【工程类职业资格】建设工程质量、投资、进度控制-68及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程质量、投资、进度控制-68及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程质量、投资、进度控制-68及答案解析.doc（49页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程质量、投资、进度控制-68 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：100.00)1.财务净现值率是指项目财务净现值与( )之比。 A项目总投资 B项目总投资现值 C项目资本金 D流动资金（分数：2.00）A.B.C.D.2.某土石方工程，工程量为 20m2，单位用量及单价见下表：用实物法编制该工程施工图预算，直接费为( )元。人工 材料 机械项目功能评价总分 单位用量(工日) 单价(元/工日)单位用量(m3)单价(元/m3)单位用量(台班) 单价(元/台班)预算定额 2.5 20 0.7 50 0.3 100当时当地实际价值 2.0

2、30 0.8 60 0.5 120 A1150 B1130 C3060 D1680（分数：2.00）A.B.C.D.3.在 FIDIC 合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( )。 A对合同中任何工作工程量的改变 B在强制性标准外提高或降低质量标准 C改变原定的施工顺序或时间安排 D增加或缩短合同约定的工期（分数：2.00）A.B.C.D.4.某合同双方约定违约金为 2 万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了 5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担 80%，的过错责任，则损失承担为( )。 A甲方赔偿乙方 1 万元损失 B甲方赔偿乙方

3、 3 万元损失 C甲方赔偿乙方 4 万元损失 D甲方赔偿乙方 4.2 万元损失（分数：2.00）A.B.C.D.5.FIDIC 合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300元/台班。租赁费为 100 元/台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的综合费率为 35%。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30个工作日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工 20 工日；场外大面积停电，停工 2 天，人员窝工 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用( )元。 A1100 B1

4、180 C1380 D1680（分数：2.00）A.B.C.D.6.某建设项目有四个方案，其评价指标值如下表，根据价值工程原理，最好的方案是( )。方案 甲 乙 丙 丁功能评价总分 12.0 9.0 14.0 13.0成本系数 0.22 0.18 0.35 0.25 A甲 B乙 C丙 D丁（分数：2.00）A.B.C.D.7.根据建设工程工程量清单计价规范 (GB 505002008)规定，在工程量清单计价中，措施项目费的综合单价已考虑了风险因素并包括( )。 A人工费、材料费、机械使用费 B人工费、材料费、机械使用费、管理费 C人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润 D人工费、材料费、机械

5、使用费、规费、管理费、利润和税金（分数：2.00）A.B.C.D.8.工程建设施工项目投标中，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的( )工作进行分包的，应当在投标文件中载明。 A部分主体、非关键性 B部分非主体 C部分非主体、非关键 D部分关键性（分数：2.00）A.B.C.D.9.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为 8000m3，合同期为 16 天，合同约定：工程量增加 20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了 10200m3，则施工方可提出的工期索赔为( )天。 A1 B4 C17 D

6、14（分数：2.00）A.B.C.D.10.投资估算指标中建设项目综合指标一般以项目的( )表示。 A综合生产能力的单位投资 B综合建筑面积的单位投资 C综合设备采购的单位投资 D综合建筑体积的单位投资（分数：2.00）A.B.C.D.11.当工程报价确定后，通过高速工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为( )。 A多方案报价法 B不平衡报价法 C先亏后盈法 D内部协调法（分数：2.00）A.B.C.D.12.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的时间是( )。 A投标有效期前 B停止出售招标文件之日起，最短不得少于 5 个工作

7、日 C提交投标文件截止时间至少 15 日前 D自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 日（分数：2.00）A.B.C.D.13.下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是( )。 A国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费 B进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费 C为运输而进行的包装支出的各种费用 D进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费（分数：2.00）A.B.C.D.14.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为

8、其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A总体设计文件 B初步设计文件 C技术设计文件 D施工图设计文件（分数：2.00）A.B.C.D.15.下列按平均先进性原则编制的定额是( ) A预算定额 B企业定额 C概算定额 D概算指标（分数：2.00）A.B.C.D.16.以下关于名义利率和实际利率的说法正确的是( ) A名义利率和实际利率都采用复利法计息 B名义利率和实际利率都采用单利法计息 C名义利率采用复利法计息，实际利率用单利法计息 D名义利率采用单利法计息，实际利率用复利法计息（分数：2.00）A.B.C.D.17.投资估算指标一般可分为( )三个层次。 A设备购置费用指标、设备

9、安装费用指标、建筑工程费用指标 B建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标 C人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标 D建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标（分数：2.00）A.B.C.D.18.监理单位在组建项目监理机构时，下列步骤正确的是( )。 A确定项目监理机构目标确定监理工作内容制定工作流程和信息流程项目监理机构的组织结构设计 B确定监理工作内容确定项目监理机构目标项目监理机构的组织结构设计制定工作流程和信息流程 C制定工作流程和信息流程确定项目监理机构目标确定监理工作内容项目监理机构的组织结构设计 D项目监理机构的组织结构设计确定项目监理机构目标确定

10、监理工作内容制定工作流程和信息流程（分数：2.00）A.B.C.D.19.指数按其( )不同，分为综合指数和平均数指数。 A所反映的现象范围 B所编制的方法 C所反映的现象性质 D所采用的基期（分数：2.00）A.B.C.D.20.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，已完工程及设备保护属于措施项目中的( )。 A通用项目 B建筑工程项目 C装饰装修工程项目 D安装工程项目（分数：2.00）A.B.C.D.21.为了确保工程质量，对于大宗器材和材料的采购，一般宜( )。 A考核合格供货厂家后直接向厂家订货 B货比三家，直接在市场上采购 C通过样品试验、鉴定后，请中介机构代为采购 D采用招标的方

11、式采购（分数：2.00）A.B.C.D.22.工程建设定额具有指导性的客观基础是定额的( )。 A科学性 B系统性 C统一性 D稳定性（分数：2.00）A.B.C.D.23.为了得到工程施工的承包资格，需按招标文件的要求进行报价，投标价格是投标人确定的( )。 A招标人的预期价格 B招标工程的概算价格 C招标工程社会平均水平的建造价格 D招标工程卖方的要价（分数：2.00）A.B.C.D.24.下列选项中，关于索赔的特点说法错误的是( )。 A索赔作为一种合同赋予双方的具有法律意义的权利主张，其主体是双向的 B索赔必须建立在损害后果已客观存在的基础上，不论是经济损失或权利损害，没有损失的事实而

12、提出索赔是不能成立的 C索赔应采用明示的方式，即索赔应该有书面文件，索赔的内容和要求应该明确而肯定 D索赔是一种双方行为（分数：2.00）A.B.C.D.25.对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是( ) A零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价 B零星工作费计人投标人的报价中 C零星工作费属招标人的预留金 D零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算（分数：2.00）A.B.C.D.26.施工图预算对施工单位的作用不包括( )。 A确定投标报价的依据 B进行施工准备的依据 C控制施工成本的依据 D在施工期间安排建设资金计划和使用建设

13、资金的依据（分数：2.00）A.B.C.D.27.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某( )。 A可以要求施工单位修改设计 B应当报告建设单位要求施工单位修改设计 C应当报告建设单位要求设计单位修改设计 D应当要求设计单位修改设计（分数：2.00）A.B.C.D.28.( )是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案。 A费用法 B固定费用法 C固定效率法 D效率法（分数：2.00）A.B.C.D.29.施工图预算的工程量清单计价模式下，是投标人根据( )进行计价的模式。 A行业定额水平和市场价格 B行业定额水平和规定价格 C企业自身的定额水平和规定价

14、格 D企业自身的定额水平和市场价格（分数：2.00）A.B.C.D.30.某进口设备，到岸价格(CIF)为 5600 万元，关税税率为 21%，增值税税率为 17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为( )万元。 A2128.00 B1151.92 C952.00 D751.08（分数：2.00）A.B.C.D.31.某项目投资来源中，项目资本金 3000 万元，借入银行资金 2000 万元，建设期借款利息 400 万元。在编制项目财务现金流量表时，建设期现金流出的投资应为( )万元。 A2200 B3000 C5000 D5400（分数：2.00）A.B.C.D.32.下列关于工程预付款

15、的计算与支付阐述中错误的是( )。 A包工包料工程的预付同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的 10%，不高于合同金额的 30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付 B在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的 1 个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款 C在具备施工条件的前提下，发包人若不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 10 天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付的，承包人可在发出通知 15 天后停止施工，发包人应从约定应付款之日起向承包人支付应付款的利息，并承担违约责任(利率按同期银行贷款利率计) D发包单位拨付给承包单位的工程预

16、付款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主要材料储备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回，抵扣方式必须在合同中约定（分数：2.00）A.B.C.D.33.在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是( )。 A统一编制表格及编制方法 B统一计算口径、计量单位和小数点位数 C统一项目划分和工程量计算规则 D统一名称、专业用语和符号代码（分数：2.00）A.B.C.D.34.下列对工人工作时间中辅助工作时间的理解，正确的是( ) A在辅助工作时间里，能使产品的形状大小、性质或位置发生变化 B基本工作时间的结束，往往就是辅助工作时间的开始 C辅助工作一般是机械操作 D在

17、机手并动的情况下，辅助工作是在机械运转过程中进行的，为避免重复则不应再计辅助工作时间的消耗（分数：2.00）A.B.C.D.35.在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是( )。 A离岸价 B运费在内价 C到岸价 D抵岸价（分数：2.00）A.B.C.D.36.采用预算单价法编制施工图预算，当分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定的材料不一致时，应当( )。 A直接套用预算单价 B调整材料用量但不调价 C按实际使用材料价格换算预算单价 D编制补充单位估价表（分数：2.00）A.B.C.D.37.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50 工

18、日，增加配合用工 10 工日，机械一个台班，合同约定人工单价为 30 元/工日，机械台班为 360 元/台班，人员窝工补贴费 12 元/工日，含税的综合费率为 17%。承包商可得该项索赔为( )。 A1260 元 B1263.6 元 C1372.2 元 D1474.2 元（分数：2.00）A.B.C.D.38.下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是( )。 A合同价应低于中标人的投标报价 B中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价 C中标人的投标报价是签订合同的价格依据 D合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值（分数：2.00）A.B.C.D.39.设备的购置是影响设备质

19、量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得( )批准。 A设计单位现场代表 B建设单位项目负责人 C监理单位项目总监 D总包单位项目负责人（分数：2.00）A.B.C.D.40.概算定额与预算定额的不同之处，在于( )的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。 A项目划分和计算规则上 B项目划分和综合扩大程度上 C项目划分和总说明上 D项目划分和工作内容上（分数：2.00）A.B.C.D.41.“项目利益相关方是直接参与项目获取利益或其利益因项目的实施与完成而受到积极或消极影响的组织和个人，利益相关方会对项目的目标、结果和实施过程施加影响。”这句话中，“直接参

20、与”的说法错误的是( )。 A直接参与者包括：政府机构、新闻媒体、社会群体、行业组织和项目成果的用户等 B直接参与者包括：项目发起人和投资人，是主要决策方和总目标制定者，且保持沟通，支持管理团队，检查项目经理的目标实现 C直接参与者包括：投资人指派的项目经理和管理团队 D直接参与者包括：承担项目任务的执行者，即承包商或供应商等（分数：2.00）A.B.C.D.42.某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同。合同实施过程中可以对合同总价作相应变更的情况是( )。 A人工费上涨 B定额消耗量变化 C遇雨季导致工期延长 D工程范围调整（分数：2.00）A.B.C.D.43.某进口设备的

21、到岸价为 100 万元，银行财务费 0.5 万元，外贸手续费费率为 1.5%，关税税率为 20%，增值税税率 17%，该设备无消费税和海关监管手续费。则该进口设备的抵岸价为( )万元。 A139.0 B142.4 C142.7 D143.2（分数：2.00）A.B.C.D.44.某投资方案的净现金流量如下表所示(i C=12%)，其动态投资回收期为( )年。（分数：2.00）A.B.C.D.45.某工程网络计划有三条独立的路线 A-D、B-E、C-F，其中 B-E 为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使 B 工作延误 4

22、 天，因施工方案原因使 D工作延误 8 天，因不可抗力使 D、E、F 工作延误 10 天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为( )天。 A42 B24 C14 D4（分数：2.00）A.B.C.D.46.对措施项目清单的设置，下列说法不正确的是( )。 A参考常规施工方案，以确定夜间施工、大型机械设备进出场及安拆等项目 B参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、文明安全施工、材料的二次搬运等项目 C参考同行信息，以确定必须通过一定的技术措施才能实现的要求 D参阅相关的施工规范与工程验收规范，可以确定施工技术方案没有表述的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生

23、的技术措施（分数：2.00）A.B.C.D.47.在难以采用实际费用法时，应用( )计算索赔。 A修正的总费用法 B总费用法 C固定单价法 D调值公式法（分数：2.00）A.B.C.D.48.关于竣工后保修费用处理，下列说法错误的是( )。 A由承包人未按施工质量验收规范、设计文件要求和施工合同约定组织施工而造成的质量缺陷所产生的工程质量保修，应当由承包人负责修理并承担经济责任 B由承包人采购的建筑材料、建筑构配件、设备等不符合质量要求，或承包人应进行而没有进行试验或检验，进入现场使用造成质量问题的，应由承包人负责修理并承担经济责任 C由设计人造成的质量缺陷应由设计人承担经济责任。当由承包人进

24、行修理时，费用数额应按合同约定，通过发包人向设计人索赔，不足部分由承包人补贴 D不可抗力造成的质量缺陷不属于规定的保修范围，所以由于地震、洪水、台风等不可抗力原因造成的损坏，承包人不承担经济责任（分数：2.00）A.B.C.D.49.施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物的搭设和拆除费用属于( )。 A工程建设其他费 B建筑安装工程直接工程费 C建筑安装工程措施费 D建筑安装工程企业管理费（分数：2.00）A.B.C.D.50.下列选项中，关于项目生命周期划分特点说法错误的是( )。 A各项目阶段按照首尾衔接，以明确定义的可交付成果为各阶段完成标志 B项目资源投入在项目

25、开始时较低，此后逐渐提高，进入项目后期接近结束时又迅速下降 C随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低，外界因素对项目的影响程度也逐渐减弱 D项目管理是将知识、技能、工具与技术应用到项目各项活动中，以实现或超过项目利益相关方的要求和期望（分数：2.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.某施工项目双方约定 3 月 10 日开工，当年 10 月 10 日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至 3 月 20 日开工，则( )。（分数：2.00）A.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用自行承担B

26、.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人承担拖期违约责任52.初步评审投标文件的商务性评审工作中，评审的内容包括( )。（分数：2.00）A.投标文件是否密封并加盖公章B.劳务、材料、机械设备、质量控制措施C.投标报价校核D.审查全部报价数据计算的正确性E.分析报价构成的合理性53.财务评价盈利能力分析基本报表是( )。（分数：2.00）A.资金来源与运用表B.全部投资现金流量表C.损益表D.自有

27、资金现金流量表E.资产负债表54.建设工程项目评标时，发生下列情况应作为废标处理的有( )。（分数：2.00）A.弄虚作假方式投标的B.提交合格“撤回通知”的投标文件C.报价低于其个别成本的投标文件D.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的E.未能在实质上响应的投标55.下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑其影响的是( )。（分数：2.00）A.施工本身导致的停工时间B.非施工本身导致的停工时间C.不可避免的中断时间D.多余工作时间E.偶然工作时间56.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于施工质量和检验的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A

28、.工程质量应达到协议书约定的质量标准B.工程师发现质量不合格，可要求承包人返工或扣减相应的工程款C.承包人应随时接受工程师的质量检验D.工程质量经工程师检查合格后，又发现因承包人原因引起的质量问题，应由承包人承担责任E.工程师的检查影响了施工正常进行的，由发包人承担相应的损失57.当计算进口设备的消费税时，计算基础中应该包括( )。（分数：2.00）A.货价B.国际运费C.关税D.增值税E.消费税58.根据我国现行建筑安装工程项目费用组成，下列关于费用的描述正确的是( )。（分数：2.00）A.材料费是指在施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用B.材料费中包括了对建筑材料

29、、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.施工机械使用费不包括大型机械设备的场外运费及安拆费D.以直接费为计算基础时，利润等于直接费乘以相应利润率E.当安装的设备价值作为安装工程产值时，该设备的价款还应计算营业税等建安工程税金59.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。（分数：2.00）A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失60.下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.设备购置费由设备原价、设备运杂费、采购

30、保管费组成B.国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计人工器具购置费中C.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点至工地仓库止所产生的运费和装卸费D.进口设备采用装运港船上交货价时，其运费和装卸费是指设备由装运港港口起到工地货仓止所发生的运费和装卸费E.工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算61.变更后合同价款的确定方法( )。（分数：2.00）A.合同中已有适用于变更工程的价格，则按合同已有的价格乘当时造价系数计算、变更合同价款B.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

31、C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则由工程师提出适当的变更价格，经业主确认后执行D.合同中已有适用于变更工程的价格，则按合同已有的价格计算、变更合同价款E.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款62.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（分数：2.00）A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大63.计算流动资金在可行性研究中，为简化计算，仅对( )内容进行估算。（分数：2.00）A.设备B.应付账款C.应收账款D.现金E.存货64.下列阐述正确的是( )

32、。（分数：2.00）A.施工定额是以同一性质的施工过程工序作为研究对象B.预算定额是在编制施工图预算阶段，以工程中的分项工程和结构作为对象编制C.概算定额是一种生产性定额D.投资估算指标是编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额E.预算定额的项目划分很细，是工程定额中分项最细，定额子目最多的一种定额65.下列有关招投标说法正确的是( )。（分数：2.00）A.招标设有标底的，标底应该公开，以便在评标时作为参考B.以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换成人民币C.招标文件没有加盖公章的属于细微偏差D.报价低于个别成本的，应作废标处理E.对于不同文字文本投标文件的解释发生

33、异议的，应以中文文本为准66.监理人对隐蔽工程质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应当承担的损失包括( )。（分数：2.00）A.增加的费用B.损坏的设备C.工期延误D.人员的伤亡E.承包人合理的利润67.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括( )。（分数：2.00）A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B.建设工程质量管理条例C.建设工程安全生产管理条例D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E.工程建设标准强制性条文68.施工招标中采用综合评分

34、法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（分数：2.00）A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法69.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（分数：2.00）A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限70.投标文件的技术性评审包括( )。（分数：2.00）A.实质上响应程度B.质量控制措施C.方案可行性评估和关键工序评估D.环境污染的保护措施评估E.现场平面布置和进度计划71.根据国家现行财税制度的规

35、定，贷款还本的资金主要包括( )。（分数：2.00）A.固定资产折旧B.无形资产及递延资产摊销费C.可用于归还借款的利润D.按有关规定减免的销售税金E.盈余公积金72.评标工作中的技术性评审包括( )。（分数：2.00）A.可行性评审B.投标报价校核C.施工方案评审D.关键工序评审E.报价构成的合理性73.按照中华人民共和国招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证74.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是( )。（分数：2.00）A.分部分项工

36、程费=(分部分项工程量分部分项工程单价)B.措施项目费=(措施项目工程量措施项目综合单价)C.单位工程报价=分部分项工程费D.单项工程报价=单位工程报价E.建设项目总报价=单项工程报价75.下列对地区工程单价理解正确的是( )。（分数：2.00）A.编制地区单价的方法主要是算术平均法B.地区单价是建立在定额和统一地区材料预算价格的基础上的C.在一定时期内地区单价应具有相对稳定性D.变个别单价为地区单价是简化工程单价的主要途径E.地区工程单价是在地区范围统一编制和统一使用的工程单价76.按照中华人民共和国招标投标法的规定，( )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。（分数：2.00）A

37、.施工单项合同估算价 150 万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价 150 万元人民币C.监理合同，单项合同估算价 150 万元人民币D.项目总投资 4000 万元，监理合同单项合同估算价 30 万元人民币E.项目总投资 2000 万元，监理合同单项合同估算价 30 万元人民币77.FIDIC 施工合同条件下，工程变更的范围包括( )。（分数：2.00）A.联合竣工检验和勘察工作B.任何部分标高、尺寸、位置改变C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工作质量和其他特性变更E.合同中工程量改变78.中华人民共和国招标投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（分数：2.00）

38、A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高79.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国民用建筑节能管理规定，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C.民用建筑工

39、程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收80.按照中华人民共和国招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：2.00）A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人建设工程质量、投资、进度控制-68 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：100.00)1.财务净现值率是指项目

40、财务净现值与( )之比。 A项目总投资 B项目总投资现值 C项目资本金 D流动资金（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 财务净现值率是指项目财务净现值与项目总投资现值之比，其经济含义是单位投资现值所能带来的财务净现值，是一个考察项目单位投资盈利能力的指标。2.某土石方工程，工程量为 20m2，单位用量及单价见下表：用实物法编制该工程施工图预算，直接费为( )元。人工 材料 机械项目功能评价总分 单位用量(工日) 单价(元/工日)单位用量(m3)单价(元/m3)单位用量(台班) 单价(元/台班)预算定额 2.5 20 0.7 50 0.3 100当时当地实际价值 2.0 30 0.8

41、60 0.5 120 A1150 B1130 C3060 D1680（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 该题主要值得注意的是，用实物法编制工程施工图预算时，应该使用预算定额中的单位用量和当时当地实际单价计算。直接费为(2.530+0.760+0.3120)20=3060(元)。3.在 FIDIC 合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( )。 A对合同中任何工作工程量的改变 B在强制性标准外提高或降低质量标准 C改变原定的施工顺序或时间安排 D增加或缩短合同约定的工期（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 在 FIDIC 合同条件下，工程师可以根据施工进展的实际情况，

42、在认为必要时就以下几个方面发布变更指令：(1) 对合同中任何工作工程量的改变。(2) 任何工作质量或其他特性的变更，如在强制性标准外提高或降低质量标准。(3) 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变。(4) 删减任何合同约定的工作内容。(5) 新增工程按单独合同对待。(6) 改变原定的施工顺序或时间安排。所以正确答案应该是 D。4.某合同双方约定违约金为 2 万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了 5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担 80%，的过错责任，则损失承担为( )。 A甲方赔偿乙方 1 万元损失 B甲方赔偿乙方 3 万元损失 C甲方赔

43、偿乙方 4 万元损失 D甲方赔偿乙方 4.2 万元损失（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 甲方一共承担 100.8=8(万元)；8-5(甲方自己的损失)=3(万元)，是甲方对乙方要承担的责任。5.FIDIC 合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300元/台班。租赁费为 100 元/台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的综合费率为 35%。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30个工作日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工 20 工日；场外大面积停电，停

44、工 2 天，人员窝工 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用( )元。 A1100 B1180 C1380 D1680（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。可索赔的设备费分三种情况：当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费索赔的标准按照机械台班费计算；因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准

45、按照设备租赁费计算。题中：(1) 属于异常不利的气候条件，施工企业只能索赔工期，不能索赔费用。(2) 属增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，即 2040=800(元)，应索赔综合费用8000.35=280(元)。(3) 可索赔人工费 1010=100(元)，可索赔机械费 2100=200(元)，所以施工企业可向业主索赔费用800+280+100+200=1380(元)。每年都会考有关索赔的计算问题，重点集中在不同情况下人工费和机械费索赔费用的计算方法不同。6.某建设项目有四个方案，其评价指标值如下表，根据价值工程原理，最好的方案是( )。方案 甲 乙 丙 丁功能评价总分 12.0 9.0

46、14.0 13.0成本系数 0.22 0.18 0.35 0.25 A甲 B乙 C丙 D丁（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 价值=功能/成本。计算得，甲、乙、丙、丁的价值系数分别是 54.5、50、40、52，所以正确答案应该是 A。7.根据建设工程工程量清单计价规范 (GB 505002008)规定，在工程量清单计价中，措施项目费的综合单价已考虑了风险因素并包括( )。 A人工费、材料费、机械使用费 B人工费、材料费、机械使用费、管理费 C人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润 D人工费、材料费、机械使用费、规费、管理费、利润和税金（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解

47、析 本题考查工程量清单计价的项目内容。建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程费、措施项目费和其他项目费采用综合单价计价，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等费用组成，并考虑风险因素。8.工程建设施工项目投标中，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的( )工作进行分包的，应当在投标文件中载明。 A部分主体、非关键性 B部分非主体 C部分非主体、非关键 D部分关键性（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 根据中华人民共和国招标投标法第 30 条规定：“投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的

48、部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。”9.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为 8000m3，合同期为 16 天，合同约定：工程量增加 20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了 10200m3，则施工方可提出的工期索赔为( )天。 A1 B4 C17 D14（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 不索赔的土方工程量为 80001.2=9600(m3)，工期索赔量为(8000+10200-9600)/960016=14(天)。这道题有两个陷阱。第一，土方量增加了 10200m3，而不是增加到 10200m3，考生一定要谨慎审题；第二，在计算工期索赔量时，是(8000+1