[司法类试卷]国家司法考试卷三（民法）模拟试卷76及答案与解析.doc

《[司法类试卷]国家司法考试卷三（民法）模拟试卷76及答案与解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[司法类试卷]国家司法考试卷三（民法）模拟试卷76及答案与解析.doc（22页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、国家司法考试卷三（民法）模拟试卷 76 及答案与解析一、单项选择题每题所给的选项中只有一个正确答案。本部分 1-50 题，每题 1 分，共 50 分。1 甲公司与某银行签订贷款合同，银行向甲公司提供 800 万元人民币，借款期限 3年，借款用于甲公司设备改造。1999 年 2 月 1 日，双方正式签订合同，2 月 6 日，银行将 800 万元汇入甲公司账户，1999 年 6 月 3 日，甲公司将 800 万元贷款投资某房地产项目，下列陈述错误的是( )。（A）在订立借款合同时，银行有权要求甲公司提供企业的业务活动和财务状况的真实情况（B）银行有权要求甲公司依约定向银行定期提供有关财会报表等资料

2、（C）银行可以提前收回贷款（D）银行可以解除合同2 在融资租赁合同中，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身伤害或财产损害的，应由( ) 承担民事责任。（A）承租人（B）出租人（C）出租人和承租人连带（D）出租人和承租人按份3 关于承揽合同的解除，下列说法不正确的是( )。（A）承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成，未经定作人同意的，定作人有权利解除合同（B）定作人可以随时解除合同（C）定作人不履行协助义务致承揽工作不能完成，经承揽人催告在合理期限内仍不履行的，承揽人可以解除合同（D）定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，承揽人有权解除合同4 以下合同中，不属于承揽合同的有(

3、)。（A）照相合同（B）汽车大修合同（C）供用电合同（D）服装加工合同5 承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。对第三人完成的工作成果，应由谁向定作人负责?( )（A）承揽人和该第三人连带负责（B）承揽人和该第三人分担责任（C）该第三人（D）承揽人6 甲想装修房屋，与乙装修公司签订装修合同。双方约定，甲应于 7 月 1 日前负责腾出房屋。但 7 月 1 日甲未腾出房屋，则乙可以( )。（A）自行腾出房屋，并且腾屋的费用由甲承担（B）只能请求甲腾出房屋（C）自行解除合同（D）催告甲在合理期限内腾屋，逾期不腾，可以解除合同7 甲乙签订一服装加工合同，由乙负责为甲加工服装 150 套，面料由甲

4、提供，双方并约定了面料的质量标准。甲分两批提供面料，但第二批面料经乙检验，与约定不符。为赶时间，乙自行从市场上购买面料进行加工，但在交货时甲拒绝收货。经反复协商，甲同意另行提供 100 套衣服的面料。但因为乙的迟延交货，服装价格下跌，致甲损失 1 万元。该 1 万元损失应由谁承担?( )（A）甲（B）乙（C）主要由乙承担，但根据公平原则，甲也应承担一部分（D）甲、乙根据过失程度分担8 在共同承揽中，如果当事人没有约定，谁应对定作人承担责任?( )（A）共同承揽人应平均分担（B）共同承揽人应承担连带负责（C）有过失的承揽人按过失程度分担责任（D）有过失的承揽人连带负责9 甲百货公司和乙服装厂签订

5、一份服装加工合同，由甲方负责提供样品，乙方提供面料并根据样品进行加工，7 月 10 日交货。7 月 8 日，乙服装厂因经营不善，资不抵债，陷于破产。该批加工的服装能否作为破产财产?( )（A）能，但甲对其享有别除权（B）能，因为乙享有所有权（C）不能，因为甲享有所有权（D）该批服装的一半可以作为破产财产，因为甲乙共有10 承揽人履行承揽合同的下列行为中，构成违约行为的有( )。（A）承揽人发现定作人提供的图纸不合格，立即停止工作并通知定作人，因此未能如期完成工作（B）承揽人发现定作人提供的材料不合格，更换为自己确认合格的材料（C）承揽人未征得定作人同意，将其承揽的辅助工作交由第三人完成（D）因

6、定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果11 发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当( )。（A）由承包人负主要责任，发包人承担补充责任（B）由发包人与承包人一起承担连带责任（C）由发包人承担责任（D）由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任12 甲公司与某中学就建设该校教学楼签订了一份建筑工程承包合同。经该高校同意甲公司将其承包的部分工作转包给了乙公司承建。那么就乙公司完成的工作成果，( )。（A）由甲公司向学校承担责任（B）由乙公司向学校承担责任（C）按转包工作的标的额，由甲乙公司分别承担适当份额的责任（D）由甲乙公司承担连带责任13 甲方与乙方签订加工承揽合同，甲方为

7、定作方，乙方为承揽方，双方约定由定作方甲方提供原材料，则承揽方乙方( )。（A）对原材料不负检验责任（B）如果发现不合格的原材料可以自行更换（C）如果原材料不合格必须及时通知甲方（D）即使发现原材料不合格仍然可以继续使用14 辽宁省某农场与某铁路局订立了货物联运合同，发运 2000 立方米木材。该批货物经铁路运至大连市，又由大连市某海运公司从海路运至厦门市，再由某汽车运输公司从厦门市运至终点站。当收货方到汽车运输公司提货时，发现短少 50 立方米木材，收货方遂向发货方、铁路局、海运公司、汽车运输公司交涉，但有关单位互相推卸责任。收货方只得诉至法院。法院依法判决由( )赔偿收货方的损失。（A）发

8、货人（B）铁路局（C）海运公司（D）汽车运输公司15 客运合同自( ) 时成立。（A）双方意思表示一致（B）旅客向承运人交付票款（C）承运人向旅客交付客票（D）旅客向承运人作出要乘车的意思表示 16 A 市甲加工厂与 B 市乙养鸡厂签订一份合同。双方约定： 1999 年 9 月 15 日前，乙向甲供应 5 万只活母鸡，以便甲将这批鸡制作成烧鸡，在国庆节投入市场。9 月27 日，乙厂才把 5 万只活母鸡送至甲厂，甲厂拒收。乙厂再三称自己在 A 市人生地不熟，母鸡拉回 B 市，自己损失太大，准备在 A 市卖出，请甲厂看在老客户的面子上，由甲厂暂时保管这批鸡，一旦乙厂找到买主立即拉走，并表示愿给甲厂

9、一定好处，甲厂遂答应。10 月 3 日，乙厂找到买主，即前来拉货。在此期间，甲厂为保管这批鸡共耗费饲料、人工费 1000 元，鸡共产蛋 2 万个。关于本案，下列陈述中不正确的是( ) 。（A）鸡蛋 2 万个应归乙厂所有（B）乙厂应当向甲厂支付保管费（C）甲厂有权拒收乙厂迟送的活母鸡（D）乙可以不向甲厂支付保管费17 在客运合同中，承运人擅自变更运输工具而提高服务标准的，( )。（A）可以加收票款（B）旅客不交付加收票款的，承运人可以拒绝运输（C）不应当加收票款（D）应根据旅客的要求退票18 下列哪些情况中，承运人对运输过程中旅客伤亡承担损害赔偿责任( )。（A）伤亡因旅客自身健康原因造成（B）

10、伤亡因旅客的故意所造成（C）伤亡因旅客的重大过失（D）伤亡虽非因旅客自身健康原因或其故意与重大过失造成，但承运人已尽到足够的注意义务仍不能避免伤亡的发生二、多项选择题每题所给的选项中有两个或两个以上正确答案，少答或多答均不得分。本部分 51-90 题，每题 2 分，共 80 分。19 国家重大建设工程合同，应当根据( )订立。（A）国家规定的程序（B）国家批准的投资计划（C）国家批准的可行性研究报告（D）设计部门的图纸20 甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列哪些情形下，乙公司可以顺延工程日期?( )（A）隐蔽工程在隐蔽以前，乙公司通知甲厂派人检查，但甲接到通知后，过了 1

11、5天，仍未派人检查（B）甲方未依约定的规格及标准提供建筑材料（C）施工期间，因阴雨连绵，致：亡程进度缓慢（D）施工期间，乙公司某重要设备被小偷盗走21 甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?( )(06 年司考卷三多 62)（A）乙、丙之间分包合同有效（B）甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同（C）丙可以乙为被告诉请支付工程款（D）丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人22 A 市的甲厂将货物托运给 B 市的乙厂，与铁路运输部

12、门办理了货物运输手续。现设甲与乙的定货合同发生了变化，甲拟向承运人提出变更运输合同，甲可以提出哪些变更合同的请求?( )。（A）将该批货物中的一部分托运给丙（B）该批货物的中途站变更为最终到站（C）先将货物到站变更为 C 市，后又变更为 D 市（D）在运输终点站将该批货物全部交付给丁23 甲、乙、丙、丁四人均购买了某航班的机票。在机场，他们被告知飞机将推迟3 个小时起飞。四人非常着急，纷纷向机场提出了自己的要求。以下要求中能够得到合同法支持的是( )。（A）甲要求改乘其他班次（B）乙要求退票（C）丙称因飞机延误致其失去一重要的订约机会，要求机场赔偿因订约所可得到的利益（D）丁要求降低价款24

13、在货运合同中，属于承运人义务的选项有( )。（A）货物运输需要办理审批、检验手续的，办理相关手续（B）按照约定的方式包装货物（C）安全运送货物至约定地点（D）货物运输到达后，知道收货人的，应及时通知25 在货运合同中，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因下列原因造成的，不承担损害赔偿责任的情形的是( )。（A）不可抗力（B）货物本身的自然性质、合理损耗（C）托运人过错（D）收货人过错26 根据合同法的规定，承运人对运输过程中发生的下列哪些旅客伤亡事件不承担赔偿责任?( )(04 年司考卷三多 57)（A）一旅客因制止扒窃行为被歹徒刺伤（B）一旅客

14、在客车正常行驶过程中空发心脏病身亡（C）一失恋旅客在行车途中吞服安眠药过量致死（D）一免票乘车婴儿在行车途中因急刹车受伤27 甲乙签订水果购销合同，约定由甲方送货，甲与丙签订运输合同，如期发运价值 10 万元的水果一车。丙送货途中，因洪水冲垮公路，被迫绕道，迟延到达，导致水果有轻微的腐烂现象。乙方以逾期交货和货物不符合合同约定为由拒收货物且拒付货款。丙多次与乙交涉无果，发现水果腐烂迅速扩大，当即决定以 6 万元价格将水果就地处理。下列选项哪些是正确的?( )（A）水果价值减少的损失应由甲承担（B）水果价值减少的损失应由丙承担（C）丙为就地处理水果的费用应向乙要求偿付（D）丙为就地处理水果的费用

15、应向甲方要求偿付28 在当事人未另作约定的情况下，( )。（A）保管合同自保管物交付时成立（B）保管人不得将保管物转交第三人保管（C）保管人不得使用或许可第三人使用保管物（D）保管是无偿的29 甲欲和乙订立保管合同，以下说法中正确的有( )。（A）当事人应以书面方式订立合同，否则合同无效（B）若无特别约定，保管合同自保管物交付时成立（C）当事人不得自行约定合同的成立方式（D）当事人对保管费若无约定，视为无偿30 某工商个体户李某与某企业签订合同，由李某承做 80 套办公桌椅，于 1995 年3 月底发货给某企业，由于李某施工地点狭小，故李某与某仓储保管单位又签订合同，由某仓储保管单位保管李某已

16、做好的桌椅，并于 3 月底一次将 80 套桌椅由保管方负责发往某企业，然而 3 月底已过，某保管单位仍未将桌椅发出，在李某的催促下，某保管单位将桌椅发出，但又错发了到货地点。请判断李某应该采取下列哪些措施?( ) 。（A）要求保管单位赔偿因逾期交货而遭受的损失（B）抓紧时间与承运部门联系，想办法尽快将 80 套桌简运到某企业（C）要求保管单位将 80 套桌椅运到某单位（D）要求保管单位将 80 套桌椅运到某单位，但多支付的运费由李某自己承担30 甲公司将 1 台挖掘机出租给乙公司，为担保乙公司依约支付租金，丙公司担任保证人，丁公司以机器设备设置抵押。乙公司欠付 10 万元租金时，经甲公司、丙公

17、司和丁公司口头同意，将 6 万元租金债务转让给戊公司。之后，乙公司为现金周转将挖掘机分别以 45 万元和 50 万元的价格先后出卖给丙公司和丁公司，丙公司和丁公司均已付款，但乙公司没有依约交付挖掘机。因乙公司一直未向甲公司支付租金，甲公司便将挖掘机以 48 万元的价格出卖给王某，约定由乙公司直接将挖掘机交付给王某，王某首期付款 20 万元，尾款 28 万元待收到挖掘机后支付。此事，甲公司通知了乙公司。王某未及取得挖掘机便死亡。王某临终立遗嘱，其遗产由其子大王和小王继承，遗嘱还指定小王为遗嘱执行人。因大王一直在外地工作，同意王某遗产由小王保管，没有进行遗产分割。在此期间，小王将挖掘机出卖给方某，

18、没有征得大王的同意。请回答下列各题。( )(12 年司考卷三不 8691)31 关于乙公司与丙公司、丁公司签订挖掘机买卖合同的效力，下列表述错误的是：（A）乙公司可以主张其与丙公司的买卖合同无效（B）丙公司可以主张其与乙公司的买卖合同无效（C）乙公司可以主张其与丁公司的买卖合同无效（D）丁公司可以主张其与乙公司的买卖合同无效32 在乙公司将 6 万元租金债务转让给戊公司之前，关于丙公司和丁公司的担保责任，甲公司下列做法正确的是：（A）可以要求丙公司承担保证责任（B）可以要求丁公司承担抵押担保责任（C）须先要求丙公司承担保证责任，后要求丁公司承担抵押担保责任（D）须先要求丁公司承担抵押担保责任，

19、后要求丙公司承担保证责任33 在乙公司将 6 万元租金债务转让给戊公司之后，关于丙公司和丁公司的担保责任，下列表述正确的是：（A）丙公司仅需对乙公司剩余租金债务承担担保责任（B）丁公司仅需对乙公司剩余租金债务承担担保责任（C）丙公司仍应承担全部担保责任（D）丁公司仍应承担全部担保责任34 甲公司与王某签订买卖合同之后，王某死亡之前，关于挖掘机所有权人，下列选项正确的是：（A）甲公司（B）丙公司（C）丁公司（D）王某35 王某死后，关于甲公司与王某的买卖合同，下列表述错误的是：（A）甲公司有权解除该买卖合同（B）大王和小王有权解除该买卖合同（C）大王和小王对该买卖合同原王某承担的债 务负连带责任

20、（D）大王和小王对该买卖合同原王某承担的债 务按其继承份额负按份责任36 关于小王将挖掘机卖给方某的行为，下列表述正确的是：（A）小王尚未取得对挖掘机的占有，不得将其 出卖给方某（B）小王出卖挖掘机应当取得大王的同意（C）大王对小王出卖挖掘机的行为可以追认（D）小王是王某遗嘱的执行人，出卖挖掘机不 需要大王的同意国家司法考试卷三（民法）模拟试卷 76 答案与解析一、单项选择题每题所给的选项中只有一个正确答案。本部分 1-50 题，每题 1 分，共 50 分。1 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查的是借款合同中，借款人提供义务及出借人监督权。在订立借款合同中，该银行可以要求本案中甲公司提供仅

21、与借款有关的业务活动及财务状况的真实情况；银行可对借款人借款使用状况进行监督、检查，并可采取相关措施保护其利益。参见合同法第 199、202、203 条。【知识模块】 民法2 【正确答案】 A【试题解析】 根据合同法第 246 条规定：“承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任。”所以该民事责任应由承租人承担。【知识模块】 民法3 【正确答案】 D【试题解析】 参见合同法第 253、258 条规定。【知识模块】 民法4 【正确答案】 C【试题解析】 合同法第 251 条规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。

22、承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。”而供用电合同则属于转移财产所有权的合同，不属于承揽合同。【知识模块】 民法5 【正确答案】 D【试题解析】 合同法第 254 条规定：“承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的。应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。”【知识模块】 民法6 【正确答案】 D【试题解析】 合同法第 259 条规定：“承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。”所以答案为

23、 D。【知识模块】 民法7 【正确答案】 D【试题解析】 根据合同法第 256 条的规定，本题乙不应自行从市场上购买面料进行加工；而甲未及时提供材料，也存有过失，甲乙双方属共同违约，应依过失程度分别各自承担违约责任。【知识模块】 民法8 【正确答案】 B【试题解析】 合同法第 267 条规定：“共同承揽人对定作人承担连带责任，但当事人另有约定的除外。”据此，正确答案为 B。【知识模块】 民法9 【正确答案】 B【试题解析】 本题中的承揽合同是由承揽人自己准备原料，属定作合同，服装尚未交付，所有权仍属于乙服装厂所有，当然可以作为乙服装厂的破产贼产。【知识模块】 民法10 【正确答案】 B【试题解

24、析】 合同法第 257 条规定：“承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的。应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。”因此 A 中的行为不构成违约。第 254 条规定：“承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。”因此 C 不构成违约。第 264条规定：“定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。”因此 D 不构成违约。合同法第256 条规定：“定作人提供材料的定作人应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材

25、料，应当及时检验，发现不符合约定时。应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。”因此，B 项中的行为构成违约。【知识模块】 民法11 【正确答案】 B【试题解析】 根据合同法第 279 条的规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。【知识模块】 民法12 【正确答案】 D【试题解析】 根据合同法第 272 条的规定，施工承包人

26、经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与施工承包人向发包人承担连带责任。【知识模块】 民法13 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查的是加工承揽合同。根据合同法第 256 条的规定，定作人提供材料的定作人应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。依此，只有 C 项是正确的。【知识模块】 民法14 【正确答案】 B【试题解析】 根据合同法第 318 条的规定，多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人

27、就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。【知识模块】 民法15 【正确答案】 C【试题解析】 根据合同法第 293 条的规定，客运合同自承运人向旅客交付客票时成立，但当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。客运合同为实践性合同。【知识模块】 民法16 【正确答案】 B【试题解析】 本题考查的是保管合同中对保管费约定不明或未约定的处理、保管物孳息的归属。甲厂向乙厂购鸡是为了加工成烧鸡，以供应国庆节日市场。而乙厂本应在 9 月 15 日前交货，但迟至 9 月 27 日才向甲厂交货，致甲厂无法实现合同目的，因而甲厂有权拒收货物。保管合同中，孳息归

28、寄存人所有，因而，鸡蛋应归乙厂所有。甲、乙对保管费约定不明，视保管为无偿。参见合同法第94、377、366、379 条第 2 款。【知识模块】 民法17 【正确答案】 C【试题解析】 根据合同法第 300 条的规定，承运人擅自变更运输工具而降低服务标准的，应当根据旅客的要求退票或者减收票款；提高服务标准的，不应当加收票款。【知识模块】 民法18 【正确答案】 D【试题解析】 根据合同法第 302 条的规定，承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担损害赔偿责任，但伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的除外。【知识模块】 民法二、多项选择题每题所给的选项中有两个或两个

29、以上正确答案，少答或多答均不得分。本部分 51-90 题，每题 2 分，共 80 分。19 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 合同法第 273 条规定：“国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。”【知识模块】 民法20 【正确答案】 A,B【试题解析】 本题考查的是建筑工程合同中，承包人顺延工程日期的条件。依我国合同法，承包人乙在隐蔽工程隐蔽前，通知发包人检查而发包人甲未及时检查的，可顺延工期；在发包人甲未依约定的时间、要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，承包人乙可顺延工期。参见合同法第 278、28l 、283 条。【知识模块】

30、 民法21 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 根据合同法第 272 条的规定。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此乙丙之间的合同由于违反法律的强制性规定而无效，故 A项错误。尽管合同无效。但丙可以基于其完成建设工程的事实以乙为被告诉请支付工程款。但丙与甲之间没有直接的法律关系，丙不能要求甲支付工程款。故 C 项正确，D 项错误。B 项内容没有法律依据，故也错误。【知识模块】 民法22 【正确答案】 B,D【试题解析】 根据合同法第 308 条的规定，在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到

31、的损失。【知识模块】 民法23 【正确答案】 A,B【试题解析】 合同法第 299 条规定：“承运人应当按照客票载明的时间和班次运输旅客。承运人迟延运输的，应当根据旅客的要求安排改乘其他班次或者退票。”【知识模块】 民法24 【正确答案】 C,D【试题解析】 根据合同法305 条的规定，办理运输所需的相关手续是托运人的义务，而非承运人，因此 A 错。根据合同法 第 306 条的规定，按照约定的方式包装货物是托运人的义务，而非承运人因此，B 错。根据合同法第 290 条的规定，将货物安全运送至约定地点是承运人的义务，因此 C 对。根据合同法第 309 条的规定，货物运输到达后，及时通知收货人是承

32、运人的义务，D 对。【知识模块】 民法25 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 合同法第 311 条规定：“承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。”【知识模块】 民法26 【正确答案】 B,C【试题解析】 本题涉及客运合同中承运人在运输过程中，对旅客伤亡的赔偿责任与免责范围。合同法第 302 条规定：“承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担损害赔偿责任，但伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的除外。前款规定适用于按照规定免

33、票、持优待票或者经承运人许可搭乘的无票旅客。”即承运人对旅客伤亡赔偿责任的免责事由有三项，即旅客故意。旅客的重大过失或者旅客自身健康原因造成的。这说明，承运人对旅客的人身伤亡承担无过错责任。答案 A，不属于这三项免责事由，因此承运人应当承担赔偿责任。旅客突发心脏病的情况，属于因旅客自身健康原因造成的承运人免责。旅客服用安眠药致死的情况属于旅客主观存在故意的情况，承运人免责。而免票婴儿属于按照规定免票的无票旅客，其因急刹车受伤也应当和其他旅客一样，可以要求承运人予以赔偿。【知识模块】 民法27 【正确答案】 A,D【试题解析】 根据合同法第 311 条的规定，可以排除承运人丙的责任。甲方送货(甲

34、方付费由丙方运输，但相对于乙方，仍然是甲方送货)，途中遇到不可抗力，依据合同法第 142 条的规定，交付之前的风险由出卖人承担。因此应当选择A 项，丙就地处理水果属于减少损失行为，已经尽到减损义务，因此应当选择 D项。【知识模块】 民法28 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 根据合同法第 366 条的规定，寄存人应当按照约定向保管人支付保管费。当事人对保管费没有约定或者约定不明确，依照本法第 61 条的规定仍不能确定的，保管是无偿的。第 367 条规定，保管合同自保管物交付时成立，但当事人另有约定的除外。第 371 条规定，保管人不得将保管物转交第三人保管，但当事人另有约定的除外。保管

35、人违反前款规定，将保管物转交第三人保管，对保管物造成损失的，应当承担损害赔偿责任。第 372 条规定，保管人不得使用或者许可第三人使用保管物，但当事人另有约定的除外。【知识模块】 民法29 【正确答案】 B,D【试题解析】 根据合同法第 367 条规定，保管合同是实践性合同，无需订立书面合同，只需保管物的实际交付，合同即告成立。因此 A、C 错 B 对。根据合同法第 366 条规定：“寄存人应当按照约定向保管人支付保管费。当事人对保管费没有约定或者约定不明确，依照本法第 61 条的规定不能确定的，保管是无偿的，因此 D 对。【知识模块】 民法30 【正确答案】 A,C【试题解析】 根据合同法第

36、 290 条的规定，承运人应当在约定期间或者合理期间内将旅客、货物安全运到约定地点。本题中保管单位逾期发货且发错了地点，构成违约，应当按照约定履行合同，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。【知识模块】 民法【知识模块】 民法31 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释第 3 条规定，当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移，买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。尽管乙公司与丙公司、丁公司签订

37、挖掘机买卖合同，均属于无权处分，但买卖合同对乙公司与丙公司，乙公司与丁公司均有效。【知识模块】 民法32 【正确答案】 A,B【试题解析】 物权法第 176 条，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的。债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。丙公司和丁公司的担保责任顺位未做明确约定时，债权人甲公司可以要求丙公司承担保证责任，亦可以要求

38、丁公司承担抵押担保责任。所以，A、B 选项正确，C、D 选项错误。【知识模块】 民法33 【正确答案】 A,B【试题解析】 担保法第 23 条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。担保法解释第 29 条规定，保证期间，债权人许可债务人转让部分债务未经保证人书面同意的，保证人对未经其同意转让部分的债务，不再承担保证责任。但是，保证人仍应当对未转让部分的债务承担保证责任。因为乙公司将 6 万元租金债务转让给戊公司，未经保证人丙公司的书面同意，所以，丙公司仅需对乙公司剩余租金债务承担担保责任。担保法解释第 72 条第 2

39、款规定，主债务被分割或者部分转让的，抵押人仍以其抵押物担保数个债务人履行债务。但是，第三人提供抵押的，债权人许可债务人转让债务未经抵押人书面同意的，抵押人对未经其同意转让的债务，不再承担担保责任。本题中，丁公司仅口头同意债务转让，未达成书面同意，因此对转让的债务不再承担担保责任。本题正确答案为 A、B 。【知识模块】 民法34 【正确答案】 D【试题解析】 物权法第 23 条规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。第 26 条规定，动产物权设立和转让前，第三人依法占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。在本案中，甲公司已经通过指示

40、交付的方式将机器交付给王某，所以，在甲公司与王某签订买卖合同之后，王某死亡之前。挖掘机归王某所有。【知识模块】 民法35 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 王某的死亡，并不影响甲公司与王某的买卖合同的效力，挖掘机已经交付，王某尚欠价款，作为王某的继承人大王和小王继承了挖掘机所有权的同时，亦继承了该债务，两者应对该买卖合同原王某承担的债务负连带责任，所以，C 选项正确，A、B、D 选项错误。【知识模块】 民法36 【正确答案】 B,C【试题解析】 物权法第 29 条规定，因继承或者受遗赠取得物权的，自继承或者受遗赠开始时发生效力。第 31 条规定，依照本法第 28 条至第 30 条规定享有不动产物权的，处分该物权时。依照法律规定需要办理登记的，未经登记，不发生物权效力。其仅限定，处分不动产必须办理登记，否则不发生效力。而机器设备为动产，所以，在王某死后，挖掘机所有权归大王与小王共同共有，即有处分权。A选项错误。物权法第 97 条规定，处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮的，应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但共有人之间另有约定的除外。按该规定，小王出卖挖掘机应当取得大王的同意，大王对小王出卖挖掘机的行为可以追认，所以，B、C 选项正确。遗嘱的执行人并不能侵害继承人的利益，所以，D 选项错误。【知识模块】 民法