.当承包商严重违约而使合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失D.履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限24.在预算定额编制阶段，编制内容不包括( )。（分数：1.00）A.统一计量单位和计算口径B.确定定额的项目划分和工程量计算规则C.计算、复核和测算定额人工、材料和机械台班耗用量D.保持预算定额与施工定额计量单位一致25.某新建项目装配车间

10、的土建工程概算为 100 万元，给排水和电气照明工程概算为 15 万元，设计费为10 万元，装配生产设备及安装工程概算为 100 万元，联合试运转费概算为 5 万元，则该装配车间单项工程综合概算为( )万元。（分数：1.00）A.215B.220C.225D.23026.( )是建设项目经济评价中的微观层次，主要从微观投资主体的角度分析项目可以给投资主体带来的效益以及投资风险。（分数：1.00）A.建设项目可行性研究B.建设项目投资估算C.财务基础数据测算D.建设项目财务评价27.( )是指招标人就拟建工程的勘察任务发布通告，以法定方式吸引勘察单位参加竞争，经招标人审查得到投标资格的勘察单位按

11、照招标文件的要求，在规定的时间内向招标人填报标书，招标人从中选择条件优越者完成勘察任务。（分数：1.00）A.建设工程勘察招标B.建设工程设计招标C.建设工程施工招标D.建筑工程监理招标28.某土石方工程，工程量为 20m2，单位用量及单价见下表：人工 材料 机械项目 单位用量/工日单位/(元/工日)单位用量/m3单位/(元/工日)单位用量/台班单价单位/(元/台班)当时当地实际价值2.0 30 O8 60 O5 120预算定额2.5 20 O7 50 O3 100用实物法编制该工程施工图预算，则直接费为( )元。（分数：1.00）A.1150B.1130C.3060D.168029.( )计

12、价方法是一种区别于定额计价模式的新计价模式。（分数：1.00）A.概算清单B.预算清单C.工程量清单D.工程总清单30.下列选项中，( )是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。（分数：1.00）A.标准距B.超运距C.幅度距差D.正常标距31.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价 900 元/台班，折旧费为 150 元/台班，人工日工资单价为 40 元/工日，窝工工费 10 元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工 2 天，造成人员窝工 20 个工

13、日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要 5 天时间，机械 5 台班，人工 20 个工日，材料费 5500 元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。（分数：1.00）A.5800B.11300C.34000D.49500032.下列各项中，不属于资产负债表中资产组成项的是( )。（分数：1.00）A.货币资金B.资本金C.在建工程D.固定资产净值33.某工程施工到 2007 年 8 月，经统计分析得知，已完工程实际投资为 1500 万元。拟完工程计划投资为1300 万元，已完工程计划投资为 1200 万元，则此时该工程的进度偏差为( )万元。（分数：1.00）A.100B.-10

14、0C.-200D.-30034.单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是计算( )的方法不同。（分数：1.00）A.直接工程费B.间接费C.工程量D.利税35.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出的索赔，是指( )。（分数：1.00）A.工期延误索赔B.合同被迫终止的索赔C.意外风险因素索赔D.不可预见因素索赔36.英、美等国把建设项目的投资估算分为几个阶段，当已具有设备规格表、主要设备的生产能力、项目的总平面布置、各建筑物的大致尺寸、公用设施的初步位置等条件，此时期的投资估算额，可据以决定拟建项目是否可行，或据以列入投资计

15、划，这一阶段称为( )。（分数：1.00）A.项目的投资设想时期B.项目的投资机会研究时期C.项目的初步可行性研究时期D.项目的详细可行性研究时期37.某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为 5000 万元，则其应交的投标保证金最高数额为( )万元。（分数：1.00）A.50B.80C.100D.15038.在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是( )。（分数：1.00）A.距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C.工业项目尽可能高度集聚D.工业项目适当分散39.根据我国建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列有关隐蔽工程验收的表述，正确的是(

16、 )。（分数：1.00）A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前 72h 以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前 48h 向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不得超过 3 天D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验40.某工程施工工期为 280 天，现场搭建可周转使用的临时办公用房 200m2，造价为 180 元/m 2。该临时设施可周转使用 5 年，年利用率 90%。在一次性拆除费用为 1000 元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为( )元。（分数：1.00）A.5109.04B.5970.96C.

17、6307.46D.7136.9941.工程争端发生后，合同双方可通过仲裁来解决争端。如一方当事人不履行判决，另一方当事人可向( )申请强制执行。（分数：1.00）A.检察院B.公安局C.仲裁机构D.法院42.在主体专业系数法编制投资估算时，通常采用( )为基数。（分数：1.00）A.设备费B.工艺设备投资C.直接建设成本D.建筑安装工程费43.编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础是( )。（分数：1.00）A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标44.在可行性研究阶段尤其是详细可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即( )。（分数：1.00）A.生

18、产能力指数法B.单位生产能力法C.比例法D.指标估算法45.根据材料消耗的性质划分，施工材料可以划分为( )。（分数：1.00）A.实体材料和非实体材料B.必须消耗的材料和损失的材料C.主要材料和辅助材料D.一次性消耗材料和周转材料46.投资估算时，采用的生产能力指数法是根据( )来估算拟建项目投资额的方法。（分数：1.00）A.已建类似项目的投资额和生产能力B.已建类似项目总投资C.已建类似项目的总生产能力D.已建类似项目设备费47.按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一地进行全部审查的方法是( )。（分数：1.00）A.全面审查法B.用标准预算审查法C.分组计算审查法D.顺序审查法48.按我

19、国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是( )。（分数：1.00）A.设计变更增加的费用B.弥补自然灾害造成损失的费用C.局部地基处理增加的费用D.建设期内由于价格变化而增加的费用49.下列选项中，( )主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。（分数：1.00）A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工图D.工程竣工造价50.已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为 25%，则该机械挖土方 1000m3的预算定额机械耗用台班

20、量是( )台班。（分数：1.00）A.4.63B.5.79C.7.23D.7.4151.FIDIC 合同条件规定，业主的工程进度款付款时间应在( )内。（分数：1.00）A.工程师开具支付证书后 28 天B.工程师开具支付证书后 56 天C.工程师收到月进度付款申请单后 56 天D.工程师计量后 28 天52.工程定额计价制度改革第一阶段的核心思想是( )。（分数：1.00）A.量价分离B.国家指导定价C.国家定价D.工程造价计价方式的改革53.由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间是( )。（分数：1.00）A.辅助工作时间B.不可避免中断时间C.必需消耗的时间D.休息时间54.下列选项

21、中，属于质量指标指数的是( )。（分数：1.00）A.商品销售量指数B.工业产品产量指数C.职工人数指数D.平均工资水平指数55.工程量清单计价在施工招标阶段的应用主要是( )。（分数：1.00）A.编制标底B.确定与调整合同价款C.确定合理的施工方法D.制定施工方案56.下列选项中，不可能作为利息索赔时利率的采用标准的是( )。（分数：1.00）A.按当时的银行贷款利率B.按当时的银行透支利率C.按合同双方协议的利率D.按中央银行贴现率加 4 个百分点57.某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为 1800 万元，报价成本为 2400 万元，最高限额成本为 2600 万元，

22、酬金数额为 460 万元，同时规定成本节约额合同双方各 50%，若最后乙方完成工程的实际成本为 2650 万元，则乙方能够获得的支付款额为( )万元。（分数：1.00）A.2100B.2600C.2650D.311058.某市 M 企业拟再建一座 60 层的购物大厦，另有一座 50 层的购物大厦已进入装饰阶段，其各种设施总造价为 5000 万元，则新建项目的总投资为( )万元。（分数：1.00）A.5206.5B.6000C.3697.9D.551559.按照建设工程价款结算暂行办法规定的程序，发包人不按约定预付工程款的，承包人可采取的行为是( )。（分数：1.00）A.在超过约定预付时间 1

23、4 天后停止施工B.在约定的开工日期后 7 天内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后 10 天内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后 14 天内停止施工60.施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是( )。（分数：1.00）A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资B.拟完工程实际投资减去已完工程计划投资C.拟完工程计划投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程计划投资61.某砌筑工程，工程量为 10m3，每立方米砌体需要基本用工 0.85 工日，辅助用工和超运距用工分别为基本用工的 25%和 15%，人工幅度差系数为 10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量

24、为( )工日。（分数：1.00）A.13.09B.15.58C.12.75D.12.9662.招标公告或资格预审公告后，招标人对申请资格预审的申请人进行的专业资格审查，主要是对申请人( )的审查。（分数：1.00）A.合法地位B.信誉C.独立订立合同的能力D.拟定招标采购项目能力63.某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为 3000 元/年；另一部分按月发放，标准为 760 元/月；某项补贴按工作日发放，标准为 18 元/日。已知全年日历天数为 365 天，设法定假日为 114 天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(G 2)为( )元。（分数：1.00）A.5

25、1.2B.62.6C.66.3D.75.564.已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为 25 万元，若该进口设备适用的关税税率为 20%，增值税税率为 17%，则应缴纳的增值税为( )万元。（分数：1.00）A.21.3B.25.6C.25.5D.30.765.下列有关财务指标的计算公式，正确的是( )。（分数：1.00）A.资产负债率=B.流动比率=C.速动比率=D.投资利润率=66.在施工过程中，不允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的情况是( )。（分数：1.00）A.特殊恶劣气候造成停工B.业主采购的材料未及时供应C.施工图纸未及时提供D.施工现场发现文物67.2006 年 3 月完成

26、的某工程，按 2005 年 3 月签约时的价格计算工程款为 100 万元，合同规定：调值公式中的固定系数为 0.2，人工费占调值部分的 50%。调值公式中的各项费用除人工费上涨 15%外均未发生变化，则 2006 年 3 月的工程款经过调值后为( )万元。（分数：1.00）A.106.0B.107.5C.112.0D.115.068.1986 年，某市兴建一座年产 30 万 t 工业酒精的化工企业，总投资为 33000 万元，假如 2006 年在该地开工兴建一座年产 45 万 t 工业酒精的化工企业，工业酒精的生产能力指数为 0.81，则所需静态投资是( )万元。(假定 19862006 年每

27、年平均工程造价指数为 1.10)（分数：1.00）A.3654.11B.255613.15C.373065D.500700.2369.已知某项目建设期期末累计借款本金与资本化利息之和为 1000 万元，计划于还款期第三年至第七年年末，采用等额还本付息的方法进行还款，若年利率为 10%，则第三次还款的本金额为( )万元。（分数：1.00）A.319.19B.239.81C.263.79D.351.1170.综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及( )。（分数：1.00）A.一定范围内的风险费用B.市场价格

28、波动导致的价格风险C.法律、法规、规章出台导致的价格风险D.工程造价管理机构发布的政策性调整引起的价格风险71.根据我国建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列情形不属于设计变更的是( )。（分数：1.00）A.施工图纸的更改B.对施工质量要求的变化C.施工组织设计的更改D.对工期要求的变化72.通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作业时间的2%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、18%，则该人工挖二类土的时间定额是( )。（分数：1.00）A.0.765 工日/m 3B.0.994 工日/m 3C.1.

29、006 工日/m 3D.1.307 工日/m 3二、多项选择题(总题数：24，分数：48.00)73.根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有( )。（分数：2.00）A.达到固定资产标准的各种设备B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具D.未达到固定资产标准的工具、器具E.非标准设备的设计费74.建设项目竣工验收时，工程技术资料验收的内容有( )。（分数：2.00）A.工程地质、水文、气象、地形、地貌、建筑物、构筑物及重要设备安装位置、勘察报告、记录B.土质试验报告、基础处理C.设备试车、验收运转、维修记录D.项目建议书及批件，可行性研究报告及批件，项目评估报告E

30、.历年批准的年度财务决算75.工程设计的基本原则是( )。（分数：2.00）A.严格执行国家现行的设计规范和国家批准的建设标准B.尽量采用标准化设计，积极推广应用“可靠性设计方法”、“结构优化设计方法”等现代设计方法C.注意因地制宜，就地取材，节省建设资金。在切实满足建筑物功能要求的同时，千方百计地节约投资、节约各种资源，缩短建设工期D.积极采用技术上更加先进、经济上更加合理的新结构、新材料E.必须兼顾建设与使用，考虑项目全寿命费用76.下列有关对分部分项工程量清单编制的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.分部分项工程量清单的项目编码，应采用 15 位阿拉伯数字表示B.清单项目编码由招

31、标人针对招标工程项目具体编制，并应自 001 起顺序编制C.分部分项工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的项目实际确定D.分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重号E.分部分项工程量清单的计量单位以“吨”为单位，应保留三位小数77.按其所反映现象的性质不同，指数可分为( )。（分数：2.00）A.定基指数B.定比指数C.环比指数D.数量指标指数E.质量指标指数78.工业建筑设计评价的主要方法有( )。（分数：2.00）A.单指标评价法B.多指标评价法C.投资效益评价法D.价值系数法E.成本计量法79.按工程单价的适用对象划分，分部分项工程单价可分

32、为( )。（分数：2.00）A.建筑工程单价B.安装工程单价C.预算单价D.概算单价E.定额单价80.在设计阶段，实施价值工程的步骤有( )。（分数：2.00）A.功能分析B.功能评价C.方案创新D.方案评价E.方案实施与检查81.对于设备、材料采购实行公开招标的主要优点有( )。（分数：2.00）A.可以使符合资格的供应商能够在公平竞争条件下，以合适的价格获得供货机会B.可以使设备、材料采购者以合理价格获得所需的设备和材料C.可以促进供应商进行技术改造，以降低成本，提高质量D.可以基本防止徇私舞弊的产生，有利于采购的公平和公正E.可以促使供应商尽快交货82.建设地点的选择是一项极为复杂的技术

33、经济综合性很强的系统工程，选择建设地点的要求有( )。（分数：2.00）A.节约土地，少占耕地B.减少拆迁居民C.要有利于厂区合理布置和安全运行D.应尽量选在工程地质条件较好，水文地质条件较差的地段E.应尽量减少对环境的污染83.建设项目投资构成中的基本预备费是指( )。（分数：2.00）A.在初步设计中难以预料的工程费用增加B.预防自然灾害采取的措施费C.由于一般自然灾害造成的损失D.由于物价变化引起的费用E.由于汇率、税率、贷款利率等变化所引起的费用84.根据我国建设工程施工合同文本专用条款，应由发包人承担的工作包括( )。（分数：2.00）A.开通施工场地与城乡道路的通道B.办理施工许可

34、证C.做好邻近建筑物、文物保护建筑的保护工作D.办理施工爆破作业可能损坏公共设施的申请批准手续E.按规定办理施工场地施工噪声以及环境保护等有关手续85.按中华人民共和国招标投标法相关规定，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于 15 日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前 20 日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期 30 天D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日 30 个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日之内按规定订立书面合同86.国外建筑安装工程的各项组

35、成费用体现在承包商投标报价中的形式，包括( )。（分数：2.00）A.组成分部分项工程单价B.组成措施费用单价C.组成间接费单价D.单独列项E.分摊进单价87.有下列( )情况之一的，经批准可进行邀请招标。（分数：2.00）A.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目B.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的C.受自然地域环境限制的D.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的E.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的88.下列关于工程建设定额中投资估算指标的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.投资估算指标非常概略，

36、往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象，编制内容是所有项目费用之和B.投资估算指标的项目划分很细，是工程建设定额中分项最细的一种定额C.投资估算指标是调整工程预算和工程造价的重要基础，也可以作为编制施工组织设计、施工技术财务计划的参考D.投资估算指标的设定和初步设计的深度相适应，一般是在概算定额和预算定额的基础上编制的E.投资估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额89.根据我国现行建设工程施工合同(示范文本)中关于施工质量和检验的规定，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.经工程师检查检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人

37、赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延B.隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收 24h 后，如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承包人可继续施工C.对已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此发生的费用，赔偿承包人损失并顺延工期D.对于联动无负荷试车，应由承包人组织，并在试车前 48h 书面通知发包人E.对于投料试车，应当在竣工验收后由发包人全部负责90.下列报表中，体现具体还本付息额的报表是( )。（分数：2.00）A.项目投资财务现金流量表B.项目资本金现金流量表C.投资各方财务现金流量表D.利润和利润分配表E.财务计划现金流量表91.工程造价资料的主要用途有( )。

38、（分数：2.00）A.作为编制固定资产投资计划及建设成本分析的参考B.作为编制投资估算和设计概算的依据C.作为审查施工图预算的依据D.作为进行工程结算的依据E.作为进行投资贷款和资金筹措的依据92.下列有关定额编制的说法，符合预算定额简明适用原则的是( )。（分数：2.00）A.对于主要工种、主要项目、常用项目、定额步距要大些B.对于不常用的、价值量小的项目，分项工程划分可以粗些C.要注意补充因采用新技术、新材料而出现的新定额项目D.要合理确定预算定额计量单位，避免一量多用E.尽可能多留活口，以适应不同条件下，调整使用定额的需要93.下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括( )。（

39、分数：2.00）A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转产品的销售收入E.施工单位参加联合试运转人员的工资94.民用建筑设计要坚持“适用、经济、美观”的原则，其基本要求是( )。（分数：2.00）A.平面布置合理，长度和宽度比例适当B.合理确定户型和住户面积C.合理确定层数与层高D.采用各种切合实际的先进技术E.合理选择结构方案95.下列选项中，可以构成设计变更的有( )。（分数：2.00）A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸D.增减合同中约定的工程量E.更改有关工程的施工时间

40、和顺序96.在用预算单价法编制施工图预算时，编制前准备工作阶段的工作内容主要包括( )。（分数：2.00）A.熟悉图纸和预算定额以及单位估价表B.组织准备C.了解施工组织设计和施工现场情况D.划分工程项目和计算工程量E.资料的收集和现场情况的调查工程造价计价与控制-166 答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.建设项目竣工验收方式一般不包括( )。（分数：1.00）A.分部工程竣工验收 B.单位工程竣工验收C.单项工程竣工验收D.全部工程竣工验收解析：2.下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是( )保费。（分数：1.

41、00）A.建筑安装工程一切险B.引进设备财产保险C.危险作业意外伤害险 D.人身意外伤害险解析：3.确定项目生产规模的前提是项目的( )。（分数：1.00）A.盈利能力B.资金情况C.产品市场需求状况 D.原材料、燃料供应状况解析：4.下列费用中，不属于工程造价构成的是( )。（分数：1.00）A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用 解析：5.工程量清单计价模式的核心和基础是( )。（分数：1.00）A.工程量计算规则 B.工程量计算内容C.工程量清单的编制方法D.工程量参照标准解

42、析：6.纳税地点在县城、镇的企业综合税率的计算公式是( )。（分数：1.00）A.税率(%)=B.税率(%)=C.税率(%)= D.税率(%)=解析：7.某政府投资项目已批准的投资估算为 8000 万元，其总概算投资为 9000 万元，则概算审查处理办法应是( )。（分数：1.00）A.查明原因，调减至 8000 万元以内B.对超投资估算部分，重新上报审批C.查明原因，重新上报审批 D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据解析：8.根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土 1m3的有关数据如下：基本工作时间 180min，辅助工作时间占工序作业时间的百分率为 10%，规范时间占工作日时间百分率为

43、20%，则挖该基坑 1m3的定额时间为( )min。（分数：1.00）A.243B.247.5C.250 D.257.1解析：9.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期限为( )。（分数：1.00）A.5 年B.2 年C.为设计文件规定的该工程的合理使用年限 D.1 年解析：10.建设项目可行性研究的技术基础是( )。（分数：1.00）A.市场研究B.效益研究C.投资估算评价D.技术研究 解析：11.确定项目生产规模的前提是( )。（分数：1.00）A.项目产品的市场需求状况 B.原材料市场、资金市场、劳动力市场C.市场价格分析D.市场风险分析解析：12.( )是办理交付使

44、用资产的依据，也是竣工验收报告的重要组成部分。（分数：1.00）A.建设项目投资估算B.建设项目竣工决算 C.建设项目检验验收D.建设项目结清单报告解析：13.采用不平衡报价法，下列不正确的做法是( )。（分数：1.00）A.设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价B.能够早日结账收款的项目可适当提高C.预计今后工程量会增加的项目单价适当提高D.施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可提高一些 解析：14.在预算定额中，已知某材料净用量为 15t，消耗量为 16t，则该材料的损耗率为( )。（分数：1.00）A.6.25%B.6.20%C.6.67% D.6.33%解析：15.

45、某已建工程项目为框架结构，单方预算造价为 1100 元/m 2，其中人工费占 15%，材料费占 60%，其他费用占 25%。现拟建类似工程为框架剪力墙结构，与已建工程的人工、材料和其他费用的差异系数分别为1.2、1.3、0.9，则拟建工程的单方概算造价为( )元/m 2。（分数：1.00）A.1716B.1402.5 C.1360.5D.1256.3解析：16.根据我国建设工程施工合同文本，在没有其他约定情况下，下列对施工合同文件解释先后顺序的排列，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.协议书专用条款通用条款中标通知书投标书及附件B.协议书中标通知书专用条款通用条款投标书及附件C.协议书中

46、标通知书投标书及附件专用条款通用条款 D.协议书专用条款中标通知书投标书及附件通用条款解析：17.下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后 5 个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金 解析：18.( )是指厂区内(一般是指厂区围墙内)建筑物、构筑物和各种露天仓库及堆场、操作场地等的占地面积与整个厂区建设用地面积之比。（分数：1.00）A.建筑系数 B

47、.土地利用系数C.绿化系数D.工程量系数解析：19.下列关于其他项目清单计价表的叙述，正确的是( )。（分数：1.00）A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属于招标人部分C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属于招标人部分D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计入投标人报价中，但不视为投标人所有 解析：20.对于一个没有先例的工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目一般采用( )。（分数：1.00）A.固定总价合同B.可调总价合同C.估算工程量单价合同D.成本

48、加酬金合同 解析：21.下列不属于国家调控招标投标价格形成特征的是( )。（分数：1.00）A.竞争形成B.自发波动C.计划控制 D.自发调节解析：22.若招标人不具备自行招标条件，则应( )。（分数：1.00）A.放弃招标B.委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标 C.组织专门的施工招标组织机构，再申请自行招标D.招募相应的专业人员，达到标准后再申请自行招标解析：23.按照 FIDIC 合同条款的规定，下列关于保留金的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.保留金是业主按合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一B.保留金分两次返还

49、，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还C.当承包商严重违约而使合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失 D.履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限解析：24.在预算定额编制阶段，编制内容不包括( )。（分数：1.00）A.统一计量单位和计算口径B.确定定额的项目划分和工程量计算规则C.计算、复核和测算定额人工、材料和机械台班耗用量D.保持预算定额与施工定额计量单位一致 解析：25.某新建项目装配车间的土建工程概算为 100 万元，给排水和电气照明工程概算为 15 万元，设计费为10 万元，装配生产设备及安装工程概算为 100 万元，联合试运转费概算为 5 万元，则该装配车间单项工程综合概算为( )万元。（分数：1.00）A.215 B.220C.225D.230解析：26.( )是建设项目经济评价中的微观层次，主要从微观投资主体的角度分析项目可以给投资主体带来的效益以及投资风险。（分数：1.00）A.建设项目可行性研究B.建设项目投资估算C.财务基础数据测算D.建设项目财务评价 解析：27.( )是指招标人就拟建工程的勘察任务发布通告，以法定方式吸引勘察单位参加竞争，经招标人审查得到投标资格的